BTK Bau GmbH

Transcrição

BTK Bau GmbH

B.T.K. Bau GmbH
Fachfirma nach§ 19 WHG
Tankstellenbau
Tief- und Erdbau
Horizontalbohrungen
Bach Tief~ und Kabelbau GmbH• Am Bahndamm J 12 • 25469 Halstcnbck
SBH - Schulbau Hamburg
Ausschreibungsstelle - EG
An der Stadthausbrücke 1
Bach Tief- und Kabelbau GmbH
Am Bahndamm 112
25469 Halstenbek
20355 Hamburg
Tel.:
Fax:
Unser Zeichen:
Angebot 06/40
Durchwah
Halstenbek, den 23. Juni 2014
Bauvorhaben: Scbimmelmannstraße 70. Hamburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei übersenden wir Ihnen das Angebot über das oben aufgeführte Bauvorhaben .
Wir hoffen ein preisgünstiges Angebot abzugeben und würden uns über einen Auftrag freuen .
In Nachweisdokumente von uns kann auf der Seite www.pg-verein .de Einsicht genommen werden.
Hierzu erhalten Sie unsere Registriernummer und unser Kennwort.
Anschrift :
www .pg-vereiu.de
Registriernummer: 010.254690
Kennwort:
-
Abrufbare Dokumente:
-Auszug aus Gewerbezentralregister
-Freistellungsbesch. Gern . § 48b Abs. 1 Satz), EStG
-Unbedenk1ichkeitsbesch. tarifvertragl. Sozialkasse SOKA
-Unbedenklichkeitsbesch. Berufsgenossenschaft TBG
-Gewerbeanmeldung
-aktueller Handelsregisterauszug
-Eintragung in Berufsregister (Bestätigung HWK/IHK)
-Bestätigung des Gesamtumsatzes für Bauleistungen
-unterz. Referenzen aus den letzten 3 Jahren
Mit freundlichen Grüßen
Handd s regi~ter-Nr. :
HRB 38519 • Erfüllungson und Gerichtsstand ist Pinneberg
'~
AKl
•
04 Ang - 06-2013
Name und Anschrift des Bieters
1-fl l<
Bri11
CVV\BH
- Am Bohndomm 112
Wllliiiill
Vergabe-Nr.:&,f
/
J 3}2 1111 5
Vergabeart:
Finanzbehörde
Öffentliche Ausschreibung
X Beschränkte Ausschreibung
SBH 1Schulbau Hamburg
Freihändige Vergabe
20355 Hamburg
Zuschlagsfrist endet am:
Angebot - VOB -
2 ~.Juni
Baumaßnahme:
2 3. O?. 14
14 * 1 1 00
Schimmelmannstrasse 70, 22043 Hamburg
Siele und Aussenanlagen
Angebot für:
Sanitärarbeiten
Anlagen:
0
Leistungsbeschreibung
v·
V
0Angaben zur Preisermittlung
·> - EFB-Preis
12J 1a D
0Aufgliederung wichtiger Einheitspreise - EFB-Preis 2 -
')
1b „ )
l)
Overzeichnis und Erklärung betr. Bietergemeinschaft (vergl. Bewerbungsbedingungen Nr. 6) „)
0Antrag zum Nachunternehmereinsatz - NU (vergl. Bewerbungsbedingungen Nr. 7) '')
D Pläne I Zeichnungen Nr.
•j Zutreffendes von der Vergabestelle anzukreuzen
0
)
Zutreffendes vom Bieter anzukreuzen
Ang - H06-2013
1 von 5
04 Ang - H 06-2013
1.
Ich/Wir biete{n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und
mit allen den Preis betreffenden Angaben In Nr. 9 des Vordruckes an. An mein/unser Angebot halte ich mich/
halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.
2.
Ich/Wir habe{n) die Bewerbungsbediigungen beachtet, insbesondere
- BwB Nr. 9 (Verbot der gewerbsmäßigen Arbei1nehmerüber1assung)
- BwB Nr. 7 (Nachuntemehmereinsatz)
e
3.
Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben (einschl. Anlagen) folgende
Unterlagen:
· Leistungsbeschreibung
die Besonderen Vertragsbedingungen - BVB- H10-2012,
die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen • ZVB • H 06/2013,
die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusätzlichen Vertragsbedingungen,
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für.ßauleislllngen (VOB/C). Ausgabe 2012
die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Baulei$lungen (VOB/B). Ausgabe 2012
4.
5.
freibleibend
freibleibend
6.
6.1 Dich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber(§ 56 + 58 Schwerbehindertengesetz) laut belgefOgtem(n) Nachweis(en).
6.2 Ich bin/Wir sind in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Präqualifikationsverzelchnis) eingetragen unter Nummer:
lOlo . 2.S't lA b
1
6.3 Eigenerklärungen zur Eignung gemäß§ 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A (für nicht präqualifizierte Unternehmen)'
• zu § 6 Abs. 3 Nr. 2 a) und c) VOB/A
Ich/wir erklären, dass wir ausreichend leistungsfähig sind, um die ausgeschriebene Leistung zu erbringen und der Umsatz
meiner/unseres für vergleichbare Leistungen aus den letzten drei Geschäftsjahren unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam
mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen sowie die Zahl und die Struktur der bei mir/uns beschäftigten Arbeitskräfte
und des technischen Personals dieses ausweist. Auf Ver1angen werde ich zur Bestätigung entsprechende Unterlagen vor1egen.
•Zu§ 6 Abs. 3 Nr. 2 b) VOB/A
Ich/wir erklären, dass ich/wir in den letzen drei Geschäftsjahren Leistungen erbracht habe, die mit der ausgeschriebenen
Leistung vergleichbar sind. Entsprechende drei Referenzen, die vom jeweiligen Auftraggeber schriftlich als auftragsgemäß
erbracht bestätlg wurden, werde ich auf Verlangen vorlegen.
•Zu§ 6 Abs. 3 Nr. 2 e) und f) VOB/A
- ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt wurde
- ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren eröffnet wurde
- ein Antrag auf Eröffnung gestellt wurde oder mangels Masse abgelehnt
- ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde.
Falls ein rechtskräftiger Insolvenzplan bestätigt wurde, werde ich diesen a
Mein I Uns.e r Unternehmen befindet sich in Liquidation
• zu § 6 Abs.3 Nr. 2 d) und g) bis i) VOB/A
Ich/Wir erkläre(n). dass ich/wir meinen/unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern, der Beiträge
zu den Sozialversicherungen, der Beiträge zu der Sozialkasse des Baugewerbes 2 und der Beiträge zu
Berufsgenossenschaft nachgekommen bin/sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen
(Eintragung in Berufsregister) für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n). Aktuelle Nachweise
gemäß Nr. 8 Ziffer 1 Bewerbungsbedingungen bringe(n) ich/wir auf Verlangen bei.
• Ferner erkläre(n) ich/wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gern. § 21 Abs. 1, Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiter bekämpfungsgesetz oder§ 21 Satz 1 Arbeitnehmer·Entsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr
als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von wenigstens
2.500 E belegt worden bin/sind.
1
L
Nur bei öffentlichen Ausschreibungen einschlägig
Gilt nur für Bieter, die Beiträge zu den Sozialkassen zu entrichten haben.
2von5
Ang - HOS-2013
04 Ang - H 06-2013
7
-
Weiterhin erkläre(n) ich/wir hiermit, dass keine Verfehlungen 'vorliegen, die meinen/unseren Ausschluss
vom Wettbewerb rechtfertigen könnten.
-
Ich/Wir er1däre(n), dass ichlwlr von der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg nicht nach § 6
Abs. 3 g) VOB/A von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen bin/sind•
~ Ich/Wir werde(n) die Leistung im eigenen Betrieb ausführen.
D
Ich/Wir beabsichtige(n), die in der beigefügten Erklärung aufgeführten Leistungen an Nachuntemehmer zu
übertragen.
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Leistungen nur auf Nachuntemehmer übertragen darf/dürfen, wenn der
Auftraggeber im Einzelfall schriftlich zugestimmt hat und dass die nachträgliche Einschaltung oder der Wechsel
eines Nachuntemehmers ebenfalls der Zustimmung durch den Auftraggeber bedarf.
8
8.1 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns im Fall der Auftragserteilung, den in meinem/unserem Unternehmen bei
Ausführung der Leistung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Entgelt zu zahlen,
das in Höhe und Modalitäten (insbesondere Zahlungszeitpunkt} mindestens den Vorgaben
desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den mein/unser Unternehmen aufgrund des ArbeitnehmerEntsendegesetzes gebunden ist. Ich/Wir verpflichten mich/uns im Fall der Auftragserteilung zur Beachtung des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestentgelte. Soweit
Leistungen auf Nachuntemehmen übertragen werden sollen, habe(n) ich/wir auch die Nachunternehmen entsprechend
zu verpflichten.
Besteht keine Bindung gern. Nr. 8.1 Abs. 1, Verpflichte(n) Ich/wir mich/uns Im Fall der Auftragserteilung meinen/unseren
bei der Ausführung der Leistungen eingesetzten Beschäftigten (ohne Auszubildende) mindestens ein Entgelt entsprecher
dem Hamburglschen Mindestlohngesetz (HmbMIG) (derzeit 8,50 €brutto/Stunde) zu zahlen.
Es besteht eine Bindung gem. Nr. 8.1 Abs. 1 und zwar an
~_.,,-.,....~__,...,........,...,.......,.,,.......,..........,,....,......,....,..~--=.,...,.....,...,,....,.....------~-(Angabe des Tarifvertrags);
das niedrigste (der) tarifvertragliche(n) Entgelt beträgt
€brutto/Stunde
~ Es besteht .9!n! Bindung gern. Nr. 8.1 Abs. 1;
die Höhe des niedrigsten gezahlten Entgelts/der niedrigsten gezahlten En
o/Stunde.
Ich/Wir verpflichte{n) mich/uns, vollständige und prüffähige Entgeltabrechnu
ingesetzten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers werde(n~ch/wir diesem die
Entgeltabrechnungen voriegen und Einblick In die Unterlagen Ober die Abführung von Steuern und Beiträgen sowie die
zwischen mir/uns und dem Nachuntemehmern abgeschlossenen Werkverträge gewähren. Meine/unsere Beschäftigen
habe ich auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hingewiesen.
a:2 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, meinen/unseren Nachuntemehmem die für mich/uns geltenden Pflichten im Hinblick
auf die Einhaltung der Tariftreue und des Mindestlohnes gemäß Nr. 8.1,Abs. 1, den Einsatz von (Nach-) NachuntemehmE
vollständlge und prüffähige Entgeltabrechnungen über die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bereitzuhalten und diese auf Ver1angen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen, ebenfalls aufzuerlegen und
die Beachtung dieser Pflichten durch meine/unsere Nachuntemehmer zu kontrollieren.
Ich werde / Wir werden die vorstehenden Erklärungen mit den Anträgen zum Nachuntemehmerelnsatz -NU- auch
