ACTA N.º 5/2008 - Câmara Municipal de Estremoz
Transcrição
ACTA N.º 5/2008 - Câmara Municipal de Estremoz
Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ACTA N.º 5/2008 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E OITO ------ No dia 27 do mês de Fevereiro do ano de 2008, nesta cidade de Estremoz e edifício dos Paços do Município, pelas 10:00 horas, sob a presidência do Presidente da Câmara, José Alberto Leal Fateixa Palmeiro e estando presentes os Senhores Vereadores António Júlio Andrade Rebelo, João Carlos Rodrigues Fragoso Chouriço, Joaquim Miguel Miguéns Correia, Joaquim Miguel Parelho Pimenta Raimundo, Jorge Manuel Correia Canhoto e Rogério Manuel Xarepe Correia, realizou-se a reunião ordinária desta Câmara Municipal.-------------------------------------------- Como Secretário à reunião esteve presente o Técnico Superior de Gestão Autárquica de Primeira Classe, Baptista António Marchante Catita. -----------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: O Presidente da Câmara disse que em face do pedido de substituição para esta reunião ordinária, apresentado ao abrigo do disposto no Art.º 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo Vereador José Miguel Mouquinho Cravo, nos termos do Art.º 79.º do mesmo diploma legal foi convocado o membro a seguir na lista da CDU, Rogério Manuel Xarepe Correia, para ocupar o lugar de Vereador, em substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Rogério Correia, relativamente à reparação de caminhos rurais que está a decorrer, felicitou o executivo por ter sido efectuado um levantamento nas freguesias por técnicos da Câmara Municipal. Disse ter tido conhecimento de que alguns dos caminhos que estão a ser reparados não constavam nas intenções da autarquia e perguntou se também irão ser arranjados os que inicialmente faziam parte das previsões.-------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador João Carlos Chouriço disse que foi feito um levantamento dos caminhos mais estruturantes nas diversas freguesias e que já supunham que, quando os trabalhos começassem, surgiriam mais solicitações. Disse também que, Página 1 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 apesar do prazo inicial ser de sessenta dias, já calculava que fosse necessário mais tempo, havendo mais intervenções a fazer com mais tempo em cada freguesia. Acrescentou que se irão fazer as intervenções previstas ou, se as Juntas de Freguesia preferirem, far-se-ão outras, mas a intenção é fazer todas as inicialmente previstas e as que surgiram posteriormente.------------------------------------------------------------ O Vereador Rogério Correia disse que, ao referir esta questão, queria aludir a o estado em que se encontra a generalidade dos caminhos municipais, referindo que alguns estão em muito mau estado, nomeadamente os que fazem as ligações Arcos - Glória, Veiros - Vale de Maceiras e S. Lourenço de Mamporcão - S. Bento do Cortiço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara disse ser sensível e assumir que existem problemas ao nível das vias de comunicação no concelho. Disse também que, nesta área, a linha que seguirão nos próximos tempos é a de que há que dotar os serviços da Câmara com maquinaria para reparação dos caminhos e que pretendem contrair um empréstimo para reparação das vias estruturantes. -------------------------------------------------- O Vereador João Carlos Chouriço disse ter a percepção do estado em que se encontra a rede viária do concelho, tendo referido que existem algumas vias cujo enrocamento está a desaparecer. Disse também que é necessário dotar o Município com equipamento para efectuar intervenções mais periódicas e que irá ser adquirida uma central de massas asfálticas. Informou que a Câmara se servia de uma central localizada em Fronteira, que entretanto se avariou e que não têm conseguido adquirir massas. Informou também que a central de massas asfálticas foi adjudicada por cerca de sessenta mil euros e que irá ser adquirida uma motoniveladora por cerca de duzentos mil euros. Mais informou que, para esse efeito, irá ser lançado um concurso para fornecimento da viatura e um outro para um contrato de "leasing". ------ O Vereador Rogério Correia perguntou como farão enquanto os procedimentos não forem concluídos, tendo o Vereador João Carlos Chouriço respondido que irão continuar a procurar um fornecedor de massa asfáltica. -------------------------------------------- Acerca de outro assunto, o Vereador Rogério Correia perguntou para quando está previsto o arranjo da envolvente aos totens que fazem parte do "Sistema Solar à Escala de Estremoz", uma vez que há dificuldades em aceder a alguns deles e estava previsto o citado arranjo e que os equipamentos tivessem acesso facilitado. ------- O Vereador João Carlos Chouriço disse que ainda não foi possível fazer esses Página 2 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 trabalhos e que de facto está previsto efectuá-los. Disse também que, na cidade, só ainda foram concluídos o que se encontra em frente ao Centro Ciência Viva e o que está na placa em frente à Igreja de S. Francisco. Informou que pretendem mudar o que se encontra junto à Porta de Santa Catarina, passando-o para o lado que está a ser alvo de intervenção. Informou também que os que se encontram colocados nas freguesias rurais serão os próximos, afirmando não ser possível estabelecer uma data, uma vez que os calceteiros da Câmara têm sempre muito trabalho.--------------------- A propósito de outra matéria, o Vereador Jorge Canhoto informou que, uma vez que a Gesamb não efectua recolha de resíduos provenientes da construção civil, e que a única hipótese passa por depositar os resíduos em Beja com um custo de cinquenta euros por tonelada, equacionaram a hipótese da empresa Valnor colocar um contentor para esse efeito no Ecocentro de Estremoz mas a empresa Gesamb não autorizou. Informou também que, deste modo, ainda não foi possível ultrapassar este problema e que irá insistir junto da Gesamb para que permitam unicamente a utilização da balança para pesagem do contentor da Valnor.------------------- O Presidente disse que a Câmara paga mais caro à Gesamb e é mais mal servida, tendo no sistema um parceiro privado. Disse também que Estremoz dista de Borba aproximadamente o mesmo que da Valnor. Acrescentou que, com estas "atitudes construtivas" da Gesamb, que não tem serviço de recolha de resíduos de construção civil, nem está licenciada para isso, cada vez mais reforça e ideia de que este não é o modo adequado de servir o concelho de Estremoz.--------------------------------- Acerca de outro assunto, o Presidente da Câmara informou que o Senhor Secretário de Estado da Administração Interna propôs que o protocolo para construção do novo Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Estremoz seja assinado no próximo dia 7 de Março.---------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS: O Presidente da Câmara apresentou a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovação da acta da reunião anterior; ----------------------------------------------------------- Expediente geral; ---------------------------------------------------------------------------------------- Delegação de competências;------------------------------------------------------------------------- Protocolo no âmbito do Programa para Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil; -------------------------------------------------------------------------------------------- Zona Industrial de Arcos; ------------------------------------------------------------------------Página 3 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ Lavadouro Público de S. Bento do Cortiço - doação;------------------------------------------ Concurso público para "Fornecimento de refeições em refeitórios escolares no ano lectivo de 2008/2009" - abertura de concurso público e nomeação da comissão;------ Loteamento Industrial de Veiros - preço por metro quadrado para venda de lotes de terreno; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Empreitada da “Casa de Estremoz - Reconversão da Central de Camionagem” - Prorrogação do prazo, aprovação dos planos de trabalhos e mão-de-obra e cronograma financeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- Reperfilamento da EN 18: Aquisição de parcela de terreno; Isenção do pagamento de tarifas de ligação de ramais de esgotos; --------------------------------------------- Cedência do Teatro Bernardim Ribeiro; ----------------------------------------------------------- Concurso Público para "Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa e Campo de Futebol de 7" - Aprovação de projectos - abertura de concurso público e nomeação das comissões;--------------------------------------------------------- Concurso público para a “Concepção do Espaço Público do Rossio Marquês de Pombal e Largos Adjacentes, em Estremoz” - escolha do adjudicatário; ------------------- Projecto de edifício comercial e espaço público contíguo (área do Mercado do Peixe) - Estudo prévio; ---------------------------------------------------------------------------------------- PADA - apoio pontual;---------------------------------------------------------------------------------- Piscinas Municipais - aspirador. ---------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Tendo o texto da acta indicada em epígrafe sido previamente distribuído a todos os elementos da Câmara, foi dispensada a sua leitura de harmonia com o disposto no Art.