Município de Minduri

Сomentários

Transcrição

Município de Minduri
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
--------Finalidade----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com a reali a ão desta Obra de Infraestrutura do Pa ue Turí tico I Eco/ó ico CEP M no Municí ío de Minduri rl , , teremt)S a oportunidade de oferecer mais conforto a toda-· Populqção Minduriense e VlSitantes ,
'ob/laivando uma melhor qualidade de vida , salientando ainda que este investimento de Infraestrutura se
. torna necessário e de suma importância , assim sendo * com a realização desta obra podenws melhorar a
oefCépção em rela&ão ao Município de Minduri- MG , promover a salubridade da população,me/horando a
-~ qu'tilidade de vida dos cidadãos no espaço e lazer , aumento da auto - estima , tendo imp,.actos positivos e
- Promovendo o hem estar de todos.
---Valor Estimado-------
------·------------Setor de Serviço------------Secretaria Municipal de Operações
R$ 402.329,68
,.
,,
.,-------Recursos Orçamentarios---------------------------------------~-..::.-----------------------
2.11. DD.23.B95.DII8.1.1lll32-4491l511lll
Data.......................................... : 15/07/2015
Carimbo e Assinatura.............. :
Tesoureiro
~-
"
Informada
Existência de Recursos Orçamentários, Autorizo a Licitação. Aute-se.
dej.,
jf,.;,i j. .
Município deMinduri-MG, em 15
v
de 2015.
José Ronaldo da 511v<l
Prefeito MunicipÇJf
CPF: 413.912..976-·34
ID, M-2.286190
ose Ronaldo da Silva
'
Rua Penha, 99- Vila Vassal -Fone: {35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.mmdun.mg.gov.br • [email protected]
APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
PARECER JURÍDICO
RELATÓRIO
Em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, consulta-nos a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
.~induri-
MG, se a Minuta do instrumento convocatório relativa ao Processo de Licitação de n° 03612015
"na modalidade de Tomada de Preço 00312015, que o governo municipal de Minduri - MG, pretende
instaurar, cujo objeto é para a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil de Empreitada
Global para a Execucão de Obras de Infraestrutura do Parque Turístico I Ecológico CEPEM no Município de
Minduri • MG com fornecimento de Prestação de Servicos , Fornecimento de Mão de Obra Especializada ,
Materiais e Equipamentos. com transferência de Recursos Financeiros da União Federal,conforme Conúato
de Repasse n' 808400/2014/MIN/STÉR/0 DO TURISMO/CAIXA, por intermédio do MINISTÉRIO DO TURISMO,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , E O MUN/C{P/0 DE MINDURI/MG, Objetivando a
Execução de Ações Relativas ao MTUR Infraestrutura Turística,Processo n'2691. 1018521-15/2014 , Contrato de
Repasse • assinado em 23 de Setembro de 201(conforme as descrições relacionadas nos Anexos que é
parte integrante do Edital,está em condições de ser aprovado.
Acompanhou a Minuta a ser examinada do respectivo Processo Ucitatório 036/2015.
Lido e examinado os autos passo a opinar.
FUNDAMENTOS
O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no incíso I, alínea "b" do
artigo 23 da Lei 8.666/93, isto é, definem como modalidade para a Licitação a TOMADA DE PREÇOS.
está portanto, correta a modalidade escolhida.
Rua Penha, 99 -Vila Vass
one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447~000- M1ndun- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.mmdurLmg.gov.br - [email protected]
Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende às finalidades a que se propõe, cu'"'prinillr-...,..exigências do art 40, caput e incisos, da Lei das Licitações, estando correto o tipo MENOR PREÇO
TOTAL GLOBAL adotado para julgamento, considerando o objeto em licitação.
A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela legislação
regadora da matéria. No caso em estudo, por se tratar de Tomada de Preços, foi simplificada a
documentação conforme previsto no § 1° do art 32 do Estatuto das Licitações sendo no entanto
necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas.
Como instrumento contratual está definido o Contrato e a ORDEM DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS perfeitamente autorizada pelo art 62, ucaput" da lei já citada.
Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às prescrições da Lei 8.666/93.
CONCLUSÃO
Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório Processo
licitatório o" 036/2015 e Tomada de Preços nO 003/2015 , mereceu a minha aprovação, razão pela qual
coloco a minha chancela deste serviço em todas as páginas do documento examinado.
Lembramos que, conforme previsto no inciso 111 do artigo 21 da Lei 8.666/93, o prazo
mínimo de 15 (quinze) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das propostas
deverá ser respeitado, considerando-se a modalidade e o tipo de licitação adotados.
Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação prevista art 22 § 2°
por se tratar de Licitaçio na Modalidade Tomada de Preços.
Este é o meu parecer.
Minduri- MG, 15 de Julho de 2015
~~~·
Adv. Dr. Rodrigo Ematne Gadben
Assessor Jurídico do Municipio de Minduri- MG
OAB MG 105711
Rua Penha, 99- '(fia v:assa/
e: (35) 3326~1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- M1ndun- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.mlndun.mg.gov.br • [email protected]
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 036/2015
REFERÊNCIA
TOMADA DE PREÇOS N". 003/2015
PROCESSO No 036/2015
A Comissão de Licitação do Município de Minduri- MG, no uso de suas atribuições legais , nomeada através da
Portaria 540 de 05 de janeiro de 2015, toma-se público que pelo presente instrumento, ficam convocados todos
os interessados no ramo pertinente em participar deste certame de preços cujo objeto é: A presente Licitação tem
por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil de Empreitada Global para a Execução de
Obras de Infraestrutura do Parque Turístico I Ecológico CEPEM no Município de Mínduri- MG com fornecimento de
Prestação de Serviços , Fornecimento de Mão de Obra Especializada, Materiais e Equipamentos, com transferência
de Recursos Financeiros da União Federal ,conforme Contrato de Repasse n' 80840012014/MINISTÉRIO DO
~RISMOICAIXA por iqtermédio do MINISÍÍRIO DO TURISMO , REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA
· _.iDERAL , E O MUNICIPIO DE MINDURI/MG, Objetivando a Execução de Ações Relativas ao MTUR Infraestrutura
Turística,Processo n'2691.1018521-15/2014, Contrato de Repasse, assinado em 23 de Setembro de 2014,conforme
Anexos e Formulário de Proposta, Projeto, Planilhas e Plano de Trabalho aprovado, que é parte integrante desta
Tornada de Preços.
Eventuais interessados em participar deste certame terá o prazo e horário para entrega dos envelopes dos
documentos e propostas até às 13:45 horas do dia 06/08/2015 , mediante a abertura dos envelopes que
acontecerá as 14:00 horas do dia 06/08/2015 e serão recebidos dos licitantes pela Comissão Permanente de
Licitação de Minduri ~ MG, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Penha, n°. 99, Bairro Vila Vassalo nesta
cidade de Minduri- MG.
Eventuais interessados que desejarem participar da presente TOMADA DE PREÇOS e que estejam cadastrados
no ramo pertinente, deverão retirar toda a documentação e ( Anexos ) no endereço acima citado , manifestar seu
interesse com antecedência mínima de 72 horas do prazo de encerramento, o Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos gratuitamente e informações complementares serão obtidas no horário de 12:00 as 18:00 horas pelo
,~fone 035 3326 1219 (Comissão de Lici~ão do Município de Minduri- MG ).
agalhães
icitaçã:;e Minduri- MG
/
'
Rua Penha, 99 ~ '(ifa v_assalo- ne: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Mmdurr- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
REGULAMENTO DE LICITAÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prezados Senhores,
l. Esta empresa fica convocada a participar da presente Tomada de Preços, devendo, para tanto,
proceder da seguinte forma:
a) Preencher o formulário de Proposta anexo, discriminando os preços solicitados;
b) Devolver o formulário preenchido no Setor de Licitação desta Prefeitura, até às 13:45 horas
do dia 06 de Agosto de 2.015, em envelope indevassável e lacrado, subscrito com o nome da empresa e mais os
seguintes dizeres: " Tomada de Preços D 0 • 003/2.015 e Processo Licitatório no 036/2015 e a iiberfuii,;i'ó~
etiV~I6·p-Cs
-,_,_ --
iCOiitecêtiüiS'14!õifh0i-_aS
iiiPfetCitufa·:-MUiiiCi~·gl~de:MtBdtiri'~-1\JG':i'j
---- ' - --- ----- - _,,_-, - . --- - -- - ---- '-- -- ___
- ----- ' '
"
- '- ---- -----
-~~---
---·-----'~
r.:~"--~-
-~--- --~---
-
----~------
--- -- ,
_,.---._,_
2. Cópia deste Edital está sendo afixado por publicado no local de costume desta
Municipalidade (Mural da Prefeitura de Minduri- MG) , está sendo publicado também em Jornal Regional de
grande circulação , Jornal do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE) e Jornal do Diário Oficial da
União ( DOU ) a fim de que qualquer interessado, cadastrado na correspondente especialidade, manifeste seu
interesse com a antecedência mínima de 72 ( setenta e duas ) horas antes da apresentação das propostas,
conforme artigo 22, § 2°, da Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores.
3. O formulário anexo poderá ser substituído por proposta datilografada, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo da proponente, desde que constem da mesma todos os
elementos solicitados por esta Tomada de Preços , contendo, ainda, a data e a assinatura do responsável pela
empresa.
5. Será declarada vencedora a proposta, desde que atenda as demais condições exigidas neste
edital.
6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente irrisórios,
simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, não sendo
considerada a oferta de qualquer vantagem não prevista neste ato de convocação.
7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às
14:00 horas do dia 06/08/2.015, tendo como local a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Minduri - MG.
8. A presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, sendo que a
apresentação da proposta ímplica na declaração do proponente de que conhece os termos constantes neste Edital,
estando sujeito às sanções administrativas, civis e penais, na hi ótese de inadimplência ou transgressões das
normas legais.
lo>é Ronaldo da SHvo
Prefeito Mu1 ._-,:·;n
'
-;=;z:;]'722:-
Rua Penha 99- Vila Vassalo- Fon . 35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-0od
CPF: 413.9 12•9·;;__:·....}-.J.
CNPJ: 17.954.041/0001-10 ID: M-2.28[,1·)0
Município de Minduri
www.mmdun.mg.gov.br ~ [email protected]
9. Estando o objeto da licitação baseado em projetos básicos , cronogramas e memo•riruis dO!Il<i.~l':.O'~·J'"
mesmos serão fornecidos aos interessados e farão parte integrante do edital de convocação.
HE '-'O.".licitante-:-pàrtidj)Bnte:-.e' Veficedrir -dé~te-- ·e-diial-·--.déve-~·estàf-_ ciente:-~&~ Qlie:: todbs:· ·as·--encMSos
\!ãbaliiiS!ai.preyld$1.~áiJóS';Jisc3is ·.t_:_6ofuetéiais fesuttànfeS rlR .exeC"JJ&ãó;de·Ste :OOtitffttó e~]'ue êóltéÍãiY·I!Óh:i:ffiui:6ris00 :da!
bnime_sa·oon~-àitruJaC-VenCedOra4~_:deítiiné:
_______ - --- - ---- ---
- -
------
--- -- - ---
--
- -
--
11. Os bens adquiridos por esta licitação serão colocados por conta e risco do fornecedor, no
almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua Penha, U0 • 93, nesta cidade, ocasião em que serão conferidos , no caso de
Obras o mesmo obedecerá a sua execução nos locais constantes neste Edital. Quaisquer divergências entre os bens entregues
e as especificações deste edital , no que tange qualidade, quantidade e preço, implicarão na devolução dos mesmos,
independente de qualquer pagamento a título de indenização, ainda que detectado o vício após o recebimento, sem prejuízo
das sanções a que se refere o artigo 87 da 8.666/93.
12. Os recebimentos provisório e definitivo obedecerão à forma disposta na Lei 8.666/93.
/"""\
13. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação far-se-á mediante sorteio em ao
.blico, nos tennos do § 2°. do artigo 45 da Lei 8.666/93.
14. Os recursos cabíveis obedecerão os prazos fixados pelo artigo 109 da Lei 8.666/93.
15. Os pagamentos pelos serviços executados com fornecimento de materiais e equipamentos do objeto da
Proposta vencedora deste instrumento. será efetuado pela Prefeitura Municipal de Minduri ~ MG da seguinte forma:
1 -valor
2
apresentado no RRE e BM de cada medicão e etapa da obra e a respectiva emissão de Nota Fiscal,
-Todo pagamento será
feito a empresa vencedora do certame após a Liberacão e mediante comprovacão do recurso financeiro depositado pela
CONTRATANTE/CONCEDENTE a título de crédito em conta bancária individualizada e específica deste Contrato de
Repasse n' 80840012014/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA e Processo n' 2691.1018521-15/2014. infonnada ' aborta
para recebimento dos recursos para execucão do Objeto deste Edital de Tomada de Precos , sendo que para cada medicão terá
que ser emitido um novo RRE e BM e uma nova Nota Fiscal , mediante também a conferência e a apresentação dos relatórios
de medicões da ex.ecucão dos servicos que deverá ser apresentado pela Empresa Contratada vencedora , klgo aoós a conferência
e emissão deste RRE e BM feito pelo RT Responsável Técnico pela fiscalização ( Engenheiro ) da Prefeitura Municipal de
Minduri - MG e terá que aprovar e assinar o RRE e o BM em referência a respectiva etapa , que deverá ser assinada também
pelo RT da Empresa vencedora do certame e o Sr Prefeito Municipal de Minduri - MG , tudo em conformidade ao cronograma
.4co-financeiro que é parte integral deste Edital.
16. A documentação previdenciália a ser exigida quando do pagamento pela Prefeitura refere-se à
apresentação de cópia autenticada da guia de recolhimento quitada de que trata § 4°. do artigo 31 da Lei 8.212/91, com a
redação da Lei n°. 9.032/95.
17. Os pagamentos efetuados em excedimento na respectiva ordem cronológica de suas exigibilidades
serão atualizados pela IGP-M ou outro índice que venha a substitui-lo por força de determinação Governamental.
18. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura prestará outras informações havidas como
necessárias pelos proponentes.
19. futegra esta Tomada de Preços, il'~~~d~en~temente de transcrição, Anexos e formulário padronizado
de proposta com Planilha de Orçamento e modelo de Cr
ísico Financeiro.
Município de Minduri
CE~~·7 ~~~~0 ~9 ;,t'~ VasEsalo- Fone: (35
·
- In
326-1219 _Fax: (35) 3326 _1444
unde~~/~;25,4041/0001-10
·
Município de Minduri
www.mmdurJ.mg.gov.br • [email protected]
assinado em 23 de Setembro de 2014.
Dotação Orçamentária 2.11.D!l23.G!l5.111iBJ.Oil3Z-4491JSlDII
r''>ertura das Propostas em 06 de Agosto de 2015 as 14:00 Horas na Sala de Reuniões da Prefeiturat<.ua Penha, 99- Bairro Vila Vassalo- Minduri- MG.
O Procedimento licitatório obedecerá as determinações contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores e as condições e clausulas desta Tomada de Preços , sendo certo que a adesão de V.as., implica no
conhecimento e na aceitacão da Lel!islacão Vieente sobre as Licitacões Públicas.
licitante Convidado
Nome/Razão Social:
Endereço:
Cidade:
Email da Empresa:
Bairro:
Cep:
Fone:
N•
CNPJ:
PLANILHA DE SERVIÇOS - PROPOSTAS
Item
Código
Descrição dos serviços
Quant.
Un.
P. Unit.
P. Total
r'·
f'lélnilllª<i~ .f:l!9~tl!tari~·~l'l~Xél~lll
I
Ç.Qi
I
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA
MarcosAitton Pereira
Engenheiro Civil - CREAMG n• 130483/D
R.T. Prefeitura Municipal de Minduri-MG
PRAZO DE VAUDADE DA PROPOSTA:------
R$-
/ttJc6 #'
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _ _ _ _ _ _ __
osé Ronaldo do Silvc:o
CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA:------
Prefeito MtT>iclpal
CPF, 413.912.926-34
DATA DA PROPOSTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ID• M-2.286190
Rua Penha, 99 ~ ~ila v:assalo ~Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- M1ndun- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
Anexo Único da Tomada de Preços 003/2015
1- DO OBJETO'
Tomada de Prnos • conforme segue a seguir:
Tomada de Preços 003/2015- Processo 036/2015- Minduri -MG
2JLDD.23.S95.1Jil8.1.[]D32-449D511lll
Dotação Orçamentãria
Abertura das Propostas em 06 de Agosto de 2015- as 14:00 Horas- Sala de Reuniões da Prefeitura- Rua
Penha , 99 - Bairro Vila Vassalo - Minduri - MG.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
Item
Referência
Planilha
Descrição dos serviços
Un.
Quant.
Or~amentária
, Cronograma Físico Financeiro,Projeto
e Memorial Descritivo em Anexo ( CD )
.~.
/
OI~Rdiae
Prefeíto M,_,,;;dpal
CPF: 413.912.926-34
;o, M-2.2B6t9o
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ:.17.954.0411000.1-10
Município de Minduri
www.minPr'b~e~oiY~i't~ói-i'8~~ifl&\D~"duri.mg.gov.br
Tomada de Precos n. 0
:
003/2015
no
A Prefeitura Municipal de Minduri , Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Penha , 99, bairro Vila Vassalo,
CNPJ sob n. 0 17.954.041/0001-10, isenta de Inscrição Estadual, atr~vés da Comissão Permanente de Licitação de Minduri
- MG, toma público aos interessados do ramo, que promoverá, sob a regência da Lei n. 0 8.666193 e suas alterações e o
acordão do TCU n° 325/2007 a Licitação Modalidade- "TOMADA DE PREÇOS", de acordo com as disposições contidas
neste edital:
Data/Hora: 06/08/2015 às 13:45 horas
Local: Prefeitura Municipal de Minduri - MG .
Rua: Penha , 99 - Bairro Vila Vassalo - Minduri - MG - CEP: 37 447- 000.
Abertur~-âoS··Env810p8~--~e
DoC:ulnerttaçad
Data/Hora: 06/08/2015 às 14:00 horas
Prefeitura Municipal de Minduri - MG .
••1.1a: Penha, 99 -Bairro Vila Vassslo - Minduri - MG- CEP: 37.447-000.
-~,cal:
Data/Hora: 06108/2015 às 14:00 horas
Local: Prefeitura Municipal de Minduri - MG .
Rua: Penha , 99 - Bairro Vila Vassalo - Minduri - MG - CEP: 37.447- 000.
Retirada do E:Çiital
Para obter o Edital completo os interessados deverão manifestar seu interesse junto a Comissão de Licitação de Minduri MG , na Rua Penha , no 99 , Bairro Vila Vassalo , na Cidade de Minduri - MG e informações pelo telefone 035 3326 1219
de segunda a sexta feira no horario de 12:00 as 18:00 horas.
!:Hê~~tal_delj~ã.~~~r;-retirfic)O~no:~:r!C!~[eÇ~jii:if~~~C.~~ ~ ae_iá_._(ç.nj~Ç!I:iO-~ . ~~s-:~s.:inijij~~a~_I~~!~ijie~~;
_ ,.------..\resente Licitação, Modalidade :rºl_liB#__~·:®_-f'_~Ojj -~01_5 será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores
alterações.
do Silvo.
'
Prefeito Municipal
CPF: 413.912.926-34
ID: M-2.296190
Rua Penha, 99 -Vila
I
(35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04.110001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br - [email protected]
Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
• Anexo 1- Modelo de Carta de Credenciamento - deverá ser entregue junto com a documentação;
• Anexo 11- Mihuta de Contrato;
• Anexo 111- Minuta Atestado de visita técnica • deverá ser entregue junto com a documentação;
• Anexo IV- Modelo de Termo de Renúncia de Prazo Recursal;
• Anexo V - Modelo da Proposta Econômica;
• Anexo VI - Memorial Descritivo;
• Anexo VIl - Planilha Orçamentária;
·Anexo VIII- Cronograma Físico Financeiro;
·~-~
·Anexo IX- Projeto Básico (02 folhas)
·Anexo X- Croqui de localização ( 02 folhas};
• Anexo XI- Composição do BDI;
• Anexo XII - Modelo de Declaração de Regularidade e Conhecimento do Edital deverá ser entregue junto com a
documentação;
• Anexo XIII - Modelo Declaração de Recursos Materiais e Humanos deverá ser entregue junto com a documentação.
7 "'\ - Da Entrega dos Envelopes para Habilitação e Proposta
4.1 - O local, data e horário estão indicados no preâmbulo. Os licitantes deverão entregar a "Documentação" e a
"Proposta", em envelopes lacrados, contendo, em sua parte externa e fronteira, além da razão social ou nome do licitante,
os seguintes dizeres:
Envelope 01 (documentaciío}
Prefeitura Municipal de Minduri - Minas Gerais
Comissão Permanente de Licitação - Data e Ho·ra da Abertura
tr9ntadi(!é-Pr~ç_~~-:n .. 0J~O~i2ó~5
Envelope 02 (propostal
Prefeitura Municipal de Minduri - Minas Gerais
Ç~~!'l!~~-~- ~~-~~1_19,0~~-~e"~ic~t~ção- Data e Hora da Abertura
[fQf!'Uil_~'f!. <1~- '~.YÇé:)s- ri.· o .003!~_0_-1. 5
4.2 - Expirado o prazo para a entrega dos envelopes supracitados, não serão admitidas quaisquer retificações das
propostas apresentadas.
~
·
- Os envelopes entregues em local ou horário diferente do especificado, não serão objeto de julgamento pela
·nissão de Licitação, sendo vedada a participação de licitantes retardatários.
05 - Das Condições de Participação
5.1 - Poderá participar desta Licitação qualquer empresa do ramo, legalmente constituída, desde que satisfaça as
exigências fixadas no presente EditaL
5.2- A participação nesta Licitação implica na aceitação integral dos termos deste Edital, seus anexos e instrumentos,
bem como na observância dos regulamentos e normas técnicas da ABNT, DER, do INMETRO e das disposições legais
pertinentes,
5.3- É obrigatória a visita técnica da licitante interessada para conhecimento do loca! da obra a ser executada, ocasião
em ue será fornecido aos interessados o atestado de visita técnica conforme modelo constante do anexo 111 documento
indispensável a ser incluído no envelope de "Documentação".
r fi!'~~ c!-~·
'
osé Ronaldo da Silvo
Prefeito Municipal
CPF: 413.912.926-34
ID: M-2.286190
I
Rua Penha, 99- '(i la v_assalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Mtndun -Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/000.1-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br - [email protected]
5.4 - A visita técnica acontecerá no dia 29--de-'4Ulh~ :Çt_ê: .2Q1_~-.àS'}4:~0Q -it-~i!!~. e deverá ser realizada por engenheiro civil
responsável da empresa interessada ou por um representante legal da mesma devidamente munido de documentação de
representação da empresa interessada , os documentos deverão estar autenticados em Cartório. Os participantes deverão
comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Minduri - MG , situado à Rua Penha, 99 - Bairro Vila Vassalo , nesta
cidade de Minduri- MG , para que o RT Engenheiro Municipal ou encarregado de obras do Município de Minduri- MG
encaminhe os participantes das empresas presentes neste mesmo dia e horário acima já marcado para a visita técnica no
local da obra.
~17
:§i
5.5- A visita técnica terá por finalidade:
"'unici,o
._,,-
<i'/
~
.&~Js
,
"'
~
:n
"'
oI
\." ' - -I'--._V.".
-.-/
5.5.1 -Conhecimento das áreas e condições locais pertinentes à execução de serviços;
5.5.2- Conferência dos serviços relacionados no Memorial Descritivo;
5.5.3 - Elucidação de dúvida e/ou infonnações técnicas necessárias à fonnulação da proposta e das condições e local
para execução do objeto deste certame, pois não serão argumentos válidos para reclamações futuras no processo ou na
inexecução contratual.
15.6·,..: Nao Sefé expedidÇI,atê[email protected] de.-V!Sita _tébn'iêa ·p~r!3_--erripiesás--'íii~feSSidas -qUEi il_ãO-Cí.J;_n)põ~Oj:-à~--exiQ:~nCia$:<d~_$tEI
.0tal e _Que rião-_se, ._identif.i~r:Mf'tló ·a_to' .da. vi~itàtécriita_ ~ qúe corrij:íaçe~~em . p_rn;teriormenta_:~-·data ~ hcirãfi0:?9~0Çia,d0~
r1este Edital· e -d_everãó ,éstár por.tarido -e·_'apresentar.}odá. ·?i· doql)Tjlé_ntaçãO .P_ar<] :~tf~Pr'!3~li.~~-Q_ 9_?_:_$ffipt"eJ!a ·ii'Wer'ês~~a
jun~Q_/39 ~~Qg~n~_~_ir,O:R~pg-~~ªv~_Fdf.?
