Aufforderung zur Angebotsabgabe

Transcrição

KEV 110.1
(B) A
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben!
Gemeinde Amtzell
Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1
11.12.2015
Waldburger Straße 4
(Datum)
88279 Amtzell
Vergabe-/Projekt Nr.:
1328
(Ausschreibende Stelle)
Vergabeart
Öffentliche Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung
Freihändige Vergabe
Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis:
Datum: 02.02.2016
Uhrzeit: 10.45
Einzureichen bei:
Gemeinde Amtzell
PLZ:
88279
Amtzell
Ort:
Straße: Waldburger Straße 4
Zimmer: Rathaus Amtzell Sitzungssaal
Aufforderung zur Angebotsabgabe
Zuschlagsfrist endet am:
15.03.2016
Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell
in:
88279 Amtzell, Schulstr. 7
Leistung:
Sanitäre Anlage nach DIN 18381
Anlagen:
- KEV 112.1 (B) BB -
(1-fach)
- KEV 174 BBErg Stamm -
(1-fach)
Bewerbungsbedingungen
Ergänzende Bewerbungsbedingungen
Angebotsschreiben
- KEV 115.1 (B) Ang -
(2-fach)
Besondere Vertragsbedingungen
- KEV 116.1 (B) BVB -
(2-fach)
- KEV 116.2 (B) WBVB -
(2-fach)
Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ¹)
- KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -
(2-fach)
Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ¹)
- KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -
(2-fach)
- KEV 117 (B) ZVB -
(1-fach)
Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober 2014 -
und Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Zusätzliche Vertragsbedingungen
Erklärung der Bietergemeinschaft
- KEV 175 AngErg Bietergem -
(2-fach)
- KEV 176.1 u. 176.2 AngErg NU Nr. 1 u. Nr. 2 -
(2-fach)
- KEV 179 AngErg Eignung -
(2-fach)
- KEV 183 AngErg LGI -
(2-fach)
- KEV 185 AngErg Bauabfall -
(2-fach)
- KEV 172.1 ZTV-ETV StB -
(2-fach)
- KEV 172.2 ZTV-Ing -
(2-fach)
(nur bei Öffentlicher Ausschreibung)
Benennung der Nachunternehmen
Eigenerklärungen zur Eignung
Lohngleitung ZVB und Änderungssätze
Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall
(2-fach)
Verzeichnis der Zusätzl./Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau
Verzeichnis der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Ingenieurbau
Leistungsbeschreibung (Inhalt lt. Titelblatt):
Aufgliederung der Angebotssumme
Vordruck
(2-fach)
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise
Preis 1c
Preis 1a und Preis 1b
- KEV 180.1 Preis 1a -
(je 2-fach)
- KEV 182 AngErg Preis 2 -
(2-fach)
(
1 -fach)
(
1 -fach)
(
-fach)
(
-fach)
- KEV 189.1 Kenn CertiFORM bzw. 189.2 Kenn -
(1-fach)
Pläne/Zeichnungen Nr. Bauzeitenplan
Kenn- und Hinweiszettel für Angebotsumschlag
Preis 1d
180.4 Preis 1d -
bis
1) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.
Seite 1 von 3
KEV 110.1
(B) A
1328
1.
Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und auf Rechnung
der Gemeinde
Amtzell
zu vergeben.
Es ist außerdem beabsichtigt, Wartungsarbeiten gemäß beigefügter Vertragsunterlagen zu vergeben. Die für die
Inspektion und Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung des Angebotes für
die Herstellung der Anlage einbezogen. ²)
2.
Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim
Name
LANG+LANG Ingenieure GmbH & Co.KG, Beratende Ingenieure für Fachplanung HLS
Anschrift Im Kammerbrühl 32, 88212 Ravensburg
Telefon
0751/ 36197-0
Fax 0751/ 36197-20
E-Mail [email protected]
Nicht beigefügte Unterlagen sind:
3.
Erklärungen und Unterlagen
Folgende Erklärungen/Nachweise sind (zusätzlich zu den in den Bewerbungsbedingungen genannten) zu den
nachfolgenden Bedingungen vorzulegen:
3.1
Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A
Die Verpflichtungserklärung Mindestlohn ³) Vordruck - 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn - ist mit dem Angebot einzureichen.
Angaben zu:
mit dem Angebot einzureichen.
sind
auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.
3.2
3.2.1
Weitere Unterlagen, die nicht Vertragsbestandteil werden
die Aufgliederung der Angebotssumme ist mit dem ausgefüllten Vordruck
- KEV 180.1 Preis 1a - oder - KEV 180.2 Preis 1b mit dem Angebot einzureichen.
3.2.2
die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV 182 Preis 2 -
3.2.3
die Urkalkulation ist
4.
- KEV 180.3 Preis 1c - KEV 180.4 Preis 1d auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.
Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.
Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen), ausgenommen Nebenangebote,
die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten
für die gesamte Leistung
nur für nachfolgend genannte Bereiche:
mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:
2) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 1.5
Seite 2 von 3
KEV 110.1
(B) A
Vergabe/Projekt Nr.:
1328
unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
Sind Nebenangebote für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle zugelassen, müssen diese unter
Verwendung des Vordrucks - KEV 185 AngErg Bauabfall - eingereicht werden.
5.
Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen.
5.1 Abweichend von diesen Bewerbungsbedingungen gilt Folgendes:
5.2 Wegen Sicherheiten wird auf Nr. 8 - KEV 116.1 (B) BVB - hingewiesen.
5.3 Die Leistung ist in Lose aufgeteilt
ja
Die Bieter haben grundsätzlich die Möglichkeit, nicht für alle Lose Angebote einzureichen.
nein
6.
Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.
7.
Zahlungen und Finanzierungsbedingungen
siehe
8.
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
- KEV 116.2 (B) WBVB - bzw.
- KEV 117 (B) ZVB -.
Weitere Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A
8.1 Elektronische Angebotsabgabe (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c VOB/A) ist
zugelassen.
noch nicht zugelassen.
8.2 Nachprüfungsstelle gemäß § 21 VOB/A 4)
Landratsamt Ravensburg
Die Leistung gehört zu einer Baumaßnahme über dem EU-Schwellenwert. Zur Überprüfung der Zuordnung zum
20 % Kontingent für nicht EG-weite Vergabeverfahren (§ 2 Nr. 7 VgV):
Vergabekammer (§ 104 GWB)
8.3 - entfällt 8.4
9. Zur Abgabe Ihres Angebotes bitte das beiliegende Angebotsschreiben ausfüllen und unterschreiben. Zusammen mit allen
Anlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin an die auf Seite 1 dieses Schreibens
bezeichnete Stelle einsenden oder dort abgeben. Den Umschlag mit anliegendem Kenn- und Hinweiszettel - KEV 189 Kenn versehen. Er muss Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und - soweit nicht vorgedruckt - die Angabe "Baumaßnahme..." und
"Angebot für..." (entspr. Angaben auf Seite 1) enthalten.
Bei elektronischer Angebotsabgabe ist das Angebotsschreiben - KEV 115.1 (B) Ang - wie vorgegeben digital zu signieren und
zusammen mit den dort unter Nr. 1. angekreuzten Vertragsbestandteilen und Anlagen, sowie den Nachweisen, Erklärungen
usw. bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der Vergabestelle einzureichen.
Falls Sie beabsichtigen, bei einer Beschränkten Ausschreibung oder Freihändigen Vergabe kein Angebot abzugeben, bitte
die Anlagen umgehend unausgefüllt zurückgeben. Ein Nachteil entsteht Ihnen dadurch nicht.
(Unterschrift)
4) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 1.3
Seite 3 von 3
KEV 112.1
(B) BB
Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1
Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
nach VOB/A Abschnitt 1
Hinweis
Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2012 Abschnitt 1)
1.
Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er
unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail darauf hinzuweisen.
2.
Form und Inhalt der Angebote
2.1
(1) Das Angebot muss schriftlich im verschlossenen Umschlag (auf direktem Weg oder per Post) eingereicht werden und
an der dafür vorgesehenen Stelle unterschrieben sein.
Elektronisch übermittelte Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn
dies in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe - KEV 110.1 (B) A - ausdrücklich
zugelassen ist. Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zulässig.
(2) Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
(3) Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden.
(4) Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen enthalten.
(5) Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohne
Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebots hinzuzufügen.
(6) Alle Eintragungen des Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.