º 92.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro---------------------------- E não havendo rectificações a fazer foi a mesma aprovada por maioria, com uma abstenção do Vereador Rogério Correia, por não ter estado presente na anterior reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE GERAL: Foi presente uma comunicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, informando que o "Projecto de Decreto-Lei que altera o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional" mereceu, por parte da associação, um parecer desfavorável. Na mencionada comunicação são ainda referidas as razões que deram origem ao parecer emitido ---------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------Página 4 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ Foi presente o ofício do "ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P." que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- "Assunto: Classificação de dez novas zonas de protecção especial e alteração dos limites de duas zonas de protecção especial já classificadas. Aprovação em Conselho de Ministros. ---------------------------------------------------------------------------------------- No contexto do processo de colmatação da insuficiente designação de áreas de protecção para aves estepárias decorrente do processo de contencioso comunitário n° 1996/2206 relativo à insuficiente designação de Zonas de Protecção Especial (ZPE) para a conservação de aves estepárias em Portugal, foi aprovado em Conselho de Ministros de 10 de Janeiro do corrente ano o Decreto Regulamentar que cria as ZPE de Monforte, Veiros, Vila Fernando, São Vicente, Évora, Reguengos, Cuba e Piçarras.---------------------------------------------------------------------- Com o objectivo de dar resposta aos compromissos comunitários de criação de ZPE para algumas espécies de aves de rapina florestais muito ameaçadas às escalas da União Europeia e do continente europeu, foi ainda aprovado em Conselho de Ministros de 7 de Fevereiro do corrente ano o Decreto Regulamentar que cria as ZPE de Monchique e do Caldeirão. A criação destas duas ZPE, coincidentes com territórios já declarados como Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000, dotará de maior coerência o estatuto de conservação daqueles Sítios. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi também aprovado em Conselho de Ministros de 7 de Fevereiro do corrente ano o Decreto-Lei que altera os limites das ZPE de Moura-Mourão-Barrancos e de Castro Verde, definidos no Decreto Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, procedendo a ajustamentos técnicos das áreas abrangidas por estas ZPE, à luz dos conhecimentos científicos agora disponíveis, bem como dos critérios fixados na Directiva Aves e Habitats. ------------------------------------------------------------------------------------ Por outro lado, no que respeita à ZPE de Castro Verde, a alteração de limites decorre das conclusões do parecer da comissão de avaliação do procedimento de avaliação de impacte ambiental do projecto de construção da auto-estrada LisboaAlgarve, sublanço Aljustrel-Castro Verde, que estabelece o alargamento da ZPE. ---------- A localização e limites destas ZPE poderão ser consultados e descarregados a partir do portal do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade em: http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/Valores+Naturais/lnformação+Geográfica/". -Página 5 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um ofício do Município de Borba, convidando para a sessão de lançamento do livro "Borba, Património da Vila Branca", da autoria de João Miguel Simões, que terá lugar no Cine-Teatro de Borba, no próximo dia 1 de Março, pelas 16:30 h. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um telefax do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, remetendo cópia de carta dirigida à Comissão de Saúde, solicitando reunião com a Sr.ª Ministra da Saúde, com vista à discussão das questões mais relevantes da política do seu Ministério.------------------------------------------------------------------ Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: Foi presente uma relação da DAU / Secção de Obras Particulares com os despachos proferidos pelo Vereador do Ambiente e Ordenamento do Território em delegação de competências no período compreendido entre os dias 11 e 22 de Fevereiro de 2008. ---------------------------------------- Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma relação da DAU / Secção de Obras Particulares com os despachos proferidos pelo Vereador do Ambiente e Ordenamento do Território em subdelegação de competências no período compreendido entre os dias 11 e 22 de Fevereiro de 2008.---------------------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma relação da Secção de Contabilidade com os despachos proferidos pelo Presidente da Câmara em delegação de competências no dia 21/02/2008, correspondentes à 1.ª alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2008, à 1.ª alteração ao Plano de Actividades Municipais para o ano de 2008 e à 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 2008/2011. --------------------------------------- Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARA PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL: O Presidente da Câmara apresentou um "Protocolo de Formação Vocacional", a celebrar entre a Câmara Municipal, o "Programa para Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI)" e a Escola Básica 2, 3 Sebastião da Gama de Estremoz, que diz respeito a uma experiência de formação vocacional em contexto de trabalho ou Página 6 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 prática simulada de um menor integrado no "Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)".---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do aludido protocolo, que fica por cópia a fazer parte integrante desta acta, bem como dar poderes ao Presidente da Câmara para o outorgar. --------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL DE ARCOS: Foi presente documentação remetida pelo Dr. Isaías Gonçalves, que fica por cópia a fazer parte integrante desta acta, através da qual é feito o ponto da situação do processo de expropriação da Zona Industrial de Arcos, tendo o Presidente da Câmara informado que remeteu, para conhecimento, uma cópia da aludida documentação à Assembleia Municipal.------------------------------------ Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------LAVADOURO PÚBLICO DE S. BENTO DO CORTIÇO - DOAÇÃO: Foi presente a informação da Divisão de Administração e Finanças que a seguir se transcreve: ----------- "A Junta de Freguesia de S. Bento do Cortiço através de oficio nº 173/2007, de 21 de Setembro de 2007, vem requerer á Câmara Municipal a doação do lavadouro público daquela freguesia, alegando para o efeito, que a sua construção foi feita em colaboração com as duas Autarquias, sendo a sua conservação, desde à vários anos, feita apenas por aquela Junta de Freguesia. --------------------------------------------------- Este imóvel, encontra-se inventariado no património da Câmara Municipal com o nº 100212, afecto ao domínio privado do Município e inscrito na matriz sob o nº 417 da Freguesia de S. Bento do Cortiço, desde 11 de Dezembro de 1974. ------------------ Porem, acontece que este imóvel nunca foi objecto de registo na Conservatória do Registo Predial, nem consta qualquer documento, nos arquivos desta Câmara Municipal que comprovem a titularidade do terreno.-------------------------------------------------- Assim, contactada a actual proprietária da parcela de terreno onde o referido lavadouro está implantado, Exma. Sra. Deolinda Rosalina Abelho Madruga Saruga, no sentido de regularizar toda a situação, esta propõe-se através de carta dirigida ao Presidente desta Câmara Municipal, a destacar da sua parcela de terreno a área de 346,00 m2, correspondente à área total de implantação do Lavadouro, conforme planta anexa e proceder à sua doação a esta Câmara Municipal.-------------------------------- Pelo facto e para que se possa proceder à aceitação da referida doação, esta terá que ser objecto de escritura pública, devendo para o efeito a Câmara Municipal deliberar nos termos da alínea h) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Página 7 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 Janeiro, no sentido da aceitação da referida doação. ------------------------------------------------ Mais, caso a Câmara Municipal no uso dos poderes conferidos na alínea f) do artigo 64º da Lei acima referida, assim o entenda, poderá proceder à doação do lavadouro publico à Junta de Freguesia de S. Bento do Cortiço e de forma a evitar as despesas de registo do mesmo, poderá a escritura de doação para a Câmara Municipal, ser celebrada em simultâneo com a da Junta de Freguesia de S. Bento do Cortiço." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram igualmente presentes o ofício da Junta de Freguesia de S. Bento do Cortiço e a carta da Sr.