M!:lflicip(q_ ~~-rJ!t!J.q_ur!_:-- M_(,'_. --
-
--- - - -- -
- -- ----
5. 7 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para
reclamações futuras ou de forma a desobrigar a sua execução;
5.8- Somente poderão participar os interessados que estejam previamente inscritos no cadastro de fornecedores desta
Prefeitura {CRC) ou e tudo em conformidade previsto no §2. 0 , do Art. 22 da Lei Federal n. 0 8.666/93 e suas alterações,
apresentando os documentos a saber:
•
Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
Certidão negativa de débitos Federais, Estaduais e Municipais;
•
•
Certidão negativa de regularidade de situação junto ao fundo de garantia por tempo de serviço- FGTS;
•
Contrato Social e última alteração ou registro comercial, no caso de empresa individual;
•
Cédula de identidade;
•
Cadastro de Pessoa Física- CPF;
•
Titulo de Eleitor;
•
Certidão de Débitos Trabalhistas;
.~. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes- CNPJIMF.
5.9- A documentação relativa à pessoa física deverá ser referente a um dos sócios da empresa licitante.
5.1 O- Os documentos exigidos para cadastro deverão estar autenticados ou ser apresentados em originais, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial;
6- Da Documentação (Habilitação)
6.1 -
O envelope n.
o
1 da documentação para habilitação deverá conter os seguintes documentos:
6.1.1 - Certidão Negativa de Débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
6.1 .2 -
Certidão negativa de débitos Federais, Estaduais e Municipais;
,_
6.1.3 - Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi~
6. 1.4 -
Contrato Social e última alteração contratual em vigor devidamente registrado;
2
_lY'ft ,
~se R~naldo da Silvo
Prefeito Municipal
CPF: 4'!:3.912.926 ':j4-
ID: M-2.28619'}
Rua Penha, 99- Vila Vassalo
one: (35) 3326-1219 ~Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447~000- Minduri- Estado. de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.mmduri.mg.gov.br- [email protected]
6.1.5- Certificado de Registro Cadastral- CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Minduri- MG ;
6.1.6- Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes- CNPJ/MF;
6.1.7 - Declaração da empresa licitante indicando responsável técnico para os serviços, o qual deverá fazer parte do
quadro técnico da empresa, na data da entrega da proposta.
6.1.8- Declaração individual subscrita pelo responsável indicado, autorizando, no caso, a sua indicação.
6.1.9- Declaração que a licitante cumprirá as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus empregados.
6.1.10- Declaração de Regularidade e conhecimento do Edital, conforme Anexo X do Edital.
6.1.11 - Declaração de que tem disponibilidade de recursos Materiais e Humanos, para o atendimento de todas as
exigências técnicas mínimas do presente certame conforme Anexo XI do Edital.
6.2. - Documentação para Qualificação Econômico-Financeira, consistirá em:
6.2.1 -Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social {~f!:14L já exigíveis e apresentados na
/"·\ma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou
.:~lanços Provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de
apresentação da proposta;
6.2.2 _Certidão de Débitos Trabalhistas;
6.2.3- A boa situação financeira será comprovada através da apresentação da memória de cálculo dos índices contábeis
a seguir descritos, extraídos do balanço patrimonial e demonstrações contábeis exigidos. Esta demonstração deverá estar
certificada por profissional regularmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
ÍNDICES:
A-
B-
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ~ 1,00 ONDE:
ILG =Ativo Circulante + ativo realizável a longo prazo
Passivo circulante + passivo exigível a longo prazo
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) ~ 1,00 ONDE:
ILC
Ativo Circulante
Passivo Circulante
=
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE) ~ 1,00 ONDE:
IE = Passivo circulante+ passivo exigível a longo prazo
Ativo total
As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado, e as sociedades limitadas deverão apresentá-lo,
assim como as demonstrações contãbeis, através da cópia extraída do livro diário, devidamente registrado no órgão
competente, assinado por contador com registro no CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e
encerramento.
6.3- O envelope n. 0 01 deverá conter também a documentação para qualificação técnica a saber:
6. 3. 1 - Comprovação de registro ou inscrição da empresa e do engenheiro responsável no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA), com prova de regularidade de débitos.
6.3.2 - Atestado da capacitação técnico-operacional, registrado no CREA, fornecido por empresas públicas ou privadas,
acompanhado do respectivo Acervo Técnico, comprovando que a licitante já desempenhou satisfatoriamente atividades
semelhantes e compatíveis com o objeto licitado, devendo o atestado indicar local, natureza, quantidades, prazos e outros
/ /
~José Ronaldo da Si!va
dados característicos da obra executada (em um único atestado). ~.
\
<(
~a./tt:,.4
__-/(
o-/f"
Prefeíto Wu·, dp"l
CPF: 413.912.926·- :.1
Rua Penha, 99- '(ila v_assalo- Fone: (35) 33
219 _Fax: (35 ) 3326 _1444 10: M-2.28619:)
CEP 37.447-000- M1ndun- Estado. de Minas Gerais_- CNPJ: 17.954.041/0001-1.0
Município de Minduri
www.minduri.mg.goV.br ~ [email protected]
6.3.3 -Atestado de Visita Técnica, anexo 111, fornecido pela Prefeitura Municipal de Minduri - MG , cornpro~mciÕcÍ~e
interessado compareceu ao setor para conhecer as condições locais pertinentes à prestação dos serviços.
6.4- Toda documentacão solicitada deverá conter o mesmo nQmero do CNPJ apresentado pela licitante.
6.4.1- se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;
6.42- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à
Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim
quanto a Certidão Negativa de Débito junto a PGFN/SRF, desde que conste no próprio documento que é válido para a
matriz e filiais e o Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o reconhecimento dos encargos
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização;
6.4.3- se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
6.4.4 - serão dispensados da apresentação de documentos com o numero do CNPJ da filial aqueles documentos que,
-~la
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
o.5 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em originais, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial;
6.6 -
A comissão de Licitação, para fins de conferência,
apresentados em cópias.
reserva~se
o direito de exigir os originais dos documentos
6. 7 - Os documentos que exijam prazo de validade, deverão estar em vigor na data marcada para a abertura dos
envelopes documentação.
6.8 - Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, relativamente aos documentos exigidos nesta
Licitação, se existir, após a data de sua emissão, algum fato superveniente que impeça a habilitação.
6.9- Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo se substituído por cópia autenticada,
podendo dar-se a autenticação pela própria Comissão à visita do original.
07 -Impedido de Participação
7.1 -Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente Licitação:
a) Empresas suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri _ MG ,
enquanto durar a suspensão ou o impedimento;
b) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar o
motivo determinante da punição ou até que seja promovida a reabilitação;
c) Empresas que se encontrem sob falência decretada, concordata/recuperação judicial e extrajudicial, concurso
de credores, dissolução ou liquidação;
d) Cooperativas;
e) Servidor da Prefeitura Municipal de Minduri- MG .
f) Não será permitida a participação sob a fonna de consórcio, quaisquer que sejam suas formas de constituição.
7.2- Constitui fato impeditivo de participação na presente Licitação a não apresentação dos documentos solicitados no
item 7 deste Edital e seus subitens.
t:f./././~'
sé Ronaldo da Silvo
Prefeito Mt1nic!pol
CPF: 413.912.9/.:6-34
ID,
M-2,286190
Rua Penha, 99- ~ila v:assalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- M1ndun ~Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001 ~10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br
~
[email protected]
7.3- Nenhum preposto poderá representar mais de uma empresa licitante.
8.1 - A Proposta comercial deverá ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste Edital,
em uma via, com identificação da empresa proponente, datada e assinada pelo seu representante legal, não
podendo conter emendas ou rasuras, ressalvas ou entrelinhas e deverá apresentar os seguintes elementos:
8.2 - Descrição do objeto licitado;
8.3 - Indicação do preço global da proposta observando-se o item 9.5 do edital, expresso em numeral, por
extenso e em moeda corrente, que correposnderá a planilha Orçamentária;
1!.4·. ~ lrí~iciaiÇâo do. pl'az(i pal'a eJ<ei:uçã.o @ai dª"obl'a, .qu~-dey~~ ~Qr nºIJI.#(!DO 07 {; S~~)IJ!e~~~ _li
contar da. data de as~_inaturílde c:ontráf!)
AS - Cronograma físico-financeiro dos serviços a serem executados;
8.6- Planilha Orçamentária deverá vir assinada pelo engenheiro responsável pela elaboração do orçamento, com
indicação do número de sua carteira profissional (CREA), anexa a proposta comercial, constante no Anexo V.
8.7- A carta de apresentação da proposta, deverá indicar valor ou percentagem para material, máquina, ferramentas, mão
de obra etc., a fim de estabelecer base de cálculo das retenções para Previdência Soc'iaf (INSS).
8.8 - Detalhamento de todas as despesas direta e indiretas que compõe o BOI, informando inclusive as alíquotas de
impostos e obrigações incidentes, sob pena de desclassificação.
8.9 - Os Preços Unitários propostos deverão englobar todos os custos relativos a materiais, mão-de-obra, ferramentas,
máquinas, equipamentos, carga e descarga, armazenamento, BOI e quaisquer outras despesas, taxas e emolumentos
incidentes;
8.9.1 - Os tributos IRPJ e CSLL não poderão compor o BOI (bonificação de despesas indireta) ou LDI (Lucros e despesas
indireta), ou em qualquer outro item componente da planilha orçamentária;
8--AQ- Este seNiço deverá ser cotado com a inclusão de todas as despesas com impostos, encargos sociais e
f,_
~ais e quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer;
8.11 -O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, iniciando-se na
data marcada para abertura dos envelopes de documentação.
8.12 - Na hipótese de não estar expressamente consignado na proposta apresentada,
mesma será de no maximo de 90 (noventa) dias corridos.
o prazo de validade da
8.13 - Com o recebimento da proposta, a Prefeitura entenderá que o projeto, prazos, especificações e locais foram
deta!hadamente analisados pela licitante e que todos os materiais e mão~de-obra fora, considerados para execução dos
serviços.
09
~Dos
Procedimentos de Abertura e Julgamento das Propostas
9.1 -Na data e horário designados, serão abertos e examinados os envelopes de habilitação, contendo a documentação
relativa à habilitação dos concorrentes, com devolução dos envelopes fechados da proposta comercial aos j,!c~ntey ., ,
~~ ~
inabilitados, desde que não tenha havido recurso.
~. r.
~
5
,.
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-14
CEP 37.447-0QQ_- Minduri- Estado.de Minas Gerais- CNPJ:.17.954.04.1/0001-10
osé Ronaldo da SJ!vc
Prefeito Municipal·
CPF: 413.912.926-34
!D: M-.2:2'86'!'90
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br
~
[email protected]
9.2 - Em seguida serão abertos dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos
recursos interpostos. Caso haja desistência do prazo recursal pelos proponentes, deverá ser registrado em ata, assim
como as demais ocorrências havidas durante a abertura do certame, que deverá ser assinada pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.
9.3 - Encerrado o procedimento constante do item 1O a Comissão de licitação procederá ao julgamento das propostas
ou designará prazos para fazê-lo lavrando ata circunstanciada.
9.5 -
Serão desclassificadas as propostas que:
9.5.1 ~Não atendam as disposições conf1das neste Edital;
9.5.2- Apresentam preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços de mercado e,
9.5.3- Sejam omissas, vagas ou apresentam irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
9.5.4- Não se refira à integralidade do objeto licitado;
...---'9.5 - Tiver parcelas e informações relativas aos tributos IRPJ e CSLL em suas planilhas de custo, orçamento, BOI ou
_.JI, conforme item 9.1 do Acórdão TCU n° 950/2007- plenár'io de 23/05/2007, publicado no DOU em 2810512007, que
tenha valor inexeqüíveis, de acordo com o artigo 48 incisos I e 11 da lei 8666193,
9.5.6- Não apresentar cronograma físico-financeiro dos serviços a serem executados;
9.5.7 - Não apresentar Planilha Orçamentária assinada pelo engenheiro responsável pela elaboração do orçamento, com
indicação do número de sua carteira profissional (CREA);
9.5.8- Não apresentar detalhamento de todas as despesas diretas e indiretas que compõe o BOI, informando \ndusive as
alíquotas de impostos e obrigações incidentes.
9.5.8.1 - Em face ao Acórdão 325/2007- Plenário do Tribunal de contas da União, devem ser seguidas as seguintes
premissas acerca dos componentes de Lucros e Despesas Indiretas -L DI:
9.5.8.2- Os Tributos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
não poderão compor o cálculo do LDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de
natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante;
9.5.8.3 - Os itens Administração Local, Instalações de Canteiro e Acompanhamento e Mobilização e Desmobilização,
visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no LO I.
9.6- Não se desclassificarão propostas pela simples ocorrência de vício que,
sem a queda de igualdade de tratamento oferecido a todos os licitantes.
a juízo da Comissão, puder ser sanável,
9.7- Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, a Comissão procederá ao sorteio em ato público.
-"
9.o- Caso todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão de Lícitação poderá
fixar o prazo de até 8 (oito) dias úteis, para que as licitantes, se assim o desejarem, apresentarem nova documentação ou
proposta, isentas das causas que as inabilitaram ou as desclassificaram.
10- Do Julgamento das Propostas
10.1 - A Comissão analisará minuciosamente as propostas econômicas das licitantes, julgando-as segundo os critérios
estabelecidos neste Edital.
~J.i/é4
]osé Ronaldo da Silvo
Prefeito Municipal
co-
- 10 ' t-: 413. 9 12.926-34
!D; M-2.286190
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
10.3 - Não se considerará qualquer oferta vantajosa não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem bas'e"!ill!l1Íeis
ofertas das demais licitantes.
10.4 - Quando todas as licítantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Prefeitura Municipal
de Minduri- MG poderá fJXar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou
de outras Propostas, escoimadas das causas que as desclassificaram anteriormente.
10.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Comissão convidará as licitantes, marcando dia, horário e local
para o desempate, que se fará por meio de sorteio.
10.6 - A Hcitação será julgada e adjudicada
à licitante que ofereCér o Mé_NO~ _P'R~_~_::"f()tAL: ~~P_I;IAL'-.~
10.7 ~Durante o prazo de julgamento das propostas, a Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente na proposta.
10.8 ~Não se desclassificarão propostas pela simples ocorrência de vício que, a juízo da Comissão, puder ser sanável,
sem a queda de igualdade de tratamento oferecido a todos os licitantes.
t"--'\9 - Com a fiel obediência aos dispositivos estabelecidos neste Edital, a Comissão procederá ao julgamento das
,.. Jpostas, observados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.
11 - Da Impugnação e dos Recursos Administrativos
11.1 ~ Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, perante a Comissão, a licitante que nao se manifestar até 03
{três) dias úteis anteriores a abertura dos envelopes de Habilitação e o cidadão até 05 {cinco) dias úteis antes da data
fixada para abertura dos mesmos, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram.
11.2 -A impugnação apresentada, após o prazo estipulado no sub"1tem anterior, não a caracterizará como tal, recebendo
tratamento como mera informação.
11.3- Dos atos e decisões relacionados com a Licitação cabe Recurso, nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação de licitantes;
b) julgamento das Propostas;
c) anulação ou revogação da Licitação;
d) aplicação das penalidades de multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG .
.~
1'!.,- A intimação dos atos referidos nas alíneas "a", "b" e "c" do subitem 12.3., será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas afineas "a" e "b", se presentes os prepostos das licitantes no ato em
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em Ata.
11.5 - Os Recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 12.3. terão efeito suspensivo, até que haía decisão da
autoridade competente.
11.6 -A continuidade da Reunião, no caso de interposição de Recurso, será comunicada aos interessados, via fax, e-maU
ou postal.
11.7 - Os Recursos interpostos deverão ser comunicados, antes da decisão da autoridade competente, às partes
interessadas, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.8- Os Recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
11.9 - Se o término dos 05 (cinco) dias úteis de que trata os subitens 11.1 e 11.3 deste edital recalrem em dia sem
expediente na Prefeitura, o prazo será transferido automaticamente para o primeiro dia do seu funciona
\ Fon~S-1219c.
"~/"'~'
o~é -Roricildo da ·suvo
Prefeito. Municipal
Rua Penha, 99- Vila VassaloFax: (35) 3326-14
CPF: 413.912.'926-34
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/000.1-10
!f): M-2.2B6t9Ó
Município de Minduri
www.mínduri.mg.gov.br- [email protected]
11.10 Decairá do direito de impugnar dos termos do presente Edital a licitante que, tendo~o aceito sem objeção, venha
apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidade que viciariam a licitação, hipótese em
que tal comunicado não terá efeito de recurso.
M
11.11 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de patici par do processo licitatório, até o trâmite
da decisão a ela pertinente.
12- Da Dotação Orçamentária
13 - Condições de Pagamento
13.1 -O pagamento decorrente da execução dos serviços desta licitação será efetuado pela Tesouraria Municipal, por
medição mensais, após apresentação dos documentos fiscais devidos, Relatórios de execução de obras de acordo com o
Cronograma Físico Financeiro, de que tratam os apresentado no Anexo VIII deste instrumento.
13.2 ~ A contratada deverá apresentar ao contratante, antes do recebimento referente à primeira parcela o certificado de
matricula da obras, expedido pelo INSS- Instituto Nacional de Previdência nacional. Deverá apresentar também a ART da
obra e juntamente com a ART do responsável pela obra, devidamente assinadas e quitadas pela CONTRATADA de
acordo com as exigências do CREA.
14
Das Condições Gerais para Contratação
14.1 -A contratação será formalizada mediante assinatura do Termo de Contrato, conforme minuta constante do Anexo 11
deste Edital.
14.2 - Como condição para celebração do Instrumento de Contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas
~ições de Habilitação.
14.3- A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, que dar-se-á por carta
com "AR" (Aviso de Recebimento), telegrama, fax ou e~mail, para assinar o Termo de Contrato, na sede da Prefeitura
Municipal de Mlnduri- MG , sob pena de aplicação das sanções previstas no item 18 deste Edital e seus subitens.
14.4 - Será exigida, no ato da assinatura do Termo de Contrato, a apresentação dos documentos comprobatórios de
inexistência de débito relativo ao recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais, que são a Certidão Negativa de
Débito (CND), emitida pelo INSS, bem como o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela CEF, e a Certidão
Negativa de Déb"lto (CND) relativa aos Tributos Federais emitida pela Receita Federal, devidamente atualizados.
14.4.1 -A não-apresentação dos documentos, dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3. ou a recusa injustificada em
assinar o contrato, implicará na perda do direito à contratação, com aplicação da penalidade prevlsta no item 20 deste
Edital e seus subitens.
14.5- Ocorrendo a situação prevista no subitem 14.4.1, reserva-se a Prefeitura Municipal de Mínduri _ MG o direito de,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, revogar a Licitação ou convocar os remanescentes, na ordem de
classificação, para assinar o Termo de Contrato, em igual prazo e nas mesmas condições prop s~a;yel~im~
classificado, inclusive quanto ao prazo e preço.
~·
,r~-~
~: ::.
sé onaidq da- Silvo
~
Prefeito Municipal
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326
'44 CPF: 413.912.926-34
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 10: M-2-'286190
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br- [email protected]
14.6- As disposições do subitem 14.4.1. não se aplicam às licitantes convocadas que não aceitarem a
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário.
cor1tr<lt;;Çfu;r;;;;
14.7- A Minuta do Termo de Contrato, Anexo 11 deste Edital, estabelecerá a forma de pagamento e demais condições de
contratação.
14.8 - Toda mão-<le-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos
previdenciários, trabalhistas, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se
necessário, serão de inteira responsabilidade da contratada.
14.9- Quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionêda dentro do maior rigor.
14.1 O - Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de segurança para os
operários (EPI's e EPC's) de acordo com as normas da ABNT.
14.11 - Havendo paralisação justificada dos serviços, o prazo do contrato será acrescido de tantos dias quantos os da
paralisação, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
~12 - A justificativa para a paralisação dos serviços somente será considerada se apresentada por escrito, no prazo de
41:S (quarenta e oito) horas de sua ocorrência e aceita pela Prefeitura.
14.13- O registro dos serviços na entidade profissional competente será de responsabilidade da empresa contratada,
devendo a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, apresentar ao Departamento de Obras
desta Prefeitura, documento comprobatório do registro do contrato dos serviços no CREA- MG.
14.14- Somente será admitida a subcontratação parcial dos serviços em situações específicas, plenamente justificadas
pela licítante vencedora que contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG , que deverá submeter o pleito à análise
prévia da Prefeitura, que poderá aprová-lo ou não.
14.14.1 - No caso de subcontratação parcial dos serviços, a subcontratada deverá comprovar possuir os mesmos
requisitos de habilitação exigidos na licitação, observados os subitens 14.14. e 14.15 deste Edital.
14.14.2 - Em que pese a responsabHidade solidária da licitante vencedora que contratar com a Prefeitura Municipal de
Minduri - MG e da sua subcontratada, relativamente à execução do objeto da subcontratação, permanecerá inalterada a
responsabilidade direta e integral da licitante vencedora que contratar com a Prefeitura relativamente ao objeto integral do
contrato perante a Prefeitura Municipal de Minduri _ MG.
1fl-'\5- A participação na licitação implica para a licitante vencedora que contrate com a Prefeitura Municipal de Minduri _
1\ ê sua subcontratada integral e irretratável aceitação dos termos e condições estabelecidas neste Edital, obrigando-as
à observância do mesmo, das normas técnicas gerais e especiais pertinentes aos serviços licitados, das normas
administrativas da Prefeitura Municipal de Minduri - MG e da legislação vigente aplicáveis.
14.16 - Fica reservado à Prefeitura Municipal de Minduri - MG o direito de, a seu exclusivo e justificado critério, vetar a
subcontratada que venha a ser indicada pela licitante vencedora, bem como de exigir a substituição da subcontratada, em
qualquer tempo durante a execução da obra, quando se tornar manifesta a sua inidoneidade ou incapacidade técnica.
15
~Da
Garantia Contratual
15.1 - A licitante vencedora, para garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações para com a Prefeitura
Municipal de Minduri - MG , deverá prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor total da contratação em
conformidade com o disposto no Artigo 56 §1o da Lei 8.666/93 e no subitem 8.2 da Cláusula Oitava da Minuta do
Contrato, Anexo 11 deste Edital.
z
15.2 - A garantia prestada pela licitante vencedora que contratar com a Prefeitura Municipal de Minduri - MG será
liberada ou restituída após a execução do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ela variJÇ;o "P.ro
rata tempore" do IGPM.
l "'
1-~4(/~,:R;/
~
"
sé Ronaldo da Silvo
Prefelto Ml.mféi.pal
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326- 44 CPF: 413;912-,92~-34
CEP 37.447-000 - Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 10: M-2..28619'0
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br
M
[email protected]
16.1 - Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar objeto desta licitação o Departamento de Obras e
Setor de Engenharia desta Prefeitura, que indicará um servidor específico para o acompanhamento e fiscalização da obra,
observados os artigos 67 a 70 da Lei Federal8.666/93 e suas alterações.
16.2 -A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, bem como o
acesso a fontes de informações que forem julgadas necessárias.
16.3 -O Município reserva-se o direito de não receber os materiais e/ou serviços em desacordo com o previsto neste
instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI, da Lei Federal 8.666193 e /
suas alterações.
16.4 - O diário de Obras ou serviços deverão ser fornecido pela Contratada, em Modelo aprovado pela fiscalização, sem
ônus para a Prefeitura.
17- Da Entrega e do recebimento da Obra
,0
·, .. 1 -A obra será acompanhada e recebida de acordo com os dispostos nos artigos 73, 75 e 76 da Lei Federal 8.666/93
e suas alterações.
17 2 - Concluído os serviços, a contratada deverá comunicar por escrito o término da obra ou serviços, os quais estiverem
em perfeitas condições, e atestados pela fiscalização, estes serão recebidos, provisoriamante.
17.3 - O recebimento dos serviços ou a sua impugnação far-se~á mediante inspeção a ser realizada pelo Departamento
de Obras e Engenharia desta Prefeitura, nos termos do artigo 25, b, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
17.3.1. A empresa contratada se obriga a manter na obra o "Livro de Ocorrências" ou Diário de Obras, onde serão
relatadas todas as eventualidades ou fases acontecidas durante a execução da obra.
17.4- Até 90 (noventa) dias após a entrega do serviço e verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto,
desenhos e especificações técnicas, a Prefeitura expedirá "Termo de Recebimento Final dos Serviços", sem prejuízo,
entretanto do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de material e mão~de-obra.
17.5- A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, demolir, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, nos termos do artigo 69, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
.0
18-~D~a~s~P~e-n-al~id~a~d~e~s------------------------------------------------------------------18.1 - A recusa injusflfrcada da adjudicatór'la em cumprir a ordem de serviço ou instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando~se às
penalidades previstas na Lei 8.666193 e suas posteriores alterações.