(7) Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
60.600/041.0 Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober 2014 -
(8) Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird
vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaue
Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht,
wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet.
2.2
Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf
verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen
in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen (§ 16 Abs.
1, Nr. 1 c) VOB/A).
2.3
Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses können verwendet werden. Das vom
Auftraggeber aufgestellte Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.
2.4
Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten,
hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen.
2.5
Nebenangebote
(1)
Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie
im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der
Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
(2)
Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein,
die zu einer einwandfreien Ausführung erforderlich sind.
(3)
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
(4)
Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern,
ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergütung durch Pauschalsumme).
(5)
Werden die Anforderungen des Absatzes 1, Satz 1 oder der Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die
Nebenangebote von der Wertung ausgeschlossen.
Seite 1 von 2
2.6
Preisnachlässe
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die
KEV 112.1
(B) BB
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
und
- an der im Angebotsschreiben - KEV 115.1 (B) Ang - bezeichneten Stelle aufgeführt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
2.7
Zur Bekämpfung von Beschränkungen des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte zu geben, ob und auf
welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für
Bietergemeinschaften.
3.
Bietergemeinschaften
3.1
Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck
- KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben.
3.2
Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung
zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.
4.
Nachunternehmen
Beabsichtigt der Bieter, Teilleistungen von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in den Vordrucken - KEV 176.1
AngErg NU Nr. 1 - und - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 - Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden
Teilleistungen angeben und entsprechend den dort genannten Bedingungen die vorgesehenen Nachunternehmen
benennen.
5.
Eignung
5.1
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV 115.1 (B) Ang - sind die Nummern
anzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für
die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung
zur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nach Vordruck
- KEV 179 AngErg Eignung - auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
5.2
Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben
60.600/041.0 Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober 2014 -
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die
Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der
"Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen.
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die
benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten
Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis)
geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte
Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
6.
Gleitklausel
Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann ist
dafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.T.-Änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertung
einbezogen.
7.
Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren
(1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > 50.000 Euro bei der Melde- und Informationsstelle ²)
Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen.
(2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen
begangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und
-bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt.
²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.2.5
Seite 2 von 2
KEV 174
BBErg Stamm
Ausführung im eigenen Betrieb
1328
Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ¹)
(durch Stammpersonal)
Baumaßnahme:
Neubau Sporthalle Amtzell
in:
Leistung:
1.
Besteht nach den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB - die Verpflichtung, von den
Leistungen, auf die ein Betrieb eingerichtet ist, zumindest ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb, d. h. mit eigenem Stammpersonal
zu erbringen, hat der Bieter dies bereits in der Ergänzung zum Angebotsschreiben - KEV 176.2 (B) AngErg NU Nr. 2 entsprechend zu berücksichtigen.
60.600/041.E Ausführung im eigenen Betrieb (durch Stammpersonalklausel) - September 2013 -
Stammpersonal ist Personal, das der Bieter zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
2
Entsprechend den Bewerbungsbedingungen - KEV 112.1 (B) BB - werden im Rahmen von 70 v. H. nach den Nummer 4.
eine Zustimmung zur Übertragung von Leistungen auf Nachunternehmer versagt und nach Nummer 4.1.4 Nebenangebote
nicht zugelassen.
3.
Mit der Aufnahme einer 70 v. H. Stammpersonalklausel in die Besonderen Vertragsbedingungen ist nicht automatisch die
Zustimmung des Auftraggebers verbunden, dass ca. 30 v. H. der Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, an
Nachunternehmer vergeben werden dürfen. Ein in diesem Umfang vorgesehener Nachunternehmeinsatz ist nach den
Bewerbungsbedingungen - KEV 112.1 (B) BB - Nummer 4. oder § 4. Abs. 8 VOB/B zustimmungspflichtig.
4.
Der für die Auftragserteilung in Betracht kommende Bieter hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das
Stammpersonal seines Betriebs und von dem Betrieb der Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger),
gegliedert nach Namen, Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist
nachzuweisen. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste ggf. gesondert
aufzuführen.
¹) Nicht für Vergaben nach Abschnitt 2 bzw. SektVO
Seite 1 von 1
KEV 115.1
(B) Ang
Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1
(Name und Anschrift des Bieters) 1)
Einreichung bei der Vergabestelle: *)
Vergabe-/Projekt Nr.: *)
1328
Vergabeart *)
Beschränkte Ausschreibung
Freihändige Vergabe
Gemeinde Amtzell
Zimmer: Rathaus Sitzungssaal
88279 Amtzell
Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: *)
Uhrzeit: 10.45
Datum: 02.02.2016
Zuschlagsfrist endet am: *)
15.03.2016
Angebot
in:
Leistung:
*)
60.600/042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober 2014 -
(Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers)
*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder ankzureuzen
1) Bei Öffentlicher Ausschreibung vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen
Seite 1 von 4
KEV 115.1
(B) Ang
1328
1.
Meinem/Unserem Angebot liegen folgende angekreuzte Vertragsbestandteile und Anlagen zu Grunde: ²)
1.1
Vertragsunterlagen *)
- KEV 116.1 (B) BVB - KEV 116.2 (B) WBVB -
und Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen
Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ³)
- KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -
Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ³)
- KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn - KEV 145.1 (W) Ang Nr. 1 -
Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist
Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV 172.1 AErg ZTV-ETV StB Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau
- KEV 172.2 AErg ZTV-Ing - KEV 183 AngErg LGI -
Lohngleitung ZVB und Änderungssätze
Pläne/Zeichnungen Nr.
1.2
Vom Bieter
1.2.1
sind, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen **)
Benennung der Nachunternehmen
- KEV 175 AngErg Bietergem -
Nr. 1
- KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 -
Nr. 2
- KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -
Eigenerklärungen zur Eignung (nur bei öffentlicher Ausschreibung)
- KEV 179 AngErg Eignung - KEV 185 AngErg Bauabfall -
Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall
1.3
nicht beigefügte Vertragsbestandteile
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - ATV/VOB/C -
Ausgabe
2012
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen (VOB/B)
Ausgabe
2012
- KEV 117 (B) ZVB -
Ausgabe
Oktober 2012
1.4
Anlagen
Nebenangebote **)
Aufgliederung der Angebotssumme *)
Vordruck **)
Preis 1a oder
- KEV 180.1 Preis 1a -
Preis 1b
bis
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise *)
Preis 1c
Preis 1d
- KEV 180.4 Preis 1d - KEV 182 AngErg Preis 2 -
Selbst gefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses **)
Pläne/Zeichnungen Nr. *)
Freistellungsbescheinigung **)
*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen
**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen
2) Vom Auftraggeber angekreuzte Vertragsunterlagen (vgl. Nr. 1.1) und vom Bieter oder vom Auftraggeber angekreuzte Anlagen (vgl. Nr. 1.4) sind immer mit dem Angebot
einzureichen.
Seite 2 von 4
KEV 115.1
(B) Ang
1328
2.
Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt:
2.1.1
keine Vergabe nach Losen *)
2.1.2
Vergabe nach Losen *) 4)
2.2
Preisnachlass ohne
Bedingungen auf die
Abrechnungssumme
% **)
Endbetrag einschl. Umsatzsteuer
(ohne Nachlass) **)
2.1 Hauptangebot
Gesamtsumme
€
Los
€
Los
€
Los
€
Los
€
Los
€
Los
€
Los
€
Los
€
Los
€
Los
€
Nebenangebote zum Hauptangebot **)
Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur
Angebotsabgabe" - KEV 110.1 (B) A -
Technische Nebenangebote
Anzahl:
Andere Nebenangebote
Anzahl:
ja
Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote
2.3 Technische Nebenangebote
ohne Abgabe eines Hauptangebots **)
Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur
Angebotsabgabe" - KEV 110.1 (B) A Nr.:
Preisnachlass ohne
Bedingungen auf die
Abrechnungssumme
%
Endbetrag einschl. Umsatzsteuer
(ohne Nachlass)
Kurzbezeichnung:
€
Nr.:
Kurzbezeichnung:
€
2.4 An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.
3.
Sicherheiten
siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB -
4.
Nachweise **)
4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > 5.000 Euro)
Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei.
Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei.
Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig:
Steuernummer:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen
**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen
4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben
Seite 3 von 4
KEV 115.1
(B) Ang
1328
beigefügtem/
4.2
Ich bin/Wir sind bevorzugter Bewerber laut
4.3
Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem
EU-Staat
Nationalität
vorliegendem Nachweis.
(Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen)
anderem Staat
Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg
Bietergem - gemacht.
5.
Erklärungen **)
5.1 Einsatz von Nachunternehmen
Ich werde/wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen.
Ich werde/wir werden Leistungen, auf die mein/unser Betrieb
nicht eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.1 AngErg NU Nr. 1 -)
eingerichtet ist, (Vordruck - KEV 176.2 AngErg NU Nr. 2 -)
an Nachunternehmen vergeben. Diese Leistungen sind in den genannten Vordrucken aufgeführt.
5.2
Ich gebe/Wir geben eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses des Auftraggebers ab und
erkenne/erkennen mit der Unterschrift die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als
alleinverbindlich an.
5.3 Nachweise über die Eignung **)
Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **)
Ich bin/Wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten
Eigenerklärungen ab.
Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErg
Bietergem - gemacht.
5.4
Ich erkläre/Wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
die Beschreibungen der Teilleistungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keine
Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
5.5
Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen
nach - KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte
Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung an.
5.6 Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebot meinen/unseren Ausschluss von
weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift
Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle n i c h t unterschrieben, dann gilt das Angebot als nicht abgegeben.
**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen
Seite 4 von 4
KEV 116.1
(B) BVB
Gemeinde Amtzell
Vergabe-/Projekt-Nr.:
1328
88279 Amtzell
(Vergabestelle)
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012)
in:
Leistung:
1.
Allgemein
1.1
Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Dieser hat den Architekten/Ingenieur
LANG+LANG Ingenieure GmbH, pro-bau GmbH
mit der Wahrnehmung beauftragt.
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.
1.2
Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung
1.2.1 Eine Vorankündigung ist nach § 2 BaustellV
nicht erforderlich.
erforderlich.
Sie
muss noch erfolgen.
1.2.2 Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV
nicht erforderlich.
erforderlich.
ist erfolgt.
Der Auftraggeber
übernimmt die Aufgabe selbst.
überträgt die Aufgabe einem Dritten
(Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten).
Hoyer, Schwenden 2, 87452 Altusried
1.2.3 Ein SiGe-Plan ist nach § 3 (2) BaustellV
nicht erforderlich.
erforderlich;
Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
60.600/043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober 2014 -
Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
1.3
Bautagesberichte (§ 4 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und dem
Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu
übergeben.
2.
Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)
2.1
Lager- und Arbeitsplätze:
nur im Baustellenbereich
Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.
2.2
Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:
Seite 1 von 4
KEV 116.1
(B) BVB
1328
2.3
Wasseranschluss
ist nicht vorhanden.
ist vorhanden.
¹)
Verbrauchskosten
nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen
werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler
entsprechend dem tatsächlichen Betrag
Euro
pauschal in Höhe von
in Höhe von 0,2
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.
2.4
Stromanschluss
ist nicht vorhanden.
¹)
ist vorhanden.
Verbrauchskosten
nach § 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen
werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler
entsprechend dem tatsächlichen Betrag
pauschal in Höhe von
Euro
in Höhe von 0,2
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.
2.5
Sonstige Anschlüsse für
¹)
²)
sind vorhanden.
3.
Ausführungs- /Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
3.1
Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung
3.1.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen
am
(Datum).
Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
spätestens
in der
KW
,spätestens am letzten Werktag dieser KW.
nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.
3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
am
innerhalb von
(Datum).
Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1).
in der im beigefügten Bauzeitplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1) Durchmesser, Leistung, Zustand
2) z.B. Fernheizung, Telefon
Seite 2 von 4
KEV 116.1
(B) BVB
3.2
Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
1328
vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn
vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende Einzelfristen
aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B)
werden als Vertragsfristen vereinbart:
4.
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
4.1
Vertragsstrafe wegen Verzugs
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist
Euro
0,20 v. H. der Auftragssumme (netto).
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H.
4.2
v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt.
Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **)
Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der
Auftragssumme (netto) beträgt.
Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des
Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim
Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H.
v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt.
4.3
Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertragsstrafen auf insgesamt 5 v. H.
v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt.
5.
Verjährungsfrist für Mängelansprüche (§ 13 VOB/B)
Vereinbart werden:
Die Regelfrist nach § 13 VOB/B
Für den Gesamtauftrag
Monate
Für
Monate
(Beschreibung der Bauleistung)
Für
Monate
Für den Gesamtauftrag
Jahre
Für
Jahre
Für
Jahre
6.
Rechnungen (§ 14 VOB/B)
6.1
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
1
-fach und zugleich
bei LANG+LANG Ingenieure GmbH & Co.KG
2
-fach einzureichen.
*) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen.
**) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreueund Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
Seite 3 von 4
KEV 116.1
(B) BVB
1328
6.2
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Handskizzen) sind
einfach
fach
einzureichen.
7.
Zahlung (§ 16 VOB/B)
Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B
wird verlängert auf
Tage.
8.
Sicherheitsleistung (§§ 16, 17 VOB/B)
8.1
Stellung der Sicherheit
3)
Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von
v.H. der Auftragssumme (netto) zu leisten.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt
5,0
v.H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge (netto).
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):
Für Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch
Bürgschaft zu leisten.
8.2
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft.
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für
- die Vertragserfüllung
- KEV 310 Sich 1 -,
- die Mängelansprüche
- KEV 311 Sich 2 - und
- für Abschlagszahlungen i. S. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen
- KEV 312 Sich 3 -
zu verwenden.
3) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.1 Nr. 4.1 Ziff. 8
Seite 4 von 4
KEV 116.2
(B) WBVB Seite 1 u. 2
Gemeinde Amtzell
Weitere Besondere Vertragsbedingungen
1328
88279 Amtzell
(Vergabestelle)
Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 und 2
*)
in:
Leistung:
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012)
Es gelten nur die ausgewählten
9.
Klauseln.
Gleitklausel (§§ 2 und 15 VOB/B)
Es wird eine Gleitklausel für
9.1
Lohn nach Maßgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart.
9.2
10.
Baustelleneinrichtungsplan (§ 4 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan
vorzulegen.
11.
Baufristenplan (§ 5 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den
Besonderen Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen.
61.600/043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober 2014 -
Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet zu übergeben.
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch
den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.
Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens
Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich
jeweils in
facher Fertigung zu übergeben.
12.
Versicherung (§ 7 VOB/B)
Eine
Bauleistungsversicherung nach
ABN
ABU ¹)
Montageversicherung nach AMoB
hat der Auftraggeber abgeschlossen.
wird der Auftraggeber abschließen.
Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen.
Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt
v. H. der Entschädigungssumme, mindestens
Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr
zu tragen hat.
*) Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen
¹) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr. 504.5
Seite 1
KEV 116.2
(B) WBVB Seite 1 u. 2
1328
Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von
1000
Euro
0,2
v. T. der Auftragssumme (brutto)
gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet).
Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Prämienumlage.
13.
Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)
Der Auftraggeber gewährt eine Vorauszahlung
bei Auftragserteilung
von
v. H. der Auftragssumme (netto)
von
v. H. der Auftragssumme (netto)
die Vorauszahlung wird nicht verzinst.
die Vorauszahlung wird mit 3 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB
v.H. p.a. verzinst. **)
Für die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Bürgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8
Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -).
14.
Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ²)
Die "Stammpersonalklausel"
kommt zur Anwendung
kommt nicht zur Anwendung
14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die sein Betrieb eingerichtet
ist, mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszuführen. In dem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur
Übertragung auf Nachunternehmer versagt (§ 4 Abs. 8).
14.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnen
übertragenen Teile der Leistung vollständig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr
Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist.
14.3 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal von seinem Betrieb und von
dem Betrieb der beauftragten Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen,
Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für
den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste gesondert aufzuführen.
14.4 Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen.
15.
16. bis 19.
nicht belegt
Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.2 (B) WBVB Seite 3 - angefügt
**) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen.
²) Nicht für Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektVO
Seite 2
KEV 116.2
(B) WBVB Seite 3
Gemeinde Amtzell
1328
88279 Amtzell
(Vergabestelle)
Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3
nur bei Straßenbauarbeiten
in:
Leistung:
20.
Baustofflieferungen
Nachweis des Gewichtes (§ 14 Abs 1 und 2)
20.1
Für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine
einer geeichten automatischen oder einer geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage
(in der Regel Brückenwaage) laufend nachzuweisen. Dies gilt auch für vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Anerkannt
werden nur solche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers bestätigt worden sind. Der
Auftraggeber kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägungen des beladenen und des
leeren Fahrzeuges auf derselben Waage oder der nächstgelegenen geeichten öffentlichen Waage nachprüfen
(Kontrollwägung).