von meinen/ unseren Nachuntemehmem abfordern und dem Auftraggeber vorlegen.
0
3) Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss der Bewerberin oder Bieterin bzw. des Bewerbers oder Bieters von
der Teilnahme am Vergabeverfahren führen, sind - unabhanglg von der Betelllgungsform, bei Untemehmem auch
unabhängig von der Funktion der Täterin bzw. Talers oder der bzw. des Beteiligten - Insbesondere:
- Straftaten, die im Geschlftsverlcehr oder im Bezug auf diesen begangen worden sind. u. a. Betrug, Untreue,
U111undlnfälschung, Diebstahl, Erpressung;
- das Anbieten, Versprechen oder GewAhren von Vorteilen an Amtsträger oder an nach dem Gesett Ober die förmliche
Verpflichtung nichtbeamteter Personen besonders Verpflichtete oder an Personen, die für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteten nahe stehen (BestechungNorteilsgewährung);
- Verstöße gegen diis Gesetz gegen Wettbawertsbeschränkungen (GWB), u. a. Beteiligung an Absprachen Ober
Preise oder Prelsbestandteile, verbotene Preisempfehlungen, Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen Ober
die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschrelbungsl\llfen;
- Verstöße gegen das SchwarzarbeitSbekärnpfungsgesetz. Art>eilnehmerüberiassungsgesetz. Arbeitnehmerentsendegesetz;
- falsche Eridärung zum Einsatz von Nachuntemahmen I unerlaubter Einsatz von Nachuntemahmen, falsche Angaben
zu Tariftreue und Mindestlohn I Verstoß gegen die Erklärung zuTariflreue und Mindestlohn:
- andere vergleichbar schwerwiegende Verstöße.
~ 1 Nur einS<:hlägig bei einer Angebotssumme mit einem Gesamtwert von mehr als 25.000 EUR (brutto)
Ang - H06-2013
3von5
04 Ang - H 06-2013
ld
~m
und die Verpflichtung,
Ang • H06-201 3
3von5
04 Ang - H 06-2013
o
9.1
Hauptangebot *) (keine Vergabe
nach Losen)
Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Preisnachlass ohne B~dingung auf die
N hl
) i EUR
Abrechnungssumme fur Haupt- und alle
ac ass n
Nebenangebote
%
Summe Angebot
9.2
Preisnachlass ohne Bedingung auf die
Hauptangebot *) (bei vorbehaltener Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne
Abrechnungssumme für Haupt- und alle
losweiser Vergabe)
Nachlass) in EUR
Nebenangebote
Summe Los 1
SummeLos2
Summe Los 3
SummeLos4
Summe Gesamtangebot
Zusätzliche Preisermäßigung bei Zusammenfassung
D
D
aller angebotenen Lose
der Lose Nr.: ............ „ ........
Nebenangebote zum Hauptangebot
9.3
%
%
%
%
Zusätzlicher Preisnachlass ohne
Bedingung auf die Abrechnungssumme für
Haupt- und alle Nebenangebote
%
%
Anzahl
3
11 . Ich/Wir erkläre(n), dass das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten gilt. wenn Im
Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine BezeiChnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz
"oder gleichwertiger Art" verwendet worden ist und ich/wir dort keine Angabe gemacht haben.
12
Der von mir/uns zu benennende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und
dessen Stellvertreter verfügen über ausreichende baufachliche und art>eltsschutzfachliche Kenntnisse und
darüber hinaus meh~ährige Berufserfahrung, um die nach der Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben
fachgerecht zu erfüllen. Entsprechende Referenzen werden bei der Auftragserteilung vorgelegt.
13. Ich/Wir erkläre(n) weiter, dass Ich/wir bei der Verwendung einer selbstgefertigten Kopie oder Kurzfassung des
Leistungsverzeichnisses das vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis (Langtext) als allein verbindlich
aner1<enne(n).
14.
Ich/Wir erkläre{n), dass ich/wir bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von Preisgleitklauseln betroffen sind,
eine entsprechende Regelung In meine Verträge mit etwaigen Nachuntemehmem bzw. anderen Unternehmen
aufnehme{n).
15.
Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung (ausgenommen Bauhilfsstoffe) müssen nach FSC, PEFC oder
gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Her1<unftsland geltenden Kriteriel"! des FSC oder PEFC
einzeln erfüllen.
Dö
Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.
0
Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach
„ ... „ „ „ .. „ .. . „ .. „ „ .• „ . „ „ . „ . „ .... „ . . .. . .. „ . „ . „ „ „ • . . „ .. . . „ •. „ . „ „ „ .. . . „ .
zertifiziert sind.
·> In Abhängigkeit von der Festlegung in Nr. 6. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes auszufüllen
4von 5
Ang -H06-2013
D4 Ang - H 06-2013
15.
D
Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder
PEFC einzeln erfüllen.
Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an der Lieferadresse sind die im Angebot
angegebenen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen
Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine Prüfung des Johann
Heinrich von Thünen-lnstituts in Hamburg oder des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen.
16.
Ich bin mir I Wir sind uns bewusst. dass eine falsche Erklärung in diesem Vordruck meinen I unseren
Ausschluss von künftigen Vergabeverfahren zur Folge haben kann.
Ang - H 06-2013
5 von 5
B.T.K. Bau GmbH
Fachfirma nach § 19 WHG
Tankstellenbau
Tief· und Erdbau
Horizontalbohrungen
Bach Til!f· und Kabelbau GmbH • Am Bahndamm 11 2 • 25469 HalSt<'llbQ
An der Stadthausbrücke l
Am Bahndamm 1 12
25469 Halstenbek
20355 Hamburg
Tel.:
Fax:
Unser Zeichen
Durchwa
1. Nebenangebot BV: Schimmelmannstraße 70, HH
alternativ bieten wir fhnen z u der Pos. 10.03. 1 (Stahlbetonrohre DN 500), Betonrohre DN 500 an.
Hier würde sich eine Preisreduzierung von 902,50 €ergeben.
. .
g
~
··i .
g
.
1
•
g
B.T.K. Bau GmbH
Tankstellenbau
Tief- und Erdbau
Horizontalbohrungen
Bach T ief: und Kabelbau GmbH • Am Bahndamm 11 2 • 25469 Halstcnbek
Am Bahndamm 112
25469 Hal stenbek
20355 Hamburg
Unser Zeichen
Durchwahl
alternativ bieten wir Ihnen zu der Pos. 10.03 .53 - 57 (Betonschächte ON 1500), Betonschächte in
ON 1000 an (die Anschlüsse passen auch hier).
Hier würde sich eine Preisre-Ouzierung von 10.755,00 €ergeben.
g
g
u
•
•
•
•
g
B.T.K. Bau GmbH
Tankstellenbau
Tief· und Erdbau
Horizontalbohrungen
Bpch J 11:1~ und Kabelbau GmbH • Am Bahndamm 11 2 • 25469 Halstt:nbd,
Am Bahndamm 112
20355 Hamburg
25469 Halstenbek
Tel.:
Fax:
Unser Zeichen
Durchwah
alternativ bieten wir Ihnen zu der Pos. 10.03.67 + 68 (Abflussregler Hydroslide). Rehau-Rausikko
Drosseln an.
Hier würde sich eine Preisreduzierung von 9.288,00 €ergeben.
BTI(
Am B
?. 546
. 0"
-
i
g
'II
...
„ •
•
g
•
•
•
•
g
~ b12./l\'t-$ ./
/F REIE UND HANSESTADT HAMBURG
F 1 N A N z B E H ö R D E 9"A1/f ..t(_.
z.
A~
h.
Freie und Hansestadt Hamburg
SBH 1 Schulbau Hamburg
D 20355 Hamburg
Bitte bei Schriftverkehr und Rechnungen
unbedingt angeben:
Auftrags-Nr.: P-09448-M00001-A00004
J
SAP-Bestellnr..
WE-Nr: ~05050 i
f SBH 1Schulbau Hamburg, An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburgl
An
B.T.K. Bau GmbH
Vergabeart / Vergabenummer:SBH VOB B 372 I
14
beschränkt
s
1
1
1
1
Gewerk Sanitär
Am Bahndamm 112
125469 Halstenbeld
L
J
WE-Belegenheit: Schimmelmannstraße 70,
22043 Hamburg
Gebäude: Aussenanlagen
center/Referat: OC Wandsbek-Süd I N
•
earbeiter/in:
Tel.: I E-Fax: 040 4
E-Mail:
Datum: 18.07.2014
AUFTRAG
Baumaßnahme
Schimmelmannstraße 70, 22043 Hamburg
Siele und Außenanlagen
Angebotsdatum 24.06.2014
Angebot für
[Techr che Anlagen in Aussenanlagen - sanitärart>eiten
Anlagen
Zweitausfertigung dieses Auftragsschreibens
1
1
Aufgrund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung 6er Freien und Hansestadt Hamburd
diese vertreten durch
Finanzbehörde , SBH 1 Schulbau Hamburg
1
11
II
1
den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen.
Auftragssumme (netto):
288;J71 ,99 EUR
zuzügl. 19,00 %
MwSt.: 54.809,68 EUR
Auftragssumme (brutto):
343.281,67 EUR
Fristen (sind keine Daten eingetragen, gelten die Nm. 2.1 bis 2.3 der Besonderen Vertragsbedingungen).
Gemäß Nr. 2.4 der Besonderen Vertragsbedingungen werden die Fristen datumsmäßig festgelegt:
!Gemäß abgestimmten Bauzeilenplan
Beginn der Arbeiten
Fertigstellung der
Ende der Einzelfristen
r Arbeiten
-Arbeiten
-Arbeiten
Atr - H2004 (Anl. 51) I SBH
1
am 14.07.2014
am
1
am
am
1von2
Erläuterungen
Hinweis: Erläuterungen sind zu nummerieren; werden keine Erläuterungen abgegeben, ist zu schreiben: Keine.
Der Rest der Seite ist so zu sperren , dass vermerkt wird : Ende der Eintragung.
1. Als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator ist beauftragt:
cy
Unterschrift(e
Bitte die Zweitausfertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich unterschrieben
zurücksenden.
Empfangsbestätigung
Ich/wir bestätige(n) den Empfang Ihres vorstehenden Auftrags.
Zur Entgegennahme von Anordnungen bestelle ich/ bestellen wir als bevollmächtigten Vertreter:
Einen Wechsel in der Vertretung werde ich/werden wir SBH 1Schulbau Hamburg unverzüglich mitgeteilen.
(Ort und Datum)
2 von 2
(Rechtsverbindliche Unterschrift AN)
(Anl. 51) Atr - H2004 / SBH
W -Bau II - Anlage 38
ili
--iL
Freie
und
Hansestadt
Hamburg
Finanzbehörde
SBH 1Schulbau Hamburg
Vergabe-Nr. :
Baumaßnahme:
0.J}ff V0i!J J> 3 f )/
Schimmelmannstrasse 70, 22043 Hamburg
Siele und Aussenanlagen
'--1
)
Angebot für:
Sanitärarbeiten
Besondere Vertragsbedingungen -VOBDie §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausführung von Bauleistungen (VOBIB).
1.
Objekt·, Bauüberwachung (§4 Nr. 1)
Die Objekt-, Bauüberwachung obliegt:
SBH 1 Schulbau Hamburg
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg
Diese hat den Architekten / Ingenieur:
mit der .Wahrnehmung beauftragt.
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.
2.
Ausführungsfristen (§ 5)
2.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen
!RJ unverzüglich nach Erteilung des Auftrages
.
0 nach besonderer schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber, die spätestens