ª Deolinda Rosalina Abelho Madruga Saruga, referidos na informação atrás transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ---------------- Nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aceitar a doação da mencionada parcela de terreno; ------------------------------------------------------------- Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, ceder por doação à Junta de Freguesia de S. Bento do Cortiço, o lavadouro público daquela freguesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conceder poderes ao Presidente da Câmara Municipal para outorgar as respectivas escrituras. -----------------------------------------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES NO ANO LECTIVO DE 2008/2009" - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO: O Presidente da Câmara apresentou o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos do procedimento, bem como uma proposta de designação do respectivo júri de acompanhamento, tendo proposto a sua aprovação e a abertura de Concurso Público para "Fornecimento de Refeições em Refeitórios Escolares - Ano Lectivo 2008/2009". ---------- O Presidente da Câmara acrescentou que o concurso será efectuado em termos idênticos ao do corrente ano lectivo. ------------------------------------------------------------ O Vereador Júlio Rebelo perguntou se houve "feedback" de S. Lourenço de Mamporcão e de S. Bento do Ameixial e, em caso afirmativo, se a avaliação que fazem é positiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Câmara respondeu que o sistema funcionou e que não teve Página 8 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 conhecimento de qualquer anomalia. --------------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo disse que só pretendia saber se este sistema tem sido bem sucedido.--------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara disse que têm falado com o Agrupamento de Escolas e que haverão sempre questões de pormenor, mas não houve nada de significativo relativamente ao serviço. ------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo referiu que estas decisões devem ser as mais consensuais possíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara disse que as Juntas de Freguesia têm feito a sua gestão e crê que tudo tem corrido bem, acrescentando que na cidade também tem funcionado porque a empresa que presta o serviço está devidamente habilitada para isso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de discutido o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de Concurso Público para "Fornecimento de Refeições em Refeitórios Escolares - Ano Lectivo 2008/2009", aprovar os respectivos Programa de Concurso e Caderno de Encargos e designar o seguinte júri de acompanhamento do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Como efectivos: Técnica Superior Principal, Maria Rita de Matos Serrano, que presidirá; Assessor Financeiro, António Augusto Fitas Garcia, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos; Assistente Administrativo Especialista, João Carlos Madeira Costa; --------------------------------------------------------------------------------- Como suplentes: Técnico Superior de 1.ª Classe, Baptista António Marchante Catita; Técnica Superior de 2.ª Classe, Ana Maria de Fátima Carriço Basaloco.-------LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE VEIROS - PREÇO POR METRO QUADRADO PARA VENDA DE LOTES DE TERRENO: O Presidente da Câmara apresentou a informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Em reunião realizada no dia 31 de Outubro de 2007, a Câmara Municipal de Estremoz, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para a realização de uma hasta pública para alienação de lotes no Loteamento Industrial de Veiros. -------------------- Na informação sobre esta matéria, que foi presente na referida reunião, diziase que a Câmara deveria, entre outras coisas, decidir sobre se mantém o preço por metro quadrado em 1,62 € e os lanços mínimos admitidos em 0,50 €, ou se quer a Página 9 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 sua actualização com base na taxa de inflação, uma vez que da deliberação tomada em 6 de Julho de 2006, o preço fixado foi para aquele ano. --------------------------------------- Considerando que da deliberação tomada na reunião de 31 de Outubro de 2007, não se infere se a Câmara decidiu manter o preço de 1,62 €, por metro quadrado, ou se decidiu proceder à sua actualização com base na taxa de inflação de 2006, a qual de acordo com o INE foi de 3,1% (taxa anual), o que aplicado ao preço anterior resulta 1,67 € / m², bem como os lanços mínimos admitidos (0,50 €); Em 2007, a taxa anual de inflação foi de 2,5%. -------------------------------------------------------- Assim, propõe-se que a Câmara se pronuncie sobre o assunto e delibere sobre qual o preço de venda dos lotes de terreno a aplicar na hasta pública decidida em reunião de 31 de Outubro de 2007, ou seja para o ano de 2007.--------------------------------- Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 19 de Fevereiro de 2008, foi aquele acto marcado para o dia 28 de Março de 2008. --------------------------------- À consideração e despacho superior."------------------------------------------------------------- Depois de analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar em 1,67 € por metro quadrado o preço para venda de lotes de terreno do Loteamento Industrial de Veiros, bem como definir que os lanços mínimos admitidos sejam de 0,50 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. -----------------------------------------------------------------------------EMPREITADA DA “CASA DE ESTREMOZ - RECONVERSÃO DA CENTRAL DE CAMIONAGEM” - PRORROGAÇÃO DO PRAZO, APROVAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHOS E MÃO-DE-OBRA E CRONOGRAMA FINANCEIRO: O Vereador João Carlos Chouriço apresentou a informação da Divisão de Obras Municipais que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- "Relativamente à obra em epígrafe vem o empreiteiro pedir a prorrogação do prazo até 24 de Abril de 2008. ------------------------------------------------------------------------------ Tal pedido é efectuado com base nos seguintes pontos: ------------------------------------ Incompatibilidade de Projecto que provocaram atrasos no arranque da obra; --------- Indefinições de Projecto que levaram à solicitação de aditamentos nos projectos de especialidades, concretamente 2 (dois) na estabilidade; 1 (um) na rede de águas e esgotos; 1 (um) na rede de AVAC;--------------------------------------------------------- Aprovação de materiais. ------------------------------------------------------------------------------- Desta forma e com base no art.º 160.3 do Dec.-Lei n.º 59/99 vem o empreiteiro Página 10 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 colocar à aprovação desta câmara os novos planos de Trabalhos e de Mão-de-obra e correspondente plano de pagamentos." --------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo disse que está é uma questão processual e que sabem a sua posição em relação ao conteúdo deste projecto. Disse também não julgar que esta seja uma questão distinta das anteriores e que o tema está esgotado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara disse que todos sabem quais são os argumentos das várias partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo perguntou se a inauguração será feita no dia 25 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo perguntou se a prorrogação do prazo é legal ou graciosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador João Carlos Chouriço disse que existe a possibilidade legal, em função das condicionantes que surgiram, de prorrogar o prazo. Disse também que a obra tem sido exaustivamente acompanhada pelos técnicos da Câmara e que, em virtude dos imprevistos que surgiram, o projecto teve que ser alterado, o que atrasou a execução dos trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador Miguel Raimundo perguntou se o atraso é imputável ao dono da obra, tendo o Vereador João Carlos Chouriço respondido que sim. ----------------------------- O Vereador Miguel Raimundo perguntou se a prorrogação do prazo de execução aumentará os custos com a obra, tendo o Vereador João Carlos Chouriço respondido que não. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo disse que certamente a prorrogação implicará para o empreiteiro mais custos com a manutenção das estruturas, com a maquinaria, etc..