20.2
Die Kosten für
- die erste Kontrollwägung je Stoff und Abschnitt des Leistungsverzeichnisses und
- von weiteren Kontrollwägungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief
angegebenen Gewicht abweicht,
werden nicht vergütet.
- alle anderen Kontrollwägungen werden nur dann und nur insoweit besonders vergütet, als das mit ihnen erfasste
Liefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge übersteigt.
20.3
Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren und dgl.) und mittelbar
(Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten,
jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers.
Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.
20.4
Abrechnung
Das abzurechnende Gewicht
GA
=
GU
x
(1 - (U1 + U2 + U3 ...)
(100 x NK))
wird zugrunde gelegt.
Hierbei bedeuten:
GA
=
das der Abrechnung zugrunde zu legende Gewicht.
GU
=
Gesamtliefermenge wird durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen
Gewichte errechnet.
U1, U2, U3, … =
NK
20.5
=
die bei den einzelnen Kontrollwägungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem
zugehörigen Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen U
über 1,0 %, diese jedoch voll, berücksichtigt werden.
Gesamtzahl der durchgeführten Kontrollwägungen.
Ergebnisse von Kontrollwägungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebene Gewicht überschreiten
oder um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden für die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berücksichtigt. Die
auf den einzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse der
Kontrollwägungen für die Ermittlung des Faktors GU nicht korrigiert.
Seite 3
KEV 117.3
(B) BVB Tariftreue/Mindestlohn
Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW
Besondere Vertragsbedingungen zum
Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW)
1. Mindestentgelte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils
geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigen
Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlich
erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende
Leistung verbindlich vorgegeben werden;
(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der
Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für
diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten
Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen
für die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche
Änderungen des Entgelts nachzuvollziehen;
(3) für Leistungen,
– deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen,
– die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativen
Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden,
– die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,
seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Mindestentgelt
von 8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte
Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß §§ 141 Satz 1 und 143
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird
ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder
Bieters mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt;
(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seine
Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden.
2. Nachunternehmen
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen,
(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG
erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort
tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.
(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung nach den §§ 3 und 4 LTMG
oder Versicherung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland
mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,
(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.
60.600/044.0 Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW - Oktober 2014 -
3. Kontrolle
(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben
sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum
Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,
(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,
(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von
Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen,
(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichem
Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser
Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen.
4. Sanktionen
(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedingungen KEV 116.1 (B) BVB - , Nr. 4 vereinbart.
(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen den
Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch die
Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.
(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG
– kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben ausschließen,
– informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
zuständigen Behörden der Zollverwaltung.
Seite 1 von 1
KEV 179.3
AngErg Tariftreue/Mindestlohn
Verpflichtungserklärung Mindestlohn
1328
*)
in:
*)
Leistung:
*)
Bieter:
**)
Verpflichtungserklärung
für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden
Ich/Wir
**)
Name und Anschrift
bin/sind
Bieter
Mitglied der Bietergemeinschaft
Nachunternehmen
Verleihunternehmen
Ich erkläre / Wir erklären,
dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen
einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages
entsprechen, an den mein / unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;
dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der
Grundlage des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt von
mindestens 8,50 Euro (brutto) pro Stunde bezahlt wird (Mindestentgelt);
60.600/078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober 2014 -
dass ich mir / wir uns von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine
Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n)
oder von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass diese
den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung
dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
dass ich sicherstelle / dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach
den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.
Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass
mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind,
dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit
nachzuweisen,
mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und
prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,
zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unserem
Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,
bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung
den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
*) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen
**) Vom Bieter nach Bedarf auszuwählen und ankreuzen
Seite 1 von 2
KEV 179.3
AngErg Tariftreue/Mindestlohn
1328
mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom
öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/können,
der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass
ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben,
der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen
Behörden der Zollverwaltung informiert.
Diese Verpflichtungserklärung
- ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden. ¹)
- muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden.
60.600/078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober 2014 -
Datum
Unterschriften
Firmenstempel
¹) Wird die Erklärung mit dem Angebot abgegeben, gilt sie mit der Unterschrift unter dem Angebotsschreiben - wie alle anderen Teile des Angebotes als unterschrieben.
Seite 2 von 2
KEV 117
(B) ZVB
für die Ausführung von Bauleistungen
- Ausgabe Oktober 2014 -
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012).
Inhaltsübersicht
1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke (§ 1 Abs. 1 VOB/B)
12. Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)
2. Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)
13. Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)
3. Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)
14. Abrechnung (§ 14 VOB/B)
4. Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)
15. Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)
5. Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)
16. Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)
6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten
17. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)
7. Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)
18. Zahlungen (§ 16 VOB/B)
8. Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)
19. Überzahlungen (§ 16 VOB/B)
9. Umweltschutz (§ 4 Abs. 3 VOB/B)
20. Sicherheitsleistung (§ 17) VOB/B
10. Nachunternehmen (§ 4 Abs. 8 VOB/B)
21. Bürgschaften (§§ 16 und 17 VOB/B)
11. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)
22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)
1.
Gültige Fassung der Techn. Regelwerke (§ 1 Abs. 1 VOB/B)
Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten die in den Vertragsunterlagen genannten
- Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die
- Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV)
in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. das
Datum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -).
2.
Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2 VOB/B)
Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander:
- das Leistungsverzeichnis
- die Baubeschreibung
- die Zeichnungen
3.
Bedarfspositionen (§ 1 VOB/B)
60.600/044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober 2014 -
Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von
Bedarfspositionen trifft der Auftraggeber i.d.R. nach Auftragserteilung.
4.
Preisermittlungen (§ 2 VOB/B)
4.1
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber
verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben.
4.2
Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichen
Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei
der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen.
Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben.
4.3
Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen
seine Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.
Die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - sind zu
verwenden. Die Einheitspreise sind aufzugliedern und die einzelnen kalkulatorischen Ansätze sind zu erläutern.
Die Vordrucke liegen bei der ausschreibenden Stelle zur Einsicht aus und werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
4.4
Die Nummern 4.1 bis 4.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen.
5.
Einheitspreise (§ 2 Abs. 1 VOB/B)
Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht
dem Ergebnis der Multiplikation von Einheitspreis und Mengenansatz entspricht.
Seite 1 von 4
KEV 117
(B) ZVB
6.
Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten
Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.
7.
Ausführungsunterlagen (§ 3 VOB/B)
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt
gekennzeichnet sind.
8.
Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
9.
Umweltschutz (§ 4 Abs.3 VOB/B)
9.1
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen
Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
9.2
Bau- und Abbruchabfälle
9.2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
9.2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung
näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung
der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen,
sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise.
9.2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften
getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
9.2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen
Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
10.
Nachunternehmen (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8 VOB/B)
10.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig
sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben
nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
öffentlichen Auftrag handelt.
10.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und
Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt
zu geben.
10.3 Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom
Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen; die Nummern 10.1 und 10.2 bleiben
unberührt.
11.
Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung
der Prüfung und Feststellung entzogen werden.
12.
Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4 VOB/B)
Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der
Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der
Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist.
Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.
13.
Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10 VOB/B)
Der Auftraggnehmer hat
- Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und
- wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern,
Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten
dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
Seite 2 von 4
KEV 117
(B) ZVB
14.
Abrechnung (§ 14 VOB/B)
14.1 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig
sind, unmittelbar zu ersehen sein.
14.2 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die
Durchschriften der Auftragnehmer.
14.3 Bei Aufmaß und Abrechnung sind
15.
Längen und Flächen auf
zwei Stellen,
Rauminhalte und Gewichte auf
drei Stellen,
Geldbeträge auf
zwei Stellen nach dem Komma zu runden.
Preisnachlässe (§§ 14 und 16 VOB/B)
15.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der
Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren
Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.
15.2 Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden
durch den Preisnachlass nicht verringert.
16.
Rechnungen (§§ 14 und 16 VOB/B)
16.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und
Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.
16.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung
- gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.
16.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist
am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei
Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen
Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.
16.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit
gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
17.
Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)
17.1 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten:
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen,
- die Gerätekenngrößen.
17.2 Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
17.3 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.
18.
Zahlungen (§ 16 VOB/B)
18.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
18.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung
des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.
Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
19.
Überzahlungen (§ 16 VOB/B)
19.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.
19.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten.
Leistet er innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt
mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB
zu zahlen.
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
Seite 3 von 4
KEV 117
(B) ZVB
20.
Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
20.1 Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.
20.2 Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche.
21.
Bürgschaften (§ 17 VOB/B)
21.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden.
21.2 Die Bürgschaft ist von einem
- in den Europäischen Gemeinschaften oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen
zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.
21.3 Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen:
" - Der Bürge .... [Name und Anschrift des Bürgen] .... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte,
unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von .... [Betrag] .... Euro an den Auftraggeber zu zahlen.
- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 770 Abs. 1, 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."
21.4 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit
geleistet worden ist, eingebaut sind.
21.5 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen
angerechnet worden ist.
22.
Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)
Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich.
Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen
Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Seite 4 von 4
KEV 175
AngErg Bietergem
Von der Bietergemeinschaft auszufüllen!
¹)
1328
in:
Leistung:
Wir, die nachstehend aufgeführten Firmen, beabsichtigen, uns zu einer Arbeitsgemeinschaft - Arge - zusammenzuschließen.
Dazu erklären wir, dass
-
das unten bezeichnete geschäftsführende Mitglied die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber
rechtsverbindlich vertritt,
das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für jedes Mitglied Zahlungen anzunehmen
(sofern nichts anderes vereinbart wird) und
alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Geschäftsführendes Mitglied (bevollmächtigter Vertreter) ist:
Die Mitglieder der Bietergemeinschaft und ggf. der Arbeitsgemeinschaft sind:
Firmenname und Adresse:
Unterschrift des Mitgliedes:
Ich bin/
Wir
sind
präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer
nicht präqualifiziert und geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab.
ein ausländisches Unternehmen aus einem
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
(Bitte internationales KfzKennzeichen eintragen)
60.600/034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Juli 2010 -
Ich bin/
Wir
sind
nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab.
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
Ich bin/
Wir
sind
¹) siehe Bewerbungsbedingungen - KEV 112.1 (B) BB - Nr. 3
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
Seite 1 von 2
KEV 175
AngErg Bietergem
1328
Ich bin/
Wir
sind
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
Ich bin/
Wir
sind
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
Ich bin/
Wir
sind
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
60.600/034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Juli 2010 -
Ich bin/
Wir
sind
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
Ich bin/
Wir
sind
EU-Staat
Nationalität
anderer Staat
Seite 2 von 2
KEV 176.1
AngErg NU Nr. 1
Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet
Teilleistungen von Nachunternehmen
1328
Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet
**)
(Datum)
*)
in:
*)
Leistung:
*)
Bieter:
**)
Ich erkläre/Wir erklären, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist und
deshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird.
Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen
auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot
abzugeben. *) ¹)
Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den
Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung
des Bauvertrags zur Folge haben können (§ 8 VOB/B).
Teilleistung Nr. 1: **)
Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen
Nr.
Kurzbeschreibung
Nachunternehmen Name und Anschrift:
Mitglied bei Berufsgenossenschaft:
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer
Eigenerklärung beigefügt
60.600/067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar 2011 -
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
**) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen
¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen
Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **)
Seite 1 von
KEV 176.1
AngErg NU Nr. 1
1328
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Seite 2 von
KEV 176.1
AngErg NU Nr. 1
1328
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Seite 3 von
KEV 176.1
AngErg NU Nr. 1
1328
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Seite 4 von
KEV 176.2
AngErg NU Nr. 2
Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist
Teilleistungen von Nachunternehmen
1328
obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist
**)
(Datum)
*)
in:
*)
Leistung:
*)
Bieter:
**)
Ich erkläre/Wir erklären, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieb
erbracht, sondern an Nachunternehmen vergeben werden sollen. ¹)
Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen
auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot
abzugeben. *) ²)
Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den
Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung
des Bauvertrags zur Folge haben können (§ 8 VOB/B).
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
60.600/069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar 2011-
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
¹) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr. 14 - KEV 116.2 (B) WBVB -) achten
²) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen auswählen
Seite 1 von
KEV 176.2
AngErg NU Nr. 2
1328
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Seite 2 von
KEV 176.2
AngErg NU Nr. 2
1328
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Seite 3 von
KEV 176.2
AngErg NU Nr. 2
1328
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Teilleistung Nr.:
**)
Nr.
Kurzbeschreibung
Mitglieds-Nr.
im Bereich
Handwerk
Industrie
Handel
Seite 4 von
KEV 180.3
Preis 1c
Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes
1328
Aufgliederung der Angebotssumme bei
Leistungen des Ausbaugewerbes
Baumaßnahme:
in:
Leistung:
Bieter:
Name/Anschrift
1.
Einzelkosten ohne Umsatzsteuer
Verrechnungslohn
(siehe Nr. 6.8)
x
€/h
1
2
1.1
x
1.2 ¹)
x
1.3
Gesamtstunden
Lohnkosten
Stoffkosten
Sonstige
Kosten ²)
Fremdkosten ³)
Summe
Einzelkosten
h
€
€
€
€
€
3
4
5
6
7
8
Insgesamt
60.600/051.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes - September 2013 -
1.4
Gesamtbetrag =
2.
Stoffgemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn
2.1
Zuschläge auf Einzelkosten in v. H.
- ohne Lohnkosten 1-3
4
2.1.1
Stoffgemeinkosten
2.1.2
Allgemeine Geschäftskosten
2.1.3
Wagnis und Gewinn
2.1.4 Gesamtzuschläge
Stoffkosten
Sonstige
Kosten ²)
Fremdkosten ³)
v. H.
v. H.
v. H.
5
6
7
Stoffkosten
Sonstige
Kosten ²)
Fremdkosten ³)
€
€
€
€
5
6
7
8
(Summe 2.1.1 bis 2.1.3)
in v. H.
2.2
Zuschläge auf Einzelkosten in Euro
- ohne Lohnkosten 1-3
4
Stoffgemeinkosten
Wagnis und Gewinn
2.2.1
Gesamtzuschläge in Euro
(Summe 1.3 * 2.1.4)
=
2.2.2 Insgesamt
3.
Angebotssumme
ohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer
(Summe 1.4 und 2.2.2)
¹) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden
²) Einschl. Gerätekosten
³) Bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr. 6.4 - KEV 112.1/132 (B / Z) BB - bzw. Nr. 5.4 - KEV 117/137 - (B / Z) ZVB -
Seite 1 von 2
KEV 180.3
Preis 1c
1328
4.
- frei -
5.
Ermittlung des Mittellohns
Lohn
- €/h -
5.1
Gemittelter Tariflohn
=
5.2
Lohnzuschläge / -zulagen
+
5.3
+
5.4
Zuschlag für Mehrkosten, z.B. aus Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird +
5.5
Vermögensbildung (VWL)
+
5.6 Mittellohn
60.600/051.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes - September 2013 -
6.
(Summe 5.1 bis 5.5)
Zuschlag
%
Ermittlung des Kalkulations- und Verrechnungslohns
6.1
Mittellohn ML
6.2
Lohnzusatzkosten Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten
als Zuschlag auf ML
6.3
Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder usw.