_ _
Werktage nach Auftragserteilung erfolgt.
D spätestens
__Werktage nach Aufforderung
Späteste Aufforderung am: (Datum)
2.2 Die Leistung ist fertigzustellen
D innerhalb von _ _ Werktag(en) nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung.
[X]
gemäß Terminpla-
i - - - - --
-----
2.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
2.4 Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der Ausführungsfrist
und etwaiger Einzelfristen datumsmäßig festzulegen.
3.
Vertragsstrafen bei Überschreitung von Fristen (§ 11 ):
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
3.1 bei Überschreitung der Ausführungsfrist
Euro
D
0
von Hundert
des Endbetrages der Abrechnungssumme .
3.2 bei Überschreitung von Einzelfristen
3.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt
BVB • H10·2012
v.H. der Abrechnungssumme begrenzt.
1 von4
w ·Bau II ·Anlag• 38
4.
Rechnungen (§ 14).
4.1
Alle Rechnungen sind bei
2-fach einzureichen.
4.2
Die notwendigen Rechnungsunter1agen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen)
sind 2-fach einzureichen.
5.
Slchertieitaleistungen (§ 17):
5.1
Als Sichertieit für die Vertragserfüllung hat der Auftragnehmer ab einer Auftragssumme von
250.000 EUR eine Bürgschaft nach dem Formblatt Bürg 1 in Höhe von
5,00
vH der Auftragssumme zu stellen.
Leistet der Auftragietuner die Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss
(Zugang des Auftragsschreibens), so ist der Auftraggeber berechtigt, die Abschlagszahlungen einzubehalten,
bis der Sicherheitsbetrag erreicht lsl
Nach Empfang der Schlusszahlung und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche kann der
Auftragnehmer ver1angen, dass die Bürgschaft in eine Mängelansprilche-Bürgschaft
gemäß Formblatt Bürg 2 in Höhe von
3,00
vH der Abrechnungssumme umgewandelt wird.
5.2
Als Sicherheit für Mängelansprüche nach werden
ab einer Abrechnungssumme von 250.000 EUR
0
unabhängig von der Höhe der Abrechnungssumme
3,00
vH der Abfechnungssumme einbehalten.
Sind noch festgestellte Mängel zu beseitigen, erhöht sich die Sicherheit um den dreifachen Betrag der
voraussichtlichen Aufwendungen für die Mängelbeseitigung.
Der Auftragnehmer kann statt dessen eine MängelansprOche-Bürgschaft nach dem Formblatt BUrg 2 stellen.
5.3
Für Abschlagszahlungen nach § 16 Nr. 1 Abs. 1 Satz 3 und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit
durch eine Bürgschaft nach Nr. 23 ZVB gemäß dem Formblatt Bürg 3 zu leisten.
6 • 9 ·MI·
10
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
10.1 Lohnänderungen
IX]
werden nicht berücksichtigt.
D
werden bei Erfüllung der in Nr. 1 der beigefügten Lohnglelödausel genannten Voraussetzungen
berücksichtigt.
10.2 Stoffpreisänderungen Stahl
[!]
werden nicht berücksichtigt.
0
werden bel Erfüllung der In Nr. 1 der beigefügten Stoffpreisgleltklausel Stahl genannten Voraussetzungen
berücksichtigt.
Für die Berechnung des Selbstbehalts der Stoffpreisgleitklausel Stahl für die Im "Verzeichnis für Stoffpreis-Gleitklausel Stahl'
angegebenen Stoffe wird zu Grunde gelegt.
0
0
0
die Gesamtabrechnoogssumme.
Die Abrechnungssumme des Abschnitts
„ ..... . . „ ... . •.. . „ „. „ . . „. „ ...... „ •... . .. . . „ . „ „.
die addierten Abrechnungssummen der Abschnitte
„ „ „ .. „ „ „ ••. „ .. „ „ .. „ .... . „ . „ •. • „ •.•... ..... „ ....
„.
Ist vorstehend keine Angabe zur Berechnung des Selbstbehal1s angekreuzt, gilt für die Berechnung des Selbstbehalts
die Gesamtabrechnungssumme.
10.3 Sozial verantwortliche Beschaffung (gilt bei der Verwendung von Natursteinen)
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO oder auch ILO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen)
haben die sogenannten ILO· Kemarbeitsnormen1 definiert. Die ILO·Kemarbeitsnonnen enthalten die
folgenden Übereinkommen:
1
Nähere Informationen über die ILO und die ILO-Kemarbeitsnormen und Ihre Reichweite siehe
www.ilo.org/Dublic/aerman/reQion/eurpro/bonn
8VB • H10·2012
2 von4
W -Bau II - Anlage 38
Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105 zur Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit in allen ihren Formen, Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz der Vereinigungsrechte, Übereinkommen Nr. 98 über
die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechts und des Rechts zur Kollektiwerhandlung, Übereinkommen
Nr. 100 über gleiche Entlohnung, Übereinkommen Nr. 111 über Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz, Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter der Zulassung zur Beschäftigung, Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit.
Bei der Ausführung der Leistung dürfen keine Natursteine verwendet werden. Die unter Verstoß gegen die ILOKernarbeitsnormen gewonnen, hergestellt oder verarbeitet worden sind.
1.)
Der Bieter/Auftragnehmer hat daher auf gesondertes Verlangen
- anzugeben, wo die Natursteine, die verwendet werden sollen, hergestellt,
gewonnen bzw. verarbeitet wurden
und
- durch Vorlage einer unabhängigen Zertifizierung nachzuweisen, dass das
Produkt nicht unter Verletzung der ILO-Kemarbeitsnormen gewonnen, hergestellt
Oder verarbeitet wird bzw. worden ist.
2.)
Sofern eine unabhängige Zertifizierung nicht vorgelegt werden kann, ist folgende verbindliche Erklärung abzugeben:
"Ich/wir versichern, dass die Natursteine ohne Verletzung der ILO-Kemarbeitsnormen gewonnen, hergestellt oder
verarbeitet werden bzw. wurden.·
3.)
Kann auch diese Erklärung nicht abgegeben werden, ist folgende Zusicherung notwendig:
"Ich/wir erklären verbindlich, dass mein/unser Unternehmen oder meine/unsere Lieferanten Ziel führende Maßnahmen zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen im Zusammenhang mit der Verwendung von Natursteinen ergriffen
haben. Entsprechende Selbstverpflichtungs- oder Verhaltenskodizes meines/unseres Unternehmens bzw. meiner/unserer Lieferanten, die die Ergreifung der zielführender Maßnahmen dokumentieren, habe ich beigefügt.•
4.)
Kann auch diese Erklärung nicht abgegeben werden. weil die Leistung, bei der Natursteine verwendet werden.
durch Nachuntemehmer erbracht wird, ist folgende Zusicherung erforderlich:
"Ich/wir erklären verbindlich, dass die von mir/uns benannten Nachuntemehmer bzw. deren Lieferanten zumindest
eine der oben unter 1.) bis 3.) genannten Nachweise bzw. Erklärungen mir/uns gegenüber abgegeben haben/abgeben können. Auf Verlangen werde/n ich/wir entsprechende verbindliche Nachweise bzw. Erklärungen von den von
mir/uns eingesetzten Nachunternehmern bzw.. deren Lieferanten vorlegen.
Sofern die Nachunternehmen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht namentlich benannt werden können,
erkläre/n ich/wir, dass wir nur Nachunternehmer einsetzen werde/n, die selbst oder deren Lieferanten zumindest
eine der oben unter 1.) bis 3.) genannten Nachweise bzw. Erklärungen mir/uns gegenüber abgegeben haben/abgeben können. Mit der Benennung der Nachunternehmer werde/n ich/wir entsprechende verbindliche Nachweise bzw.
Erklärungen und etwaige Selbst- bzw. Verhaltenskodizes für die von mir/uns eingesetzten Nachunternehmen bzw.
deren Lieferanten vorlegen.
Mir/uns ist bekannt, dass falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen können (siehe auch Zusätzliche Vertragsbedingungen 11 sowie 30). •
Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung dieser Besonderen Vertragsbedingungen auch während der Ausführung der
Arbeiten verpflichtet. Er ist verpflichtet, dafür zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausführung der übertragenen
Leistungen die Regelungen zur sozlal verantwortlichen Beschaffung eingehalten werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Angaben zu überprüfen.
10.4 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung (ausgenommen Bauhllfsstoffe) müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an der Lieferadresse sind die im Angebot angegebenen
Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige Herkunftsland
geltenden Standards von FSC oder PEFC - bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden
Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine Prüfung des Johann Heinrich von Thünen-lnstituts in
Hamburg oder des Bundesamtes für Naturschutz (BIN) in Bonn zu erbringen.
BVB - HI0-2012
g"'
...
W -Bau II ·Anlage 38
Zahlungsfristen
Die Fristen für die Prüfung der Schlussrechnung und die Fälligkeit der Schlusszahlung werden gemäß
§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B auf 30 Kalendertage festgelegt.
Hinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren; werden keine weit8ffln Bedingungen aufgenommen, ist zu
schreiben: Keine. Der Rest der Seite Ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden können.
8118 • H10/2012
6elte4 von4
010 EFB-Pre is 1 a - 2008
ANGABEN ZUR KALKULATION MIT VORBESTIMMTEN ZUSCHLÄGEN
Bieter
Vergabenummer
Datum
Baumaßnahme
Angebot für
Zuschlag
%
€/h
1.
Angaben über den Verrechnungslohn
1.1
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel verei nbart wird
1.2
Lohnzusatzkosten
Sozialkosten, Soziallöhne u. lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML
1.3
Lohnnebenkosten
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5
Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im EFB-Preis 2 berücksichtigen)
2.
Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschläge in % auf
Lohn
2.1
Baustellengemein kosten
2.2
Allgemeine Geschäftskosten
2.3
Wagnis und Gewinn
2.4
Gesamtzuschläge
Stoffkosten
Gerätekosten
Sonstige
Kosten
Nach unternehmerleist.
1 von 2
010 EFB-Preis 1 a - 2008
3.
Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten d.
Teilleistungen=
unmittelbare Herstellungskosten
€
3.1
Gesamtzuschläge
gern. 2.4