18.2- O inadimplemento da obrigação prevista nesta Licitação acarretará a aplicação das sanções previstas no artigo 81
da Lei 8.666/93.
18.3 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Prefeitura poderá
aplicar a adjudicatária ou contratada as sansões previstas no Art. 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, sem
prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.
18.4- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
18.4. 1 -0,3% (três décimos por cento), por dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
18.4.2-20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente
~
~
cancelamento do mesmo;
.
.
'/Zv/~~
Rua Penha, 99- Vila Vass lo- F e: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
é Ronaldo dd !>llüq
CEP 3 7.447~000 _ Minduri ~Estado de Minas Gerais~ CNPJ: 17.954.041/00
Prefeito MunidP.:I!:d ·
CPh 4!3.912.9':!.6r34
1C. 1vk2.28619Ó
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
18.4.3-10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente:
a} recusar~se em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido no subitem 14.3. deste Edital, ou desistlr dõm,;Sn;o;
b) não manter as condições de Habilitação, inviabilizando a contratação;
c) praticar atos visando a frustrar os objetivos da Licitação;
d) ser condenada definitivamente pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e) praticar atos Ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Munlcipal de Minduri- MG.
18_5- O recolhimento das multas referidas nos subitens 18.4.1, 18.4.2 e 18.4.3, deverá ser feito através de guia própria,
ao Município de Minduri- MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.
18.6- No caso de descumprimento dos prazos previstos no cronograma físico financeiro, perderá a contratada o valor
referente à caução, sem prejuízo de eventual indenização de perdas e danos.
18.7 - A critério da Prefeitura Municipal de Minduli _ MG, poderão ser aplicadas as penalidades dispostas nos arts. 87 e
88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no subitem 18.4. deste Edital, bem como da
responsabiliZação civil
e penal cabíveis.
18.8- Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de força maior ou razões de interesse público,
desde que devidamente comprovados
'"
e enquadrados legalmente nestas situações.
d-As penalidades serão aplicadas com observânc"la dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
19 - Das Disposições Finais
19.1 -As propostas, de acordo com os preceitos legais, integrarão o processo de licitação, ficando os licitantes obrigados
a ace·,tar a ordem de compra ou serviço que porventura lhes seja enviada.
19.2 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração/apresentação das propostas de que tratam a
presente licitação.
19.3- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis da
data fixada para abertura dos envelopes de documentação.
19.4 - A Prefeitura poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou a
complementar a introdução do processo, podendo desdassificar a licitante da qual venha a ter conhecimento de qualquer
fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que comprometa sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa, sem que esta tenha direito a qualquer indenização ou ressarcimento.
1,§1k -A adjudicatária fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões no objeto licitado, até o limite de 25% (vinte e
c ) por cento), sem prejuízo dos preços ofertados.
19.6- No interesse da Administração Municipal, esta licitação poderá ser anulada ou revogada, no todo ou em parte,
observando o disposto no artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
19.7 - Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Minduri- MG, na Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, Mlnduri- MG ou pelo telefone (Oxx35) 33261219.
19.8- A Empresa Licitante, por seus responsáveis, responderá pela fidelidade e a legitimidade de todas as informações
e documentos apresentados, em qualquer fase desta licitação.
19.9- Qualquer medida judicial, oriunda da presente licitação, será processada no Foro da Comarca de Cruzifia, Estado
de Minas Gerais, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja.
'
d
,g/J~'
é Ronaldo da Silvo
efeito Municipal
F: 413.912,926-34
ID: M-2:286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri -Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br · [email protected]
Minduri - MG ,
De
Acordo:----,~=-,=.~ ':.g"'o"'E"m.cac,'tkt=-"Gn;t:ra~-"'d"be"'·n.,·
'='R'l.
--
Assessor Jurfdico do Municipio de Minduri _ MG
OABIMG 105711
/ug~~:
~~rl~~t:
4-13.912 ..926-34
C
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone:
ID, M-2.2861!10
u
5) 3325-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/000.1-10
'
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br- [email protected]
ANEXO 1- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o
(a)
Sr.
(a)
......................................................... , portador do documento de identidade n°
.................. ,para participar das
reuniões referentes ao ~((?:ç~sq:Licift'_tóriO·Oilj)3_6!:29J5·c~:T~MA9!f:t)lf~_t{EÇ(l_$))()~~0-f5, o qual está autorizado a
requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da e
resa, desistir e interpor recursos, rubricar
documentos e assinar atas e demais documentos necessários ao andamento o processo.
ce.JJjft
osé Ronaldo da Silvo
Prefeito Mt;·,·;_,-_ipal
CPF: 413.912.926-34
JD, M-2.286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo Fone: (35) 3326-1219 MFax: (35) 3326M1444
CEP 3.7.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais_- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Por este instrumento de contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, de um
lado, o Município de Minduri- MG, com sede na Rua Penha, n. 0 99, Bairro Vila Vassalo, nesta Cidade de Minduri- MG
, CNPJ n° 17.954.041/0001-10, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal de Minduri- MG, o Sr. José Ronaldo
da Silva, de ora em diante chamado Município de Minduri- MG e, de outro lado, a Empresa------- ,com sede na-------------- , no --------- , Km --------- , Bairro --------------- na cidade de -----------1 ------- , inscrita
no CNPJ --------------, neste ato representada pelo sócio ( a) Sr. -----------, nacionalidade----------,
Estado civil---------, Profissão----------, residente e domícinada a Rua /Avenida---------------, n° ------,
Bairro-------, na cidade de------------/--------, inscrita no CPF ---------------------e portador do RG ---------------------,expedida pela--------/--------, de ora em diante chamada Contratada, convencionam e contratam
entre si o seguinte:
Cláusula Primeira: Do Objeto a execução das obra·s:
Cláusula Segunda: - Das Condições de Execução:
I - O presente contrato é celebrado segundo o regime de empreitada por preço global, regendo-se especificamente pelas
normas da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.88./94 e, sudsidiariamente, pelas regras gerais do Código Civil Brasileiro,
constituindo, parte integrante deste, como se transcrito fora, o conteúdo do Processo licitatorio 036/2015.
11 - A execução dos serviços e fornecimento dos materiais e equipamentos serão prestados e empregados pela
CONTRATADA, dentro do melhor padrão de qualidade, obedecendo, no que couber; às normas da ABNT, conforme
consignados no Memorial Descritivo e Planilhas constantes do Processo licitatório 036/2015 e Tomada de Preços
00312015 e que são partes integrantes deste instrumento, tal como se aqui estivessem transcritos.
111,~ Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser novos,
cc. rovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus
anexos, sendo verificado e fiscalizado pela Comissão de Obras do CONTRATANTE.
VI - É de responsabilidade da CONTRATADA a realização de quaisquer serviços necessários à perfeita execução das
obras do objeto contratual, mesmo que não tenham sido cotados.
V - Quando na execução do objeto contratual, forem solicitados pelo CONTRATANTE, serviços e/ou materiais não
previstos, mas que sejam pertinentes e compatíveis ao implemento do objeto licitado, acompanhados de laudo técnico, a
CONTRATADA levantará prévia os custos, submetendo a Administração Municipal, via Comissão de Obras, que se
aprovar, providenciará a autorização formal para respectiva realização, respeitando limite estabelecido no § 1o, do art. 65,
da Lei acima referida.
VI- A CONTRATADA deverá apresentar o Laudo de Certificado de Avaliação de Conformidade, expedido por organismo
designados pelo INMETRO comprovando a resistência dos materiais utilizados na obra de acordo com a especificação do
Memorial Descritivo. Quando a Admininstração Municipal achar conveniente ou necessário.po erá inter,~r a execução
1
~~
da obra para analise em loco ou em laboratório dos materiais empregados.
Ç
rLt/f
o>é Ronaldo da SIIV<l
Prefeito MH~ :.:.i pai
CPF: 413.912.926·34
ID: M-2.286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo~ Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000 -Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br- [email protected]
Vil - Todas as ocorrências relativas a execução dos serviços tais como: reclamações, notificações,
acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas no Diário de Obras", que deverá ser mantido, sob guarda e
responsabilidade no local dos serviços pela CONTRATADA, devendo ser visada pela Comissão de Obras do
CONTRATANTE.
VIII- A CONTRATADA deverá manter o local da Obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução dos
serviços, para tal, providenciará a remoção de todo o entulho e matérias excedentes para facilitar a fiscalização pela
Comissao de Obras e melhor fluir os serviços.
IX - A CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pela Comissão de
Obras, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.
X - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados e usados na execução dos serviços
constituídos encargos da CONTRATADA, bem como seu transporte até o focal da obra;
XI - Toda mão-de-obra necessária ao fie! e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos
previdenciários, sociais, e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário,
serão de inteira responsabilidade da contratada.
"
Xu- Quando e onde couber mão-de-obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do maior rigor.
XIII - Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de segurança para os
operários {EP/'s e EPC.s) de acordo com as normas da ABNT.
Cláusula Terceira- Das disposições gerais acerca da obra
1- Havendo necessidade de alterações do cronograma, serão alterados simultaneamente os prazos contratuais
e respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos prazos estabelecidos. Para
tanto, serão preparados tennos aditivos, de acordo com a legislação pertinente.
11 - As instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. O Canteiro de Obras deverá atender a legislação vigente, sendo que não
serão admitidos quaisquer tipos de dormitórios no canteiro de obras.
111- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como
os custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e utilização. Todos os materiais deverão ser
dt. ,ba qualidade, obedecer às especificações, e atender integralmente as exigências das especificações das
normas técnicas da ABNT. Esses materiais e equipamentos serão submetidos à inspeção e aprovação da
fiscalização, devendo a CONTRATADA informá-la sempre que os mesmos chegarem ao canteiro de obras, a
fim de evitar atrasos ou paralisação dos serviços.
t~~
IV - Quaisquer ensaios e pesquisas deverão ser norteados pelas Normas da ABNT referentes ao assunto e
serem apresentados para avaliação da fiscalização.
V - O entorno da obra, objeto da presente licitação, durante o período de execução dos serviços, continuará
em funcionamento, devendo ser tomadas, pela CONTRATADA, as providências necessárias para minimizar
transtornos aos usuários, especialmente referentes à segurança e a ruídos excessivos, bem como evitar danos
a estes e ao meio-ambiente. Todos os danos, porventura causados às pessoas, árvores e de terceiros são de
responsabilidadeexdusivadaCONTRATADA.
(:/' ~'
o;&~o do SHyc,
Prefeíto Mt..'''·'·:i;)al
CPF' 413.912.926-34
10' M-2.2B6190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000 -Mínduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.goV.br ~ [email protected]
VI - Os locais da obra deverão ser entregues, com as devidas limpezas e/ou demofições que se fizerem
necessárias, além da remoção do entulho durante a execução da obra e serviços.
Cláusula Quarta: - Do Preço e Forma de Pagamento:
I - O CONTRATANTE p~ará à CONTRATADA pela execu9?1o total do objeto referido na cláusula primeira a importância
de ~---'--~~~~.:-~.;~--.:~---,-._~-:- 7 :-_( .·::;:.::::::•• ::.:-.:~--:~-_:--~~-~.::::_~:..::_~~.::::~.~----·..:.,;,.::::.:-~;::,'-)::os valores das obras são írreajustável já lndufdos o
fornecimento de materiais , mão-de-obra , equipamentos e todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas encargos
sociais e trabalhistas e, constitui a única remuneração pela execução total dos serviços ora contratos.
H - O pagamento decorrente da execução dos serviços desta licitação será efetuado na Tesouraria Municipal, após
emissão de Relataria por medição RRE e BM feito pelo Engenheiro Municipal responsável pela obra e após apresentação
dos documentos fiscais devidos, liberação de recurso financeiro e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, de
que tratam os apresentado no Anexo VIII deste instrumento.
111- A Contratada vencedora do certame deverá emitir nota fiscal contendo o Objeto da Licitação , n° Tomada de
Preços e n° do Processo Ucitatório , n° da Medição e o n° do Contrato de Repasse rf 80840012014/M/NISTÉR/0 DO
.~ISMO!CAIXA
e Processo n' 2691.1018521-15/2014.
IV - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, antes do recebimento referente à primeira parcela, o
Certificado de matrícula de Obra, expedido pelo INSS - Instituto Nacional de Previdência Social. Deverá apresentar
também a ART da obra e juntamente com a ART do responsável pela obra, devidamente assinadas e quitadas pela
CONTRATADA de acordo com as exigências do CREA.
V - A Contratada deverá entregar junto ao Departamento de Contabilidade e Tesouraria da Prefeitura os documentos
exigidos no artigo 165 da lnstruçao 3 do INSS.
VI - Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
VIl - Somente após o cumprimento de todas as exigências da Cláusula Terceira será liberado o pagamento referente a 1o
parcela.
Cláusula Quinta: - Do Prazo, da Entrega e Recebimento da Obra.
1- O Prazo máximo total, para execução e entrega das obras especificadas, não poderá exceder 210 ( duzentos e dez)
di~, 07 ( sete } meses
c(
antes no Cronograma
corridos, a contar da data da assinatura deste instrumento, observando os prazos parciais,
de Desembolso.
ll - O prazo previsto no item anterior, somente poderá ser prorrogado por motivo de força maior, tecnicamente admitido
pela Administração Municipal, ouvida a Comissão de Obras, sendo certo que a conclusão, no prazo estipulado, submeterá
a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento.
J/1 - As obras serão recebidas depois de concluídas, com fiel observância das disposições editalícias e contratuais, em
caráter provisório, pela Administração.
IV- O recebimento provisório da obra ou a sua impugnação far-se-á mediante inspeção a ser realizada pela Comissão de
Obras, lavratura de termo, devendo ser assinado pelas partes.
V- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, de imediato e ás suas expensas, quando se
verificarem vícios, defeitos, incorreções e outros resultantes de execução dos serviços ou matérias empregados,
apontados peta fiscalização da Comissão de Obras, nos termos do artigo 69 da lei FederaJ8.6 6~9 su~~~s.
'~
sé onaldo da
-
I
s~.vc
Prefeito MuniôpGI
CPF, 413.912.920 '·1
\D: M-2.286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326:1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/000.1-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br. [email protected]
VI -Até 90 (noventa) dias após o recebimento das obras, verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto e
especificações técnicas, a Administração Municipal, pela Comissão de Obras expedirá "Termo de Recebimento Final dos
serviços', sem prejuizo, entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra e fornecimento
de materiais.
Cláusula Sexta: Da Dotação Orçamentária:
I - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Cláusula Sétima: Da Transferência de Responsabilidade
h_A CONTRATADA, não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços
~tivos ao seu objeto, sem o expresso consentimento formal do CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste
instrumento, sendo a CONTRATADA a única responsável pelo objeto contratado e conseqüentemente responde, civil e
criminalmente, por todos os danos e prejuízos, que na execução dela venha, direta e indiretamente, provocar ou causar
para o CONTRATANTE e/ou a terceiros.
1
Cláusula Oitava:
~Das
obrigações da Contratada:
1 -Como garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações para com a Prefeitura Municipal de Minduri- MG ,
a contratada deverá prestar garantia no valor de 5% {cinco por cento) do total da contratação em conformidade com o
disposto no Artigo 56 §1 o da Lei 8.666/93.
11 -A contratada poderá optar por caução em dinheiro ou fiança bancária referente a garantia no valor de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato e apresentar o comprovante, até 03 {três) dias após a assinatura do contrato.
111 -A Contrarada deverá atender todas as exigencias do CREA- MG, como ARTs de execução de obra e serviços
quitadas, placas de obra ou serviços, etc.
IV - O diário de Obras ou serviços deverão ser fomecído pela Contratada, em Modelo aprovado pela fiscalização, sem
ônus para a Prefeitura.
"·
C1... ~sula Nona: - Da Responsabilidade e garantia
1- Após o recebimento do objeto contratado, por parte do CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará responsável
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por quaisquer defeitos de natureza material, técnica ou operacional, obrigando-se
ás suas expensas, à reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias por conta e risco da CONTRATADA,
ficando ainda esta, responsável pela qualidade da obra durante o prazo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua Código Civil
Brasileiro.
Cláusula Décima : ~ Das Sanções e Penalidades
I - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, o Município de Minduri - MG
poderá aplicar à adjudicatária ou contratada as sansões previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilização civil e penal cabíveis.
'
'_,/ai/'/i.- ,
. ._
sé
~do
da Sl!vco
Prefeito Municipal
CPF: 413.912.926-34
ID: M-2.286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35} 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
11 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
•
•
•
0,3% (três décimos por cento}, por dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente
cancelamento do mesmo;
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo.
111- O recolhimento das multas referidas acima deverá ser feito através de guia própria, ao Município de Minduri - MG, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.
IV -A suspensão do direito de licitar e contratar com administração Pública, pelo prazo fixado em 24 (vinte e quatro)
meses.
V - As penalidades de advertências e multa, incluída a mora, serão aplicados de oficio, ou a vista de proposta pela
comissão de Obras do CONTRATANTE.
~
Cláusula Décima Primeira:
~
Da Rescisão e do Reconhecimento
I - A rescisão deste contrato administrativo, reconhecida os direitos do CONTRATANTE conforme art. 77, poderá ser
efetivada, caso ocorra os motivos mencionados nos artigos 77 e 78, regendo-se pelo art 79, da legislação acima referida,
bem como o descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas
neste instrumento e outras nonnas que regem a Administração Públlca.
rr - O CONTRATANTE poderá reincidir o contrato a qualquer momento, independente de qualquer procedimento judicial
ou pagamento de indenização.
IH- Além das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal 8.666/93, constituem causas de rescisão do contrato:
•
•
•
•
Paralisação total ou parcial da execução dos serviços por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo
superior a 5 (cinco) dias interruptos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado;
Inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução dos serviços;
Emprego de material em desacordo com as especificações;
Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente ou não cumprir as detenninações fiscalizadoras exercidas pela
Comissão de Obras.
t~ Em casos excepcionais, configurados como de força maior devidamente comprovado, a critério do CONTRATANTE,
o atraso na entrega dos serviços não ensejará a rescisão contratual, com como as penalidades estabelecidas neste
instrumento.
Cláusula Décima Segunda: Dos Casos Omissos
R
I - Nos casos omissos e não previstos neste Contrato Administrativo, serão aplicadas normas e regulamentação vigente,
que também prevaleceram quando houver conflitos em suas cláusulas.
Cláusula Décima Terceira:
R
Do Foro
I ~ Fica eleito foro desta comarca de Cruzilia - MG para dirimir qualquer ação oriunda da execução deste Contrato, com
exclusão de outro qualquer por mais privilegiado que seja e, para firmeza e como prova do contratado, fez este
instrumento de Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e:;/.7~~ixo.
"'
José Ronaldo do S!lvo
Prefeito Municipal
CPF, 413.912.926-34
1\J: M-2286190
Rua Penha, 99 ~Vila Vassalo~ Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326~1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais_- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br · [email protected]
Minduri _ MG ,
Jj[
de
de 2015.
J
José Ronaldo da Silva
Prefeito Municipal de Minduri - MG
Contratante
~rL?~/o/.LJJ
OSé Rooajdo da Sf!VQ
Pref~\to Mt.n'cipal
CPF: 4·:.~.912.926-34
ID: l\.1-2.286190
Empresa Contratada
Testemunhas~
·"'·=--------I.JME:
NOME:
CPF:
CPF·.
/
/
/
Rua Penha, 99- Vila 'Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- MtndUn.- Estado de Minas GeraiS- CNPJ. 17.954.041/0001-10
Municí io de Minduri
ANEXO 111- MINUTA ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
PROCESSO Nh036l?01'5
003/201§
TOMAOÁSOE PRECQ;
Licitante: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
FAX:
CEP:
CNPJ:
,~a da Visita: 14:00 Horas do dia 29 de julho de 2015
Representante:
Nome:
Cargo: Engenheiro Civil e ou conforme Edital
CPF:
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Minduri - MG , através de seu representante abaixo identificado,
ATESTA, para fins de participação no P:@~~-~ô),JC_It~~(!r}0:~~--~3~~1~-~~-!9M)(º~J),~!:-~REÇQ§f_O,~;p:{JM9J~, que a
empresa acima identificada participou da Visita Técnica para a Execução de Obras de Infraestrutura do Parque
Turístico I Ecológico CEPEM no Município de Minduri/MG , referente ao Contrato de Repasse n•
80840012014/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA e Processo n• 2691.1018521-15{2014 e tomou conhecimento de todas
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado, atendendo, dessa
forma, às exigências do Edital.
Minduri - MG , de
·~'
•
de2015
Marc Ai/ n erei
ENG
IR
CIVI
MarcosAtfton Pereira
cREA 13048 JD- G
Engenheiro Civil - CREAIMG no 130483/0
.,.;
Secretaria Municipal de Obras de Minduri - MG
Pela Empresa Cargo: Engenheiro Civil ou conforme Edital
CPF:
,,
<é?!:d{ic Pr'
Pt-efeito Ml.tit.'cipa!
CPF: 4H.912.926-34
!D, M· 2.286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/000_1-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
(Lei Federal no 8.666/93, art. 43, 111}.
A Empresa
n.......... ......................
............................................................... .. abaixo identificada, inscrita no CNPJ sob o
_ participante da Licitação na Modalidade 1foh)_~~:-;d~~~~Pre~:::.()p~~IS.:;~~---p~c-~~g
Adrliírii~8tivo.-n"'])36/2015) promovida pela Prefeitura Municipal de Minduri- MG , por intermédio de seu representante
leQal; na f0rrrl8- e Sôb áS--Penas da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações, RENÚNCIA, expressamente, ao direito de
interpor recurso e ao prazo respectivo relativos a fase de HABILITAÇÃO/PROPOSTA, concordando com o
Licitante:
prosseguimento do certame licitatório.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Endereço~~:=======================
Cidade:_
,-,.do:
Lefo~e:~~~~======
FAX:
CEP:
CNPJ:
Representante:
Nome: _____________________________
CPF: ___________________________
Minduri - MG , ___ de ___________ de 2015.
(Assinatura do Representante da Licitante)
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO REPRESENTANTE
LEGAL DA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/ OU CONTRATUAIS PARA TAL FINALIDADE.
'
r~J,/~'
se Ronaldo da Silvo
;--:!pai
CPF: 413.911.')"26···34
to, M-2.286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas. Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10
Município de Minduri
www.mindurl.mg.gov.br- [email protected]
ANEXO VI- MEMORIAL DESCRITIVO
cDl\n'éx<i
-----·---·
'
--·--
Marcos Ailton Pereira
Engenheiro Civil - CREAIMG n° 130483/
Secretaria Municipal de Obras de Minduri
G
'
'lia1icfsi«·
O<é
p, ,_ :.,_ito Municipal
CPF: 4i3.912.9?.:6-34
10, M-2.286190
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- MindurL- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04J/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
ANEXO X- MODELO: DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E CONHECIMENTO DO EDITAL
DECLARAÇÃO
PROCESSO UC:IfA1'0RION:':ll3612015
J"9M,<\DA DE PREÇQs: 003!?01~
..... .
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ 0° .•••........••.•.•.•..••••....... , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a}.................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°......................... e do CPF n° ......................... ,
DECLARA sob as penas da lei:
1) ATENDIMENTO AO ART. 27,1NCISO V da LEI8666/93, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinar com uxn, conforme o caso):
{ ) não emprega menor de dezesseis anos.
/',.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
2} INEXISTi1::NCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇAO: que, até a presente data inexiste(m) fato(s)
impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e infonnações, conhecer
e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.
________________", ____ de~__________ de2015
(Local e data)
(Assinatura do Representante Legal da Licitante)
OBS.: a presente declaração deverá conter carimbolidentificação/CNPJ da empresa.
0
élf:Li?
· · ai
Prefeito Ml)(\!ClP
cr~::: "+ 13 .9,2.926-34
ID: M-2.286190·
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
.CEP 37.447-000- Minduri- Estado de. Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
'
Município de Minduri
www.mindur1.mg.gov.br- [email protected]
ANEXO XI- MODELO DECLARAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
PROCESSO N.': 03612015
TOMADA DE PREÇOS: 00312015
A empresa •.....•..........•........•.•.............•......•......•..•.......••.•...••.•••••••.•.., CNPJ 0°, ......................•..... , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a).....•..•.•.••....••.•••.•..•..•...., portador(a) da Carteira de Identidade 0°...........•................ e do
CPF no ......................... , DECLARA sob as penas da Lei, que tem disponibilidade no atendimento de todas as
exigências técnicas mínimas do certame em referência, relativas a instalações, mãquinas, equipamentos e
pessoal técnico especializado, conforme a seguir listados:
a) INSTALAÇÕES: .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
"'
.. , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
c) PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: ...................................................................................