------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Jorge Canhoto disse que os custos serão os mesmos porque os trabalhos começaram mais tarde, não tendo sido interrompidos. --------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo sugeriu que o empreiteiro declare que, devido a esta prorrogação do prazo, não haverá para o dono da obra aumento nos custos a suportar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador João Carlos Chouriço disse que, se assim não fosse, a Câmara teria que impor multas ao empreiteiro e que, como a obra tem sido feita com cordialidade e bom senso, se concluiu que é preciso mais tempo para se fazerem os Página 11 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 trabalhos com os mesmos custos. ------------------------------------------------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo sugeriu que, por exemplo, no próximo auto de medição o empreiteiro declare que não haverá aumento de custos na obra, mesmo que a Câmara tenha que declarar não haver multas por atraso. Disse também que deixa a sugestão para que mais tarde o empreiteiro não venha a exigir mais dinheiro pelos trabalhos executados. --------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado o assunto a Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores João Carlos Chouriço e Jorge Canhoto, uma abstenção do Vereador Miguel Raimundo e três votos contra dos Vereadores Júlio Rebelo, Joaquim Correia e Rogério Correia, prorrogar até 24/04/2008 o prazo de execução da Empreitada da "Casa de Estremoz Reconversão da Central de Camionagem" e aprovar os novos Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra e Cronograma Financeiro, que ficam por cópia a fazer parte integrante desta acta.------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado em minuta. -----------------------------------------------------------------------------REPERFILAMENTO DA EN 18: AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO; ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquisição de parcela de terreno: O Vereador João Carlos Chouriço apresentou a informação da Divisão de Administração e Finanças que a seguir se transcreve: ----------- "1. Foi recebido da Divisão de Administração Urbanística um contrato de promessa de compra e venda, datado de 10 de Setembro de 2007, e acordado entre o Município de Estremoz e as proprietárias do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990 respeitante ao “reperfilamento da EN 18 em Estremoz”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. O contrato resulta no compromisso do Município adquirir uma parcela de terreno do referido prédio com a área de 110,00 m2, pelo preço de 1.560,00 €, o qual corresponde a um valor de 15,00 m2, e que se destina à criação de baías de estacionamento e passeios ao longo da E.N. 18, sendo o pagamento efectuado no acto da escritura definitiva de compra e venda que será celebrada no prazo de 180 dias a contar da data da assinatura do presente contrato. ------------------------------------Página 12 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ 3. O contrato de promessa de compra e venda está subordinado aos princípios legais aplicáveis e importando o seu não cumprimento, o direito de execução especifica, nos termos do artigo 830º do Código Civil. ----------------------------------------------- 4. Atendendo a que conforme o disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, é competência da Câmara Municipal “Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública”, a aquisição da citada parcela de terreno deve ser submetida a decisão do Órgão Executivo, com vista a serem tomadas as seguintes deliberações, conforme contrato de promessa de compra e venda: ----------------------------- a) Ratificar a celebração do contrato de promessa de compra e venda em anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Aquisição definitiva da parcela de terreno com a área de 110,00 m2, pelo preço de 1.560,00 €, o qual corresponde a um valor de 15,00 m2, para o domínio publico municipal e que se destina à criação de baías de estacionamento e passeios ao longo da E.N. 18, a desanexar do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990, sendo o pagamento efectuado no acto da escritura definitiva de compra e venda;------------------------------------------------------------------- c) Conceder poderes ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal para assinar a escritura de compra e venda." ---------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ratificar a celebração do contrato de promessa de compra e venda efectuado em 10 de Setembro de 2007 entre o Município de Estremoz e as proprietárias do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990, respeitante ao “reperfilamento da EN 18 em Estremoz”, que fica por cópia a fazer parte integrante desta acta; ---------------------------------------------------------------------------------- Proceder à aquisição definitiva da parcela de terreno com a área de 110,00 m², pelo preço de 1.560,00 €, o qual corresponde a um valor de 15,00 €/m², para o Página 13 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 domínio publico municipal e que se destina à criação de baías de estacionamento e passeios ao longo da E. N. 18, a desanexar do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990, sendo o pagamento efectuado no acto da escritura definitiva de compra e venda;---------------------------------------------------- Conceder poderes ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal para assinar a escritura de compra e venda.-------------------------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------ Isenção do pagamento de tarifas de ligação de ramais de esgotos: O Vereador João Carlos Chouriço apresentou a proposta que a seguir se transcreve: --------------------- "As obras a decorrer na EN 18 encontram-se a finalizar. ------------------------------------ No acordo estabelecido com os proprietários que cederam terrenos sem contrapartidas financeiras por parte do município, ficou definido que poderiam quando o pretendessem fazer, estabelecer a ligação dos efluentes domésticos ao colector público agora construído. ------------------------------------------------------------------------- Tendo em conta que os terrenos foram cedidos sem necessidade de efectuar qualquer pagamento por parte do Município. Considerando que se quer incentivar o total abandono do uso de fossas sépticas, promovendo desde já a ligação ao colector público de águas residuais, destes moradores, contribuindo deste modo para uma acentuada melhoria ambiental, propõe-se, nos termos da alínea j) do nº 1 e alínea b) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que sejam isentos do pagamento da tarifa de ligação do ramal de esgoto, a todos os proprietários que estabelecem acordos com o Município, nas condições antes descritas, apenas para as edificações agora existentes e cujos nomes abaixo se apresentam. ----------------------------------------------------- Deverá cada um proprietário (que a seguir se indicam) requerer a ligação do respectivo ramal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Alcina Leolinda Gameiro Xarepe Duarte - Artº matricial nº 1175 - área de 84,00 m²;-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Balbina Cóias Martins Xarepe - Área de 115,00 m²; ---------------------------------- Maria Alice Gonçalves Camões Fernandes e outros - Artº matricial nº 3514 área 110,00 m²;--------------------------------------------------------------------------------------------Página 14 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ António Carlos Caixa de Oliveira - Artº matricial nº 1923 - área 27,00 m²; -------------- Joaquim Lourenço Fonseca Amaral - Artº matricial nº 23 I - área 336,00 m²; ---------- Arquimínio de Jesus Camões Sádio - Artº matricial nº 2260 - área 59,00 m²; ---------- José Hermenegildo Marina - Artº matricial nº 1675 - área 47,00 m²; ---------------------- Cristóvão Belfo - Artº matricial nº 81 F - área 156,00 m²;------------------------------------- Diamantino João Fonseca Cóias - Artº matricial nº 78 F - área 97,00 m²; --------------- Mário João Serrote - Artº matricial nº 2196 - área 28,00 m²; -------------------------------- João Lavado Lopes - Artº matricial nº 2507 - área 14,00 m²."------------------------------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Vereador João Carlos Chouriço. --------------------------------------------------- Aprovado em minuta. -----------------------------------------------------------------------------CEDÊNCIA DO TEATRO BERNARDIM RIBEIRO: Foi presente uma requisição do Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide, solicitando a cedência do Teatro Bernardim Ribeiro, equipamento de som e luz e apoio de um técnico no dia 21/06/2008, para realização de Festa de dança do fim do ano lectivo 2007/2008 da Classe de Ballet. ------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente o Teatro Bernardim Ribeiro, equipamento de som e luz e apoio de um técnico ao Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide, na data solicitada.------------------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. -----------------------------------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA "ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ GOMES PALMEIRO DA COSTA E CAMPO DE FUTEBOL DE 7" APROVAÇÃO DE PROJECTOS - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO E NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES: O Vereador Jorge Canhoto apresentou o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos do procedimento, bem como uma proposta de nomeação das respectivas comissões, tendo proposto a sua aprovação e a abertura de concurso público para adjudicação da empreitada de "Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa e Campo de Futebol de 7". ---------- Igualmente apresentou cópia do ofício do Instituto do Desporto de Portugal, que fica a fazer parte integrante desta acta, relativa à candidatura à "Medida 2 - O Primeiro Relvado" para financiamento comunitário no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), através do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT), onde se refere que a candidatura da Câmara Municipal mereceu aprovação técnica por parte do IDP. --------------------------Página 15 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de concurso público para adjudicação da empreitada de "Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa e Campo de Futebol de 7", aprovar os respectivos Programa de Concurso e Caderno de Encargos e nomear as seguintes comissões para acompanhamento do procedimento: ---------------------------------- Comissão de abertura do concurso:---------------------------------------------------------------- Eng.