Angebotssumme
%
€
Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1. 6) x Gesamtstunden
X
3.2
Stoffkosten
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
3.3
Gerätekosten
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
3.4
Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erläutern)
3.5
Nachunternehmerleistungen 11
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer
1
l
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
2 von 2
011 EFB- Preis 1 b - 2008
ANGABEN ZUR KALKULATION ÜBER DIE ENDSUMME
Bieter
Verga benummer
Datum
Baumaßnahme
Angebot für
Lohn
€/h
1.
Angaben über den Verrechnungslohn
1.1
Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel verein bart wird
1.2
Lohnzusatzkosten
Sozialkosten, Soziallöhne u. lohnbezogene Kosten
1.3
Lohnnebenkosten
Auslösungen , Fahrgelder
1.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Seite 2)
1.5
Umlage auf Lohn
(Kalkukationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)
1.6
€/h
v.H.
Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5))
eventuelle Erläuterungen des Bieters:
1 vo n 2
011 EFB-Preis 1b - 2008
Ermittlung der Angebotssumme
Betrag
€
2.
Einzelkosten der Teilleistungen= unmittelbare Herstellungskosten
2.1
Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
Gesamt
€
Umlage Summe 3
auf die Ei nzelkosten
für die Ermittlung der
EH-Preise
€
%
X
2.2
Stoffkosten
X
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)
2.3
Gerätekosten
X
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)
2.4
Sonstige Kosten
X
(vom Bieter zu erläutern)
2.5
1
Nachunternehmerleistungen l
X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)
3.
Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn
3.1
Baustellengemeinkosten
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind)
3.1.1
Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne
noch zu
verteilen
Bei Angebotssummen unter 5 Mio.€:
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen über 5 Mio. €:
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2
Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung ,
Vermessung usw.
3.1.3
Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge, u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung
3.1.4
An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen,
Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5
Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicheru ngen usw.
Baustellengemeinkosten
(Summe 3.1)
3.2
Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3
Wagnis und Gewinn
Umlage auf die Einzelkosten
(Summe 3.3)
(Summe 3)
1
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 u. 3)
1
l
Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunte rnehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
2 von 2
1
014 EF B-P re is 2 - 2008
AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE EFB -Preis 2
Bieter
Verga benummer
Datum
Baumaßnahme
Angebot für
oz
des
LV 1l
Kurzbezeichnunq der
Teilleistung 1
Mengen einheit 1l
Zeitansatz
Std. 2l
Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenein heit
Löhne
Stoffe
Geräte°'
Nachunternehmer
5
6
7
8
Angeboten er
Einh eitspreis
!So . 5+6+7+8)
1
1
l
l
3
l
2
2
3
4
9
Wird vom AG vorgegeben
Nur für Teilleistungen , die der Auftragnehmer selbst erbringt
Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl zugerechnet
worden sind.
W-Bau II -Anlage 39
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
Zusätzliche Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Bauleistungen im Hochbau sowie im Garten- und Landschaftsbau
Hinweis
Oie Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
(VOBIB).
1
frei
2
Wahlposltlonen, BedarfsposHionen (§ 1)
3
Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen (Altemativpositionen)
oder für die Ausfilhrung einer nur im Bedarfsfall erfordertichen Leistung Bedarfspositionen (Eventualpositionen)
vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung Ober die Ausführung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, über die Ausführung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.
Preisermittlungen (§ 2)
3.1 Der Auftragnehmer hat auf Ver1angen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.
3.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansä1ze),
spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erfordertichen Auskünfte zu erteilen.
3.3 Nm. 3.1 und 3.2 gelten auch für Nachuntemehmerteistungen.
4
frei
frei
5
6
Ausführungsunter1agen (§ 3)
7
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden. die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt
gekennzeichnet sind.
Werbung (§ 4 Abs. 1)
8
Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
·
9
Nachuntemehrner ' (§ 4 Abs. 8)
Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachuntemehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind, dass sie In den letzten 2 Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbel~
bekämpfungsgesetz oder gem. § 21 Abs. 1 Arbeltnehmer-Entsendegesetz mit einer Freheitsstrafe von mehr als 3
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von wenigstens 2.500 €belegt
wurden und sie die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Jeder beabsichtigte Einsatz und Wechsel von Nachuntemehmem bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat die Zustimmung mit einem vollständig ausgefüllten Nachuntemehmervordruck
(Vordruck NU) zu beantragen. Er ist verpflichtet, die im Vordruck NU, Nr. 2.3 enthaltene Erklärung zu Tariftreue und
Mindestlohn sowie die Erklärung über den Nichtausschluss von öffentlichen Aufträgen der FHH des Nachunternehmers von diesem an der dafür vorgesehenen Stelle unterzeichnen zu lassen. Er hat die Angebote etwaiger
Nachuntemehmer daraufhin zu überprüfen, ob sie unter Einhaltung der Tariftreue bzw. des Mindestlohns kalkuliert
worden sind.
Zusammen mit dem Antrag sind für den Nachuntemehmer vorzulegen
-
1
eine Freistellungsbescheinigung nach§ 48 b EStG, ausländische Unternehmen haben eine gleichwertige Bescheinigung vorzulegen,
Nec:huntemehmen, aind alle Unlemehmen, welche TeiUeistungen I Leistungen vom Bieter I Auftregnehme< ül>8111'8gen bel<Drnmen. unabhingig von Ihrem Unterotdrungag<ad.
Duu ählen ebenf„s ~. di9 mit dem Auftragnehmer vetbund9n sind. )edodl wil1scNNic:h und / oaer r9d1'ich aelb$!sdnClige Unlemeh..- Sind. (bepw. : Tochter·,
Sd!westergeselldlabn oder korwlrnwtbunden Un~. etc.)
ZVB - H06/2013
1von6
W-Bau II - Anlage 39
Bescheinigung der Berufsgenossenschaft, die nicht älter als 12 Monate sein darf, zum Nachweis, dass die
Beiträge zur Berufsgenossenschaft ordnungsgemäß abgeführt werden; ausländische Unternehmen haben
vergleichbare Nachweise zu erbringen, und
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse (SOKA - Bau oder anderer Sozialkassen) des Baugewerbes, die nicht älter als 12 Monate sein darf. über die vollständige Entrichtung von Beiträgen; ausländische
Unternehmen haben einen vergleichbaren Nachweis zu erbringen.
Für Nachuntemehmer, die In der liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind, kann anstelle dieser Nachweise die Nummer im Nachuntemehmervordruck angegeben werden, unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis gelistet sind.
Bei fremdsprachigen B8scheinigungen Ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Sofern Bietergemeinschaften als Nachuntemehmen beauftragt werden, hat jedes ihrer Mitglieder die entsprechenden Nachweise
vorzulegen.
Soweit dies mit der vertragsmäßigen Ausführung der Leistung vereinbar Ist. hat der AUftragnehmer für den Fall der
Weitergabe von Leistungen an Nachuntemehmer bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen als Nachuntemehmer
zu bete~lgen.
Der Auftragnehmer hat die Nachuntemehmer bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass
es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Er darf den Nachuntemehmem keine ungünstigeren Bedingungen insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen - auferlegen, als zwischen Ihm und
dem Auftraggeber vereinbart sind; auf Verlangen des Auftraggebers hat er dies nachzuweisen. Die Vereinbarung
der Preise bleibt hiervon unberührt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen Nachuntemehmem die für ihn geltenden Pflichten im Hinblick auf die
Einhaltung der Tariftreue bzw. des Mindestlohns, den Einsatz von (Nach-) Nachuntemehmem und die Verpflichtung, vollständige 'und prüffähige Entgeltabrechnungen Ober die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bereitzuhalten und diese auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen, ebenfalls aufzuer1egen und die
Beachtung dieser Pflichten durch die Nachuntemehmer zu kontrollieren. Der Auftragnehmer hat sich überdies die
Rechte vertraglich einräumen zu lassen, die er benötigt, um die Einhaltung der Vorschriften Ober die Bekämpfung
illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), über die Bekämpfung der Schwarzarbeit nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) und des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) auch bei den Nachuntemehmem überprüfen und überwachen zu können.
Es sind als Nachuntemehmer grundsätzlich nur solche Firmen vorzusehen, die die ihnen übertragenen Leistungen
im eigenen Betrieb ausführen. Die unumgängliche Weitervergabe ihnen übertragener Leistungen an andere Unternehmer ist ebenfalls beim Auftraggeber zu beantragen.
Der Auftragnehmer hat die Nachuntemehmer darauf hinzuweisen. dass nach § 1 b Satz 1 Arbeltnehmerüber1assungsgesetz (AÜG) die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung in Betrieben des Baugewerbes für Arbeiten, die
üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden, grundsätzlich unzulässig ist.