.........................................................................................................................................................
DECLARA, ainda, estar ciente de que a disponibilidade ora declarada poderá ser inspecionada pela Prefeitura
Municipal de Mindurt - MG , a qualquer momento.
- - - - - - - - - . . , • - - de.-::;--_ _ _ _ _ de 2015.
(Local e data)
(Assinatura do Representante Legal da Licitante)
OBS.: a presente declaração deverá conter carimbo/identificação/CNPJ da empresa.
(
Rua Penha, 99- Vila V
alo- Fone: (35) 3326-1219 _Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000 Mtndur -.Estado de.Minas Gerais CNPJ: 17,954.041/0001R10
R
R
Município de Minduri
www.mmdurl.mg.gov.br · [email protected]
RECIBO
Recebi da Comissão PeiiDanente de Licitação do Município de Minduri - MG , a
~,mada
de Preços no 003/2015, referente ao Processo Licitatório o0 036/2015.
_ _ de _ _ _ _ _ de2015.
(Carimbo e Assinatura do Destinatário)
'
CE~~",~~~~~~:Mvíi::,Vas~al
.
rn
-Fone: (35) 3326-1219- Fax (35) 3326-1444
n- stado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município da Mindurl
wvfW.. ri)II\.~MLJll!).qO\<,br -§[email protected],,gQVJU
COM DESONERAÇÃO (CONSTRUÇAO CIVIL)
DESCRIÇAo
CÓDIGO
"
L1
TOTAL
QUANT
UNI O
12,00
""
1,00
~
"
1.145,52
R$
1,429.27
382,78
m'
R$
8,20
R$
3.916,28
60,88
m'
R$
331,02
R$
25.144,27
4,33
R$
3 192,74
CIBOI
;
4_505.64
'
''
'
'
590,97
120,60
15,00
''
''
, REAPR
'·'
''
'·'
m'
87878
R$
93,17
R$
11.235,79
R$
8,52
R$
127,83
61,46
R$
18-256,58
297,04
m•
R$
9,74
m'
R$
100,10
m'
231,20
m'
397.86
m'
• 48,39
R$
R$
32,89
R$
41,04
R$
R$
2,61
R$
3,26
R$
/3?-"
<
/J--/a.ey~,ff'tlo;Íaldo da SIIVQ
Prefeito MLtniclpal·
CPF, 413.912 926-34
ID, M-2.286190
NAO PENEIRADA),
<.5
205,7!1
m•
R$
19,37
R$
24,17
R$
1!12,07
m•
R$
22,32
R$
27,85
R$
268,21
R$
70,16
R$
EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO
I
'
CANOPLA ACABAMENTO
358,68
m•
R$
358,66
m•
R$
2!1,97
R$
37,39
R$
358,68
m•
R$
27,92
R$
34,84
R$
103,08
m'
R$
86,35
R$
107,74
R$
11.105,73
1,00
""
132,81
"
165,71
"
165,71
2,00
""
""
"
RI
3,03
RI
RI
10,87
R$
""
RS
4,38
"
1,00
4,00
'·"'
13,56
"
R$
25.164,33
'·"
13,56
"'' " "·
10,16
238,44
6.15
3!1,50
m
R$
7,64
R$
376,53
.,,
5,00
""
"
1,80
RS
13,48
""
""
Marcos AiltmrPei'eir·al
~GENHEIRQ CIVIL
-C~EA 130483/D-MG
"
"
388,45
R$
35,88
R$
11,60
R$
E INSTALAÇÃO.
LOUCA BRANCA COM
PRESSÃO 112" COM
ACABAMENTO SIMPLES
I
I
;,oo
5,14
'·""
18,19
2,00
72,00
3.049,88
7,00
147,17
1,00
,,00
Ef;iGJ~l/lHEIRO CIVIL
CRSA 1~0483/0·MG
R$
85.47
38,73
""
""
""
""
'·""
""
""
""
31,04
94,66
8,87
22,13
25,03
512,17
270,06
2.021,72
R$
317.48
273,06
681,39
R$
• 87.45
327,33
""
"
164,79
R$
205,61
R$
411,22
21,39
m'
155,35
R$
193,83
RI
4.146.o3
19,75
m'
196,13
,,
244,71
R$
4.833,05
6,00
""
"
"
"
RI
346,61
"
1.733,06
3,00
Marçg$Ail!on Pereira
:23,10
6,00
2,00
'·'
''
112,77
m
;,oo
PARA
"
16,40
2,00
''
90,38
"
"
" '·" "
"
"
"
"
"
" ""' "
"
"
"
9,00
6.6
,,
"
i},_JJ,
j
e ~on~ldo
da Siloo
Prefeito Municipal
CPF, 4l3.!l12.926-34
ID' M-2.286190
11.3
11.4
'""'
PLACAS TIPO
45X45 CM APLICADA EM
'
"
30,12
R$
37,58
R$
M
R$
7,20
R$
8,98
R$
302;:1.5
m'
R$
71,13
R$
88,75
RI
26.824,36
182,52
m'
R$
29,48
R$
36,78
R$
6.713,49
455,07
m'
R$
40,4>/
R$
142,21
m'
R$
R$
6,24
R$
887,18
1067,31
"""
R$
R$
1,02
e$
1.091,98
173,15
n<J<M
R$
R$
1,02
R$
177,15
5513,76
n<J<M
R$
R$
1,02
R$
5.641,21
1026,03
TXKM
R$
R$
1,02
10M'. AF_0612014
87247
11.5
CAMINI;IAO
, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.
MarcosAilton Pereira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 130483/D-MG
I
m'
'-"
R$ 22,98>/,85
1.049,75
~d. &,/a//
/t--· i
)o$é Ronaldo Çta Silva
~
·
Prefeito Mu~idpal
CPF' 413.912, ~26- 34
10, M-2.28~190
,I
E APLICACAO,
109,39
m'
R$
8,14
R$
729,28
m'
R$
3,46
R$
52,51
T
R$
144,55
R$
1915,96
TXKM
R$
407,58
TXKM
R$
12967,90
TXKM
R$
123,50
T
376,04
m•
R$
6,27
375,04
m'
R$
85,04
m•
367,25
m•
180,36
R$
R$
7,82
R$
2.941,79
2,19
R$
2,73
R$
1.027,52
R$
6,98
R$
8,71
R$
740,61
R$
27,92
R$
34,84
R$
ENG~NHEIRO
CML. CREAMG N"13048:li!J
ART N' 2294949 e 2434752
~- '
Município de Minduri ·
C~irQ§nW
·Tod~ por Mi!'lduri ~
WW\N.mir\durt.mg.gov.br - [email protected]_g.gov.br
__
, ~mi§lf§~ 2Q1m1~
c-:-,~
"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE 'DE UCITAÇÃO DO
MUNICiPIO DE MINDURJ - MG.". .
.
.
,
legats e de conformidade
O Prefeito Municipal de Mi.nduri, no uso de suas atribuições
com as
Leis .em vigor, RESOLVE:
.
:Art. '1° - Nomear os' servidores abaixo relacionados para
. sobre a presidência· d? primeiro, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE' DE
LICITAÇÃO DO MUNIC!PIO DE M!NOURl, Estado de Minas Gerais para o exercício de
2015.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
1• - Lucas Lópes Magalhaes - Presidente
2 • - Joeé Edson Botelho - Membro·
3 o - Maira Ferreira Rocha - Membro ·
SUPLENTES:
1°- José Geraldo de Andrade·
2° - Hoeana Alian doe··santos
'
/·\
publicação ..
'
· Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na daia de sua
·Art 3°-
Revogam-se~ disposições '<'m contrário.
Minduri (MG}, 05 de janeiro de 2015.
rt:J.J'Lb'
É RONA!.OO DA SILVA
Prefeito Muriícipai
-·
.Rua Penha, 99 -VílaV'asA!o- Fo
CEP 37.447-000 - Miriduri 'Estado d
~
/
: (35) 3326-1219 -Fax (35}3326-1444
inas Gerais - CNPJ 17.954.041J0001-1tl
Município de Minduri
www.mínduri.mg.gov.br- [email protected]
RECIBO
Recebi da Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri
T--mada de Preços no 003/2015. referente ao Processo Licitatório no 036/2015.
'
de 2015.
~ ~)l_
As~tura Destin~tário)
S' v t(. Hil-'14::, C
fn v Jo
<
(Carimbo e
(tjr,:'b
cu\)>\
do
e> v';,
Vlc.{
\o .'11'1. olo/OCtJf. '5 't ·
ITo.n4.o1otooo1 -381
SUDESTE MINAS
CONSTRUTORA LTDA
R0/:1. MGti8.l· S/N KM: 1
OISfRifO INDUSTRIAL· CEP. JI,W·OOO
L
J_lÇ~
!IINOURI • MO
f
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: {35) 3326-1219- Fax (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- M1nduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
...J
~
MG , a
ÇONJ:Et\TO S.Q.ÇIAL
SlJOESTE MINA1S'CONSTJWTQRA Ll'DA
. Pelo presente instrumento particular de Contrato Social para constituição de sociedade
empresária limitada) os abaixo:
JACQUELINE FURTADO SILVA, brasileira, natural de São Gonçalo do SapucaiMG, nascida em 06/111/1971, casada no regime de comunhão parcial de bens,
empresária, portadora da carteira de identidade D0 MG 17.194.708 expedida pela SSPMG e CPF no 025,108.936-37 residente a Av. José Benedito de Paula, n" 590, Bain·o
Cidade Sul!, em São Gonçalo do Sapucai-MG, CEP 37.490.000, e
~ARlA
APARECIDA SILVA, brasileira, natural de Monsenhor Paulo-MO, nascida
em 03/01!1950, viúva, empresária, portador da carteira de indenidade n° M- 2.901656
expedida pela SSP-MG e CPF 787.939.046-49 residente a Rua Claudio Manoel da
Costa n" 375, Bairro Inconfidentes, em São Gonçalo do Sapucaí-MG, CEP 37.490.000.
Tem entre si, justo e pactuado a constituição de uma sociedade empresária limitada, que.
se regerá pelas seguintes clausulas:
CLA!JS!JLA PRIEMmRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE
A sociedade girará sob a denominação social SUDESTE MINAS CONSTRUTORA
L'I'üA. e terá sua sede a Ro,dovia MGT 383, KM 1, s/n, Distrito Industrial, MindmiMG, CEP 37.447.000, Foro comarca de Cruzília- MG .
..
CLAVSULA SEGUNDA: INICIO E Oli~ÃQ;DA SOCIEDADE
A sociedade terá inicio a suas atividades em 02 de fevereiro de 2009, e o prazo de
duração será por tempo indeterminado.
CLAUSULA TERCEIRA: OBJETIVO SOCIAL
O Objetivo será o CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM
GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRA DE
URBANIZAÇÃO , RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, lNDUSTlUA E COMERCIO
PREMOLDADOS DE CONCRETO, E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA.
DE
/
"CONFERE
NOME,
lO:>
DATA:
.'-
I
CONT,RATO SOCIAL
" "
spm;STE MINAS CONSTRUTÓRA LTDA
CLAUSULA
QUARTA:
INTEGRALIZAÇÃO
CAPITAL
SOCIAL,
SUBSCRIÇÃO
E
O capital social será de R$ 120"000,00 (mil reais), dividido em 12.000 mil quotas de R$
10,00 (dez reais) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do
pais e assim distribuído entre os sócios da seguinte fonna:
NOME
JACQUELINE FURTADO SILVA
MARIA APARECIDA SILVA
TOTAL
QUOTAS
11.400
600
12.000
R$
R$
R$
VALOR
114.000 00
6.000 00
120.000 00
CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vaJor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
A ADMINISTRAÇÃO da sociedade ficará cargo a do sócia JACQUELINE
FURTADO SILVA , o qual poderá e terá direito de representá-la individualmente,
ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente,. sendo - lhe vedado o uso da assinatura
comercial a negócios alheios aos interesses so8iaisJàis como: aváis, endossos, abonos,
fianças, etc
PARAGRAFO ÚNICO:
O sócio no exercício da administração terá direito a uma retirada a título de pró-labore
em até o máximo pennitido pela legislação em vigor; Consequentemente o mesmo
contribuirá para a Previdência Social.
CLAUSULA SÉ'I;IMA: FILIAIS
A sociedade não possui filial, mas poderá abri-las onde e quando lhe convier.
0\
1~1.Jw.
·CVn~ J~f_jl}<---c
, CONFERE C
"NOME,
JD•
DATA,
IN AL
·.;.~
"'"\&"'
CONTRA TO SQCJAL"
SUDESTE MINAS CONSTR!JTORA LTDA
"i
CLAUSULA OITAVA: EXERCÍCIO SOCIAL E SEUS RESULTADOS
O fim do exercício social se dará sempre em 31 de dezembro de cada ano, data em que
conforme legislação vigente, será elaborado a apuração dos resultados e levantado um
balanço patrimonial, da sociedade, cujos os lucros e prejuizos serão distribuídos aos
sócios de acordo com suas quotas de capital.
CLAUSULA NONA: CESSÕES E TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS SOCIAIS
Os quotistas são livres para ceder ou transferir suas quotas sociais, total ou parciahnente,
sendo que os sócios remanescentes terão sempre direito de preferência para aquisição, o
sócio que a qualquer título desejar ceder ou transferir suas quotas sociais, deverá fazê-lo
mediante comunicação aos demais sócios por escrito, com antecedência mínima de 60
(sessenta dias)"
PARAGRAFO ÚNICO:
Findo o prazo estabelecido desta Cláusula, sem que tenha havido qualquer manifestação
dos demais sócios, o sócio interessado em alienar suas quotas sociais, ficará livre para
dentro das condições previamente comunicada, realizar a negociação com terceiros; Caso
o pretendente não seja aprovado pelos sócios, _a sociedade adquirirá as quotas pelo seu
valor patrimonial contábil~- apurado através do levantamento de tun Balanço Patrimonial
especial no ·último dia do mês da comunicação da interdição do quotista.
'fi.
CLAUSULA DÉCIMA: INTERDIÇÃO,
FALECIMENTO DE SÓCIOS
$:
.
INCAPACIDADE,
RETIRADA
E
Em caso de interdição, incapacidade, retirada ou falecimento de qualquer dos sócios a
sociedade não se dissolverá, ou seja:
PARAGRAFO PRIMEmO:
;
Ocorrendo as hipóteses de: Interdição, incapacidade, retirada ou falência, de qualquer dos
sócios, os seus haveres serão apurados através de um Balanço Patrimonial especial, e
pago ao sócio ou a seus sucessores, representantes legais em 12 (doze), parcelas iguais e
sucessivas com pagamento da primeira em 30 ( trinta ) dias, após levantamento do
Balanço Patrimonial Especial, e as demais após pagamento da primeira, acrescidas de
juros e a co~Jer na forma da Lei"
..
\~~·.J
017~ )~f .S3k"-
"
NOME,
JD,
DATA,
~···"'*''
>'
..
CONTRATO SOCIAl\
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LIDA
PARAGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de falecimento de quaisquer sócios, fica
assegurado aos herdeiros, o direito de receberem seus haveres nos termos do parágrafo
primeiro, ficando, entretanto estabelecido, que a permanência dos herdeiros na sociedade
ficará restrito a concordância dos demais sócios.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: LEI APLICÁVEL
A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra nonnas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. (Artigo LO li, parágrnfo 1", do Código Civil/2002 ).
E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrwnento em três
vias de igual fonna e teor, na presença de duas testemunhas, também abaixo assinadas.
São Gonçalo do Sapucai-MG 2lde Janeiro de
2009
~~1:~~~
JACQUELINEFURTADO SILVA
CVYl~<">-- )J'f''"&-c:_d '-- J?R,_~
.MARIA APARECIDA SILVA
•
'
.{!.,~~::;-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS G~RAIS
:~~-h~
--
.•
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO;
pRO'l'OCOLO: 091007.396·7
#SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA#
"
3120843534 0
OATA;
17/04f200B
~.
PAUUI
""
OM O!
~
JAÇ1?Rc~
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EIVIPRESÁWA
LIMITADA SUDESl'E MINAS CONSTRUTORA LTDA
.
CNPJ. l'í". 10.77<1.(ll 0/GOOJ -J8.
;~>>"iCIPa/ o;,
·;r.~k,,
"'
~
J fi~"''
.
~11
t;
-f.~ ('
.,
'--------~-
r:y
JACQUELINE FURTADO SILVA, brasileira, natural de São Gonçalo do Sapucni-MG,
nascida em 06-11-1971, casado com regime de comunhão pafcial de bens, comcrcümte,
portadora da carteira de identidade n". MG-17.194. 708 expedida pela SSP-MG e CPF n".
025.108.936-37, residente à Avenida José Benedito de Paiva n". 590 Bairro Cidade Sul 1 elll
São Gonçalo do Sapucaí-MG CEP. 37.490-000, e
MARIA APARECIDA SILVA brasileira, natural de Monsenhor Paulo-MG, nasdda em 03-011950, viúva, empresária, portadora da carteira de identidade n". M-2. 901656, expedida pd~
SSP-MG e CPF. N". 787.939.046-49, residente à Rua Claudio Manoel da Costa, 375, BaiiTo
Inconfidentes, em São Gonçalo do Sf!.pucaí- MG, CEP. 37.490-000.
Únicos sócios da sociedade empresária Limitada, denominada SUDESTE
MINAS CONSTRUTORA LTDA.com sede na cidade de Minduri-MG, Rodovia MGT 383 K.rn
1 s/n,Distrito Industrial CEP. 37.447-000, CNPJ. 10.774.010/0001-38, registrada na Ju!'1l.a
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3120843534-0 em 17/0"1/2009, resul\·em
assim alterar o contrato social e demais alterações mediante as cláusulas e condil(õc,:;:
1°, Retira-se da sociedade nesta data a sóciu 1\'lARfA .-·U--'A.Rf:CU)A.
SILVA, acima qualificada, o qual cede e transfere sva quota de capital no valor J~ l1.7~ 6.0(}0,\JO
{Seis mil reais) p<~ra o novo sócio LUIZ ANTONIO DA SILVA, brasileiro, natural de São
Gonçalo do Sapucaí-MG, nascido em 02-12-1969, casado com regime de c.omunhão parcial de
bens, empresário, portador da carteira de identidade 11°. M-4. 632.560 expedida pela SSP-MG e
CPF 11°. 882.403.716-04, residente à Avenida José Benedito de Paiva 11°. 590 Bairro Cidade Sull
São Gonçalo do Sapucaí- MG CEP 37.490-000,dêClan;ufl.do a sócia cedente haver recebido neste
ato o valor das quotas em moeda con·ente nacional, transferindo os seus direitos e obrigaçõe~.
atinerentes á cessão e retirando-se da sociedade e a sócia JACQUELINE FURTADO SILVA,
acima qualificada vende parte de suas cotas no valor de R$ 108.000,00 (Cento c oito mil n.:::1;s)
para o novo sócio, dando a cedente ao cessionário, ampla, geral, plena e irrevogável qlliLlçí'io.
2°. A sociedade continua girando sob a denominação social dG :;UDE~;TE
MINAS CONSTRUTORA LTDA, NA CIDADE DE Minduri- MG à Rodovw MGT 383 Kn1
1 s/n, Disti·ito Industrial, CEP. 37.447-000.
i
3°. O objetivo comercial da empresa continua sendo de: CONSTRUÇ ÁO
DE EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUÇÃO, OBRA DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CON R O E LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA TEMPORÁRIA.
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOOEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA SUDESTE MINAS CONS1RL1TORA LTDA
CNPJ. N". 10.774.010/0001-311.
/
4°. O Capital Social que era de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil Reais)
totalmente integralizado ern moeda conente do País, passa a ser de R$ 140.000,00 (Cento e
quarenta mil Reais) dividido em 140.000 (Cento e quarenta mil) cotas de R$ 1,00 (hum real)
cada uma; sendo o presente aumento de R$ 20.000,00 (Vinte mil Reais), será integralizado neste
ato em moeda corrente nacional do Pais, e ficará, e ficará assim distribuído entre os sócios:
Nome
LUIZ ANTONIO DA SILVA
JACOUELINE FURTADO SILVA
TOTAL. ......................................
Cotas
133.000
7.000
140.000
%
95
5
100
-------,
Valor _ ___j
133.000 ,00_~
7.000 ,O.Q------i
,00
!
140.000----~
~~-
Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital sociaL
5". As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 1g~i:tld:.:~dc dt"
condições e preço o direito de preferência para a sua- aquisição se postas à venda lllrmalizando,
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente,
6". No taso de falecimento ou interdição de quaisquer dos sócios, a
sociedade continuará com o sucessor ou sucessorys. do J;nesmo, se o sucessor ou sucessores ntc
puderem ou não quiserem continuar com a sociedade, ,·terá levantadO lill1 balanço especial nesta
data, então os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial em 1O
(dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data
do balanço especial
7". A administração da sociedade passa a ser exercida pelo sócw LUIZ / '
ANTONIO DA SILVA, que isoladamente representará a sociedade ativa e passivamente, ,-·
judicial e .extrajudicialmente, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da assinatura comercial em
negócios estranhos aos interesses da sociedade, tais como: avais, endossos, fianças, etc.
i
8". Somente o sócio LUIZ ANTONIO
SILVA, terá direito a uma
retirada a titulo de Pró-Labore, que será em até o máximo ~<J"Íflllid:o pela legislação em vig,or dn
Imposto de Renda.
ano, sendo que o
proporç-
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA SUDE8'fi!: MlJ'IAS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ. N".Hi."i74_010/0~01-38.
10°. O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subamo, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Artigo 1.001
parágrafo l ". Do Código Civil/2002)
11°. Para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir com relação a esta
alteração, o seu instrumento de constituição fica desde já eleito um foro da Comarca de Cruzíli<~­
MG, renunciando-se os contratantes a qualquer outro por mais privilegiado que possa sêr.
E assim, por estarem justos e combinados, assinam a presente
contratual, feita em três vias de igual forma e teor.
alkraç~~o
Minduri, 21 de Fevereiro de 20 lO .
..
~~fJr'v~&~ ~ ~
Jacqueline Furtado Silva
Maria Aparecida SHva
CONFERE
NOME,
/O,
DATA:
ORICINAL
s
~~~u"''" ALUmAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA-ME. CNPJ N".10.774.010/0001-38.
JACQUELINE FURTADO SILVA, bn:sileha, nl'tural de Siio Gonçalo do Sapucai-MG,
nascida em 06~11-1971, casado com u;gime de commlhão parcial de bens, comerciante
..
0
portadora da carteira de identidade U • MG-17.194.708 expedida pela SSP-MG e CPF 11il:-u.n'c'IJq/
025.108.936-37, resident~ à Avenida Jq~~..Benedito de P.fva n~. ~90 Bairro Cidade Sul
~
.#n ...'
oi! F!~ ;
São Gonçalo do Sapucaí-MG CEP. 37.490-000, e
S~
nascido~;;:-:;:--:/
LUIZ ANTONIO DA
VA, brasileiro, natural de São Gonçalo do Sapucai-MG,
02-12-1966, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cartei
de identidade n". M-4. 632.560 expedida pela SSP-MG e CPF n". 882.403.716-04, residente à
Avenida José Benedito de Paiva n°. 590 Bairro Cidade Sul I São Gonçalo do Sapucaí- MG CEP
37.490-000
Únicos sócios
··
da sociedade empresária Limitada,
denominada SUDESTE :MINAS
CONSTRUTORA LTDA-ME.com sede na cidade de Minduri-MG, Rodovia MGT 383 Km 1
s/n,Distrito Industrial CEP. 37.447-000, CNPJ. !0.774.0!0/000!-38, registrada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3!20843534-0 em !7/04/2009, resolvem
assim alterar o contrato social e demais alterações mediante as cláusulas e condições:
1o. A sociedade continua girando sob a denominação social de
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA-ME, mudando-se da Rodovia MGT 383 km I
s/n, Distrito Industrial, CEP. 37.447-000 J.\.1JNDUR1-MG para á Rua Das Transmissão n°.45
Bairro Distrito Industrial CEP. 37.447-000 MINDURl-MG.