ª Civil, Maria Helena Coelho Faria, que presidirá; ---------------------------------------- Dr.ª Linda João Santos Alagoinha; ----------------------------------------------------------------- Assistente Administrativo Especialista, João Carlos Madeira Costa, que secretariará. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Comissão de análise das propostas: --------------------------------------------------------------- Eng.º Civil, Paulo Jorge da Cunha Catarino Silva, que presidirá; -------------------------- Dr.ª Sónia Maria Craveiro Gomes Ferro;---------------------------------------------------------- Eng.º Civil, Fernando Jorge Madruga Maranga; ------------------------------------------------ Arq.ª Ivânia de Fátima Banha Torres;-------------------------------------------------------------- Assistente Administrativo, Helder Joaquim Aço Póvoa Soeiro Grilo.---------------------- Aprovado em minuta. -----------------------------------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA A “CONCEPÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL E LARGOS ADJACENTES, EM ESTREMOZ” ESCOLHA DO ADJUDICATÁRIO: O Vereador Jorge Canhoto apresentou a proposta que a seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------- "Após ter sido efectuada a audiência escrita dos concorrentes do procedimento em epígrafe, não foi recebida qualquer observação por parte dos mesmos. ------------- ----- Assim, nos termos do estipulado no n.º 1 do Art.º 109.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e no n.º 4 do Art.º 16.º do Regulamento do concurso, junto se remete cópia do Relatório Final, a fim de que a Câmara Municipal escolha o adjudicatário, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 109.º do diploma legal acima referido."----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi também presente o Relatório Final do júri do procedimento, que fica por cópia a fazer parte integrante desta acta.---------------------------------------------------------------- Tendo igualmente sido presentes os projectos concorrentes, o Vereador Jorge Canhoto e o arquitecto António Bouça efectuaram uma explanação acerca das virtudes das propostas preferidas pelo júri do concurso. --------------------------------------Página 16 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o Relatório Final do júri do procedimento e adjudicar os trabalhos de "Concepção do Espaço Público do Rossio Marquês de Pombal e Largos Adjacentes, em Estremoz" ao concorrente n.º 3, "Adalberto Dias, Arquitecto, Lda.". ------------------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. -----------------------------------------------------------------------------PROJECTO DE EDIFÍCIO COMERCIAL E ESPAÇO PÚBLICO CONTÍGUO (ÁREA DO MERCADO DO PEIXE) - ESTUDO PRÉVIO: O Vereador Jorge Canhoto apresentou uma proposta da Divisão de Administração Urbanística que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Propõe-se o deferimento do projecto em epígrafe desenvolvido pela empresa, Lodo - Arquitectura Paisagística, Lda, com o acompanhamento da DAU.---------------------- O mesmo mereceu parecer favorável do IGESPAR." ----------------------------------------- Foi presente o referido projecto, tendo o Arquitecto António Bouça prestado esclarecimentos acerca do seu conteúdo aos membros do órgão executivo. ----------------- O Vereador Júlio Rebelo disse que por uma lado, a nível pessoal, ficou satisfeito quando soube que este projecto foi desenvolvido pela mesma equipa que projectou a futura Biblioteca Municipal e que sempre lhe agradou o conceito de efectuar a ligação entre dois espaços citadinos, como consta na solução apresentada, por outro lado disse não gostar das formas tipo "contentores" para os espaços comerciais e estar, por isso, dividido por lhe agradar que se encontre uma solução para a zona, mas não gostando do conceito do projecto. Acrescentou que percebe o conceito mas não lhe agrada a sua aplicação numa cidade que é bonita por ser branca e em que o que contrasta são as cores mais ligadas à natureza. Afirmou respeitar muito o trabalho que foi feito em relação à biblioteca e que, devido a isso, tem algumas reservas e se irá abster na votação. ------------------------------------------- O Vereador João Carlos Chouriço disse que o aspecto pretendido com o projecto é o de um jogo cromático de cores e sombras e que, em matéria de gosto, impera a percepção, não devendo isso ser imposto a ninguém. Disse também que se deve ver a solução técnica adaptada ao contexto tendo referido, a título de exemplo, lâminas usadas pelo arquitecto Oscar Niemeyer em diversos trabalhos. Acrescentou que esta é uma solução nova em Estremoz e que se deve apostar em novas formas, sob pena de nunca se inovar. Referiu, também a título de exemplo, uma igreja bizantina do século XIII, que viu em Atenas no meio de uma zona Página 17 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 comercial e que o chocou agradavelmente. Disse que este tipo de projectos, pelas novidades que encerram, podem até atrair visitantes e que, por vezes, têm que se quebrar algumas tradições. ---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo disse que só o simples facto de se acabar com as vulgarmente denominadas "barracas do mercado" é positivo. Disse também ter algumas reservas relativamente ao projecto e não saber se gostará do conjunto. Referiu que, pesando os dois componentes, tem mais expressão a retirada das actuais estruturas de venda, que a ideia global é positiva e o que se pretende fazer também o é, acrescentando que votará favoravelmente.-------------------------------------------- O Vereador Jorge Canhoto disse que a preocupação em requalificar as traseiras do edifício dos Paços do Concelho e de criar uma nova atracção é extremamente importante. Disse também que a biblioteca dará uma certa monumentalidade ao espaço e requalificá-lo-á. Acrescentou que o Vereador Júlio Rebelo tem todo o direito de não gostar, mas que isto será uma "pedrada no charco" neste conceito de estruturas e resolverá a questão das "barracas do mercado". ------------ O Vereador Joaquim Correia disse que talvez esta seja uma solução interessante para o local. ------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo disse que, relativamente a sensibilidade, não se pode colocar "inovação" versus "conservadorismo" e que o sentido é assimilar aquele conceito dentro do conceito da cidade de Estremoz. Disse também que a ideia que foi apresentada, de o conjunto representar "barcos em frente a um cais", não tem a ver com uma cidade plana e com um concelho rural. ------------------------------------------------ O Vereador João Carlos Chouriço disse que, relativamente ao que anteriormente referiu e apesar de não ser comparável, o "Museu Guggenheim", em Bilbao, por exemplo, rompeu com o que era tradicional e, nestes casos, isso pode ser extremamente atractivo para as pessoas. ---------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara disse que aceitou este conceito para este lugar, por ter julgado que talvez seja a alteração para "estar dentro da vida" aqui. Disse também que este modo de estar e de apontar soluções, quer sejam polémicas ou consensuais, o que é importante para a cidade evolua e emane vida. Disse também que o fenómeno do surgimento das "barracas" é pós "25 de Abril", tendo sido inicialmente com toldos e posteriormente com as ditas "barracas". Acrescentou que certamente alguns dos vendedores irão discordar da deslocalização, mas o Página 18 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 importante é dar-lhes condições para continuarem a exercer as suas actividades. Afirmou que pessoalmente nunca seria opção que a biblioteca se localizasse naquele sítio, mas a decisão foi tomada e respeita isso. Disse que o comércio precisa de ter "rua à porta" e que é importante que se abra uma rua para que as pessoas tenham soluções compatíveis para se continuarem a governar. Disse também não contestar nada do que foi afirmado pelo Vereador Júlio Rebelo, porque isso espelha as dúvidas sistemáticas que se têm em tudo e que, quando se escolhe um caminho, se podem fazer escolhas mais ou menos salientadas. Referiu que, mudar o mercado para uma solução mais apelativa é interessante e importante e que, se calhar, se o projectista tivesse apresentado a ideia de outra forma, sem referir "barcos e contentores", a abordagem agora seria diferente. Acrescentou que se trata de uma construção metálica que "rompe com o tradicional", mas o ambiente final é que irá ser interessante, tendo referido que também o Pavilhão Multiusos que tem algumas influências marítimas. Concluiu referindo que a solução apresentada é interessante e que o importante é resolver os problemas das pessoas e criar uma nova zona com vida própria. --------------------------------------------------------------------------------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores João Carlos Chouriço, Jorge Canhoto, Joaquim Correia e Miguel Raimundo e duas abstenções dos Vereadores Júlio Rebelo e Rogério Correia, aprovar o Estudo Prévio do "Projecto de edifício comercial e espaço público contíguo (área do mercado do peixe)".