Soweit die vorgesehene Übertragung von Teilleistungen solche betrifft, die nicht in dem Antrag zum Einsatz von
Nachuntemehmem (Vordruck NU) nach Nr. 7 der Bewerbungsbedingungen (BwB-H) enthalten sind, hat der Auftragnehmer die Notwendigkeit der beabsichtigten Weitervergabe zu begründen. Dem Einsatz wird nur zugestimmt,
wenn besondere Umstände dies erfordern.
10
Ausführung der Leistung(§ 4 Abs. 10)
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu lnfonnleren, wenn durch die weitere Ausführung
Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden.
11
Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8 )
Der Auftraggeber Ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Auftragnehmer
gegen Nr. 25 (Mitteilung jeder Änderung in der Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft) verstößt,
die Pflichten aus Nt. 9 (Übertragung von Leistungen auf geeignete Nachuntemehmer und Beantragung jeglichen Nachuntemehmereinsatzes) ver1etzt,
unrichtige Erklärungen in Nm. 2, 6, 7 oder 8 des Angebotsschreibens (2: Beachtung der Bewerbungsbedin-gungen. insbes. zum Nachuntemehmereinsatz (Nr. 7 BwS-H) und zur Art>eitnehmerüber1assung (Nr. 9 BwBH): 6: ErfüUung der gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben, Nichtausschlusserklärung; 7: Ausführung der Leistung im eigenen Betrieb; 8: Erklärung zu Tariftreue und Mindestlohn abgibt
oder gegen eine Erklärung in Nm. 2, 6, 7 oder 8 des Angebotsschreibens verstößt.
gegen seine Verpflichtungen aus Nr. 27 (vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die von ihm
eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und sie auf Ver1angen dem öffentlichen
Auftraggeber vorzulegen) verstößt.
gegen Ziffer 10.3 Besondere Vertragsbedingungen (Sozial Verantwortliche Beschaffung) verstößt
Vor der Kündigung erhält der Auftragnehmer Gelegenhelt, zu dem Kündigungsgrund Steilung zu nehmen. Bel einer
solchen Kündigung gilt § 8 Abs. 3,5,6 und 7 entsprechend.
2 von 6
ZVB-H06/2013
W-Bau II-Anlage 39
12
Wettbewerb1beschrinkungen (§ 8 Abs. 4)
Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässlge
Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei
denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird.
Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.
13
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspruche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Abs. 4, bleiben
unberührt.
Mitteilung von Bauunfällen(§ 10)
Der Auft~gnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
1"
Abnahme(§ 12)
Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10.000,- E (ohne Umsatzsteuer).
15
Abrechnung(§ 14)
15.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe auch Nr. 10.
15.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßuntertagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
15.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die
Durchschriften der Auftragnehmer.
15.4 Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit
drei Stellen nach dem Komma zu berechnen.
1e Prel1nachlis1e (§§ 14 und 16)
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart Ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der
Abrechnung und den Zahlungen von den Einheit&- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Prelsennittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleltklausel
werden durch den Preisnachlass nicht verringert.
17 Rechnungen(§§ 14 und 16)
17.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die
Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
17.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung
- gegebenenfaHs abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.
17.3 Die Rechnungen sild mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteue~
trag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer,
bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewlt1cens der Leistung gilt.
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem
aktueNen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
17.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen lahlungen mit
gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
18 Stundenlohnarbeiten(§ 15)
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstAglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3
das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle,
die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
die Art der Leistung,
die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
19
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zahlungen(§ 16)
19.1 Alle lahlungen werden bargeldlos in Euro gelelstet.
ZVB - H0612013
3von 6
19.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung
geleistet.
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
20
Überzahlungen (§ 16)
20.1 Bel Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung(§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
202 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.
Leistet er lnnemalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab
diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen In Höhe von 8 % über dem
Basiszinssatz des§ 247 BGB zu zahlen.
21
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
frei
22
frei
23
Bürgschaften(§§ 16 und 17)
23.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Fonnblätter des Auftraggebers zu verwenden.
23.2 Die Bürgschaft ist von einem
In den Europäischen Gemeinschaften oder
in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen
zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsverslcherer w stellen.
23.3 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:
.Der BOrge·Obernlmmt fllr den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht
Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechnungenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770,
771 BGB wird verzichtet Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder
rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.
Die Bürgschaft Ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
Die BOrgschaftsforderung veljährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarung über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur Im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
Gerichtsstand Ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.•
23.4 Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur ei n e r Urkunde zu stellen.
23.5 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die
Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
23.6 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlu~
gen angerechnet worden Ist
24
Verträge mit auslindlschen Auftragnehmern (§ 18)
25
Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich.
Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Berufsgenossenschaft (§ 4)
26
Solange der Vertrag nicht erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung In seiner Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verfangen des Auftraggebers hat er eine Bescheinigung
der Berufsgenossenschaft darüber vorzulegen, dass er seiner Beitrags- und Vorschusspftlcht nachgekommen ist.
frei
27
Kontrollen des Auftraggebers
Der Auftraggeber Ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der vertragllchen Verpflichtungen und
vom Auftragnehmer abgegebenen Erklärungen insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Tariftreue und des
Mindestlohns und den Einsatz von Nachunternehmem zu überprüfen.
Der Auftragnehmer Ist verpflichtet,
vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die von ihm eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten,
auf Verfangen des öffentlichen Auftraggebers diese Entgeltabrechnungen vorzulegen,
4 von6
ZVB- H06f2013
dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen Einblick in die Untertagen über die Abführung von Steuern und
Beiträgen und in die zwischen ihm und seinen Nachuntemehmem abgeschlossenen Verträge zu gewähren,
und
die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen hinzuweisen.
Der Auftragnehmer hat seinem Nachuntemehmer die Verpflichtung aufzuertegen, vollständige un~ prüffähige Entgeltabrechnungen über die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und diese auf Verlangen dem öffenUichen Auftraggeber vorzulegen. Er hat die Beachtung dieser Verpflichtung zu kontroHleren.
28
Ausführungafriaten (§ 5)1 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (§ 6)
28.1 Bei Ausführungsfristen nach Werktagen, werden Wertdage, an denen aus zwingenden witterungsbedlngten gründen Bauleistungen nicht erbracht oder bei denen die Ausführung 'der Bauleistungen spätestens 3 Stunden nach
Beginn des Arbeitstages abgebrochen und an diesem Tag nicht wieder aufgenommen wurden, nicht auf die Ausführungszelt angerechnet.
Diese Unterbrechung muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt werden, bei einer zu erwartenden mehrtägigen Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer.
28.2 Für Ausführungsfristen, die In den Besonderen Vertragsbedingungen nach Datum festgelegt sind, gilt Nr. 1 nicht
29
Steuerabzug bei Bauleistungen (Freiatellungsbeschelnlgung)
30
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die
vorgelegte Freistellungsbescheinigung(§ 48 b EstG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Vertragsstrafenregelung für Verstöße gegen die gese~ichen Vorschriften über die Illegale Beschiftlgung
von Arbeitakriften, der Schwarzarbeit und des Arbeltnehmer-Entsendegesetzes, zur Absicherung von Tariftreue und Mindestlohn, die Regelungen zum Nechuntemehmereinsatz, die Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung und weitere Verpfllchb.tngen aus dem Hamburglschen Vergabegesetz