'
'
2°. O objetivo comercial da empresa passa a ser: CONSTRUÇÃO DE
EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUÇÃO, OBRA DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO E LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA TEMPORÁRIA, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, FABRICAÇÃO
DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS, COMERCIO
VAREflSTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAIS ELE1RICOS,
VIDROS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MADEIRAS E ARTEFATOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS, CAL, AREIAS, PEDRAS BRI'i'AD~S, TIJOLOS E TELHAS, PEDRAS
PARA REVESTIMENTO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECWS,
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUS1RIAL,
CONSTRUÇÃO DE INSTAlAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
EM VIAS PÚBLICAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM PORTOS E AEROPORTOS,
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENGARIA CIVIL, OBRAS DE
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFICIOS EM
GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA
OBRAS DE
FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO
EQUIPAMENTOS
USO EM OBRAS,
PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS
ATIVIDADE PAISAGISTAS, PROJETOS E CALCULOS NA AREA rjE/ê'/íGEl");il'I.RIA.
mil
3". O Capital Social que
Reais) totalmente integralizado em moeda
e oitenta mil Re ·
uma; sendo o pr
=moedaeorren
dividi 'em !80.000 (Cento
e a ento de R$ 40.000,00
c· naldoPais
cmá
f~~~~m~i~l~~~~~~~;j
ato
~~::i;~ d~M~
J!:J
sEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT
sUDESTE MINAS CONSTRUTORA
L'I'DA-ME. CNPJN".10.774.010/000I-38.
Nome
LUIZ ANTONIO DA SILVA
JACQUELINE FURTADO SlLVA .•.."'
TOTAL..................~ ....................
- -·C()tas .
171.000
9.000
'
180.000
l
i
%
95
. . 5
100
Valor
171.000,00
9.000,00
180.000,00
.,.
~icip•1
<,..,;A"&
R• '1;7"
{/
~
'
---
Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
4°, As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando,
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente,
5". No caso de falecimento ou interdição de quaisquer dos sócios, a sociedade continuará com
o sucessor ou sucessores do mesmo, se o sucessor ou sucessores não puderem ou não quiserem continuar com a
sociedade, será levantado um balanço especial nesta data, então os herdeiros receberão todos os seus haveres,
apurados até o balanço especial em lO (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento
e vinte) dias da data do balanço especial
6°, A administração da sociedade continua a cargo do soc10 LUIZ
ANTONIO DA SILVA, o qual terá direitos de representá-la individualmente, ativa, passiva,
judicial e extrajudicialmente, sendo - lhes vedados o uso da assinatura comercial a negócios alheios
aos interesses sociais, tais como: avais, endossos, abonos, fianças, etc.
Parágrafo Primeiro: O sócio no exercício da administração terá direito a
uma retirada a título de pró-labore em até o máximo permitido pela legislação em vigor;
Conseqüentemente o mesmo contribuirá para a Previdência Social.
7°,
convier.
A sociedade não possui filial, mas poderá abri-las onde e quando lhe
··
:("
;]!.
8°, O fim do exercício social se dará sempre em 31 de dezembro de cada ano,
data em que conforme legislação vigente será elaborada a apuração dos resultados e levantado um
balanço patrimonial, da sociedade, cujos lucros ou prejuízos serão distribtúdos aos sócios de acordo
com suas quotas de capital
9°. Os quotistas são livres para ceder ou transferir suas quotas sociais, total ou
parcialmente, sendo que os sócios remanescentes terão sempre direito de preferência para aquisição,
o sócio que a qualquer titulo desejar ceder ou transferir suas quotas sociais, deverá fazê-lo mediante
comunicação'aos demais sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias).
;
Parágrafo Primeiro: Findo o prazo estabelecido desta Cláusula, sem que
tenha havido qualquer manifestação dos demais sócios, o sóc· interessado em alienar suas quotas
sociais, ficará ·livre para dentro das condições previamente c
cadas,
·zarem a negociação
com terceiros; Caso o pretendente não seja aprovado pelos s
adquirirá as quotas
pelo seu valor patrimonial contábil, apurado através do 1
anço Patrimonial
especial no último dia do mês da comunicação da~·""!Jr.€'i~
.
~f-~~
1
caso de int ~. m
"" '"'" se dissolverá, o
j
,.'
/
- _,;J
--=-
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA L
SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA-ME- CNPJ N".l0.774.010/0001-38.
~unici,Q:V~,
~}.~,. ~'\.
-::~'1'1
g)
~ ~
y
oParágrafo Primeiro: Ocorrendo as, hipóteses de: Interdição, incapac
__ /
retirada ou falência, de qualquer dos sócios, os seus haveres serão apurados através de um Balanço
Patrimonial especial, e pagos ao sócio Ol;l,:iQS seus sucessores, repre§entantes legais em 12 (doze),
parcelas iguais e sucessivas com pagamento da primeira eril. 30 (trinta) dias, após levantamento do
Balanço Patrimonial Especial, e as demais após pagamento da primeira, acrescidas de juros e a
correção se houver na forma da Lei.
Parágrafo Segundo: Na hipótese de falecimento de quaisquer sócios, fica
assegurado aos herdeiros, o direito de receberem seus haveres nos termos do parágrafo primeiro,
ficando, entretanto estabelecido, que a permanência dos herdeiros na sociedade ficará restrito a
concordância dos demais sócios.
11°. O presente documento foi elaborado conforme a vigente Lei n.0 8.934 de
18/11/94, com exigências e procedimentos introduzidos pelo Decreto n. 0 1.800 de 30/01/96, que
regulamentou a mencionada Lei, não estando os sócios inclusos em nenhum de seus impedimentos.
CONSOLIDAÇÃO
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade denomina-se SUDESTE
MINAS CONSTRUTORA L TDA~ME, na cidade de Minduri - MG à Rua Das Transmissão n°.
45, Distrito Industrial, CEP. 37.447-000.
CLAUSULA SEGUNDA: O objetivo social é a CONSTRUÇÃO DE
EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, OBRAS DE ACABAMENTO DA
CONSTRUÇÃO, OBRA DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CONCRETO E LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA TEMPORÁRIA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO
DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS COMERCIO
VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAIS ELETRICOS,
VIDROS FERRAGENS E FERRAMENTAS, iJAm!IRAS E ARTEFATOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS. CAL. AREIAS, PEDRAS BRITADAS, TIJOLOS E TELHAS. PEDRAS
PARA REVESTIMENTO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS,
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL,
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
EM VIAS PÚBLICAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM PORTOS E AEROPORTOS
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENGARIA CIVIL OBRAS DE
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFICIOS EM
GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO DA
OBRAS DE FUNDAÇÕES
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E
PARA
EM OBRAS
TRANSPORTES E ELEVA :.\.0 DE CARGAS
ATIVIDADE PAISAGISTA ,
E o prazo de duraç~
17/04/2009.
se deu em
CONSOLIDAÇÃO
CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 180.000,00 (Cenio e
Oitenta mil reais), dividido em 180.000 mil quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalmente
integralizado em moeda corrente nacional .~stá assim distribuído .enJre os sócios:
~
Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas cotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social da empresa.
,/"""\
CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade é exercidà pelo
soc10 LUIZ ANTONIO DA SILVA, assinando isoladamente pela sociedade, com poderes e
atribuições para todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente bem como tratar com Bancos, Caixas Econômicas, Empresas e Repartições Publicas
Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Fornecedores e Clientes.
Parágrafo Único: A sociedade se obriga a manter durante toda a sua
vigência na direção e administração, somente sócia corretora de seguros de vida habilitados e
registrados na SUSEP.
CLAUSULA QUINTA: O soc1o no exerctcto da administração terá
direito a uma retirada a titulo de pró-labore em até o máximo permitido pela legislação em vigor;
Conseqüentemente o mesmo contribuirá para a Previdência SociaL
CLAUSULA SEXTA: O foro eleito é o da Comarca de Cruzília- MG.
CLAUSULA SETIMA: ~r-o ~ino do exercício social se dará sempre
em 31 de dezembro de cada ano, sendo que os lucroS ou prejuízos apurados no periodo serão
distribuídos ou atribuídos aos sócios na proporção de suas cotas.
CLAUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. (Artigo LO I I, parágrafo }0 , do Código Civil/2002).
CLAUSULA NONA: Os quotistas são
suas quotas sociais, total ou parciahnente, sendo que os sócios
de preferência para aquisição, o sócio que a qualquer titulo
sociais, deverá fazê-lo mediante comunicação aos demais
mfnima de 60 (sessenta dias).
'grafo
que tenha havido q
uer anifestação dos
quotas sociais, fica 1 :vr para dentro das
negociaç~ c
ercet o · Caso o pn,ten<Lenle ttã\>~
para ceder ou transferir
terão sempre direito
ou transferir suas quotas
antecedência
~~;cT.Íotdl~e:st~a~~
interessado em
sem
suas
a
CLAUSULA DEÇJMA: Em c~ de interdição, incapacidade, retirada
ou falecimento de qualquer ci9s sócios a sociedade não se dissOlverá, Oú seja:
Parágrafo Primeiro: Ocorrendo as hipóteses de: Interdição,
incapacidade, retirada ou falência, de qualquer dos sócios, os seus haveres serão apurados através
de um Balanço Patrimonial especial, e pagos ao sócio ou· os seus sucessores, representantes legais
em 12 (doze), parcelas iguais e sucessivas com pagamento da primeira em 30 (trinta) dias, após
levantamento do Balanço Patrimonial Especial, e as demais após pagamento da primeira, acrescidas
de juros e a correção se houver na forma da Lei.
Parágrafo Segundo: Na hipótese de falecimento de quaisquer sócios,
fica assegurado aos herdeiros, o direito de receberem seus haveres nos termos do parágrafo
primeiro, ficando, entretanto estabelecido, que a permanência dos herdeiros na sociedade ficará
restrito a concordância dos demais sócios.
E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
forma e teor:
Minduri-MG 04 de Fevereiro de 2013.
CONFERE
~//
i
(
\
~~' JUNlA:C~MERCIAL DO _ESTADO DE MINAS GERf.ls/
0~:·j''1'~ GERTI~ICOO.REGISTRfl SOB ONR0:5058906
.u..·~- EM .28/0512013
I
IJSiJDf.STt MINAS COJojSTRUTORA LTOA · MES••
PROTOGO~.
.AG0156138
\
--~
13/152.287-6
\
5
TOMADA DE PREÇOS 003/2015
PROCESSO LICITATORIO N° 036/2015
PROPOSTA DE PREÇOS
REFERÊNCIA
TOMADA DE PREÇOS N•. 003/2015
PROCESSO LICITATÓTIO N•. 036/2015
110.774.010/0001-381
--~~~~~~~~~~~
Luiz Antonio da Silva
CPF: 882.403. 716-Q4
Representante legal
SUDESTE MINAS
CONSTRUTORA LTDA
ROD. t.4GT383· S/N K/.4:1
DISTRITO INDUSTRIAl- CEP · 31.447·000
MINDURI • MG
_j
L
Rodovia MGT 383, Rua as ransmissões, Distrito Industrial. Ne 45, Km 01- Minduri/MG- CEP. 37.447-000Tel. (35) 3241-2100
CNPJ :10.774.010/0001-38
[email protected]
11o.774.010I0001-38l
)
~ 1.1 D5:§ST~UTORA
SUDESTE MINAS
CONSTRUTORA LTDA
ROD. MGT 31B • SI N KM: 1
DISTRITC
I
/\"'tefeit
~;···"''•06/08/2GfS
MINDURI- MG
/
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇ0/2015
PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 MESES
-·-·x·
,•: ''"·
..:;,
.;i;
'''\;.,,
"'"'
..
'··i~.:.
L~TA
CÓDIGO
,r;\i_.~%,, -.~:'i"-QUANT
,, "l;,,, ,y-::.U~I~
DESCRIÇÃO
''"'-;--_.,),
~~\<'>-
~
CIVIL~U!\N ° ~
.
(CONSTRUÇÃO
~
c
'~' fi,
;!'i.
•
'
,
FÔRMA DE EXECUÇÃO:
~ X)
T
INDIRETA
24,77%
BOI
·:e:
"'
ITEM
',t
]J
"'
'
~~· coib~~;~f>I,\S~ÇÃO
OBJETO: APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRURA TURÍSTICA- EXECUÇÃO DE
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE ECOLÓGICO C.E.P.E.M.
R
~.
CRJ'icfi~18.52l:c? 52014
D~JA DA\~!l,()ftOSTA:
VILA VASSALO
,,_
~'
PROGRAMA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRURA TURfSTICA NO ESTADO DE MINAS
GERAIS
R
"
J'l;f;:,
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
LOCAL: RUA SÃO PAULO, N°31
MIIHJU"'
PREÇO
UNITÁRIO SI BOI
PREÇO UNITÁRIO
TOTAL
C/ BOI
C/801
~
A
''
1
--;;::p
Serviços Preliminares
,-_:,_._._z;,
/j
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS Q_E;S:f!\i!ADEIRA,
1.1
74210/001
·-:'11'\Jj,_
COBERTURA EM FIBROClMENTO 4 MM, INé'tBSQpiSO ARGAllité$SA
TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
J,
~ '\tf,;t;,_,
'\::f_~~,
ru',--
-::.;ç:v:-.
-<,:;;
E:'AA;~f:\APA DEAi-~i:
~
">:~-~1-~~,;::):'.'
~
'}2
.;
'00
m'
R$
300,93
R$
375,47
R$
4.505,64
2,50
m'
R$
249,63
R$
311,46
R$
778,66
74209/001
AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLAf){~OBRA
ACO GALVANIZADO (2,00X1 ,25)m"
--;:.;f.j~>,_
1.3
73960/001
uGAcoEs PRovlsoRtAs Ardi'À-t EsGoTo TEiiETRicA, F~-oP:."'
4
INSTAULIGACAO PROVISO~'IÃ: ;ij1-ETRICA BAI.X'Â:ff'"-NSAO PiCANT
OBRA OBRA,M3-CHAV~tOOA CÀRd'A3KWH,20cV1ÊX.CL FOÀ:N
MEDIDOR
_f:iJ) 1<"f~:~
·<z~~-t
-;;~
1,00
un
R$
1.145,52
R$
1.429,27
R$
1.429,27
1.4
73992/001
LOCACAO CONVE!i:J'étONAL DE OBRA, A:t'RA_%:s OÉ-:~ABARITO DE
TABUAS CORR!DA$:{,[email protected]~S A CA0~:111S'ôM, SEM
REAPROVEITAMEN'fÇí"~W~'%?:4)}~']\~~;h.. ,
382,78
m'
R$
8,20
R$
10,23
R$
3.916,28
1.704,28
R$
2.126,43
42,85
R$
53,46
1.2
"•.--·"···-'"'' .
~
~
'"''"".'~
·~!\
Subtotal1
R$
R$ 10.629,84
··''
2
2.1
,;k)\!:;;;,,
1.'
Infra Estrutura de Concrê(Q:ifv;·
79474
ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA,
DE4,00ATE8,00
(ESTACAS, 025mm)
20,22
m'
R$
Rodovia MGT 383- Distrito Industrial, S/N- Km 01- Minduri/MG- Cep. 37.447-000- Te!. (35) 9879-6068
~ 1/)
I) r7
1 .081,04
.
~
)
=s•::.
-#
MINAS CONSTRUTORA
2.2
73447
2.3
5622
2.4
l:.i;;I\4'\Vf\.1,.;/-\V M/"\Nl..II"'L Ut: V/-\1.,.0\;;) t:M lt;.KKA !...iUMI"A(.;IA, PROF. DE
OM<H<:1 M
(BALBRAMES E BLOCOS DE FUND.)
REGUtARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE (FUNDO DAS VALAS E BLOCOS DE FUND.)
=
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 15 MPA
e baldrames) (
PASSARELA/QUIOSQUE DO
i 7413810011 (estacas, fundo dos blocos de fund.
I
12,04
I
m'
32,11
I
m'
I
R$
36,50
I
R$
45,54
I R$
3,49
I
R$
4,35
I R$
R$
364,84
I R$
R$
413,01
18,38
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20 MPA
DE FUND., BALDRAME, PILARES, VERGAS,
741381002
VIGAS SUPERIORES E CONTRA PISO) (
PASSARELA/QUIOSQUE DO LAGO)
1 (BLOCOS
2.5
2.8
4.092,57
R$
6,90
R$
8,61
I R$
688,73
kg
R$
2,62
R$
3,27
I R$
6.237,92
m'
R$
7,11
R$
8,87
I R$
1.095,05
120,60
m'
R$
74,67
R$
93,17
R$ 11.235,79
297,04
m'
R$
49,26
R$
61,46
R$ 18.256,58
I ooooo 3371 """'''~
2.1o I
73347
2.11
3.1
3.3
6.705, 76
94 mm) (viga balbrame, vigas super.,
2.6
2.9
\~
74141/001
FORMA
REAPR 2X,
Rodovia MGT 383- Distrito
lndustriatS/~ ~rn Mi,nd~ri/M~-~ ~~~~!~-~.4_7~~~:
_-
01-
TeL (35)9879-6068
~
~
~
.
~1.10::.5 I::.
)
)
~
o/"''
lliiiiÍIIIÍÍiiiiiíliiiiÍIMINAS CONSTRUTORA
73844/002 vazado cheio 0,20x0,20x0,40)
4.1
72132
4.2
87447
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEOACAO
9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRAGO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)
t;:_
?-,
-,-----~
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS (bloco
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO
5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIAI
\
9,74
m'
100,10
m'
231,20
R$
361,74
R$
451,34
R$
4.
48,39
R$
60,38
R$
6.043,66
32,89 /?R$
41,04
R$
9.487,72
"·-· ,...
""'"
·~·
j
~--0:'•
,~,~
4.3
87878
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (Pilares,
:}I
vigas super. teto de lage)
'tt:t~.
ff:Wr
-~;86·
-,- ·"--
4.4
84076
REBOCO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
4.5
4.7
87794
DIV-PED·
010
4.8 ( BAN-ARD010
SOL-ARD005
-PEI-ARD-
006
=t=
5.0
5.1
··.:<,_
·q;::~,';... _:l::t~-1'·
'
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E - 3 C\t1;jí<cLUSIV'":'t!'RRAGE~;,
·ii'~"\"t<Z·;,
·':i~;~·«,
"""'-"'
li-r
R$
24,17
R$
4.973,52
m'
R$
22.32
I
R$
27,85
R$
5.348,89
R.
?14 96
I
R.
?68,21
R$
4.835,75
R$
179.69
;:~,•
I
R$
224,20
R$
634,48
3,75
m2
}~~"'-"
~
B3
m'
Subtota14
I
U<
.....
...
u•
.....
•
__ ""
.,.AUW"-<
... ,...... 1 •U<
....
- • .:.,......
..........
1
.~....
·-- -1:nn,lu
1
''"
-·
~" '"'
"'w
I
o.
n2,17
ô.
...•· ~o00,43
R$
I R$
233,15
37.330,95 _
I~
I
I
_j
<"!\?·
\'I{
Cobertura do Centro de Co=n;,;v;;cttç!!:~~õ~e,s,________L
Coberturas
1.295,63
I
m2
3v
R$
19,37
1,32
PEITORIL DE ARH;êSi!tE· = 2 cM;;t~l;';::;,.
3,26
R$
soLEIRA DE ARoó~"lê~
:r
R$
.-;i/"
2'
--':;~;
I
,')>·
18•03
-~;.c
--~·
"-".'->1>,
_
2,61
-,,\1Jl·:·
"''i:'T0';;r-c
BANCADA EM ARDÓSIA E
CM, L ;'~~ÇM, APOf~~ ~~~k
CONSOLE DE METALON .-~:fyo_
'"-·t,t,
-.,"0\i:J'F
s:Oê'J;-;;:t,.
''i·"§l:<o
·.;;;~/
=~-~~J-
~Z0;~~~-­
,;. ·,;{tç;~5\'
-- ":~-!)é
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASS~,)I:~~p 1 :2~;~~~; .";--:·
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMJFNfEEMo~"'J:JOS . "'""·'92·0f'
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇ~;Q'E VÃOS), '~?:>.i:·.
~r~f:~>l'
"'h/-,,.;,<.,
'"""'•
ESpESSURA DE 25 MM . AF_O6/2014 "'"""'·:~/i·\~À-'fl~.
J>'"'
EM LATÃO CROMADO
I·~ $
,s~,;,:if {f!i!Jt: :;- ---~::f~!;;~~;l<\l~
PENEIRADA), PREPARO MANUAL DAARGAMASSAé~"~;:-,,_,_
,
m'
Rodovia MGT 383 ·Distrito Industrial, S/N • Km 01·
____t_ _ _L ______L_ _ _ _ _ _L,..;r,;n';':::"""---
Minduri/M~-~·P~ .:~~;?~~~:
Tel. (35) 9879-6068
.9J
j"'
)
=s•::.
~
~~'
MINAS CONSTRUTORA
5.1.1
72110
5.1.2
84033
5.1.3
6067
5.2
5.2.1
5.2.2
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS,
VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM,
NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE
COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (incluindo
caibramento e ripamento de metal)
358,68
COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO
MADEIRAMENTO
358,6~.\~t\':
•
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METAL!CA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
Cobertura dos Quloques (05 unidades)
6.3
6.4
6.5
6.6
••
.t•.~'''.,
84033
··'"·'"'--
• ,.
'
Instalações Hidro~Sanitárias, ~'"'jf,_
KIT CAVALETE PVC COM,REG!StBR 1/2" ·
FORNECIMENTO E IN~1'.1\LAÇAO ''''("
~,·
00011868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE;'l:(t!)RO 100ó&fk
TORNEIRA DE BÇlJÍÍ[,I'ji;'AL 1'J%,;ÇpM BALA~METALICO 74058/001
FORNECIMENl;~'E INSTALA O';)'Çi,,
il'i
ADAPTADOR PV~§OLDAVEL COM'[email protected]~~·E ANEL PARA
72787
CAIXA D'AGUA 50M:tsf?Ç;14·f~t~~9,xRNEClM'ENTO E
INSTALAGAO
'~·Ui\"t;tç,,)s ~-dS,z;·z;_._
LUVA PVC SOLDAVEL I ROSC/)jpJAGUA FRIA PREDIAL
0000 3871
50MM X 1.1/2"
·•'
.Jf"
TUBO PVC SOLDAVEL E~'2 P/AGUA FRIA PREDIAL
0000 9875
DN50MM
37,39
R$ 13.412,33
/l' ~'
'
m,' '': ;,c••R$
':."";1;0 '
.''!'i'''..~
~0 8;2•
73827/001
''".í;29,9(,. 1f" R$
R$''''
- '/~
nt~
R$
34,84
R$ 12.494,90
86,20
R$
107,55
R$ 51.071,56
27,92
o
OO
,
m
~··
A ,. eitur.
~
. .~
:l!
R$
86,35
R$
107,74
R$
29,97
R$
37,39
116,32
R$
145,13
'
~~ !?" 1;:'
'li
.
~
R$ 11.105,7'-..tr.. ~'
~
I
COBERTURA COM TELHA COLONIAL, ~~l/jpO
MADEIRAMENTO
••;.
··; ·'
·~
~oe
~,:·1
• ·;·
'"··
- -'"'"
R$
~
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIQÂÓE,
SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERÀMtq'f\,~,
VAOS DE ATE 7M
-co:f:,;.J.-";:;-.;/'•'·1.03,08
-.. -:tt:""
6
6.2
~sá;!;B,
,ye
72077
""
6.1
ti~
"! ''"
"
70,16
~·;,
"·
R$25~ ~
R$
56,23
m'
.
7
U\\~ "
R$
R$
3.854,53
R$ 14.960,25
1
•
1,00
n
u
un
R$
65,52
R$
81,75
R$
81,75
R$
263,88
R$
329,24
R$
329,24
1,00
un
R$
35,57
R$
44,38
R$
44,38
1,00
un
R$
29,35
R$
36,62
R$
36,62
1,00
un
R$
19,53
R$
24,37
R$
24,37
2,00
m
R$
9,27
R$
11,57
R$
23,13
Rodovia MGT 383 ·Distrito Industrial, S/N- Km 01· Minduri/MG · Cep. 37.447·000 • Tel. (35) 9879·6068
"'"\
fl
~
s1.1 D ::§ST~UTORA
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA
6.7 174174/001 ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -FORNECIMENTO
E INSTALACAO
1,00
OOOOO 112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 1 1/2"
2'DO
6 ·8
6 .9
OOOO 7130 TE REDUCAO PVC SOLO 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL
50 MM X 32 MM
6.1 o 1
7°Jg
TE PVC soLo 9DG Pt AGUA FRIA PREDIAL 32MM
1
611 I OOOO 7136 TE REDUCAO PVC SOLO 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL
·
32 MM X 25 MM
6.16
,,.--,,
'•f;
617
.
JOELHO REDUCAO 90G PVC [email protected] CJ'IIji.JJ;,HA DE
000 20147 LATAO
25MM X 1/2
•. ,,,,
...·<st;\
,.. •.
-v·-~;.:·\_;\_
6.18
000 3536 JOELHO PVC SOLO 90G,I'/AGUA I'~I/IPREDIXIJ;•:,32)11M
'"<''!'·>
~"''''
.)-·,,•,
6.19
6 .20
ooo 3529
JOELHO PVC
~"i,'>\-'>.