------------------------PADA - APOIO PONTUAL: Foi presente uma ficha de identificação da Associação de Divulgação do Património Cultural e Turístico de Estremoz, com os cronogramas relativos aos Planos de Actividades do ano anterior ao que se reporta a candidatura e do ano a que a mesma diz respeito. -------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda presente uma candidatura da referida associação, solicitando a atribuição de 610,00 € como apoio à realização do projecto "Passeio TT - Enchidos Tradicionais".----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo perguntou se existem documentos que comprovem a situação da referida associação. --------------------------------------------------------------------------- O Vereador Jorge Canhoto disse que, como há algum tempo surgiram dúvidas, pediu a apresentação de documentos, tendo-lhe sido entregues cópias do cartão de Página 19 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 pessoa colectiva e da acta de constituição dos corpos sociais. ----------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo disse que a intenção é somente como salvaguarda, por não conhecerem as pessoas que fazem parte da associação. ------------------------------- O Vereador Jorge Canhoto propôs a atribuição de um subsídio no montante de 410,00 € à Associação de Divulgação do Património Cultural e Turístico de Estremoz, como apoio à realização do projecto "Passeio TT - Enchidos Tradicionais" e que esta atribuição seja condicionada à entrega de documentação referente à situação da requerente. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------- Foi presente uma ficha de identificação da Sociedade Recreativa Popular Estremocense, com os cronogramas relativos aos Planos de Actividades do ano anterior ao que se reporta a candidatura e do ano a que a mesma diz respeito. ------------- Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda presente uma candidatura da referida colectividade, solicitando a atribuição de 700,00 € como apoio à recuperação do telhado da sua sede.------------------- O Vereador Júlio Rebelo disse ter a sensação de já ter sido presente, há muito tempo, numa reunião do executivo um pedido para realização desta obra e que a Câmara já terá concedido algum apoio para esse efeito, tendo a associação recorrido a uma instituição bancária para financiamento da parte restante. Acrescentou que somente apresenta esta preocupação pela eventualidade de se conceder apoio pela segunda vez para a mesma obra. --------------------------------------------- O Presidente da Câmara propôs a atribuição de um subsídio no montante de 700,00 € à Sociedade Recreativa Popular Estremocense, como apoio à recuperação do telhado da sua sede, sendo a atribuição condicionada à verificação, pelos serviços da Câmara, se esta obra foi subsidiada anteriormente.---------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------- Foi também presente uma outra candidatura da Sociedade Recreativa Popular Estremocense, solicitando a atribuição de 1.200,00 € como apoio à realização de um Torneio de Bilhar. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador Jorge Canhoto propôs a atribuição de um subsídio no montante de 750,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------PISCINAS MUNICIPAIS - ASPIRADOR: O Vereador Jorge Canhoto apresentou a Página 20 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 informação dos serviços que a seguir se transcreve:------------------------------------------------- "Vimos por este meio informar que o Aspirador (n.º de inventário: 7546 Aquabot Viva) pertencente à Piscina Municipal de Estremoz encontra-se na empresa Sportorion em reparação. ------------------------------------------------------------------------ O referido material foi adquirido a 8 de Abril de 2002 pelo valor de 2.548,90 euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O referido aspirador já foi reparado 3 vezes, conforme datas e valor abaixo: ---------- 24-08-05 - 1.044,00 euros; ---------------------------------------------------------------------------- 28-06-07 - 717,13 euros; ------------------------------------------------------------------------------ 31-08-07 - 574,04 euros. ------------------------------------------------------------------------------ Pelo valor já gasto e pela quantidade de horas de utilização, e após conversa com a empresa, foi dialogado no sentido de deixar o “velho” aspirador e levantar um novo de características semelhantes num valor total de 2.105,40 euros.----------------------- Mais informo, que apenas existe o aspirador que se encontra na Sportorion e trata-se de um material essencial à limpeza da piscina. Actualmente é efectuada manualmente. Portanto, será urgente resolver esta situação." ------------------------------------ O Vereador Jorge Canhoto informou que, como o referido aspirador se encontra inventariado, propôs a permuta do referido equipamento sendo o mesmo abatido ao inventário municipal. ---------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a proposta. -----------------------APROVAÇÕES EM MINUTA: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta as deliberações tomadas na presente reunião e subordinadas aos seguintes títulos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loteamento Industrial de Veiros - preço por metro quadrado para venda de lotes de terreno; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Empreitada da “Casa de Estremoz - Reconversão da Central de Camionagem” - Prorrogação do prazo, aprovação dos planos de trabalhos e mão-de-obra e cronograma financeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------- Reperfilamento da EN 18: Aquisição de parcela de terreno; Isenção do pagamento de tarifas de ligação de ramais de esgotos; --------------------------------------------- Cedência do Teatro Bernardim Ribeiro; -----------------------------------------------------Página 21 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------ Concurso Público para "Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa e Campo de Futebol de 7" - Aprovação de projectos - abertura de concurso público e nomeação das comissões;--------------------------------------------------------- Concurso público para a “Concepção do Espaço Público do Rossio Marquês de Pombal e Largos Adjacentes, em Estremoz” - escolha do adjudicatário. -------------RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria com o movimento de fundos, verificando-se que o saldo disponível no final do dia de ontem era de 532.413,38 €, correspondendo 197.592,02 € a Operações Orçamentais e 334.821,36 € a Operações não Orçamentais. -------------------------------ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: O Presidente da Câmara pôs a palavra à disposição do público que dela quisesse usar para pedidos de esclarecimento à Câmara, não se tendo verificado qualquer intervenção. --------------------------------------------- E não havendo mais nada a tratar o Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião pelas 12:55 horas, lavrando-se de tudo para constar nesta acta que por ele vai ser assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------ E eu, , Técnico Superior de Gestão Autárquica de Primeira Classe, a redigi, subscrevo e assino. --------------------------------- Página 22 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 Reunião ordinária da Câmara Municipal de Estremoz, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2008 Minuta n.º 1 LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE VEIROS - PREÇO POR METRO QUADRADO PARA VENDA DE LOTES DE TERRENO: O Presidente da Câmara apresentou a informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico que a seguir se transcreve: ---------------------- "Em reunião realizada no dia 31 de Outubro de 2007, a Câmara Municipal de Estremoz, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para a realização de uma hasta pública para alienação de lotes no Loteamento Industrial de Veiros. -------------------------------------- Na informação sobre esta matéria, que foi presente na referida reunião, dizia-se que a Câmara deveria, entre outras coisas, decidir sobre se mantém o preço por metro quadrado em 1,62 € e os lanços mínimos admitidos em 0,50 €, ou se quer a sua actualização com base na taxa de inflação, uma vez que da deliberação tomada em 6 de Julho de 2006, o preço fixado foi para aquele ano. ----------------------------------------------------------------------------------- Considerando que da deliberação tomada na reunião de 31 de Outubro de 2007, não se infere se a Câmara decidiu manter o preço de 1,62 €, por metro quadrado, ou se decidiu proceder à sua actualização com base na taxa de inflação de 2006, a qual de acordo com o INE foi de 3,1% (taxa anual), o que aplicado ao preço anterior resulta 1,67 € / m², bem como os lanços mínimos admitidos (0,50 €); Em 2007, a taxa anual de inflação foi de 2,5%. -------------- Assim, propõe-se que a Câmara se pronuncie sobre o assunto e delibere sobre qual o preço de venda dos lotes de terreno a aplicar na hasta pública decidida em reunião de 31 de Outubro de 2007, ou seja para o ano de 2007.