30.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausführung der übertragenen
Leistungen Illegale Beschäftigung von Arbeitskräften, Schwarzarbeit und Verstöße gegen das Arbeltnehmerent·
sendegesetz unterbleiben und die Regelungen zum Nachuntemehmereinsatz, die Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung und die Ertdärungen zu Tariftreue und Mindestlohn eingehalten werden
Die Einstandspflicht des Auftragnehmers bezieht sich auch auf das Verhalten Dritter, die von ihm als Nachunter- .
nehmen beauftragt oder ihrerseits von beauftragten Nachuntemehmen (Nachnachuntemehmen) - gleich in welchem Unterordnungsgrad - mit der Ausführung von vertraglich geschuldeten Leistungen betraut worden sind.
30.2 Begeht der Auftragnehmer bzw. sein Erfüllungsgehilfe oder eine sonstige in Nr. 30.1 genannte Person bzw. deren
Erfüllungsgehilfe bei der Ausführung der übertragenen Leistung
eine Straftat nach
-
§§ 10, 11 SchwarzArbG (Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung und zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen}
-
§ 266a Abs. 1, 2 und 4 StGB (Vorenthaltung von Beiträgen des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung und
zur Bundesanstalt für Arbeit. Einbehaltung von Teilen des Arbeitsentgelts)
-
§§ 15, 15a AÜG (Verteih von ausländischen Arbeitnehmern ohne erfordertiche Arbeitsgenehmigung durch
Verteiher ohne Verteiherlaubnis, Entleih ausländischer Arbeitnehmer ohne Arbeitsgenehmigung zu "ausbeuterischen• Bedingungen oder in größerer Zahl oder beharrlich wiederholt)
oder eine Ordnungswidrigkeit nach
-
§ 404 Abs. 1 SGB III (Einsatz von Nachuntemehmem, die Ausländer ohne Arbeitsgenehmigung beschäftigen)
-
§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III (Beschäftigung ohne Arbeitsgenehmigung)
-
§ 16 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 1a AÜG (Verteih ohne Verieiherfaubnis oder Arbeitnehmerentlelhe von Verteihem ohne Vertelhertaubnis)
-
§ 16 Abs. 1 Nr. 1b AÜG (Unzulässigkeit gewerbsmäßiger Arbeitnehmerübertassung im Baugewerbe)
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG (Entleih von ausländischen Arbeitnehmern ohne Arbeitsgenehmigung)
§ 8 SchwarzArbG (Beauftragung mit Schwarzarbeit)
§ 5 AEntG (Nichtgewährung zwingender Arbeitsbedingungen),
-
oder wird die Erklärung zu Tariftreue und Mindestlohn (vgl. Ziffer 8 Ang-H) nicht eingehalten,
oder wird gegen die Regelungen zum Nachuntemehmereinsatz (vgl. Nr. 7 BwB-H und Nr. 9 ZVB-H) verstoßen,
oder wird gegen die Verpflichtung verstoßen, vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die vom
Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und diese auf Verlangen dem
öffentlichen Auftraggeber unverzüglich vorzulegen (vgl. Nr. 27 ZVB-H),
ZVB-H06/2013
5von6
oder wird gegen die Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung verstoßen (siehe Ziffer 10.3 BVB-H),
so kann der Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme
je Verstoß, höchstens Jedoch 5 % der Auftragssumme verlangen.
Oie Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn vom Auftragnehmer beauftragte Nachuntemehmen oder Ihrerseits von beauftragen Nachuntemehmen mit der Ausführung von vertraglich geschuldeten Leistungen betraute
Nachnachuntemehmen - gleich In welchem Unterordnungsgrad - gegen die in Nr. 2 genannten Vorschriften verstoßen und dem Auftragnehmer diese Verstöße bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen oder diesem über
§ 278 BGB (Erfüflungsgehüfen) zugerechnet werden können.
30.3 Der Auftragnehmer hat bei Abnahme des Werkes eine Erklärung darOber abzugeben, ob gegen ihn bzw. seinen
Erfüllungsgehllfen oder eine sonstige In Nr. 30.2 Satz 1 genannte Person bzw. deren Erfüllungsgehilfe bei der Ausführung der übertragenen Leistung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, Ennlttlungsverfahren oder Strafverfahren
anhängig Ist bzw. ob und wie öieses rechtskräftig zum Abschluss gekommen Ist.
30.4 Die Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn der Auftragnehmer die in Nr. 3 genannte EJ1därung nicht abgibt bzw. nicht beibringt.
30.5 Der Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe verjährt in 5 Jahren von der Abnahme des Wert<es an.
30.6 Wird der Vertrag aus Gründen, die die Verwirkung der Vertragsstrafe begründen, a~fochten oder gekündigt, so
bleibt die Wirbamkelt der Vertragsstrafenverelnbarung davon unberührt.
30.7 Sollte die Vereinbarung über die Vertragsstrafe oder Teile der Vereinbarung unwirksam sein, so wird dadurch die
Wlri<samkeit des Hauptvertrages nicht berührt.
6von6
ZVB - H06/2013
Leistungsverzeichnis
Leistungsbeschreibung
Projekt
30042
Grundschule Schimmelmannstr. - KGR410
Bauvorhaben
Leistung (LV)
01
KGR 410 Sanitäranlagen
Ausführungsbegi nn
k.A.
Ausführu ngsende
k.A.
Angebotsaufforderung
Sollten Sie an der Ausfü hrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.
IAbg„„m
k.A.
Abgabezeit
k.A.
IAbg~M
Zuschlagsfrist
k.A.
MwSt.
19,00 %
W äh run g
EUR
Seiten o. Anlage(n)
Seiten: 18
Leistun sverzelchnis
23.07.2014- Seite 1
Leis tu ngsverzeich n is
Projekt (30042)
Grundschule Schimmelmannstr. - KGR410
1
Leistung (LV)
01
Bauvorhaben
1Bauherr
Telefon
Fax
Telefon
Fax
Telefon
Fax
Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termi ngerechten
Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
Angebotssumme in EUR
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
Angebotssumme, Brutto:
..............................
..............................
Angebotsabgabe
Anbieter. Datum, Ort
Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel
Anbieter. Unterschrift
Geprüft
empel
Angebotssumme nachgeprüft
23.07.2014- Seite 2
Grundschule Schimmelmannstr. - KGR410 (30042)
Vertragsgrundlage
Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden .
. Sonstige Vereinbarungen
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabeter mins vo raus.
-
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
-
Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültig keit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" e rfo rde rlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabz ugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabga be n können berücksi chtigt we rden.
- Skontovereinbarung:
- Vertragsstrafe:
- Sicherheit I Gewährleistung:
0,00%
- Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)
Abzüge Netto
-
1
Erfüllungsbürgschaft
anteilige Baubeschilderung
anteilige Baureinigung
anteiliges Bauwasser
anteiliger Baustrom
Anbieter · Datum,
unterschrift
von Rechnungsbetrag
Abzüge Brutto
- Bauleistungsversicherung
Wichtiger Hinweis
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 9012000 I XML 3.1 3 (Datenart 81/83)
Sterropel
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter· Unterschrift
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).
23.07.2014 - Seite 3
1nhaltsverzeich nis
01
Nr.
LV
Seite
Bezeichnung
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
09
Titel
Sonstiges
Zusammenfassung der Gliederungspunkte
5
18
23.07.2014- Seite 4
Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)
09
Sonstiges
23.07.2014 - Seite 5
01
LV
KGR 41 O Sanitäranlagen
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Lei stu ngsbeschrei bu ng
09.1
lnbetriebnahmefüralle in diesem LV
beschriebenen Anlagen
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
1nbetriebnahmeNerbundtest/Probebetrieb
Der Bieter verpflichtet sich, nach Fertigstellung
seiner Leistung sowie nach Fertigstellung der
notwendigen haustechnischen Gewerke an einem
gewerkeübergreifenden Inbetriebnahme-und Verbundtest
teilzunehmen. Der Vebundtest erfolgt mittels eines
dreiwöchigen Probebetriebes in dem verschiedene
Betriebszustände getestet werden. Dauer des
Probebetriebes ca. 3 Wochen, 24h rund um die Uhr, der
Bieter hält in diesem zeitraum das technisch
erforderliche Fachpersonal bereit. Der Probebetrieb ist
unterbrechungsfrei durchzuführen.
Sollte der Probebetrieb auf Grund erforderlicher
Mängelbeseitigung unterbrochen werden, ist mit dem AG
Einvernehmen darüber zu erzielen, ob der Probebetrieb
um die Stillstandzeit verlängert oder erneut
durchgeführt wird. Bei fehlendem Einvernehmen
entscheidet der AG.
Die dem AN dadurch entstehenden Kosten für
Personalauf'wand, Spesen etc. sind vom AN zu tragen. Der
AN hat diesen Prozess aktiv zu begleiten und zu
dokumentieren.
Vorraussetzung für den Start des Prozesses ist die
Übergabe einer Vorab- Bestandsdokumentation.
lnbetriebnahmezeitraum der TGA- Gewerke mind. 3 Wochen,
max. 4 Wochen
Meetings I Berichterstattung 2x die Woche während des
lnbetriebnahmezeitraumes sowie zur Vorbereitung der
1nbetriebnahme
Ein erfolgreicher Verbundtest/ Probebetrieb ist
Voraussetzung für die Durchführung der
rechtsgeschäftlichen Abnahme.
1 Psch
09.2
GP .... „
... „ . „ ... „ . „ ... „ .
Einweisung des Bedienpersonals vor Ort
Einweisung des Bedienpersonals vor Ort
in die Funktion der Anlagen aller im LV entahltener
Gewerke, einschl. und insbesondere die durchzuführende n
Wartungsarbeiten betreffend.
Die Einweisung ist vor der Abnahme durchzuführen und
schriftlich festzuhalten
1 Psch
GP ......... „
...... „ ...... „ .
Übertrag: ..
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
23.07.2014- Seite 6
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übe rtrag: .... . „
09.3
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
Werk- und Montageplanung
Werk- und Montageplanung
Für die gesamte technische Anlage sind Werk- und
Montagepläne gern. der Vorgaben in den Technischen
Vorschriften anzufertigen
Sollten für geplante Anlagen behördliche Genehmigungen,
über die bereits vom AG gestellten Anträge hinaus,
erforderlich sein, so sind diese eigenverantwortlich