als Zuschlag auf ML
6.4
Kalkulationslohn KL
(Summe 6.1 bis 6.3)
6.5
6.6
Zwischensumme
6.7
Wagnis und Gewinn
6.8 Verrechnungslohn VL
Lohn
- €/h -
(Summe von 5.6)
einschl. Baustellengemeinkosten
(in % von Summe 6.4)
(Summe 6.4 bis 6.5)
(als Zuschlag auf Zwischensumme 6.6)
(Summe 6.6 und 6.7)
Seite 2 von 2
60.600/052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar 2011 -
Baumaßnahme *):
in *):
Leistung *):
1328
*)
Bieter **):
Name/Anschrift
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge
Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge
je Mengeneinheit **)
Kurzbezeichnung der LV-Position *)
1
2
Mengeneinheit *)
Stundenansatz **)
Minuten
3
01.0005
PP-Rohr DN 110
m
01.0065
Brandschutzmanschette DN 110
St
02.0053
Pluvia Notüberlauf 25 L
St
02.0007
PE-Rohr d200
m
04.0006
Kalt-Warmwasserleitung DN 32
m
07.0073
Isolierung Regenwasserleitung
m
08.0030
Schell Urinalsteuerung
St
08.0077
Schell Wandeinbau-Duusche Linus
St
*) Von Auftraggeber ausfüllen
**) Vom Bieter ausfüllen
4
Löhne
Stoffe
Geräte
Sonstige
Kosten
Fremdleistung
€
5
€
6
€
7
€
8
€
9
Es folgt Seite
KEV 182
Preis 2
Pos. *)
Seite
1328
*)
Pos. *)
1
2
Mengeneinheit *)
Stundenansatz **)
Minuten
3
4
Löhne
Stoffe
Geräte
Sonstige
Kosten
Fremdleistung
€
5
€
6
€
7
€
8
€
9
KEV 182
Preis 2
Es folgt Seite
Seite
1328
*)
Pos. *)
1
2
Mengeneinheit *)
Stundenansatz **)
Minuten
3
4
Löhne
Stoffe
Geräte
Sonstige
Kosten
Fremdleistung
€
5
€
6
€
7
€
8
€
9
KEV 182
Preis 2
Es folgt Seite
Seite
1328
*)
Pos. *)
1
2
Mengeneinheit *)
Stundenansatz **)
Minuten
3
4
Löhne
Stoffe
Geräte
Sonstige
Kosten
Fremdleistung
€
5
€
6
€
7
€
8
€
9
KEV 182
Preis 2
Es folgt Seite
Vom Bieter ausfüllen!
KEV 189.1 (B) Kenn CertiFORM
Kennzettel für Angebotsumschlag
Umschlag bitte nicht öffnen!
Absender (Bieter)
Angebot bitte sofort an die Vergabestelle weiterleiten!
Eröffnungstermin / Einzureichen bis:
Datum: 02.02.2016
Uhrzeit: 10.45 Uhr
Ort:
Amtzell
in:
Leistung:
Vergabestelle:
Gemeinde Amtzell
Straße:
88279
Ort: Amtzell
PLZ:
1328
Zimmer:
Rathaus Sitzungsaal
Beim Eingang des Angebots von der Vergabestelle auszufüllen!
Eingang
des
Angebots:
Datum:
Uhrzeit:
Laufende Nummer
des Angebots
Datei: Terminplan_2015-08-27.PPL
Sporthalle Amtzell - Neubau_ Entwurf_Stand s. Druckdatum
September 2015
KW 36
Pos
Vorgang
1
Ingenieurleistugnen
noch keine Angabe
2
Ausschreibungstermine
noch keine Angabe
Start
11at
140at
02.11.2015
09.09.2015
Ende
KW 37
Oktober 2015
KW 38
KW 39
KW 40
KW 41
November 2015
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
Dezember 2015
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
Januar 2016
KW 50
KW 51
KW 52
KW 53
KW 1
Februar 2016
KW 2
KW 3
KW 4
16.11.2015
22.09.2015
29.09.2015
15at
2.3
Blitzschutz
15at
09.09.2015
29.09.2015
15at
Elektro
32at
30.11.2015
15.01.2016
HLS Fernwärmeleitung
15at
09.09.2015
29.09.2015
1at
30.11.2015
15.01.2016
32at
30.11.2015
15.01.2016
32at
25at
25.01.2016
26.02.2016
Gerüstarbeiten
22at
14.12.2015
15.01.2016
22at
2.10
Dachfangnetze
22at
14.12.2015
15.01.2016
22at
2.11
Dachabdichtung, Dachbelichtung
20at
11.01.2016
05.02.2016
2.12
Klempnerarbeiten
20at
11.01.2016
05.02.2016
20at
2.13
Dachentwässerung
20at
11.01.2016
05.02.2016
20at
Prallwand, Tore, Türen
30at
12.10.2015
20.11.2015
30at
15.02.2016
29.03.2016
142at
02.11.2015
KW 12
KW 13
Mai 2016
KW 14
KW 15
KW 16
KW 17
Juni 2016
KW 18
KW 19
KW 20
KW 21
KW 22
Juli 2016
KW 23
KW 24
KW 25
KW 26
August 2016
KW 27
KW 28
KW 29
KW 30
September 2016
KW 32
KW 31
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
Oktober 2016
KW 37
KW 38
KW 39
November 2016
KW 40
KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
Dezember 2016
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52
Link Info
32at
32at
32at
Aluminium-Elemente, Fenster, Türen
2.9
Sportboden
KW 11
15at
HLS
Holzbauarbeiten
2.8
Abbrucharbeiten
April 2016
KW 10
12.10.15 Vergabe Örtlicher
Rohbau
12.10.15 Vergabe
Sportgeräte
12.10.15 Vergabe
Blitzschutz
2.7
3
KW 9
140at
22.09.2015
09.09.2015
2.14
KW 8
11at
1at
15at
2.15
KW 7
29.03.2016
Örtlicher Rohbau
Submission 22.09.2015
Sportgeräte Einbauteile
2.6
März 2016
KW 6
KW 5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2.1
2.4
25at
20at
30at
30at
27.05.2016
142at
nach 4.3.1
3.1
Stromkabel ENBW verlegen
5at
11.01.2016
15.01.2016
3.2
Container versetzen
5at
16.11.2015
20.11.2015
3.3
Gasleitung ausbauen / verlegen für
Bauzeit
5at
23.11.2015
27.11.2015
3.4
Gasleitung in UG verlegen
3at
19.05.2016
23.05.2016
3.5
Fernwärmeleitung ausbauen /
verlegen für Bauzeit
5at
30.11.2015
04.12.2015
3.6
Fernwärmeleitung in UG verlegen
3at
24.05.2016
27.05.2016
3.7
Wasserleitung Rückbauen
5at
30.11.2015
04.12.2015
5at
nach 4.1.3
3.8
Datenleitungen Pufferhaus verlegen
5at
30.11.2015
04.12.2015
5at
nach 4.1.3
Container versetzen
5at
02.11.2015
06.11.2015
Teil-Rückbau der Metallaußenfassade
5at
19.05.2016
25.05.2016
Umbau Dachentwässerung Bestand
5at
23.11.2015
27.11.2015
3.12
4
Rück/Umbau Kamin Bestand
Abbruch Pflasterbelag
Örtlicher Rohbau
5at
1at
1at
30.11.2015
01.12.2015
5at
nach 4.1.1
5at
30.11.2015
1at
09.11.2015
23.06.2016
62at
09.11.2015
05.02.2016
Abbruch- Räumarbeiten
5at
09.11.2015
13.11.2015
5at
Verbau Bach, Spundwandarbeiten
5at
09.11.2015
13.11.2015
5at
4.1.3
Fundamentunterfangungen Bestand
42at
07.12.2015
05.02.2016
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Stahlbetonarbeiten
Bereich A-D/1-2
Aushub
Bodenplatte
Wände
42at
16.11.2015
15.01.2016
5at
16.11.2015
20.11.2015
5at
23.11.2015
27.11.2015
8at
30.11.2015
09.12.2015
Wärmedämmung
5at
10.12.2015
16.12.2015
Beton Aushärtung
20at
10.12.2015
Sickerleitung Baugrube
2at
17.12.2015
18.12.2015
Arbeitsraum verfüllen
3at
12.01.2016
14.01.2016
4.2.8
4.3.1
4.3.2
Baukran versetzen
1at
15.01.2016
15.01.2016
Stahlbetonarbeiten
Bereich D-G/1-2
45at
18.01.2016
18.03.2016
Aushub
Bodenplatte
5at
18.01.2016
22.01.2016
29.01.2016
09.02.2016
10.02.2016
16.02.2016
4.3.5
Beton Aushärtung
20at
10.02.2016
08.03.2016
4.3.6
2at
17.02.2016
18.02.2016
4.4
4.4.2
Leitungen verlegen, Kabel PV usw.