''"'~o<>'••c
:
R$
un
/R'·''$
_Yf
132,81
~~~g;~~~l~~~IÂ~~~~:ê~~u~~o;~~~E
FLEXIVEL EM PLASTICO BRAt-{!lO, 112" X 40CM-
i
~~-,
R$
165,71
R$
R$
3,78
R$
"-(~~!•· ./é~ê1 tl, 8H.I R$
13,56
R$
13,56
- • j R$ _"'-'"'$:::~-~:iF'. R$
3,19
R$
12,78
21,86
~
" ' •#ô'•
.utb
â••{?é\..
03
_,,-.> 3 •
I
ci\,
'S':'{
165,71
~
~
~"'
........
,~~-"··:;
4 Oll
):"'·
4°38
1
R$
5,46
R$
I
R$
1,06
R$
I
R$
10,16
R$
I R$
6,11
R$
I
R$
9,53
R$
I
R$
2,25
R$
un
R$
14' DO
u
n
R$
4,07 I
4,00
un
R$
1 23 I
4,00
un
R$
0,47
I
16•DO
un
R$
2,37
7,00
un
R$
311,33
I
1,00
un
R$
28,76
I
1,80
r;
-~
,ct~~"
OU RA~'ICHO FLEXIII~JllfLASTI~ (PVC OU
0000 61411 1ENGATE
ABS) BRANCO·'J'2"
,,.,,.,
,,.
H_, X 30CM
-,f:;~.-~P>"---~~·L<'-'
1
6 21 1 86931
.
4,00
un
Ni
SOLg.~Ó~·~!l,<?,UA FRIK~,EDIAJ'~s
MM
·,;1.:·
·1'-"'A-~
1,DO
)
13,48
~
5,08
R$
71,09
R$
1,53
R$
6,14
R$
0,59
R$
2,35
I-;
2,96
R$
47,31
R$
388,45
R$
2.719,13
R$
35,88
R$
35,88
-
FORNECIMENTO E INST/,\LAçÍ!(O. AF 12/2013 P
'"'''""'·-"
6 22
.
I OOO 139831 TORNEIRA CROMADA 1t2"1õu 3/4" REF 1159 P/ PIA
COZ- PADRAO POPULAR
Rodovia MGT 383 ~Distrito Industrial_ S/N- Km 01- MindurijMG- Cep. 37.447-000- Tel. (35) 9879-6068
~~
SI.ID!:S
\
-· _/ .
~ ~
I:. ~
)
)
MINASCONSTRUTORA
I
623
1000134181 ToRNEIRACROMADA112"0U314"CURTAREF1140PI
.
TANQUE- PADRAO POPULAR (DML)
CROMADA 112" OU 314" REF 1193 P/ LAVATORIO6 ·24 I 000 134151 TORNEIRA
PADRAO POPULAR
100
•
I
:::I :::: ::::::::::::-::D::::o::T::~:::N::::NTOE
1,00
un ,) ''~g~
5(~·-_..
I
-
EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
,
AF_12/2013
I
.,~iL
1160
•
R$
34 94
R$
R$
90,96
R$
90,96
1:::::
::
::::::
R$
5,14
I R$
35,98
R$
18,19
R$
163,72
491,99 I R$
983,99
,
2
I -:- )
.·;'-
\11~,90
,_.:}f'"''"-"
"':~~~C.
/c.
~ :b,_
~'~i~~j;~~.,::
''~i~~~;éiV::
.
\'"'&-~-.-,';:'-.,
.<'.<·"-""'-;<-
ILAVATÓRIO,COMOUSEMLADRÂO-FORNECIMENTOE
'''Zft-.
I R$
R$
,/y.·
;;fJ<·.-5':;-.-
\F 12/2013 P
930
•
I
oO:)•)•ic. 28 00
~-~ ·<'
,
un
;'~
t _OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
6.28 I 86879
u
R$
5 ,OO
r~NOUE MONOBLOCO DE GRANITINA OU MARMORITE,
6.25 I 000 202341 MODELO POPULAR (1 ESFREGADOR), PARA LAVAR
-
I
n
'i\f,~JlOu•;;;·:j,;;'Dun
I R$
4,12
R$
14,58
I
·'"'
6.29
I 20261
I ;:·~~v'.~-=:~~-~~ P/j'!~_,E,LAVATORIO 314" X 1 1 /~,''(Pia,
"' 9.00
6.30 I 74234/001
6 31 174168/0021
.
I V,_.V I
VV L....:>UV I V
OL..I""\.U- l);'!;t.IJI, IVVIVIIVCB~:'~I'III:;.~
I..IL..:•,,:\
BORRACHA- FORNECIMENfO'E!!I>[email protected],
6.32 I 72556
I~.<;J"E_!-~C: ~~~ 90'
6.33 I 85426
I vru.f\1"\ QlrV'""'"'~P,V\')1, .<.uu ""~ltlt A
}F
ESGc:;;ç,'f? 1OOMivfo~RNECIIi;~~Jié' E
PORTA_ cnc~u:ú"•uc'i.ITn.::
1 v IYII~':\!YI 1MIVIrM
l'iilo,'TII.I Ar"Art/5
E
un
R$
394,32 I R$
72,00
m
R$
33,95
R$
42,36
R$
3.049,88
7,00
un
R$
16,85
R$
21,02
R$
147,17
112,77
I R$
112,77
1,00
6.35 I 72461
6.36 I
ooo 3670
I
un
I
R$
90,38
I
R$
R$
13,45
I
R$
(~
un
8,00
un
\ '61
~
\
)
SI.ID:S:S
llliiilllliiiilliiiÍII
(~
I:.
MINAS CONSTRUTORA
U-
~
38,73
I R$
38,73
6.38
72560
10,52
I R$
94,66
6.39
72561
11,07
I R$
22,1
31,23
I R$
512,17
336,95
R$
2.021,72
45,35
R$
6.40
40
R$
$
6.44
273,06
R$
340,70
I R$
681,39
87,45
R$
109,11
I R$
327.33
/
,,
,,
\J
,f;>
F.J
'~~
13.
7
..;~~·
Drenagem
''':?:2\
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PA~AGEM •
7.1
83676
173964/006
,.;1;_~-;,
1M3/M
''fc~:~'!.'"'
··'ti):~
>o'>,
3C
'51,00
m
R$
97,22
R$
121,30
R$
6.186,37
20,40
rn'
R$
31,74
R$
39,60
R$
807,88
3,00
un
935,51
R$
1.167,24
R$
3.501,71
1.064,47
R$
1.328,14
R$ 10.495,96
'>)-\
·;.q.w.
REATERROOEVALACOM COMPACTAÇAQ_JAANUAlç4i)1;;;
.,,,_,_-.,
7.3 I 73950/001
·:J;'
FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLlJSIVE E - ~- ,_j.,CAO MANU*\
._,.--,_,,:>:~r.
7.2
>;e;~:i;J:·:/
'-'V;;;>;-.
~~--)
.
-,~;~
~-V'>L ~//
·:c.•-;..-.,-
CAIXA TIPO BOCA LOBO 3G-~9~M, EM ALV:-;ft~-~ACIC0~1)VEZ,
lDE
REVESTIDA COM ARGAJYl.ASSA 'l~.;çJMENTO:ARE)f,f; SOBRE BASE
CONCRETO SIMPJ:~;~K=10~~:k90M GREL~FOFO 135KG,
:J ESCAV,~ÃO E1'tEATER~f'k.
-"'
;}:)!:
,,';>,
·-·
_,,,_
R$
~t
~,
~;;:<t~i0':J\.t'>(" ----
Subtotal7 R$
----
~
0
"------
8
8.1
I
6103
8.2 I 11155
I JANELA BASCULANTE DE FERRC?,~~M CANTONEIRA
5/8"X1/8", UNHA POPULAR..';!;,>J.,·..Efi""
I PORTA METALICA ABRIR TIPtJ"VENEZIANA Cl GUARNICAO
COMPLETA 90X 210CM fh,,..h .. ;,..,.,.,,
I
8,24
I m'
I
R$
258,60
I
R$
322,66
I R$
2.658,68
I
2,00
I
I
R$
188.43
I
R$
235,10
I R$
470,21
un
Rodovia MGT 383 ·Distrito Industrial, S/N · Km 01· Minduri/MG · Cep. 37.447-000 · Tel. (35) 9879-6068
CNPJ 10.774.010/0001-38
[email protected]
~
=-s--
~
~ 1.1 D lirAS CONSTRUTORA
83
·
PORTAMETALICAABRIRTIPOVENEZIANA,COMPLETA,80X
00025001 210
CM ~UNHA POPULAR (CHAPA FINAM NUM 20 A 24)
8.4
00025001 210CM-LINHAPOPULAR(CHAPAFINA-NUM20A24)(DML
I
:~~~~)FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA4MM
72122
un
2,00
un
8,24
m~ --~;~~t~. .iL1.ª.,00"
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,
8.6
72119
I FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA
8.7
72120
I FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA
21,39
VEDACAO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
R$
VEDACAO
19;15
,,;'~·-.;>;*~':-.
R$
20561
R$
20561
164,79
R$
205,61
R$
411=-
R$
97,32
R$
801,92
!;~;;~
f;·--155,35 ;~>R$
;:j;S<:-~
·•·
193,83
I
R$
4.146,03
244,71
I R$
4.833,05
,,,
R$
- ~~~:;;.;_''
--,~~~;:"'('
''''.{ifàt.l
m">,'1h
R$
,, ·.,_.,c.
,u·
'
'
~-âfkt\>~
.-',f,,-i,
•::j
16479
·
Jí$ ·--·
_1-~:Jç::;~'- ..,._,
":~~:-;,,I
I
~
~ -=>
1iÍ6,13
I
R$
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE
8.8
74139/002 I
8.10
9
72934
•
\
ELEl.
(314") I
766,51
1.492,81
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
CABODECOBREISOLAD<;JJYS,<Í501750V2,5MM2
:ACHAMA-FO!itYECIMENTOElNSTAL AO
654,79
M
9.7
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4501750V 4MM2
:A CHAMA- FORNECIMENTO E lNSTALÇAO
67,60
M
I
R$
2,14
I
R$
2,67
I
R$
3,05
I
R$
3,81
Rodovia MGT 383- Distrito Industrial, S/N- Km 01- Minduri/MG- Cep. 37.447-000- Te\. {35) 9879-6068
CNPJ 10.774.010/0001-38
[email protected]
I
R$
1.748,34
R$
257,25
/
I~
I=-
~i0~~~.P~~~~g~M~~~~~~~M~~~~M6~~~DIÇ~§J ;:fi~:g~~;~i11,~4i'c~·~:1-L-f--~-~--"-·__2_77_._80-j-R-$___34_6_,6_1-+-R-$--1--'.7-3-3:--,0-6---,f-'/:9
8.9
9.1
-
L__,.
1•OO
PORTA METAUCA ABRIR TIPO VENEZIANA, COMPLETA, 70 X
8.5
t
)
~~
)
~I.ID:S:S-iiiiiíi.iiliiiiliiiiiiií.
MINAS CONSTRUTORA
5_
9.14
109,70
9.15
769,61
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
REFLETOR ACI<IUCO
ORÇ ECONOMICA DE 60\Nb
I
,LUMINARIA
R$
134,00
""
.:-:::;_~.
74094
REFLETOR REoo~.§~,I)1'!;1MJNio oollíí'suPoRrE E ALCA
I ... .-~OOOA>,,..,,.,.,,...;.;;c;,o;'.,.1'~.C;o,A,O"'-"'('o.>
1
·---
UN
9.23
HASTE DE TERRA CANTONEIRA ~LVANIZADA L=2,00M
83483 COM CONEXOES
,,r"
3,00
UN
9.24
CAIXA DE PASSAGEM PVCi4'?J.fi"- ,FORNECIMENTO E
83387 INSTALACAO
v·
• • --
....
I '"
. I ..
- ·
-
--
•
--
167,19
R$
3.845,41
26,16
R$
313,97
~
~\
!..i'
•
Ou
Rodovia MGT 383- Distrito Industrial, S/N- Km 01- Minduri/MG - Cep. 37.447-000- Tel. (35) 9879-6068
CNPJ 10.774.010/0001-38
[email protected]
~I.ID~S --
)
----·MINAS CONSTRUTORA
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" ~ FORNECIMENTO E
9.25
R$
8,46
R$
16,92
TIPO 05, 38,1 <=DEMANDA<= 47
9.26
10.1
6,78
~i
72315
10.2
281,36
MONTAGEM E COLOCACAO DE
392,28
11.1 1738921002
R$
30,12
I R$
37,58
I R$
7.719,83
11.2 I 88649
R$
7,20
R$
8,98
I R$
1.115,47
m'
R$
71,13
I
182,52
m'
R$
29,48
I R$
36,78
455,07
m'
R$
40,49
I R$
50,52 I R$ 22.989,85
11.3 I 87260
CNPJ 10.774.010/0001-38
\..;..
~
/
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM
11.4 I 87247
I
[email protected]
R$
88,75 I R$ 26.824,36
I R$
6.713,49
~
)
=s•:.
~
MINAS CONSTRUTORA
12.1.11
12.1.2
12.1.31
12.1.41
12.1.51
I
72824
83444
83444
83444
83444
12.1.61
72911
12.1.71
72945
12.1.8
72964
12.1.9
72943
12.2
12.2.1
83444
12 2 21
. .
83444
12.2.31
83444
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M
142 21
'
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO
1067,31
________ ___
BASCULANTE DE 4,0 M3. (AREIA+ BRITA)
----
.KitoDEMATERIALDEQUALQUER
NATUREZA DMT > 10 KM. (RRVC)
\NSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO
BASCULANTE DE4,0M3. (C.B.U.Q.)
I
17315
'
,, .
5~Jli)i:?
:{
..
,
R$ ..•.
.•i}"'c
m
,d' .. '
de\...
'ii'ii\é''
1,02
R$
102
R$
'
-'
1.091,~
17715
'
TXKMi"·;,R$
'''i~:·
I
......
'ê"
R$
0,82
0,82
R$
I
R$
1,02
1,02
R$
I
R$
5.641,21
1.049,75
d,e
7
R$
a,14
R$
10,16
R$
1.111.00
_,
"'
R$
3 46
,
R$
4 32
,
R$
3148 33 '\. i
.
,
'-.
T
R$
144,55
R$
180,36
R$
R$
R$
1,07
165,50
R$
R$
1,34
206,49
729,28
m'
Subtotal12.1
••
•·•wr,. ~
•
:l!
~J
· ,,~,
OpU ../
•
9.470,44
R$
973,u<
R$ 23.550,65
I ""'\
1915,98
TXKM
R$
0,82
R$
1,02
R$
1.960,27
TRANSPORTE
QUALQUER
NATUREZA DMT > 10 KM. (RRW/:)
407 58
'
TXKM
R$
O 82
'
R$
1 02
'
R$
417 00
'
TRANSPORTE DE MATE!!!fo~;fíÉ QUALQUER
NATUREZA DMT > 10 KM;•\WM CAMINHAO
, 4,0 M3. (C.B.U.Q.)
12967,90
.
TXKM
R$
0,82
R$
1,02
R$ 13.267,64
DÊIIliÀ~i'!IÀ1."\Íl),!;
~
887,18
'>éj'"i,.
1 i~r~~s~~~~~~1~~~:;~~~G~~o:~;;~:;'~~~~~~;<too.1I~?·~~"~
PINTURA DE LIGACAO,GQM EMUt~''
RR-2Ci'i: _,, ••,
••·:•:;:-,,,
05-'
Pavimentação (Pi~tf!-~,de câ.mº_l)ada}
TRANSPORTE DÊ'IMTERIAt."!lii,.OUALQllER
NATUREZA Dlll'if> 10 KM, COM'CÍ\MINtlAÔ
BASCULANTE [!j>,~,R,M\lc~;{P,gJ'IA i>'•í!Rfif'À)
R$ ~·~:b082•dR$
\,:::,
R$
\
''>iAf
{E~Il<KM
6,24
(;.
TX~ '•'~-- .fW;o,B2. R$
"'dé;p.,_
[IKAN:;PUKTE DE MATERIAL DE QUALQUER
~ :;·.~·
... · •••.
NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO
,.,\l>· 1~?JOlí'J?>>~t:X~
BASCULANTE DE 4,0 M3. (CAS(;ALHO)
.. _.;r"·· '__ .'.
·•;;;,
I BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA,''"
.•
.:;;
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMEN(I\CAO C!D,!I!I·
'0,;.7,09 _28
•·
,•.
..,,
., '",
EMULSAOCM-30
<,i-:r;i;<,_.
'\:''>~,
'l·\·-,"§CONCRETO BETUMINOSO USI~Aild'í!J'flh!ENTE COM'.
,;
CAP50/70, BINDER, INCLUSQ!J.§INAGEM_éS..
'ii;'
52,51
APLICACAO, EXCLUSIVE TRÁNSI'DRTE
.,,,.,,h.
;;
c>,·<'·•"C-.-,,
_,,,
5 00 I R$
·
(!_.
1,-..,..\
.f'\
\~ '
I"-...,
~
o=-s-~ 1.1
)
MINAS CONSTRUTORA
122.41
72964
I
88487
13.1
13.2
88415
13.3
88486
13.4
I
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM
I CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E
EXCLUSIVE TRANSPORTE
I APLICAÇÃO MANUAL DE PINTL!RA COM TINTA LÃTEX
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
nrLrvnynv
MANUAL DE FUNDO SELADO R 1"\Vr\ILIVV
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÃTEX
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
123,50
T
376,04
m2
376 o4'c!j.
J;·}f,, '<;'
n12,;_1·~;
R$
·1,V,\c\
,,r_,-
7,82
I R$
2.941,79
R$
2,73
R$
1.027,52
R$
8,71
R$
740,61
R$
34,84
I R$
R$
6,27
R$
íf'19
'
6,98
'l~~;;;c<
m'
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
6067
22.273,85
144,55
'
180,36
''•o';ç::,,,
}3 .. ''•lf'
'85,04
"'I
I R$
I R$
R$
I SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO Co!'Ã"th :Jst'l!s' · r···írG
I
R$
27,92
I
ZARCAO (1 DEMAO) (estruturas meta!icas
" "'1i,i1(;t,,
~~\J~
"' ''
PRAZO DE VALIDADE OlicPR0POSTA''60 DIAS''á0.NFORME
EDITAL
,. -.-·c;<:;~fYj,"
<~~J,~;>
-~
CONDIÇOES DE BA~NT'(tJ~.ONFORM!i':EoiTAL
jr
.,_~~~~;;;~;:> _
<it
116M4.0101 0001.381
SUDESTE MINAS
CONSTRUTORA LTDA
MINDURIJMG 06;JJE AGOSJXl,DE 201S;{);i0'
--o;_~I\'~-~~)~{~-;~:J~:~JJ;i~\
y;·;!'
':::2
RoQ. MQTJil• IIN KM• I
Ulmtffi t~9Yil~t<l •e<l · lWI•QQO
L
~~ti~~~·~ . ~ª
.J
fi'-
._..."<
I
Rodovia MGT 383- Distrito Industrial, 5/N- Km 01- Minduri/MG- Cep. 37.447-000- Tel. (35) 9879-6068
CNPJ 10,774.010/0001~3R
<:tJrl,:><::h>rnt'ldrll+n~~lffihnl""""...., h~
f/f
Jft
1
~
-
t
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
Turística,Processo~n'2691. 1018521-15/2014, Contrato de Repasse, assinado em 23 de Setembro de 2014,conforme
anexo único, formulário de Proposta e plano de trabalho aprovado e atender ainda a Secretaria Municipal
de Operações.
Aos seis (06) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e quinze (2~015}, às quatorze horas (14:00},na Sala
de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, sita a Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, na
cidade de Minduri, Estado de Minas Gerais, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Sr. Prefeito
Municipal de Minduri - MG o Sr. José Ronaldo da Silva de confonnidade com a Portaria n° 540 de 05 de janeiro
~~ 2.015, sob a presidência do Sr. Lucas Lopes
e dos membros Sr. José Edson Botelho e a Srta.
Maira Ferreira Rocha para a devida abertura,
e classificação da melhor
Municipal de Operações, constantes da Tomada de Preços n"
de
~ hora marçada para a ahertv-ra dQ;J env~lopes , veri.ficou çon.sta.r que retirou o Edita!. e
participou da Visita Técnica a seguinte empresa conforme segue : e Sudeste Minas Construtora Ltda ME ,
sita à Rua das Transmissões , n° 45 , Bairro Distrito Industrial da cidade de Minduri /MG.Aberto os trabalhos
presididos pelo Presidente e os membros da Comissão de Licitação de Minduri - MG , verificou constar neste
momento que apresentou os envelopes referente a docmnentação e proposta para a participação neste certame
_,~s a empresa Sudeste Minas Construtora Ltda ME , neste ato presente e representado pelo Sr. Luiz
L~dtonio da Silva ( Sócio Gerente da Empresa ) , aberto o envelope de documentaçãÕ da empresà presente para
a verificação dos mesmos , ficou constatado neste momento que a empresa apresentou toda a documentação
exigida neste edital para o fiel e total cumprimento das exigências deste certame.Não houve nenhum recurso
quanto a esta fase , passando assim para a abertura do envelope da proposta apresentada , que tão logo verificada
e apurada ficou constatado que a empresa apresentou a sua proposta dentro das condições exigidas neste edital
ficando assim a mesma classificada como vencedora do certame para a Execução das -Obr-as de -Infraestrutura do
Parque Turístico I Ecológico CEPEM no MunicÍJ1ÍO de Minduri - MG com fornecimento de Prestação de Serviços ,
'ForneCimento de Mão de Obra ·Especializada • MtitefiBis e Equipamentos a preço confotme segue: A empresa
Sudeste Minas Construtora Ltda ME pediu para o cumprimento da execução total global do Objeto deste certame
a importância de R$ 402.329,68 ( Quatrocentos e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito
centavos ).Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, do que, para constar, foi lavrada a
presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação ,
Assessor Jurídico do Município de Minduri!MG re resentante da única empresa participante e presente acima
.2015.No dia • local
Presidente Com.
icitação de Minduri - MG
3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
Gerais- CNPJ:
17~954~041/0001-10
Município de Minduri
~uri.mg.gov.br. [email protected]~u;:;::
Jose Edson Botelho
Membro
Maira Ferreira Rocha
Membro
h ·-~tt.
~~ Ematné ;t;:,·.
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG
OABIMG 105711
·
À~ora
Ltda ME
Empr-esa Presente
)
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: {35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br
~
[email protected]
TERMO DE JULGAMENTO
Ref. à
Tomada de Preços n" 003/2015
Processo nn 036/2015
Em 15 de julho de 2.015, esta Comissão Permanente de Licitação enviou para a Publicação o
edital desta Tomada de Preços 003/2015 com afixação no Mural desta Municipalidade e foi publicado também
em Jornal Regional de grande circulação , Jornal Diário Oficial do Estado de Minas ( DOE-MG ) e Jornal Diário
Oficial da União ( DOU ) para o conhecimento e participação de todos os interessados no ramo pertinente , no
dia , local e hora marcada para a abertura dos envelopes de documentação e propostas , constatou-se que retirou o
Edital e participou da Visita Técnica a seguinte Empresa:
a) Sudeste Minas Construtora Ltda ME - Minduri /MG
Foi providenciada, na forma da Lei, destinado a terceiros interessados.Encerrado o prazo do certame e no dia,
local e hora marcada para a abertura dos envelopes de documentação e de propostas esta Comissão de Licitação
do Município de Minduri - MG verificou constar que apresentou a documentação e proposta e esteve presente
somente a seguinte empresa , com o respectivo preço total global e vencedor do certame , confonne segue:
a) Sudeste Minas Construtora Ltda ME- Minduri/MG
R$ 402.329,68
Após a análise da proposta apresentada pela única empresa presente no certame a Comissão de Licitação do
Município de Minduri - MG verificou que a proponente Sudeste Minas Construtora Ltda ME da cidade de
~nduri/MG apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas e exigidas no respectivo edital,
· fmdo a mesma classificada como vencedora em primeiro lugar do certame com o valor total global de R$
402.329,68 (Quatrocentos e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).
Nos termos do art. 109, I, ubn da Lei ll0 . 8.666/93, com suas alterações posteriores, deverá ser
aguardado o prazo de dois dias úteis para interposição eventq.al rec\lrso.
gal ães
o de Minduri - MG
son Botelho
~
MM.E;,~
\ . LL:\ ~" ..Membro
~=Ematné~n
Assessor Jurldico do Munlclplo de Mlnduri- MG
OAB/MG 105711
Rua Penha, 99 Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
M
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br- [email protected]
ADJUDICAÇÃO
Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n". 8.666193, fica ADJUDICADO a proponente
Sudeste Minas Construtora Ltda ME da Cidade de Minduri I MG a preço total global de R$ 402.329,68 (
Quatrocentos e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos ) ao objeto da Tomada de
Preços n". 00312015 para a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil de Empreitada Global para
a Execução de Obras de infraestrutura do Parque Turístico I Ecológico CEPEM no Município de Minduri- MG com
·~necimento de Prestação de Serviços , Fornecimento de Mão de Obra Especializada , Materiais e Equipamentos.
e agosto de 2015.