einzuholen und den Ausführungsplänen unaufgefordert
beizulegen. Der Freigabe- oder Prüfvermerk entbindet
den AN nicht seiner Verantwortung einer sach- und
fachgerechten Ausführung, gemäß den allgemeinen
gültigen Regeln der Technik. Grundsätzlich dürfen
Arbeiten nur mit genehmigten Ausführungsplänen und
freigegebenen Montageplänen begonnen werden.
Die Werk- und Montagepläne sind spätestens 21 Werktage
vor Ausführungsbeginn der Fachbauleitung zur
Sichtprüfung vorzulegen. hierzu gehören:
Grundrisspläne 1 :50 mit den Installationen
Details 1 :20
Vermasste Deckenspiegel mit Ausschnitten
Übersichtsschema mit allen Einbauten
alle erforderlichen Berechnungen
Aufstellung aller Fabrikate
Anlagenbeschreibung
Technische Angaben für andere Gewerke
Bemusterung
Erstellung der TÜV-/ DEKRA- Prüfunterlagen sowie
weiterer behördlicher Prüfungen
CAD-Daten Ausführungsplanung gegliedert in Folien /
Ebenen wie Planersystem als DWG- Format gewe rkeweise
getrennt
Plot-Files M 1 :50 und verkleinert auf 1:100 -PDF-Files
M 1 :50
zur Erstprüfung: farbiger Papier-Plansatz Werk- und
Montagepläne (M 1 :50), Prüfvermerke sind vom AN zu
digitalisieren
nach Gleichstellung I Übernahme der Prüfeintragungen
farbiger Papier-Plansatz Werk- und Montagepläne (M
1 :50), 4-fach, in Ordnern incl. Lochverstärker und
beschrifteten Registern sowie digital im pdf Format
Papier-Plansatz Detailplanungen
Systemschnitte mit Angaben technischer Belegung von
Installationsdecken Installationsschächten
Adressen- I Firmenliste aller am Bau beteiligten
Handwerker und Fachplaner
fortgeschriebene Firmen-/ Produktliste als Anhang
eines jeden Leistungsverzeichnisses mit Angaben zu
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übe rtrag:
„
23.07.2014 - Seite 7
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übe rtrag: .... . „ ... „ .„ ... „ .„ ... „ .„.
wartungsintensiven Materialien/ Bauteilen
Firmenzusammenstellung mit Angaben zu Beginn und Länge
von Gewährleistungen Fortschreibung der Planunterlagen.
Die aktualisierten Montagepläne sind mindestens einmal
auf der Baustelle zur Verfügung zu halten und auf
Verlangen der Bauleitung vorzulegen.
1 Psch
09.4
GP„„ „„ .„ „„ „ „ „„ „ „.
Revision su nterlag en
Revisionsunterlagen
Für die gesamte technische Anlage sind
Revisionsunterlagen gern. der Vorgaben in den
Technischen Vorschriften anzufertigen
Revisionsunterlagen
Die Revisionsunterlagen sind 2 Wochen vor Abnahme zu
erstellenInhalte der Dokumentation :
Bestandsgrundrisse als Übersichtsplan M 1 :100
Bestandszeichnungen mit Schnitten M 1 :50
Protokolle der vorgenommenen Vorabnahmen
Protokolle Einweisung Betriebspersonal
Protokolle der TÜV-Abnahmen
Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht
zugängliche Installationsbereiche
Spül- und Druckprotokolle
Anlagenbeschreibung
Schemata
Regelschemata mit eingetragenen Regelparametern
Rohrnetzberechnung
Fachunternehmererklärung nach LBO
Bedienungsanleitungen Wartungsanweisungen
Bescheinigung über Einhaltung der VDE- und DI N- Normen
Bescheinigung nach VGB 4 Bauartzulassung
Stromlaufpläne und Klemmenpläne nach DIN 40719
Beschreibung der Regelungsfunktionen
Ventillisten
Blockschaltbilder
Herstellerprospekte,
Liefernachweise
Kennlinien für Pumpen mit Kennzeichnung der
Betriebspunkte Gerätekartei
Zulassungsbescheide
Abnahmebescheinigung inkl. erforderlicher
Abnahmeprotokolle und Prüfunterlagen
Die Revisionsunterlagen der ausführten Leistungen sind
vom AN nach Fertigstellung der Leistung analog der
Übe rtrag:
„
23.07.2014 - Seite 8
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
Anforderungen an die Unterlagen zur Werk- und
Montageplanung an den Bauherrn zu übergeben:
-CAD-Daten „Revisionsunterlagen" gegliedert in Folien /
Ebenen entsprechend Projekthandbuch als DWG- Format
gewerkeweise getrennt -Plot-Files M 1 :50 und
verkleinert auf 1:100 -PDF-Files M 1 :50 -farbiger
Papier-Plansatz (M 1 :50 , verkleinert auf M 1: 100),
4-fach in Ordner einschl. Lochverstärker und
beschrifteter Trennblätter
-Papier-Plansatz Detailplanungen auf Format DI N A 3
-Systemschnitte mit Angaben technischer Belegung von:
Installationsdecken und Installationsschächten
- Adressen- I Firmenliste aller am Bau beteiligten
Handwerkern und Fachplaner
- fortgeschriebene Firmen- / Produktliste als Anhang
eines jeden Leistungsverzeichnisses mit Angaben zu
Wartungsintervallen
- Firmenzusammenstellung mit Angaben zu Beginn und
Länge von Gewährleistungen Die Übergabe der
vollständigen Revisions- und Genehmigungsunterlagen ist
die Voraussetzung zur Abnahme des Werks.
Installationen sind 1n Planunterlage zu benennen (z.B.
Anzahl, Nennweite usw.). Maße sind auf bestehende
Bezugsmaße (z.B. bestehende Gebäude, Schächte, Straßen,
Gehwege usw.) zu beziehen.
Über die VOB/C hinausgehend:
Planunterlagen (Grundrisse und Schemen) aller
Geschosse, sowie spezieller Einbaudetails
4 fach in Papierformat, farbig angelegt, 4-fach im pdf
Format auf DVD
4 fach als Datei im *.dwg Format, kompatibel mit
AutoCad 2004 auf DVD
1 Psch
09.5
GP„„ „ „„ „„ „„ „„ „„ „
Fahrbares Gerüst
Pauschale für das Auf- und Abbauen
sowie Vorhalten zweier fahrbarer Gerüste,
Systemgerüst gern. DIN 4420-4 als
Rahmengerüst, Gruppe 2, flächenbezogenes Nutzgewicht:
150 kg/m2 , Höhe der Standfläche über Fußboden/Gelände
über 2,0 m bis 5,0 m, Aufstellung im Gebäude,
Arbeitsfläche bis 4 m2 , Gerüstlagen mit allseitigem
Seitenschutz, jegliches Auf- und Abbauen sowie
Umsetzen,
Gerüst ist über die gesamte Bauzeit vorzuhalten.
Die Nutzung des Gerüstes ist zeitlich im Bautagebuch zu
Übe rtrag: „
23.07.2014 - Seite 9
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
dokumentieren und der Bauleitung vorzulegen.
Aufgrund der Arbeiten anderer Gewerke ist nicht mit
eiiner ungehinderten Bewegungsfreiheit zu kalkulieren.
Behinderungen durch Kabel, Rohrleitungen, gelagerte
Materialien etc. im Fußbodenbereich sind unter
Umständen nicht vermeidbar. Die Kalkulation hat die
unterschiedlichen Bereiche des Gebäudes zu
berücksichtigen, gleichzeitiges Arbeiten in
unterschiedlichen Ebenen und Abschnitten ist
einzukalkulieren.
GP„„ „ „„ „„ „„ „„ „„ „
1 Psch
09.6
Verlängerung und Vorhaltung Fahrbares Gerüst
wie vor beschrieben, jedoch als Verlängerung über die
Bauzeit hinaus.
1 Wo
09.7
EP. „„„ .„ .„ „ „ .„ „„ .
GP„„ „ „ .„ .„ „ .„ .„ „ .„ .
Kennzeichnung der Hauptrohrtrassen
Kennzeichnung
der Hauptrohrtrassen nach Fertigstellung der Isolierung
aller Medien mit Spezial-Klebeband mit aufgedruckter
Medienbeschriftung, farbig nach DIN 2403
einschl. Fließrichtungsanzeige, Anbringung ca. alle 10
m und an allen Richtungsänderungen
GP„„ „„ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
1 Psch
09.8
Bezeichnu ngsschilder
Abmessung: 52 x 105 mm
Bezeichnungsschilder
Abmessung: 52 x 105 mm, Kennfarbe nach DIN aus Resopal
mit Schrift nach DIN17, geschraubt, einschl.
Befestigungsschrauben mit passender Grundplatte aus
Stahlblech und Halter, Kunststoff-Abdeckung zum Teil
mit Gewindebolzen und Gewindehülsen zur Befestigung an
der Wand
30 Stk
09.9
EP„.„„„ „ „ „ .„ „ „ „„
GP „ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .
Wartung der Anlagen
Wartungsvertrag
innerhalb der Verjährungsfrist für Mängelansprüche
(gern. VOB/B §13: 4 Jahre)
Der Einheitspreis ist für ein Jahr anzugeben.
Übe rtrag:
„
23.07.2014- Seite 10
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Gesamt (GP)
Preis (EP)
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
Wartungsleistungen gern. VDMA für alle im LV
aufgeführten Anlagen. Die Wartung wird nach Abnahme der
Anlage durch den Betreiber beauftragt.
In die Wertung des Gesamtangebotes fließt der
Angebotspreis für 4 Jahre ein.
QueNerweis: siehe hierzu VDMA 24186-6
1 Psch
09.10
GP „ ... „
.. „ .. „ .. „ .. „ .. „ .
Baustelleneinrichtung zur Durchführung
der aufgeführten Leistungen,
Baustelleneinrichtung
zur Durchführung der aufgeführten Leistungen, einschl.
aller Sicherheitsvorkehrungen, Bauüberwachung und
Organisation, Reinigung der Verkehrswege auch währe nd
der Bauzeit ohne besondere Aufforderung durch die
Bauleitung.
Aufladen und Abfuhr einschl. der Frachtkosten, Abladen
und Einbau aller notwendigen Einrichtungen und Geräte
und zwar für:
- Tagesaufenthaltsräume für eigenes
Baupersonal als Container
- Lagerräume für Baustoffe als
Container
- sanitäre Anlagen nach Bedarf in Übereinstimmung
mit der ASR
Es ist zu beachten, das Bauseits weder eine Elektonoch eine WasseNersorgung besteht. Nach Anforderung
des AN sind hierfür Kosten für die Eigenversorgung in
dieser Position einzukalkulieren.
Ggf. benötigte Sondergenehmigungen für den An- und
Abtransport schweren oder Sperrigen Geräts sowie
gesonderte Zuwegungsrechte über öffentliche Wege sind
nach Absprache mit der Bauleitung durch den AN
beizubringen
Die Aufstellung Baustellen-Container erfolgt im
Containerdorf in Abstimmung mit dem Nutzer und der
Bauleitung.
Räumen der Baustelle:
- Einschl. Verladen aller Baugeräte, Lagergebäude,
Materialreste, Absperrungen und Zubehör
- Herstellen des ursprünglichen Zustandes des
Übe rtrag:
„
23.07.2014 - Seite 11
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
Baugeländes, Reinigen des Baugeländes von
Verpackungsmaterialien und Materialresten
Vorhaltung der Personal- und Lagercontainer bis zum Ende der Arbeiten
Dauer ca. 1 O Wochen
GP „ ... „ .. „ .. „ .. „ .. „ .. „ .
1 psch
09.11
Baustelleneinrichtung umsetzen
Baustelleneinrichtung umsetzen
Umsetzen der gesamten Anzahl der
Container nach besonderer Anordnung
des Auftraggebers bzw. der Bauleitung
innerhalb des ausgewiesenen Baugeländes. Bei einem umsetzen von
einem Teil der Container wird ein
Verhältnis zwischen dem umzusetzenden Teil und der gesamten
Anzahl der Container des AN gebildet