in Baugrube Achse 1
Stahlbetonarbeiten
Bereich A-G/2-5
Aushub
Entwässerung unter Bodenplatte
5at
09.03.2016
15.03.2016
8at
09.03.2016
18.03.2016
11.02.2016
23.06.2016
5at
11.02.2016
17.02.2016
4at
18.02.2016
Bodenplatte Abschnit 3
10at
24.02.2016
08.03.2016
Wände Abschnitt 3
10at
09.03.2016
22.03.2016
Beton Aushärtung
20at
23.03.2016
21.04.2016
4.4.6
Wärmedämmung Abschnitt 3
7at
23.03.2016
04.04.2016
4.4.7
2at
05.04.2016
06.04.2016
4.4.8
5at
22.04.2016
28.04.2016
4.4.9
Bodenplatte Teil 4
10at
29.03.2016
11.04.2016
4.4.10
Wände Teil 4
10at
12.04.2016
25.04.2016
4.4.11
Beton Aushärtung
20at
26.04.2016
25.05.2016
4.4.12
Wärmedämmung Teil 4
8at
26.04.2016
06.05.2016
2at
09.05.2016
4.4.14
5at
27.05.2016
4.4.15
Stahlbetondecke UG
15at
26.04.2016
19.05.2016
03.06.2016
23.06.2016
17at
26.04.2016
20.05.2016
Sporthalle
Tragwerk - Hülle
73at
17.05.2016
26.08.2016
4at
17.05.2016
20.05.2016
Gerüstarbeiten
Dachbinder
5at
23.05.2016
Dachfangnetze
2at
31.05.2016
01.06.2016
Dachtragschale
7at
02.06.2016
10.06.2016
5.5
Dampfsperre / Notabdichtung
Tragschale
3at
13.06.2016
15.06.2016
5.6
Außenwände Tragschale
10at
13.06.2016
24.06.2016
5.7
Außenwände Rhombusschalung
20at
5.8
Dachbelichtung Sporthalle
27.06.2016
22.07.2016
3at
13.06.2016
15.06.2016
Dachabdichtung Sporthalle
15at
16.06.2016
06.07.2016
5.10
Klempnerarbeiten Attika,
Dachentwässerung
10at
07.07.2016
20.07.2016
Fensterelemente Sporthalle
7at
27.06.2016
05.07.2016
5.12
Fensterbänke
2at
06.07.2016
07.07.2016
5.13
Sonnenschutz Sporthalle
4at
08.07.2016
13.07.2016
Gerüstabbau
Putz- und Stuckarbeiten außen
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Zwischenbau
Abdichtung, Fenster / Türen
Gerüstarbeiten innen
Dampfsperre
Unterkonstruktion Lüftungsanlagen
auf Dach
Dachabdichtung
3at
25.07.2016
27.07.2016
22at
28.07.2016
26.08.2016
35at
03.06.2016
21.07.2016
2at
03.06.2016
06.06.2016
4at
von 4.3.2 nach 4.3.4, 4.3.5
8at
von 4.3.3 nach 4.3.6
5at
von 4.3.3 nach 4.3.7
20at
von 4.3.4
2at
von 4.3.5 nach 4.3.8
5at
8at
91at
von 4.1.3 nach 4.4.2
5at
von 4.4.1 nach 4.4.3
4at
von 4.4.2 nach 4.4.4, 11.1.3
10at
von 4.4.3 nach 4.4.6, 4.4.5
10at
von 4.4.4 nach 4.4.8
20at
von 4.4.4 nach 4.4.7
7at
von 4.4.6
2at
von 4.4.5
5at
nach 4.4.10, 11.1.4
10at
von 4.4.9 nach 4.4.12, 4.4.11, 4.4.15, 4.4.18
10at
von 4.4.10 nach 4.4.14
20at
von 4.4.10 nach 4.4.13
8at
von 4.4.12
2at
von 4.4.11 nach 6.1
5at
von 4.4.10 nach 4.4.16, 3.4, 3.10, 11.2
15at
von 4.4.15 nach 4.4.17
10at
von 4.4.16 nach 6.6, 6.7, 11.3
15at
von 4.4.10 nach 5.2
17at
73at
nach 5.2
4at
von 4.4.18, 5.1 nach 5.3
5at
von 5.2 nach 5.4
2at
von 5.3 nach 5.5, 5.6, 5.8
7at
3at
von 5.4 nach 5.7, 5.11
10at
von 5.6 nach 5.14, 5.15
20at
von 5.4 nach 5.9
3at
von 5.5, 5.8 nach 5.10, 11.4, 7.5, 8.1
15at
07.06.2016
10at
von 5.6, 7.1 nach 5.12
7at
von 5.11 nach 5.13
2at
von 5.12 nach 5.14
4at
von 5.7, 5.10, 5.13 nach 12.1, 5.15
3at
von 5.7, 5.14
22at
35at
von 4.4.14 nach 6.2, 6.6, 6.7
2at
10.06.2016
von 6.1 nach 6.3, 11.8
4at
von 6.2 nach 6.4
3at
13.06.2016
15.06.2016
7at
16.06.2016
Klempnerarbeiten
9at
27.06.2016
07.07.2016
6.6
Fenster
4at
24.06.2016
29.06.2016
Außentüren
von 4.3.1 nach 4.3.3, 11.1.2
5at
von 5.9 nach 5.14
6.5
6.7
von 3.1, 4.1.2 nach 4.3.2
4at
von 5.4 nach 5.9
5.11
5.14
45at
30.05.2016
5.3
5.15
von 4.2.7 nach 4.3
1at
02.06.2016
5.4
5.9
von 4.2.4 nach 4.2.7
von 4.2.5, 4.2.6 nach 4.2.8
3at
10.05.2016
10at
15at
Stb.-Stützen Halle
5.2
von 4.2.3 nach 4.2.7
20at
2at
02.06.2016
Wände / Stützen EG ZWB
Decke EG ZWB
4.4.18
5
von 4.2.3 nach 4.2.6
5at
18.05.2016
4.4.16
4.4.17
5.1
von 4.2.2 nach 4.2.4, 4.2.5
8at
23.02.2016
4.4.3
4.4.5
von 4.2.1, 11.1.1 nach 4.2.3
5at
von 4.3.7
91at
4.4.4
4.4.13
nach 4.2.2
28.01.2016
8at
5at
4.3.7
von 3.5, 3.7, 3.8 nach 4.4.1
42at
5at
21.01.2016
Wände
Wärmedämmung
4.4.1
von 3.9
nach 4.3.1
42at
von 4.2.8
4at
4.3.3
4.3.4
4.3.8
156at
62at
11.01.2016
4.2.6
4.2.7
4.3
nach 3.5
1at
01.12.2015
156at
Baustellen Vorbereitungen
4.2
von 4.4.15
5at
5at
4.1.1
4.2.1
von 3.4
3at
4.1.2
4.1
von 4.4.15 nach 3.6
3at
von 3.3, 3.11 nach 4.1.3
3.11
3.13
5at
5at
nach 3.5
3.10
3.9
4at
18.07.2016
3at
24.06.2016
von 6.3 nach 6.5, 6.9, 11.14, 9.2, 9.9
7at
von 6.4 nach 6.10
9at
von 4.4.17, 6.1 nach 6.8, 6.11
4at
21.07.2016
von 4.4.17, 6.1, 9.6
4at
6.8
Sonnenschutz
2at
30.06.2016
01.07.2016
2at
von 6.6
6.9
Lüftungsanlage auf Dach
5at
27.06.2016
01.07.2016
5at
von 6.4 nach 6.10
6.10
6.11
7
Gerüstarbeiten
Natursteinfensterbänke
Innenausbau Sporthalle
3at
08.07.2016
12.07.2016
2at
30.06.2016
01.07.2016
127at
21.06.2016
16.12.2016
7.1
Gerüstarbeiten Sporthalle innen
4at
21.06.2016
24.06.2016
7.2
Vorsatzschale Sporthalle innen
36tt
18.07.2016
05.09.2016
7.3
Maler- und Lackierarbeiten Sporthalle
15at
06.09.2016
26.09.2016
7.4
Gerüstarbeiten Abbau
3at
27.09.2016
29.09.2016
7.5
Verglasungsarbeiten, Metallbau
Geländer Zuschauer, Achse 3
5at
07.07.2016
13.07.2016
7.6
Verglasungsarbeiten, Glas
Geländer Zuschauer, Achse 3
03.11.2016
11.11.2016
30.09.2016
07.10.2016
7.9
Prallwandarbeiten
17at
10.10.2016
02.11.2016
7.10
Sport-Einbaugeräte Boden
3at
30.09.2016
05.10.2016
7.13
8
8.1
8.2
Trennvorhang
Sport-Einbaugeräte Wand / Decke
Sportboden mit Fussbodenheizung
Sportgeräte Fertimontage
Innenausbau Zwischenbau UG