------------------------------------------------------------------ Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 19 de Fevereiro de 2008, foi aquele acto marcado para o dia 28 de Março de 2008. ------------------------------------------------------- À consideração e despacho superior." --------------------------------------------------------------------- Depois de analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar em 1,67 € por metro quadrado o preço para venda de lotes de terreno do Loteamento Industrial de Veiros, bem como definir que os lanços mínimos admitidos sejam de 0,50 €. -------------------------- Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, O Técnico Superior de 1.ª classe, Página 23 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 Reunião ordinária da Câmara Municipal de Estremoz, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2008 Minuta n.º 2 EMPREITADA DA “CASA DE ESTREMOZ - RECONVERSÃO DA CENTRAL DE CAMIONAGEM” - PRORROGAÇÃO DO PRAZO, APROVAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHOS E MÃO-DE-OBRA E CRONOGRAMA FINANCEIRO: O Vereador João Carlos Chouriço apresentou a informação da Divisão de Obras Municipais que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Relativamente à obra em epígrafe vem o empreiteiro pedir a prorrogação do prazo até 24 de Abril de 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Tal pedido é efectuado com base nos seguintes pontos: --------------------------------------------- Incompatibilidade de Projecto que provocaram atrasos no arranque da obra;------------------- Indefinições de Projecto que levaram à solicitação de aditamentos nos projectos de especialidades, concretamente 2 (dois) na estabilidade; 1 (um) na rede de águas e esgotos; 1 (um) na rede de AVAC; --------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovação de materiais. --------------------------------------------------------------------------------------- Desta forma e com base no art.º 160.3 do Dec.-Lei n.º 59/99 vem o empreiteiro colocar à aprovação desta câmara os novos planos de Trabalhos e de Mão-de-obra e correspondente plano de pagamentos."--------------------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo disse que está é uma questão processual e que sabem a sua posição em relação ao conteúdo deste projecto. Disse também não julgar que esta seja uma questão distinta das anteriores e que o tema está esgotado. ----------------------------------------- O Presidente da Câmara disse que todos sabem quais são os argumentos das várias partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Júlio Rebelo perguntou se a inauguração será feita no dia 25 de Abril. ----------- O Vereador Miguel Raimundo perguntou se a prorrogação do prazo é legal ou graciosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador João Carlos Chouriço disse que existe a possibilidade legal, em função das condicionantes que surgiram, de prorrogar o prazo. Disse também que a obra tem sido exaustivamente acompanhada pelos técnicos da Câmara e que, em virtude dos imprevistos que surgiram, o projecto teve que ser alterado, o que atrasou a execução dos trabalhos. ---------- O Vereador Miguel Raimundo perguntou se o atraso é imputável ao dono da obra, tendo o Vereador João Carlos Chouriço respondido que sim. ----------------------------------------- Página 24 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------- O Vereador Miguel Raimundo perguntou se a prorrogação do prazo de execução aumentará os custos com a obra, tendo o Vereador João Carlos Chouriço respondido que não. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo disse que certamente a prorrogação implicará para o empreiteiro mais custos com a manutenção das estruturas, com a maquinaria, etc.. ----------------- O Vereador Jorge Canhoto disse que os custos serão os mesmos porque os trabalhos começaram mais tarde, não tendo sido interrompidos.-------------------------------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo sugeriu que o empreiteiro declare que, devido a esta prorrogação do prazo, não haverá para o dono da obra aumento nos custos a suportar.------------ O Vereador João Carlos Chouriço disse que, se assim não fosse, a Câmara teria que impor multas ao empreiteiro e que, como a obra tem sido feita com cordialidade e bom senso, se concluiu que é preciso mais tempo para se fazerem os trabalhos com os mesmos custos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Miguel Raimundo sugeriu que, por exemplo, no próximo auto de medição o empreiteiro declare que não haverá aumento de custos na obra, mesmo que a Câmara tenha que declarar não haver multas por atraso. Disse também que deixa a sugestão para que mais tarde o empreiteiro não venha a exigir mais dinheiro pelos trabalhos executados.-------- Depois de analisado o assunto a Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor do Presidente da Câmara e dos Vereadores João Carlos Chouriço e Jorge Canhoto, uma abstenção do Vereador Miguel Raimundo e três votos contra dos Vereadores Júlio Rebelo, Joaquim Correia e Rogério Correia, prorrogar até 24/04/2008 o prazo de execução da Empreitada da "Casa de Estremoz - Reconversão da Central de Camionagem" e aprovar os novos Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra e Cronograma Financeiro, que ficam por cópia a fazer parte integrante desta acta. ------------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal, O Técnico Superior de 1.ª classe, Página 25 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 Reunião ordinária da Câmara Municipal de Estremoz, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2008 Minuta n.º 3 REPERFILAMENTO DA EN 18: AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO; ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS: ------------------------- Aquisição de parcela de terreno: O Vereador João Carlos Chouriço apresentou a informação da Divisão de Administração e Finanças que a seguir se transcreve:---------------------- "1. Foi recebido da Divisão de Administração Urbanística um contrato de promessa de compra e venda, datado de 10 de Setembro de 2007, e acordado entre o Município de Estremoz e as proprietárias do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990 respeitante ao “reperfilamento da EN 18 em Estremoz”. ---------------------------------- 2. O contrato resulta no compromisso do Município adquirir uma parcela de terreno do referido prédio com a área de 110,00 m2, pelo preço de 1.560,00 €, o qual corresponde a um valor de 15,00 m2, e que se destina à criação de baías de estacionamento e passeios ao longo da E.N. 18, sendo o pagamento efectuado no acto da escritura definitiva de compra e venda que será celebrada no prazo de 180 dias a contar da data da assinatura do presente contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. O contrato de promessa de compra e venda está subordinado aos princípios legais aplicáveis e importando o seu não cumprimento, o direito de execução especifica, nos termos do artigo 830º do Código Civil.----------------------------------------------------------------------------- 4. Atendendo a que conforme o disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, é competência da Câmara Municipal “Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública”, a aquisição da citada parcela de terreno deve ser submetida a decisão do Órgão Executivo, com vista a serem tomadas as seguintes deliberações, conforme contrato de promessa de compra e venda:--------------------------------------------------------------------------------------- a) Ratificar a celebração do contrato de promessa de compra e venda em anexo; ------------ b) Aquisição definitiva da parcela de terreno com a área de 110,00 m2, pelo preço de 1.560,00 €, o qual corresponde a um valor de 15,00 m2, para o domínio publico municipal e que se destina à criação de baías de estacionamento e passeios ao longo da E.N. 18, a Página 26 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 desanexar do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990, sendo o pagamento efectuado no acto da escritura definitiva de compra e venda; ------------------------------- c) Conceder poderes ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal para assinar a escritura de compra e venda." --------------------------------------------------------------------------------------- Depois de analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:------------ Ratificar a celebração do contrato de promessa de compra e venda efectuado em 10 de Setembro de 2007 entre o Município de Estremoz e as proprietárias do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990, respeitante