und die Vergütung erfolgt in dem
gleichen Verhältnis.
1 Stk
09.12
EP.......... ... „
.. • .. . ...
GP„„ „„ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
Profilstahlkonstruktion m. Statik, verzinkt
einschl.
Profilstahlkonstruktion m. Statik, verzinkt
Oberfläche verzinkt, für Stütz-, Hänge-,
Trage-Festpunkt und Sonderbefestigungen, Gleitlager,
einschl. Werkstatt- und Montagezeichnungen, einschl. statischer
Berechnung für die Konstruktion sowie
Abstimmung mit dem Prüfstatiker
und Einholen der erforderlichen
Genehmigungen,
einschl. Befestigungsmaterial und
Bohrungen, Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden
DIN-Normen.
320 kg
09.13
EP. „„ „ .„ .„ „ „ „ „ „ „
GP „„ „ „ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
Montageschienen als Sonderkonstruktion
Montageschienen als Sonderkonstruktion
zur fachgerechten Herstellung von Traversen,
Wandkonsolen und Tragrahmen aus Stahl St37, z.B. für
Raumhöhe, von FB bis UKD mit Querstreben zur
Übe rtrag:
„
23.07.2014- Seite 12
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
Rohrbefestigung einschl. Befestigung an der
Baukonstruktion mit allen dafür erforderlichen
Arbeitenund Befestigungsteile für vorbeschriebene
Montageschienen, wie Aufhänger, Hakenkopfschrauben,
Schienenkupplungen, Bügel, Platten und Gewindestangen
in verzinkter Ausführung.
Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung des Schalsschutzes
nach DIN 4109 sind einzukalkulieren.
200 kg
09.14
EP.... „ .. „ .. „ .„ .. „ .. „
GP „ ... „ .. „ .. „ .. „ .. „ .. „ .
Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen nach DIN EN 161 O
Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen nach DIN EN
1610
auch Abschnittsweise
für Leitungen ist das Verfahren "L" (Prüfung mit
Luftüberdruck), für Leitungen bis ON 400 ist das
Prüfverfahren "LC" anzuwenden.
für Schächte, Pumpenschächte, Abwassersammelgruben,
Fett- und Leichtstoffabscheideranlagen sind mit dem
Verfahren "W' (Prüfung mit Wasser). Die für die
Druckhöhe und dem jeweiligen maximalen Wasserzugabewert
maßgeblichen Prüfkriterien sind entsprechend des
Genehmigungsbescheides anzuwenden.
Die Leitungen sind auch in Teilabschnitten, je nach
Baufortschritt, bzw. je Haltung zu prüfen. Das
Protokoll der Dichtheitsprüfung ist dem Bauherren und
der Bauleitung vorzulegen.
Eine Kopie des Protokolls ist der zuständigen
Bauaufsichtsbehörde unaufgefordert zu übersenden. Dem
Protokoll ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die
geprüften Grundstücks- entwässerungsanlagen
gekennzeichnet sind.
einschl. Vorhalten der geeigneter luftdichter
Verschlüsse, Schläuche, Messeinrichtungen, Enddeckel,
etc. und der anfallenden Nebenleistungen.
einschl. mehrfache An- und Abfahrt
und Nebenarbeiten
2 Stk
EP.......... ... „
.. • .. . ...
GP„„ „„ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
Übe rtrag:
„
23.07.2014- Seite 13
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
09.15
Mauerschlitz 100mm
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
x 50mm
in Ziegel-, Sand- und Betonstein, in horizontaler und
vertikaler Richtung einschl. Entfernen des dabei
anfallenden Schutts
15 m
09.16
Mauerschlitz 200mm
EP. „„„. „ „ „ .„ „ „ „.
GP „„ „ „ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
EP........ „ .. „ .„ .. ...
GP ..... .... „ .. .... „ .. .... „ .
x 150mm
in Ziegel-, Sand- und Betonstein, in horizontaler und
vertikaler Richtung einschl. Entfernen des dabei
anfallenden Schutts
15 m
09.17
Kernbohrungen von 55 bis 75 mm 0
Kernbohrungen durch Betondecken bzw. Betonwände oder
Mauerwerkswände herstellen,
einschl.Baustelleneinrichtung, Schläuche etc.,Absaugen
und Auffangen des Spülwassers, Beräumen und Entsorgen
des Bauschutts, Sichern der Bohrstelle
Es ist ein Entsorgungsnachweis gemäß
der Anforderungen der Hansestadt Hamburg,
und dem eANV, an den AG zu übergeben.
Decken-NVandstärke von 25-30 cm,
Bohrung bis 55mm bis 75mm 0
09.18
5 Stk
EP„.„„„ „ „ „ .„ „ „ „„
GP „ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .
5 Stk
EP. „„ „ .„ .„ „ „ „ „ „ „
GP „„ „ „ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
8 Stk
EP........ „ .. „ .„ .. ...
GP „ ... .... „ .. .... „ .. .... „ .
Kernbohrungen von 80 bis120 mm 0
Kernbohrungen
wie vor beschrieben, jedoch
von 80 bis 120 mm 0
09.19
Kernbohrungen von 130bis160 mm 0
Kernbohrungen
von 130bis160 mm 0
Übe rtrag:
„
23.07.2014- Seite 14
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
09.20
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
Kernbohrungen von 160 bis 200 mm 0
Kernbohrungen
von 160 bis 200 mm 0
1 Stk
09.21
EP„.„„„ „ „ „ .„ „ „ „..
GP „ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .
Brandschutz-Rohrdurchführung DN12 -DN25 für nicht brennbare
Versorgungsleitungen
Rohrdurchführung für nicht brennbare Rohrleitungen
durch Wand- bzw. Decken in F30 / F90 - Qualität,
Isolierschale aus gepresster Mineralwolle Schmelzpunkt
> 1.000°C als R30/R90 Schottung.Halbschalen mind. 20mm
stark(F-90), nach Schließen der Durchbrüche sind
die Schalen/ Umwicklungen flächenbündig abzuschneiden,
etwaige Fugen sind mit Beton, Mörtel oder zugelassenem
Füllstoff zu verschließen.
für nicht brennbare Versorgungsleitungen
Nennweite: ON 12 - ON 25
liefern und montieren.
8 Stk
09.22
EP. „ „„ .„„„ .„ „ „ „ „
GP „„ „„ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
Versorgungsleitungen
Rohrdurchführung wie vor beschrieben, jedoch
für nicht brennbare Versorgungsleitungen
Nennweite: ON 32 - ON 50
8 Stk
09.23
EP„„„„„„ „
GP„„ „„ „ „„„ „ „„„ „ „
Entwässerungsleitungen
für nicht brennbare Entwässerungsleitungen
Nennweite: ON 32 bis ON 50
10 Stk
EP. „„ „ .„ .„ „
GP.
Übe rtrag:
„
23.07.2014- Seite 15
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: .... . „ ... „ .„ ... „ .„ ... „ .„.
09.24
Brandschutz-Rohrdurchführung DN65 -DNBO für nicht brennbare
Nennweite: DN 65 bis DN 80
16 Stk
09.25
EP. „ „ „ .„ „„ .„ „„ „ „
GP „„ „„ .„ „„ „ „ „„ „ „.
Nennweite: DN 100 bis DN 150
42 Stk
09.26
EP„ „„„ „ „ „ „ „ „ „
GP „„ „ „„ „ „ „„ „ „ „„ „
Brandschutzfüllmasse
Brandschutzabschottung von isolierten Stahlrohr mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis,
Feuerwiderstandsklasse R90, DIN 4102-11,
Rohrleitungsbewegung axial , max. 20 mm
Rohrleitungsbewegung radial, max. 5 mm
als aufschäumende Dichtmasse für Durchführung durch
Wände und Decken.
51
EP........ „ .. „ .„ .. ...
GP „ ... .... „ .. .... „ .. .... „ .
Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
Bei Ausführungen von Leistungen, die nicht Bestandteil
dieses L V's, aber zur vertraglichen Erfüllung dienen,
auf Anordnung oder mit Zustimmung des Auftraggebers
auszuführen sind, werden nachstehend angebotene
Verrechnungssätze gegen Nachweis vergütet.
Anzubieten sind für die jeweilige Arbeitskraft
Verrechnungssätze, in denen aufgegliedert
- Lohn- und lohngebundenen Kosten
- betriebliche Gemeinkosten
- Baustellengemeinkosten (einschl. Fahrkosten zur
Baustelle enthalten sind.
Zuschläge für Überstunden ( Mehrarbeit, Nacht-, Sonn- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag:
„
23.07.2014 - Seite 16
01
LV
09
Titel
Sonstiges
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
. .. „ . „ . .. „ . „ . .. „ . „ .
und Feiertagsarbeit sind in die Verrechnungssätze nicht
einzubeziehen, sondern gesondert nachzuweisen.
Stundenlohnarbeiten bedürfen der Genehmigung der
örtlichen Bauleitung und müssen innerhalb von 2 Wochen
nach Erbringen der Leistung von einem
Zeichnungsberechtigten unterschrieben sein.
Der Zeichnungsberechtigte ist vor Beginn der Arbeiten
beim Bauherrn anzufragen.
09.27
Stun Obermonteur-Stunden, einschl. aller
Stun Obermonteur-Stunden für unvorhergesehene Arbeiten
zum Nachweis, einschl. aller
Lohnnebenkosten.
10 h
09.28
EP. „„„ .„ .„ „ „ .„ „„ .
GP „„ „ „ .„ .„ „ .„ .„ „ .„ .
Stun Monteur-Stunden, einschl. aller
Stun Monteur-Stundenfür unvorhergesehene Arbeiten zum
Nachweis, einschl. aller Lohnnebenkosten.
10 h
09.29
EP. „„ „ .„ „ „ .„ „ „ „
GP „„ „„ .„ „ „ „ „ „ „ „ „ .
Stun Helfer-Stunden, einschl. aller
Stun Helfer-Stunden für unvorhergesehene Arbeiten zum
Nachweis, einschl. aller Lohnnebenkosten.
10 h
EP. „ „„ .„„„ .„ „„ „ „
GP. „ „„ .„ „„ „ „ „„ „ „ .
Summe Titel 09
Sonstiges, Netto:
23.07.2014 - Seite 17
LV-Zusammenfassung
01
LV
Nr.
Bezeichnung
09
Titel
Seite
Sonstiges
Gesamt in EUR
5
Summe LV 01 KGR 410 Sanitäranlagen
Stempel
Angebotssumme, Netto:
EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %) :
EUR
Angebotssumme. Brutto:
EUR
..................................
Anbieter - Unterschrift
23.07.2014 - Seite 18
Planliste TGA VORABZUG
Projekt:
Planungsphase:
Gewerk:
Stand:
Zubau Grundschule Schimmelmannstraße
Ausführung
Sanitärtechnik
18.07.2014
2
...
Gewerk
!
0
4
II
"'g „ "'g t:„ "'g
„„ ~ „c ~
~ s:
IL
iL "
"
s
"
Sanitärtechnik Grundrisse
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
5
5
5
5
5
5
GR
GR
GR
GR
GR
GR
Sanitärtechnik Schemata
SAN
SAN
5
5
SC
SC
„„
0
s:
„
g:
0
EOO
EOO
E01
E01
DA
DA
"'g
~
"
::0
"
~
„c
iL
~
"„
s ....5
11
Bemerkun
001
002
001
002
001
002
Sanitärtechnik Grundriss
Erge schoss Teil 1
Ergescho ss Teil 2
1.0bergeschoss Teil 1
1.0bergeschoss Teil 2
Dach geschoss Teil 1
Dach geschoss Teil 2
001
002
Sanitärtechnik Strangsche ma Trinkwass er
Sanitärtechnik Strangsche ma Schmutzw asser
Seite 1 von 1

BTK Bau GmbH

Transcrição

Documentos relacionados

Vertrag Boilerentkalkung

Bauvertrag (VOB/B)

dienstleistungsvertrag

(Senior) Underwriter Financial Lines (m/w)

Muster Dienstleistungsvertrag

Verkehrsvertrag Vertrag über gemeinwirtschaftliche

Abnahme-Protokoll

Wartungsvertrag gemäß § 13 (4) 2. VOB/B 2009

AGB - Pöppl`s Hausbetreuung

Gibt es eine Vergütung für die Reparatur, wenn die Leistung vor