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br
~
[email protected]
PARECER JURÍDICO
O Processo Licitatório n• 036/2015 na Modalidade Tomada de Preços n•
trata da
Sudeste Minas Construtora Ltda ME da Cidade de Minduri /MG
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Minduri - MG fez cumprir
as exigências preconizadas pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis 8.883/94,
9.032/95 e 9.648/98, em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, parágrafo único.
À consideração de V. Exa.
Minduri
~t· -1~1\~~ 2015
~~ Ematn~ ~
Dr.
..
Assessor Jurídico do Município de Minduri- MG
OAB/MG 105711
Rua Penha, 99- Vila Vassa
one: (35) 3326-1219- Fax:: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.mlnduri.mg.gov.br
M
[email protected]
HOMOLOGAÇÃO
Homologo
o
Procedimento de licitação n• 036/2015 e
Tomada de Preços n• 003/2015, para que a adjudicação e parecer jurídico nele
,~acedida, produza seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Minduri- MG, 10 de agosto de 2015
José Ronoido da S!loo
Prefeito ~,.: -·-' :(_ Jpal
CPF: 413.91_LS.26-34
ID: 'M-2..286190
-~/~ /~osé Ronaldo da Silva
o Municipal de Mindur·
MG
Rua Penha, 99- Vila Vassal -Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
·
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br • [email protected]
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DATA: 10 I 08 I 2015
Prezado(s) Senhor(es)
Empresa Contratada: Sudeste Minas Construtora Lida ME
Ref:
Tomada de Preços n' 00312015
Processo Licitatório n' 03612015
Fica V. Sa., autorizado à assinatura do Contrato n' 04612015 datado de 10 de agosto de 2015 de
Prestação de Serviços , Fornecimento de Materiais, Mão de Obra Especializada e Equipamentos , nos termos
da legislação em vigor e de acordo com as condições desta ordem de serviços.
em
coma i
e Tomada de Preços n°
00312015.
Preço e condições de pagamento: O preço total da Empreitada Global de Prestação de Serviços com
Fornecimento de Materiais , Mão de Obra Especializada e Equipamentos é de R$ 402.329,68 (Quatrocentos e
dois mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos ) e o pagamento pela execução dos
serviços com o fornecimento de materiais,mão de obra e equipamentos será efetuado na tesouraria desta
Prefeitura Municipal de Minduri - MG após emissão de Documento Fiscal e Boletins de Medição , conforme a
seguir:
~
~·
O Pagamento serã efetuado pela Prefeitura Municipal de Minduri I MG , mediante a
.'resentação dos relatórios das medições de execução dos serviços , liberação dos valores financeiros
e após o Boletim de Medição da Obra já aprovado e feito por pelo Engenheiro responsável do Municlpio
de Minduri - MG.
Dotação onerada pela despesa:
2.1Ul0.23.!:i95.1lll8.1.1lll32-4491151Dil
Aceitamos a presente ordem.
.
Sudeste in
onstrutora Ltda ME
Empresa Contratada
Data: 10 I 0812015
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35} 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br
M
[email protected]
ESPECIALIZJ>.PA E EQUIPAMENTOS.
Por este instrumento de Contrato de Prestação de Serviços , Fornecimento de Materiais , Mão de Obra Especializada e
Equipamentos, de um lado, o Município de Minduri - MG , com sede na Rua Penha , n. 0 99 , Bairro Vila Vassalo , nesta
Cidade de Minduri- MG, CNPJ n° 17.954.041/0001-10, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal de MinduriMG , o Sr. José Ronaldo da Silva , de ora em diante chamado Município de Minduri - MG e, de outro lado, a Empresa
Sudeste Minas Construtora Ltda ME , com sede na Rua das Transmissões , n° 45 , Bairro Distrito Industrial na
cidade de Mlnduri 1 MG, inscrita no CNPJ 10.774.010/QOQ1-38, neste ato representada pelo sócio o Sr. Luiz Antónío da
Silva , brasileiro , casado, empresário , residente e domiciliado a Avenida José Benedito de Paiva , n° 590, Bairro Cidade
Sul 1, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí/MG, inscrito no CPF 882.403.716-04 e portador do RG M-4.632.560,
expedida pela SSPIMG , de ora em diante chamada Contratada, convencionam e contratam entre si o seguinte:
Cláusula Primeira: Do Objeto a execução das obras:
Cláusula Segunda: - Das Condições de Execução:
I -O presente contrato é celebrado segundo o regime de empreitada por preço global, regendo-se especificamente pelas
normas da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.88./94 e, sudsidiariamente, pelas regras gerais do Código Civil Brasileiro,
constituindo, parte integrante deste, como se transcrito fora, o conteúdo do Processo Licitatorio 036/2015.
11 - A execução dos serviços e fornecimento dos materiais , mão de obra especializada e equipamentos serão prestados e
empregados pela CONTRATADA, dentro do melhor padrão de qualidade, obedecendo, no que couber; às normas da
ABNT, conforme consignados no Memorial Descritivo e Planilhas constantes do Processo Licitatório 036/2015 e
TOMADA DE PREÇOS 003/2015 e que são partes integrantes deste instrumento, tal como se aqui estivessem transcritos.
-Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus
anexos, sendo verificado e fiscalizado pela Comissão de Obras do CONTRATANTE.
VI- É de responsabilidade da CONTRATADA a realização de quaisquer serviços necessários à perfeita execução das
obras do objeto contratual, mesmo que não tenham sido cotados.
V - Quando na execução do objeto contratual, forem soliCitados pelo CONTRATANTE, serviços e/ou materiais não
prev·lstos, mas que sejam pert.lnentes e compatíveis ao implemento do objeto licitado, acompanhados de laudo técnico, a
·CONTRATADA levantará prévia os custos, submetendo a Administração Municipal, via Comissão de Obras, que se
aprovar, providenciará a autorização formal para respectiva realização, respeitando Hmite estabelecido no§ 1°, do art. 65,
da Lei acima referida.
VI ,. A CONTRATADA. deverá apresentar o Laudo de Certificado de Avaliação de Conformidade, expedido por organismo
designados pelo INMETRO comprovando a resistência dos materiais utilizados na obra de acordo com a especificação do
Memorial Descritivo. Quando a Admininstração Municipal achar conveniente ou necessário poderá interromper a execução
da obra para analise em loco ou em laboratório dos materiais empregados.
José Ronaldo da Silvo
Prefeito Municipal
413.9J2.9~à4'enha, 99- Vila Vassalo- Fone: {35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
10, M-2.2!l!)I!FOJ7.447-000- Mi~d:~/~ai~~PJ: 17.954.041/0001-10
CPF:
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br ~ [email protected]
VIl - Todas as ocorrências relativas a execução dos serviços tais como: reclamações, notificações,
,
acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas no Diário de Obras», que deverá ser mantido, sob guarda e
responsabilidade no local dos serviços pela CONTRATADA, devendo ser visada pela Comissão de Obras do
CONTRATANTE.
VIII -A CONTRATADA deverá manter o local da Obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução dos
serviços, para tal, providenciará a remoção de todo o entulho e matérias excedentes para facilitar a fiscalização pela
Comissão de Obras e melhor fluir os sêrviços.
IX- A CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pela Comissão de
Obras, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.
X " Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados e usados na execução dos serviços
constituídos encargos da CONTRATADA, bem como seu transporte até o local da obra;
XI ~ Toda mão"de-.obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os encargos
previdenciários, sociais, e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte, se necessário,
serão de inteira responsabilidade da contratada.
/'.,
Ali- Quando e onde couber mão-de--obra especializada, esta deverá ser selecionada dentro do maior rigor.
XIII - Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de segurança para os
operários (EPI's e EPC's) de acordo com as normas da ABNT.
Clãusula Terceira- Das disposições gerais acerca da obra
1-
Havendo necessidade de alterações do cronograma, serão alterados simultaneamente os prazos contratuais e
respectivos valores, no que couber, e os pagamentos obedecerão aos novos prazos estabelecidos. Para tanto, serão
preparados termos aditivos, de acordo com a legislação pertinente.
11 As instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado serão de inteira
responsabilidade dá CONTRATADA. O Canteiro de Obtàs deverá atender a legislação vigente, selido Cjue não serão
admitidos quaisquer tipos de dormitórios no canteiro de obras.
111- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como todos os
custos de aquisição, transporte, seguro, armazenamento e utilização. Todos os materiais deverão ser de boa qualidade,
.~decer às especificações, e atender integralmente as exigências das especificações das normas técnicas da ABNT.
~ses materiais e equipamentos serão submetidos à inspeção e aprovação da fiscalização, devendo a CONTRATADA
informá-la sempre que os mesmos chegarem ao canteiro de obras, a fim de evitar atrasos ou paralisação dos serviços.
IV - Quaisquer ensaios e pesquisas deverão ser norteados pelas Normas da ABNT referentes ao assunto e serem
apresentados para avaliação da fiscalização.
V - O entorno da obra, objeto da presente licitação, durante o periodo de execução dos serviços, continuará em
funcionamento, devendo ser tomadas, pela CONTRATADA, as providências necessárias para minimizar transtornos aos
usuários, especialmente referentes à segurança e a ruídos excessivos, bem como evitar danos a estes e ao meioambiente. Todos os danos, porventura causados às pessoas, árvores e de terceiros são de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA
VI- Os locais da obra deverão ser entregues, com as devidas limpezas e/ou demolições que se fizerem necessárias,
além da remoção do entulho durante a execução da obra e serviços.
~osé
Ronaldo da Si!va
Prefeito Municipal
CPF: 413.912,926-34
ID: M-2,286190
Rua Penha, 99- '(ira ~assalo- Fone: ~35) 3326"1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000" M~ndun- Estado de M1nas Gerais~ CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br- [email protected]
Cláusula Quarta:- Do Preço e Fonna de Pagamento:
1- O ÇONTRATANT!; pªg~r$ ~CONTRATADA p~l? ~x~ç~çê9 totg_l Qo oPj~o r~f~r!Oo nª G!ªysy!g pr!rn~!fª g !rnport~nçlª
de R$ 402.329,68 ( Quatrocentos e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos ).Os
valores das obras são irreajustável já incluídos o fomecimento de materiais , mão-de-obra , equ'1pamentos e todos os
custos diretos e indiretos, impostos, taxas encargos sociais e trabalhistas e, constitui a única remuneração peta execução
total dos serviços ora contratos.
11 - O pagamento decorrente da execução dos serviços desta licitação será efetuado na Tesouraria MuniGipal, após
emissão e apresenrtação do RRE e Boletim de Medição da etapa da obra executada devidamente assinado e feito pelo
Engenheiro Municipal deste Município de Minduri I MG responsável pela obra e após apresentação dos documentos
fiscais devidos, liberação de recurso financeiro e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, de que tratam os
apresentado no Anexo VIII deste instrumento.
111- A Contratada vencedora do certame deverá emitir nota fiscal contendo o Objeto da Licitação , n° Tomada de
Preços e n° do Processo Licitatório , n° do Boletim de Medição e o n° do Contrato de Repasse no
808400/2014/M/N/STÉR/0 DO TURISMO/CAIXA e Processo n• 2691.1018521·1512014.
0 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, antes do recebimento referente à primeira parcela, o
0ertificado de matrícula de Obra, expedido pelo INSS - Instituto Nacional de Previdência Social. Deverá apresentar
também a ART da obra e juntamente com a ART do responsável pela obra, devidamente assinadas e quitadas pela
CONTRATADA de acordo com as exigências do CREA.
V - A Contratada deverá entregar junto ao Departamento de Contabilidade e Tesouraria da Prefeitura os documentos
exigidos no artigo 165 da Instrução 3 do INSS.
VI - Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
Vil- Somente após o cumprimento de todas as exigências da Cláusula Terceira será liberado o pagamento referente a 1°
paroola.
Cláusula Quinta: ~ Do Prazo, da Entrega e Recebimento da Obra.
1- O Prazo máximo total, para execução e entrega das obras especificadas, não poderá exceder 210 ( duzentos e dez )
dias , 07 ( sete ) meses corridos, a contar da data da assinatura deste instrumento, observando os prazos parciais,
constantes no Cronograma de Desembolso, sendo que este Contrato tem o vencimento do prazo de vigência em 06 de
~rço
de 2016.
11 - O prazo previsto no item anterior, somente poderá ser prorrogado por motivo de força maior, tecnicamente admitido
pela Administração Municipal, ouvida a Comissão de Obras, sendo certo que a conclusão, no prazo estipulado, submeterá
a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento.
111 - As obras serão recebidas depois de concluídas, com fiel observância das disposições editalícias e contratuais, em
caráter provisório, pela Administração.
IV- O recebimento provisório da obra ou a sua impugnação
far~se~á
mediante inspeção a ser realizada pela Comissão de
Obras, lavratura de termo, devendo ser assinado pelas partes.
V - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, de imediato e ás suas expensas, quando se
verificarem vícios, defeitos, incorreções e outros resultantes de execução dos serviços ou matérias empregados,
apontados pela fiscalização da Comissão de Obras, nos termos do artigo 69 da Lei Federal8.666/93 e suas alterações.
r&///,:::;
<
Ronaldo do Silvo
eito Municipal
CPF: 413.912.926-34
ID, M-2.286190
Rua Penha, 99 ~Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
·
• [email protected]
VI -Até 90 (noventa) dias após o recebimento das obras, verificada a sua perfeita execução, de acordo com o projeto e
especificações técnicas, a Administração Municipal, pela Comissão de Obras expedirá "Termo de Recebimento Final dos
serviços', sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra e~~~~;:;;~
de materiais.
.1.
Cláusula Sexta: Da Dotação Orçamentária:
I -As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
li
Cláusula Sétima: Da Transferência de Responsabilidade
I - A CONTRATADA, não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços
ao seu objeto, sem o expresso consentimento formal do CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste
.strumento, sendo a CONTRATADA a única responsável pelo objeto contratado e conseqüentemente responde, civil e
criminalmente, por todos os danos e prejuízos, que na execução dela venha, direta e indiretamente, provocar ou causar
para o CONTRATANTE e/ou a terceiros.
~!ativos
Cláusula Oitava: - Das obrigações da Contratada:
I -Como garantia do fiel e integral cumprimento de todas as obrigações para com a Prefeitura Municipal de Minduri- MG ,
a contratada deverá prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do total da contratação em conformidade com o
disposto no Artigo 56 §1o da Lei 8.666/93.
11 -A contratada poderá optar por caução em dinheiro ou fiança bancária referente a garantia no valor de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato e apresentar o comprovante, até 03 (três) dias após a assinatura do contrato.
H1 - A Contrarada deverá atender todas as exigencias do CREA - MG, como ARTs de execução de obra e serviços
quitadas, placas de obra ou serviços, etc.
IV - O diário de Obras ou serviços deverão ser fornecido pela Contratada, em Modelo aprovado pela fiscalização, sem
ônus para a Prefeitura.
~usula-Nona: -Da Responsabilidade e garantia
1- Após o recebimento do objeto contratado, por parte do CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará responsável
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por quaisquer defeitos de natureza material, técnica ou operacional, obrigando-se
ás suas expensas, à reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias por conta e risco da CONTRATADA,
ficando ainda esta, responsável pela qualidade da obra durante o prazo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua Código Civil
Brasileiro.
Cláusula Décima : ~ Das Sanções e Penalidades
I - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, o Município de Minduri - MG
poderá aplicar à adjudicatária ou contratada as sansões previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da
responsabi!ização civil e penal cabíveis.
ti - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
•
•
•
0,3% (três décimos por cento), por dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato;
20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente
cancelamento do mesmo;
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo .
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
c/c
~osé Ronaldo 6til5tM:A47-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
PrefeitoMc. ·.:ipal
CPF: 413.912.926-34
ID: M-2.286190
·
4,_.// /ú
~~
·
~
Município de Minduri
www.minduri.mg.gov.br- [email protected]
111- O recolhimento das multas referidas acima deverá ser feito através de guia própria, ao Município de Minduri - MG, no
prazo mãximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.
IV - A suspensão do direito de licitar e contratar com administração Pública, pelo prazo fixado em 24 (vinte e quatro)
meses.
V- As penalidades de advertências e multa, incluída a mora, serão aplicados de oficio, ou a vista de proposta pela
comissão de Obras do CONTRATANTE.
Cláusula Décima Primeira: -Da Rescisão e do ReconheCimento
I -A rescisão deste contrato administrativo, reconhecida os direitos do CONTRATANTE conforme art. 77, poderá ser
efetivada, caso ocorra os motivos mencionados nos artigos 77 e 78, regendo~se pelo art. 79, da legislação acima referida,
bem como o descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas
neste instrumento e outras normas que regem a Administração Pública.
11- O CONTRATANTE poderá reincidir o contrato a qualquer momento, independente de qualquer procedimento judicial
ou pagamento de indenização.
r \ _ Além das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal 8.666/93, constituem causas de rescisão do contrato:
•
Paralisação total ou parcial da execução dos serviços por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo
superior a 5 (cinco) dias interruptos, salvo motivo de força maior devidamente comprovado;
•
Inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução dos serviços;
•
Emprego de material em desacordo com as especificações;
• Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente ou não cumprir as determinações fiscalizadoras exercidas pela
Comissão de Obras.
IV - Em casos excepcionais, configurados como de força maior devidamente comprovado, a critério do CONTRATANTE,
o atraso na entrega dos serviços não ensejará a rescisão contratual, com como as penalidades estabelecidas neste
instrumento.
Cláusula Décima Segunda:
~Dos
Casos Omissos
I - Nos casoS; omissos e não previstos neste Contrato Administrativo, serão aplicadas normas e regulamentação vigente,
que também prevaleceram quando houver conflitos em suas cláusulas.
Cláusula Décima Terceira:
~Do
Foro
/\Fica eleito foro desta comarca de Cruzilia - MG para dirimir qualquer ação oriunda da execução deste Contrato, com
~ ..::lusão de outro qualquer por mais privilegiado que seja e, para firmeza e como prova do contratado, fez este
instrumento de Contrato em 03 (três) vias de igUal teor e forma, assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.
Minduri I MG, 10 de agosto de 2015.
.C:~o//d '
osé Ronaldo da Silva
no Mu~~~rinduri-
MG
José Ronaldo do S!ivQ
Prefeito Municipal
CPF: 413.912.926-34
ID: M-2.286190
Sudest~~nstrutora Ltda ME
empre§
ntratada
NO
CP
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000 ~ Minduri ~Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
Município de Minduri
www.mindurJ.mg.gov.br • [email protected]
Extrato çlç Publicação do Contrato 046/2015
Contratante : Município de Minduri I MG
Empresa Contratada : Sudeste Minas Construtora Lida ME.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para a Execução da
de
Infraestrutura do Parque Turístico Ecológico CEPEM no Município de Minduri- MG com Fornecimento de
Prestação de Serviços, Materiais, Mão de Obra Especializada e Equipamentos.
Contrato 04612015, datado de 10.08.2015.
Dotaçao Orçamentária : 2.11.00.23.695.008.1.0032-44905100 -Secretaria Municipal de Operações.
Prazo Vigência do Contrato: 07 meses a partir da Assinatura do Contrato e com vencimento em
06.03.2016.
Valor Total Global do Contrato : R$ 402.329,68 (Quatrocentos e dois mil e trezentos e vinte e nove reais
~,
e sessenta e oito centavos ).
Minduri I MG , e
io de Mind ri- MG
Rua Penha, 99- ~Ha ~assa/o- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000- Mrndun- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10
·aJr<":
:,~_;._
'·
I
'
i
I'
I
r
I
'
:i
J
i
J
lj'
ij'
l
I
I
I
'
&
N" 133,_quaria~fei;r~ 15-ctejulho de 2015
Diário Oficial da União • Soição
PREFEITURA J\.ruNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRí!:NCIA N" 1012015
T~rna p)Jblica o,processo licitatório na modalidade Concorrência 01012015. Abertura para o dia 17/0812015 às 14:00hs Objeto:
Pavimentação asfáltica Av: São Juão no município de ltaúna - MG,
Inteiro teor no site: ww~.ita\llla.mg,gov.br
AV".fflOS J)E_LICITAÇÃO
ÇONCORRENCIA N" 8/2015
Secretaria Municipal .de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - COMUNICA
qne se encontra disponível o seguinte procedimento de acordq_ com
Lei 8.666/1993 e Lei n" 10.520/2002: AVISO DE LICTIAÇAO: ~
PROCESSO LICITATÓRIO N" 12612015 - CONCORRENCIA PUBLICA N" 00812015 - OBJETO: PfS - NOVA ITUIUTABA I DATA: '01/sete.mbl:o/2015 - HORARIO: 14h (quatorze horas) - RECURSOS: CEF.
PREGÃO PRF.SENCIAL N" 31/2fUS
Itniutaba, 14 de julho de 2015
WALCYRSOARESVALADÃO
Pregoeiro
PREFEITURA MuNICIPAL DE ItuRAMA
EXTRATOS _DE CONTRATOS
"''ll'lf\H
1>---~onn
~-'-'-'""'-''"-
- '"':
PREFEITURA MUNICIPAL Dll MINDURI
Ferreira Lúcio, 343,
Jacinto, 14 de julho de 2015.
JÓSÉ ROBEIITO MENDES DOS SANTOS
fusidente da Comissão
Â~! de Licitação do Município de Minduri - MG , no
Processo
· -
'
·
' através da Portaria 540 de 05
1"10
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS
AVJBO DE LICITAÇÁO
PREGÃO PRFSENCIAL N° 3112015
Processo.042/15- PP 03lfl5- Aquisição materiais médicos- Prosseguimento: 21107/2015-09:00- Pça 31 de Março, 111,-_Lagoa dos
Patos/MG- (38) 3745-1239.
HÉRCULES V. D. FONSECA
Prefci"
PROCESSO UCffATÓRIO N" 12712015 - PREGAO PRESENCIAL
N" 03212015 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRAS -CAL- AREIA
- CIMENTO - DATA:_ 29/julho/2015 - HORARIO: l2h (doze horas)
- RECURSOS: PROPRIOS' " Obs: Solicitações e-mail: licita-·
r
[email protected]
_o
m
.....
Processo 045/15 - PP 034/15 - Contratação Seivicos de cópias d
fumec. de Jmpressoras - CIR 06912015- Sig: Hércules V. D. Fonseca
(prefeito) e Welber P. Mendes p/ Mastec C. T. M. Claros Ltda-ME CNPJ 09.320.58010001-79 .-Valor: R$.54.000,00- 1410712015- Vigência: 12 meses._
·
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUiliTABA
~"--•~•-
13:00 horas. no-Centro -Administmtivo Municipal, na Av. Antônio
1~ Andar, Centro, na cidade de Jacinto/MO.
Maiores informações pelo telefone (33) 3723-ll87 ramal 204 ou pelo
e-mail: licitacaodt;[email protected]
187
EXTRATO DE CONTRATO
SÉRGIO Dll CAS1RO
Secretário
U<Ol>Ór<n:7.
ISSN 167~2355
3
-•
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO :PRESENCIAL N"Sl/'2015
O Município De LeopÕldina - Pregão Presencial n" 052115,
PRC 0494/15. Objeto: aquisição de Equipamentos e acessórios de
Informática, para aténder diversas_ secretarias desta Prefeitura. Dia da
Licitação: 28/0712015, às 09:00 horas. Local,: PçaProf. Botelho Reis..
28, 2" andar. - Centro - Loopoldina- ~ MG. O Edital cncontra.-se
disponível no site www.leopoldina.mg.gov.br, fuik Licitação/Pregão,
ou na sala do Pregão (endereço acima), sendo que, as empresas
de edital _pam_ o email Jm:
enviar recibo
deverão
•NÕMICA FEDERAL, E
üvando a Execução de A
inística, Processo n"269l.IV!~~l-l;;I/MJI .., '--UUU;nu""
Repasse , assiOlldo f,lJD. 23 de Setembro de 2{)14, conforme Anexos e
Formnlário de Proposta. Projeto , PlanilhaS e Plano de Trabalho aprovado, que é parte integmnte desta Thmada de Preços. Eventuais interessados em participar deste certame terá o prazo e horário para entrega dos envelOpes dos documentos e propostas até às 13:45 horas do
dia 0610812015, mediante a aberttn:a dos envelopes que acontecerá as14:00 horas do dia 0610812015 e serão n=bidos dos licitantes pela'
Comissão Pennanenfe de licitação de Mindnri - MG. na sede da Prefeiturn Mnnicipal, sito à Rua Penha, n~. 99, Bairro Vila Vassalo nesta
cidade de MiiWuri - MG. Eventuais interessados que desejarem participar da presente TOMADA DE PREÇOS e ,que estejam cadastnulos
no ramo pertinente, deverão retirar toda _a ~tação e ( Anexos )
no endereço-acima citado , manifestar seu interesse com antecedência,
mínima de 72 horas do prazo de encemrinento. o Edital e seus anexos
poderão ser adquiridos gmtuitamerite- e infottnaÇües compleméntilms
sedo obtidas no horário de 12:00 as 18:00 horas 'pelo telefone 035
3326 1219 (Comissão de licitação do ~çípio de Mlndnri - MG),
Mindnri-MG. 15 de julhcr de ~2015
LUCAS WPES MAGALHABS
Presidente da Comissão
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MIRABEIA
\
CN~ÍÍÉMJLREA'Jsi:"~~···J•~vvv,~•.