ao “reperfilamento da EN 18 em Estremoz”, que fica por cópia a fazer parte integrante desta acta; ------------------------------------ Proceder à aquisição definitiva da parcela de terreno com a área de 110,00 m², pelo preço de 1.560,00 €, o qual corresponde a um valor de 15,00 €/m², para o domínio publico municipal e que se destina à criação de baías de estacionamento e passeios ao longo da E. N. 18, a desanexar do prédio urbano composto por duas moradias e logradouro, sito às Quintinhas, em Estremoz, inscrito sob os artigos 1118 e 1580, freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Estremoz sob o artigo nº 00883/120990, sendo o pagamento efectuado no acto da escritura definitiva de compra e venda; -------------------- Conceder poderes ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal para assinar a escritura de compra e venda. ---------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------- Isenção do pagamento de tarifas de ligação de ramais de esgotos: O Vereador João Carlos Chouriço apresentou a proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------------- "As obras a decorrer na EN 18 encontram-se a finalizar. --------------------------------------------- No acordo estabelecido com os proprietários que cederam terrenos sem contrapartidas financeiras por parte do município, ficou definido que poderiam quando o pretendessem fazer, estabelecer a ligação dos efluentes domésticos ao colector público agora construído.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo em conta que os terrenos foram cedidos sem necessidade de efectuar qualquer pagamento por parte do Município. Considerando que se quer incentivar o total abandono do uso de fossas sépticas, promovendo desde já a ligação ao colector público de águas residuais, destes moradores, contribuindo deste modo para uma acentuada melhoria ambiental, propõe-se, nos termos da alínea j) do nº 1 e alínea b) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que sejam Página 27 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 isentos do pagamento da tarifa de ligação do ramal de esgoto, a todos os proprietários que estabelecem acordos com o Município, nas condições antes descritas, apenas para as edificações agora existentes e cujos nomes abaixo se apresentam. -------------------------------------- Deverá cada um proprietário (que a seguir se indicam) requerer a ligação do respectivo ramal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alcina Leolinda Gameiro Xarepe Duarte - Artº matricial nº 1175 - área de 84,00 m²; ---------- Maria Balbina Cóias Martins Xarepe - Área de 115,00 m²;-------------------------------------------- Maria Alice Gonçalves Camões Fernandes e outros - Artº matricial nº 3514 - área 110,00 m²; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- António Carlos Caixa de Oliveira - Artº matricial nº 1923 - área 27,00 m²; ------------------------ Joaquim Lourenço Fonseca Amaral - Artº matricial nº 23 I - área 336,00 m²;-------------------- Arquimínio de Jesus Camões Sádio - Artº matricial nº 2260 - área 59,00 m²; ------------------- José Hermenegildo Marina - Artº matricial nº 1675 - área 47,00 m²; ------------------------------- Cristóvão Belfo - Artº matricial nº 81 F - área 156,00 m²; --------------------------------------------- Diamantino João Fonseca Cóias - Artº matricial nº 78 F - área 97,00 m²; ------------------------ Mário João Serrote - Artº matricial nº 2196 - área 28,00 m²; ----------------------------------------- João Lavado Lopes - Artº matricial nº 2507 - área 14,00 m²."---------------------------------------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Vereador João Carlos Chouriço.------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal, O Técnico Superior de 1.ª classe, Página 28 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 Reunião ordinária da Câmara Municipal de Estremoz, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2008 Minuta n.º 4 CEDÊNCIA DO TEATRO BERNARDIM RIBEIRO: Foi presente uma requisição do Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide, solicitando a cedência do Teatro Bernardim Ribeiro, equipamento de som e luz e apoio de um técnico no dia 21/06/2008, para realização de Festa de dança do fim do ano lectivo 2007/2008 da Classe de Ballet. ------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente o Teatro Bernardim Ribeiro, equipamento de som e luz e apoio de um técnico ao Orfeão de Estremoz Tomaz Alcaide, na data solicitada. ------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal, O Técnico Superior de 1.ª classe, Página 29 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 Reunião ordinária da Câmara Municipal de Estremoz, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2008 Minuta n.º 5 CONCURSO PÚBLICO PARA "ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ GOMES PALMEIRO DA COSTA E CAMPO DE FUTEBOL DE 7" - APROVAÇÃO DE PROJECTOS - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO E NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES: O Vereador Jorge Canhoto apresentou o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos do procedimento, bem como uma proposta de nomeação das respectivas comissões, tendo proposto a sua aprovação e a abertura de concurso público para adjudicação da empreitada de "Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa e Campo de Futebol de 7". ------------------------------------------------------------------ Igualmente apresentou cópia do ofício do Instituto do Desporto de Portugal, que fica a fazer parte integrante desta acta, relativa à candidatura à "Medida 2 - O Primeiro Relvado" para financiamento comunitário no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), através do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT), onde se refere que a candidatura da Câmara Municipal mereceu aprovação técnica por parte do IDP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de concurso público para adjudicação da empreitada de "Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa e Campo de Futebol de 7", aprovar os respectivos Programa de Concurso e Caderno de Encargos e nomear as seguintes comissões para acompanhamento do procedimento: ------------------------------------------------------------------------------- Comissão de abertura do concurso: ------------------------------------------------------------------------ Eng.ª Civil, Maria Helena Coelho Faria, que presidirá;------------------------------------------------- Dr.ª Linda João Santos Alagoinha;-------------------------------------------------------------------------- Assistente Administrativo Especialista, João Carlos Madeira Costa, que secretariará.-------- Comissão de análise das propostas: ----------------------------------------------------------------------- Eng.º Civil, Paulo Jorge da Cunha Catarino Silva, que presidirá; ----------------------------------- Dr.ª Sónia Maria Craveiro Gomes Ferro; ------------------------------------------------------------------ Eng.º Civil, Fernando Jorge Madruga Maranga; --------------------------------------------------------- Arq.ª Ivânia de Fátima Banha Torres; ---------------------------------------------------------------- Página 30 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 ------- Assistente Administrativo, Helder Joaquim Aço Póvoa Soeiro Grilo. ------------------------------- Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal, O Técnico Superior de 1.ª classe, Página 31 Acta da reunião ordinária de 27 de Fevereiro de 2008 Reunião ordinária da Câmara Municipal de Estremoz, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2008 Minuta n.º 6 CONCURSO PÚBLICO PARA A “CONCEPÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL E LARGOS ADJACENTES, EM ESTREMOZ” - ESCOLHA DO ADJUDICATÁRIO: O Vereador Jorge Canhoto apresentou a proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Após ter sido efectuada a audiência escrita dos concorrentes do procedimento em epígrafe, não foi recebida qualquer observação por parte dos mesmos. --------------------------- ------ Assim, nos termos do estipulado no n.º 1 do Art.º 109.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e no n.º 4 do Art.º 16.º do Regulamento do concurso, junto se remete cópia do Relatório Final, a fim de que a Câmara Municipal escolha o adjudicatário, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 109.º do diploma legal acima referido." ------------------------------------------ Foi também presente o Relatório Final do júri do procedimento, que fica por cópia a fazer parte integrante desta acta. ----------------------------------------------------------------------------------- Tendo igualmente sido presentes os projectos concorrentes, o Vereador Jorge Canhoto e o arquitecto António Bouça efectuaram uma explanação acerca das virtudes das propostas preferidas pelo júri do concurso. ---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o Relatório Final do júri do procedimento e adjudicar os trabalhos de "Concepção do Espaço Público do Rossio Marquês de Pombal e Largos Adjacentes, em Estremoz" ao concorrente n.º 3, "Adalberto Dias, Arquitecto, Lda.". ------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal, O Técnico Superior de 1.ª classe, Página 32