•••u• "• »Nvv,.,v ,.....,.,,._
);>O
uulcfpio de Cotos Altas da .No.uega, atrnvês do seu Prefeito
" \ "UM nicipal, o Sr. Gerson Lobo Noiva, na dalll Je 10/(17/201 5, RATI' \ ~! :A o proe<sso 0650015, INEXIGIBILIDADE 003120.15, de
\...oc rdo com o art. 25, da Lei 8666/9), objeto Contralaç~o d• Baod•
CiJH para a f'r,feiiUrn CatO> Alt""'da Noroo~a. Maiores inforinações
fl;[efono: 031-3752-1260 ou e email: [email protected]·~~gam~-!!'v.br. Cont;atadn: POA Pru:luçõos e Divulgoçõcs Atf"~ s LTDA-EPP (CNPJ: 10.901.425_10001-25, Valm' R$ 46.000,00
G
,
ENTAE SEIS MIL REAIS).
-
·
\
oldpin de Catas AUas do Nonteg;~, otn.vós do""" pn:feito_
tm' ipal o Sr. Gerson Lobo Neiva, t(lma público que irá )"ali.or
i iio no modalidade J.l1lLÂO N" 003/2015, objeto I<IIão de voícul abertura <li• 06/080015 ;;, 10:00 horas no pãtio da Prefe!lura
M icipal Situado na rua das Goiabei""', 129, Centro,maiore• inf<>rm ileo e 'olicitações de O<Jitai• no tdefune 031-8471-0400, e email
I! lao•[email protected]çat•salt•sdanoruoga.mg. gov. bl'
;
6cm-14720426-1
MUNldPIO l!E MINVURI- EXolRATO DE PUBUCAÇÃO DE
. EDITAL 0'!6/2015 - REFERENCIA ·TOMADA DE PRf.çOS N•.
00312015 - PROCESSO N• OJ6i.l.OI~-- A Comi,õo do Licitação
do Municipiu dé Mindt!n- MG, no.ll:lo de S\10S atribuições legais
, nome3da atrnvõs da Portaria 54D de OS de janeitu de 20 15. klma-<e
públicu. que pelo pres<nto m<ttumcnto. licam ~onvocados todos os.
inl<rr<»ado< no ramo pertinente em participo:r deote certame de preC"'i cujo objeto é : Apresento Licit.ação tom p<>r objeto a Contrnt.açilo
de Empre;a E<pecializoda om Construção Civil de Empreitoda Gln·
001 para a Execul'à<> de Ob""' de Infraestrutura do Parque Tt~ristioo
I EouiÓgioo CEJ'EM no Município de Minduri • MG com fornecimento de Prestação de Serviços, Fomctirnentó de Mão de Obra Especializada, Materiais e l;quiparoeuros , com ttonsforência do Rocur,sos Finonceiros da Um.ão Fodoral ,confmmo Contrato de Repas« n"
80840012014.'MIN!STER!O DO TURISMO/CAIXA, por inteomédio
do MINISTtRtO PO TURISMO , REPRESENTAD.O PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, E. O MUNicfPIO DE MlN])Ultl/MU,
Objetivaoido a E•ecuçlo de Açô<• Relóliva• ao M'TUR lnfraesltUtura
Turlstica, Processo n•169L!Ol8511-1SI2014, Contrato de Repa<_..,
, a>Sinado em· 13 de Setembro de 20!4,conforone Ane"" e hmnulório de Rrt>)>OS!a, Projeto, Planilhas" Plano de Trabalho aprovado,
que 6 par!< mtegrante desta Tornada de Preç<>•- Evennoais inrere•sados en• pattioipor deste cortamo teni u prazo e honino para entrega
dos envelopes do• documento' e propootas até às 13:45 huros do dia
06108121)15, modiante a abertura dos envel"lJ<S que acont«:eni as _
14:00 horas do dl3·06!0812015 e
rocebidos dos !iciton!es pel•
Cornissllo Peomanente do Lidtaçio deMinduri • MG, na S<deda Pro·
feilllto Muriidpol, •ito à Rua Ponb•, n" .. 99 , Bairro Vila Vassalo nesta
cidade de Minduri - MG. Eventuais interessodoo que desejarem parndpat da presc1tte TOMADA DE PREÇOS ~que estejam cada.<lrados
no romo poniuellte, devemo retirar todo a dooumontao;:lto e ( An"-'OS )
no endo~ço acm"' citado , manifeslac seu intores.se com antoe<d~ncia
mínima do 72 horas do prazo de ene<namel\to, o Edital e seus noexos
-..,,ão
d••
Julnn <1e .<Ui>. uuza Juma vaz • l'rcS!Ocnte on LPL
3orn·l4720441·1
MUN1ÇÍPIO OE AUGUSTO VE LI~WMG- Prcgiõo PrO>cn·
cial N'02912úl5, tomn P,úblioo quo fará roalizar Pregilo rresendol
N"'2912015, para Contmtação do cmprCsa para prestação serviços
de ~ublicação em Jornal do aios oficiais do MuniciPJo de Au~us!o de
Lima, em jorn"al de drculnçilo rel)lo.,ol. Tipo: Menor Pre~o. crill(io
do julgamonto por ilcm, Data de enlrogs dos envelopes do Propo~o e
Doeumcntaçilo' 2~1071:101 5 atO lis lloOOh. Jnfonnai;ôl:S o edital podcrlio ""'obtidos na Prefeitura Municipal,.na Av. Cd l'odro Pedras, :ÚO,
Centro· Tclcfax: ()~) ~758-lZ791 F.-Mailliohru:aoauguS!U<[email protected]
bol.corn.br- João Carlos Báliola Borges· Prefeito Municipal.
lcm-t4720l85:1
Vi
PII.EVEITUllA MUNICIPAl,
JOS~NÓPOI.ISIMG • To'"•d• de
Prei'Os 000712oi5 ·f\viso de Licitação· Al'refoitum de Joscnópolisl
MG 10m~ público, que às 14 hoi•s do dia 29 de Jullto do 2015, realizará 1\lmada de Preços 000712015, pa.-. contratação de empre'" para
""'"'><;io de Obro cle Const!llção de crceh~ Municipal- po'O]oto podnl<>
FNDE· Progrnmo P,roinflincia- ProJeto Tipo 2, Localizada a Rua JosÇ
Barb<>sa, pedido-do edito! no o-rnai!: [email protected]~•~oo.<:O!ll.
br- Nelho Rodng"os Lima CPL.
-·
,
2<m-14720l07-l
~wN"ÍciPIO DE FARIA LEMOs- AVISO DE LIC)TAÇÃO- PRoCESSO N" IMII/2015 ·TOMADA DE PREÇO N" 00212015. O MUNICÍPIO DE FARIA l.EMOS - MG, toma públioo no• hlrmos da Ld
8.666193 c '""' altcmrõos, ppr intormédio !la C.P.L. o Procc,sw n•
04111201-S • Ton1ada de Preç<>-n' 00212015, com abertura pori o di~
0310&/15 ós 14:00 ~ •• visa: contratação de empresa de cn~enhan.' para
execução de obra de muro c refonna da E.M. l'liogo v.,conoelos , por
ornp.eitado do mc11or preço ,glob•l • C'ONVENJO 39712014/SÉGOV I
PADEM E RECURSO PROPRIO MUNICIPAL O edital completo e
mOlhores io)fonnaçõcs poóerilo ser obti,dos. na Rua Dr. Jo~ Cláudio
Va!ladiio Ferraz, 208 • Centro- Faria Lemos • CEP:36.840-000 • Fono/
Fax: (32)3749.1414, de 11:00 Os 17:00 !toros - o-mail_lici<[email protected]•lemos.mg.gov.br • sito www.~arialemoo.mg.gov.br .
c1tvclop" atf ils 09:00 d~ dia 281Ó7h015. Abcrtunt
'proposil.,' dia
281(17120!5 io• 10:00. tnformaçõeo: (38) 3541!3ó9 ou e-mail. [email protected] Daniola C'. Rah<lo Leão S1mões • Prego.
eira Ofocial.
-- 2 em '14 720274 - l
PREFEITIJRA- MUNlCIPAL _Vl> ITIIIUTAIIA- Conoom1ncia
Publica N• 00812015 ·Pregao Prcsc1tdal N• 03212015- J'refeilura
Municipal de ltuiutaha • Secretoria Municipal de Fazenda, Admimstração o Re<U<"'-' HuonaM<- D<patl8n"'""' de,AJmini•<raç~o -Con)unico
que se encontra disponíV<l o seguinte p_roocdimon!o de acoi<lp oom Lei
R.666/199l o Lei u• 10.>201200l' Avi>IO de Licitaçilo: • Poocesso licitatóno N" 12611015 • Conoom1ncia Publica N" 008120 f5 • Objeto: PTS
• Nova ltuiuraba I · Dota: Ollsolombro/2015 - Horário: 14h(quatoCzo
homs) • Rccur:;o.: CEF ·Processo LJcitalório N• !Z7/2015 - Pregão
Ptcsencial N" 03212015 -Objeto: Aqui•içilo de Pedra•- Cal· Areia
-Cimento. Dota: 291julhoi~OI5- Horârio: 12h(do.e horas)- Recursos: Próprios • Obo: Soliotaçõcs o-rnai!: [email protected]~.gov.
br. P.eroitura Munid~al de lluiutob• ctio 14 do JUlho do 201~ - Wnlc~r
Soares Valadão ·Pregoeiro
-
3 <m -14 721M09- I
Prdelturo Munl<.lpal do.Cor.olhópulbiMG- E~truto de 1• 1cn-no
aditivo para pmrrogao;ão da vigência do ~ontrato n• 5712014, art. 57,11
da lei 8.666/93, Objeto' Soguro l<ital dos veíoulos dos ~op.r<omentro:>
de SaUde e Chefia do Executivo: Rcnaull Kangoo Expr"'s placa: PUI4498 c Corola Altis 2.0, Plooa: PUF "4946 lich• 108 c W, ~igôn<ja
30/1)612015 à 30jtlQI2Dl6; Carvalhópolis. 30106120 15. Gilson Ferreira
de Moraes
,' Prefcttora Munl<lpal do Ca.-.alhópolJs!M(;.. Extrato de 1• termo
•d!Uvo·pa.-. prorrogação dlt vigêocia do oontrnto n•58J20 14, ort. 57.11
da lei 8.66&93, Objelo' Soguro total dos ve!culos dos depart:amontos
de Educao;ão c Assiatônc" Social c du T'"\X.lho: R<nault Clio Plooa:
PUF • 9274 o Chevrolet SPIM Placo: PUG- 892S. Ficha 227 o 424,
vigênci• 3010612015 à 30106/2016; C~rvalhópoli<. 30106/2015. Gilson
'
·
Ferreiro de Mora"'
J<m·l47l03!6·l
PllEFEITURA MVNICIPALVE liii.ASILIA DE MINAS- EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRAIDS- I' e 2' fermo Adi·
ti vo ,o Processo Licitat6rio n•. O&S/20 14 Tornada do Preço n•. 008120 14
Objeto· Contratação de "'"Presa pora oxeoução de ohro de encaocalh•rncnto de estradas vicinais. Contral3çiio: Míinicipio de Bras!lia de
Minas. Contratada Mãrdo Maquinos LIDA. Vig,jnciO' 12 m"-'<S.
• 3• Termo Ad1tivo ao Proe<"o ,f:.ioitalório n•. 15012012 Toniada de
i'"'''o 013120 12 Objeto: ContrataÇão de empresa pora exocu.;ão de obra
de po~imontaçiôo aslõltka conformo convêuio SEGOV 6\112011. Co<>tratação: Munidpio de Braiilia de Minas. Contral8da: Biotoc Engonha~a l.TDA. Vig&ncio: 12 meses.
,
. !' TOrmo Ad,llivo ao Processo Licilatório n~. 09212014 Tomada de
-PtQÇo 0101;!0 14 Objeto: Con<rotação de erppr<sn paru rcfmma <lo Praço
Prefeimra Mnnidpal de Carvalhópoli;/MG -Prcw\0 n° 4812015 • A
Prefei<um Mu;iidpol De Corv•lhópoli<- MG, no uw do suas o<rihuiçi)e• legais, torna Pública a abertura do Processo hcilatório n •13 5120 15, -Pr<giío n" 4812015, Cujo Objetu é "'lUisi~i!o do (úl) utn \Mor plawfom13do. (OI)um Ianque pipa rebocavõl pO_r tmlor e (Ol)um rolo pé de
comciro reboc>vd, paro uso no Dopartamenl<o deA.gropecu>rioeAb~•­
tccimento, de arordo com o contrato de rcpa"e W 80444712014 Proc
N" t\IT91M.l-71/2014. No dia JO de julho do 20 15 âs 14:00 IÍrs. o; interessados poderão retirar o cd1tal c obter mai>_informoçõos i Rua Joiio
No'b"'"' ~e pmo n• 222, Ccmro, Tel ~51109, dao 7:30 ás 17
brs. Ema1l: licitaf"''@08rvalhopoll>.mg.gov.br. CarYalhópOI\s • 14. de
julho de 2015- Gilson Ferreira de Morais· Prefeito Munkipal .
nn-
coia do cUrtume", ne•te mnniolpio, CNPJIMF n' 71.234.84310001-09,
me foi requerido o revstro do loteamento donominado "PROLONGAMENTO-DO BAIRRO SANTA r.ÚC!A'', de propriedade da requo-.
rente, <i<uado nesta ddade do Bom Despacho/MG, dentro do <eguonto
circulo d1visório. "Tom pnncipio no esquina da Avenida Mana Lina
com a Rua Setewle Setembro, pelo IMo o:.q,.c'rllo:com u Ruo Sete de
Setembro, um• distilnoi• de 190,00 m, volvo ã esquema. 90', uma distância de 72,00 m, dividmdo c"Om • Rn~l.olôAr.,\jo; volve ae<querda_
90'\ uma di•tdnda M 82.75 rn; volve'ií d"oreita, em curva oom utn raio
de 30,00 rn. volve a direita, um• di<l.incia do 50,65 rn, volveae<cjucnla. ·
90", umadiotilncia d,e46,SO m, indo até aAvonida Mana Lina, até c:ntào
dividindo com .irca rcmancscónte (Agropcco:lrio FF. Lida.); volve a
esquerda, pelaAvemda Maria Lina, uma disliincia de 93"15 m, indo até
• ""!Uitoa onde lcv'c pnncipio". motriculado wh n" 28.897, no Livro
n• 2-RG~ O loteamento foi •'provado pela Prefeitum MIUlicipal desta
cidade, em t8-06-21l15.- A documentação exíg.da pela le!fÍ'laçio em
vigor, se enco.nlra arquiva~• n!'fOIO So,..,.iço Registml, a di<posição d_os
in<or<;s,.doo.- A si<uaçtlo do loteamento na cidade, é a oonstanto do dOS<·
nho que abaixo s<' võ.- D<corrido; (l ~ dios da dallo do wrceira publicaçOo _d.,.te e não havendrr Impugnação, scri cfduado o regi•lto do
loteamento, na forrtuo da Lcí."
Bont DO>pacho, 06 de julho do 2.015.·
Vicc:nte de Pauln Corvolho --·Oficial
8"" -09 71854J. i
Edital do Ci<açdo - rrazo 20 dias. O Dr. Jefcrson Maria, MM. Juiz de
Dorcito da 12• Varo Civcl, na forma d• lei.l:'i<; Fa>: '"bera todo• quonto
o presente odi\31 virem, óu dele conhecimento· tiverem, JjUO )>Or este
Ju{w e respectiva S<cretario tminitam os autos da Ação do Cobnmç•,
processo n" 024.13.072.758-9, requerida por HS!IC B>nk llrasil S.A.
Banco Múhipt~, CNPJ u' QL70L20110001~9, em face de losõ do Oliveira Magalhãos. c'PF n• 090.382.1&9-31. Alega o autor, onl sfntese,
que firmou com o requ<rido "Proposto de Abertura de Conta Corrente
- Pe,oa Física", pela qual o réu poderia ofclltor mov!mentaçõos finan·
e<iras diversas tendo S~do ainda disponiblliza~o um limi<o dô cnldito
pam empréstimo; que no en,"<'rr.'"entr< da vigência oontratual, devido a
lançamentos procedidos na conta mencionada, foi oon•tatado um '"Ido
devedor cquiv•lente n R$ 9.90\JZ; quo em deoorrõn<;ia do conl<ato
alhures mencionado foi oontratada a operação denomin.rlo "Crédito
Parcelad<>-Pré-Clionto:;.Prico" o que. apesor de procurndo, o réu não
cnvidou qualquer esforço no >entido do adlmplir as o.brigo0os •ssumi<ta'. O Vâlor do seldo deVedor, otualizodo até Jandro/2013, é de R$
44-000,39. E. ostando o rcquarido em lugar incerto c rolo •obido; c•pediu-so o prc,ento odital de Ci~ de Jooé de Oliveira Magalhães, CPF
11' 006.382.189- Jf, 'para,-"qüercndo, conlc<lor a oç~o. no pr;rt<J <4>. 15
di.,, sçb pena do nlo o fa>.endo sorom tidos como venladeiros oo fatos
arliculados pala autorn em sua ox<>rdiol (ort. 2~5 do CPC). Pora oonhedmento di> todos"' in_lOre=dos o presente cdit.al >Ílrã a!ixadu no lugnr_
de co::tume o publltadu na forma da Lei. Belo Hori'lQnte, 0510~/2015.
S<m-14720486-l
6an -11720332- 1
CIDADANIA
Q E
.t
'{
Quando o frio vier, faça a diferença:
Doe agasalho.
MINAS..GERAIS
G O V -E R N O
{,
O O O S
-IMPRENSA OFICIAL
SOLIDARIEDADE
MINAS GERAIS
~
,.-~_
1.1/08/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI
:_-!
.
._
EXTRATO._DE·PtJBLJcAÇÃO ~O CONfRAT0046/2015
:Çonit:atanté Município de.MindUrij MG
,
- Emp~esa cOnti-a~dã :_Su-deste MÚí~s Con'strutorà- ltdci MÉ; .c Objeto: ,Contratação- de Empresa Especializada em ConStruçãO .C.ivil para a ExécuçãO da Obras de In- :- '-fr~esir.utura do Parque rlifísticp ECológiCO CEPEM n(),_M'línidP_ro· dÍ';! Minduri- MG com Fornecimeríto
dé Pi"est~dlo de S~rViços·, Materiais ,_Mão de Obra'E-Spéd~liúídà Emii.Pari'lentos.
e
I
.
contrato 046/2015, dátado de 10.08.2015.
Dotação Orçamentária : 2.'1'1.00.23.695.008.1.0032-44905~00·- Secretaria Municip-al de Operações.·Prazo Vigência do_ Contrato: 01. meses a partir da Assinatura do Cor~trato e ·com vencimento em
06.03.2016.
Valor Total Global do Contratá ; R$ -402.329,68 ( Quatrocen_tos e dois mil e _trezentos e vinte e. nove
reais e s_essenta e oito centavos ).
Minduri I MG ,.em 10 de Agosto de 20ÍS
-·
.
.Luc~s Lopes Ma~alhães- Preside\'lte da Co~isl)ão de lit:ita_çã_ô 'do Munidpip_ de: Minduri- MG
PREFEITURA MUNlCIPAL
DE POUSO ALTO .
EDITAL
DE PREGÃO~ TIPO. ~RESE'NCIAL-PRocess.o N-~-Ó094/2ot~~-PREGÃêlNJ~·oo3~/20is·
.:
-- '·
- '
--··-~--- -.
._
-Objeto: ContrataÇão de einpresa par:a·.:eventual e.futu~a J)rés:t~çi'io._de .sérYiçàs~g_râfifôS. ~om fàr-neéimentb de materiais para·.aten(.f.~r.-á-s·fleCess:id_ádes-çloS diveÍ'SÔs s'etores,d~i'-.Admrii'iStraç:~p-·rVrú~ ·
nicipal, com iiiscrição em ATÀ DE REGfST~O DE. PREçQs~ 'Cteâencia~enta:· 2~/Õ~/~Ôi5..,.-t3:00h
~:~ -PropoStas: ·:<!4/08/201-s--13:30h. Dotiições.Çto-Orçaffiento Vigênt~: Êdital e·iilfori:riâ~õe-s compfementares na sede da Prefei_tür<i;pe 12'às ti hO·ráS e 'pelo' ~ite wWW.p_ousoaltú.mg.go~.br-. Prefeitura
.-_ :~ Municipal de. Pousá Al.tq, .10 -de _:/..sostó .de--2P15 - Sflvanc(M_á'r.ia' Fonseca --l'r:egoe_ita Oficial. Paulo
Mancilha Rangel- Pr'e'fe'itO M'ur)iCipa:l.
·
_
., _
.
EDITAL.DE PREG_ÃO ~ Í'r!)Q~'P-IfESENC;ÍAL "'"PROCUSÓ N!!: 0095/2015- PREGÃÓ'Í'II!!Q036/2D15
:, ;- - Objeto: cOntrataÇão de ·e in presa para :-prestaçã_o de--serviços téCnicOs de .engenharra,'na elaboraçãO dé projetos para convêniOS,'fisc<ilizaÇão.d~ Obras êrn' andamento:e de outros se,rvÍços que exi'gfrem a participação de eng~-~heiro, pai:a -a- PrefeitUrá.-rV1_~nrciPal··de·:P~Usó 'Aito.:C~e.de.nciaménto·:
25/08/2015- 13:ooh -PropOstas: -25/08/2.015- 13:3-0h._- Dotações dQ.--6rÇame-6to.-.vi'geirté'. .f9iíare.
infor~aç_ões compfem_entat'es ,na -Sec;fe .da· p'refeitura, de 1-4 às 1.-7_hq~S:~ -~Jo Sit~- -WW~.po:usoa_Jto.
mg.gov.br. Prefeitura MuniciPal de Poliso.Aito, "11 de-~Osto :Qe . _ibfS- Silva na·_ Maria Fonsê_i:a_Pregoeii-a bftcial . Paulo Mancilha Rangel7' Prefeito MurÍiÚpaJ. ·_
-, '-
'
'
r
EQITAL.DE P_REGÃO-TIPO PRESENCIAL-PROCE,SSO Ngbo96/2015-_PREGÃO N!!0037/2015
,;; · ·-·obj~to: Aquisição ·degêneros_a;JimentíçioS para_even·tuar-e futlii:o.fornecimentci atender a de·manda das eSoolás inunicipais, conformé listage--m tOi'necida pe/'a·nutrrciO.nista ·da Prefeitura Municipal
~~-- .de PoUso Alt~, tomJnscrição eni !;},TA DE RESGISTRO D'E PREÇOS.- .EXCLUSIVAMENTE Para ME e EPP.
\· ·'cred~ndamenta:·: 26/08/2:0157 13:00h - PrOpOstas: -26/08/2ôis- Ü:3Dh. Dotações do orçamento
vígent~. Editál:e informaÇões' comPieni'e.-ntare·s na·sede·da-Prefeitura, d~ 12--às Ú horas. e Pelo site
www.pousoalto.mg.govJJ:r .. P-refeitura Mun:icij:lal de PoU'sb Aiio, 11.- de. Agosto.Cie -201-5- .Silvana
Maria
FOnseca- Pregoeira
Oficial.
Paulo M3ncilha
Rangel- Prefeit-o
MUÍliÇipáJ;
.\ - ,
·
'
- -·
'
o
--·
'
I
II
PREFEITURA MUNI:CIPAL··DÊi .·
· · ·soLEDADE oe MlijAs · ·
EXTAATO DE-EDITAL
ljCll:A_ÇÃQ DE liJ!i 42/2015.
·c;_-: RR~ES~O-.!).E

Documentos relacionados

Município de Minduri

Município de Minduri considerada a oferta de qualquer vantagem não prevista neste ato de convocação. 7. As propostas serão abertas em sessão pública a ser realizada às 14:00 horas do dia 11/06/2.014, tendo como local a...

Leia mais