Bodenabdichtung Geräteraum
Trockenbauarbeiten
5at
5at
20at
26.09.2016
30.09.2016
14.11.2016
11.07.2016
10at
12.07.2016
16.08.2016
19.08.2016
3at
29.08.2016
31.08.2016
26tt
01.09.2016
07.10.2016
4at
8.6
Fliesen- und Plattenarbeiten Wand
8at
14.09.2016
23.09.2016
8.7
Fliesen- und Plattenarbeiten Boden
15at
10.10.2016
28.10.2016
8.8
Maler- und Lackierarbeiten
15at
14.09.2016
05.10.2016
8.9
Trockenbauarbeiten
Unterdecke Flur
5at
20.10.2016
26.10.2016
8.10
Geräteraum Boden
9at
14.11.2016
24.11.2016
9.1
9.2
Bestandsboden ausbrechen
9.3
Entwässerung Sanitär
5at
von 5.9 nach 8.2
9at
von 8.8, 11.15
3at
25.11.2016
29.11.2016
105at
20.06.2016
15.11.2016
nach 9.2, 9.4
5at
20.06.2016
24.06.2016
3at
27.06.2016
29.06.2016
3at
30.06.2016
5at
von 6.4, 9.1 nach 9.3
3at
04.07.2016
von 9.2 nach 9.6
3at
von 9.1 nach 9.6, 9.5
08.07.2016
15.07.2016
5at
15.07.2016
5at
9.7
Bodenabdichtung Sanitär
3at
18.07.2016
20.07.2016
11at
21.07.2016
Schlosserarbeiten Geländer Treppe
Estricharbeiten WD
9.11
Estricharbeiten
9.12
Estricharbeiten Trocknung
26tt
07.09.2016
13.10.2016
9.13
Fliesen- und Plattenarbeiten Wand
11at
15.09.2016
29.09.2016
9.14
Fliesen- und Plattenarbeiten Boden
19at
14.10.2016
10.11.2016
15at
04.07.2016
22.07.2016
4at
22.08.2016
25.08.2016
3at
02.09.2016
06.09.2016
9.15
Maler- und Lackierarbeiten
19at
15.09.2016
12.10.2016
9.16
Trockenbauarbeiten
Unterdecke
10at
27.10.2016
10.11.2016
3at
11.11.2016
15at
16.11.2016
06.12.2016
Haustechnik
253at
23.11.2015
23.11.2016
90tt
23.11.2015
01.04.2016
5at
28.04.2016
04.05.2016
5at
03.06.2016
09.06.2016
16tt
07.07.2016
28.07.2016
11.7
11.8
15at
15at
9at
10at
06.10.2016
13.10.2016
07.06.2016
07.07.2016
26.08.2016
01.09.2016
11.12
HLS ZWB UG Fertigmontage
9at
31.10.2016
11.11.2016
12
12.2
Lüftungsanlage auf Dach
Lüftungsanlage UG
Lüftungsanlage EG
15at
von 9.14, 9.16 nach 13
253at
3at
4at
4at
5at
5at
7at
8at
9at
5at
10at
10at
11.11.2016
27.06.2016
06.10.2016
13.10.2016
15at
von 9.15
15at
von 6.2
10at
von 8.3 nach 8.4
5at
von 9.10 nach 9.11
5at
von 8.7
9at
23.11.2016
01.07.2016
von 8.8
15at
9at
9at
von 9.14
von 6.4 nach 6.10
5at
19.10.2016
von 8.8 nach 8.9
10at
26.10.2016
10at
von 9.15 nach 9.16
17at
22.08.2016
13.09.2016
17at
Grundleitungen Dachentwässerung
17at
22.08.2016
13.09.2016
17at
von 5.14 nach 12.2
Außenanlage
17at
22.08.2016
13.09.2016
17at
von 12.1
Baureinigung
5at
19.12.2016
23.12.2016
von 7.14, 8.11, 10
erstellt mit pro-Plan 5 (5.0.1.68)
Serien Nr.: 962
13
HLS ZWB EG Fertigmontage
Außenanlage
von 9.14
3at
4at
03.11.2016
17.06.2016
22.08.2016
26.08.2016
11.14
von 9.12.1 nach 9.16, 11.7, 11.16
10at
20.07.2016
5at
5at
11.15
von 9.12.1
von 9.12 nach 9.17, 11.13, 10
19at
19at
26.10.2016
HLS ZWB UG Fussbodenheizung
HLS ZWB EG Fussbodenheizung
11.13
von 9.11 nach 9.14
18at
11at
26.09.2016
11.10
12.1
von 11.11 nach 9.12
6at
von 4.4.17
06.09.2016
11.11
11.16
von 9.8, 9.9 nach 11.11
3at
von 4.4.15
Elektro Ferigmontage ZWB UG
Elektro Ferigmontage ZWB EG
von 6.4 nach 9.10
4at
von 5.9, 7.1
15at
HLS Rohbau ZWB UG
von 9.7 nach 9.10
11at
15at
von 7.2 nach 7.4
Elektro Ferigmontage
Sporthalle
HLS Dachentwasserung ZWB
von 9.6 nach 9.8
15.11.2016
Tischlerarbeiten
11
11.9
von 9.4
von 9.3, 9.4 nach 9.7, 6.7
3at
von 9.15, 11.16 nach 10
10
11.6
10at
04.08.2016
9.9
9.10
11.5
von 8.7, 8.10 nach 13
3at
105at
27.06.2016
Elektro Rohbauinstallationen
Sporthalle
von 7.13, 8.5.2 nach 8.11
9at
11.07.2016
ZWB Decke EG
von 8.5.1 nach 8.9, 11.6, 11.15
5at
11.07.2016
11.3
von 8.5.1
von 8.5 nach 8.11, 11.12
15at
15at
5at
11.4
von 8.4 nach 8.7
13at
8at
5at
Blitzschutz-/Erdungsanlagen,
Überspannungsschutz
von 11.10 nach 8.5
3at
10at
ZWB Decke UG
von 8.2 nach 11.10
4at
Fenster / Türenöffnungen umbauen
Trockenbauarbeiten Türen
von 7.13 nach 13
von 8.1 nach 8.3
10at
Bodenplatte Sanitär neu
11.2
von 7.7, 7.10, 7.12 nach 8.10, 7.14
20at
102at
Putz- und Stuckarbeiten
11.1
von 7.4 nach 7.13
5at
9.4
9.17
nach 7.7
5at
3at
9.6
Trockenbauarbeiten
von 7.4 nach 7.7, 7.13
3at
9.5
9.8
von 7.8 nach 7.7
17at
25.07.2016
Estricharbeiten WD UG
Estricharbeiten Trocknung
Zwischenwand Achse 5
Sanitärbereich
von 7.4, 7.9, 7.10, 7.11 nach 7.13
7at
5at
07.10.2016
16.12.2016
29.11.2016
07.07.2016
Estricharbeiten
Trockenbauarbeiten Türen
5at
30.09.2016
12.12.2016
07.07.2016
3at
8.3
Innenausbau Zwischenbau EG
5at
09.12.2016
5at
102at
8.4
8.11
von 7.2 nach 7.4
von 7.3, 11.5 nach 7.7, 7.8, 7.12, 7.10
3at
von 7.4 nach 7.9
8.5
9
nach 5.11, 11.4
von 11.4.1 nach 7.3, 11.5
11at
15at
20.07.2016
7at
5at
7.11
von 6.6
127at
10at
von 7.5
14.07.2016
Bodenabdichtung Sporthalle
Geräteraumtore und
Innentüren Prallwand Sporthalle
7.12
von 6.5, 6.9, 11.14
3at
2at
4at
von 5.9 nach 7.6
5at
7.7
7.8
7.14
Lizenz für pro-bau gmbH, Amtzell
Dauer
2.2
2.5
Seite 1 von 1
Bauzeitenplan
Projektnummer:
Projektzeitrahmen von 31.08.2015 bis 31.12.2016
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 02.09.2015 09:15
Filter:
Bearbeiter:
pro-bau gmbH
Bergstr. 30
D-88279 Amtzell
Tel. 07520-95624-12
Fax 07520-95624-28
e-Mail: [email protected]
Gemeinde Amtzell Bürgermeister Clemens Moll Waldburger Str. 4 88279 Amtzell
Tel.:
Fax: E-Mail:
Inhaltsverzeichnis
03
Nr.
Sporthalle/MZH Amtzell (1328)
Sanitäre Anlagen nach DIN 18381
LV
Bezeichnung
Seite
Allgemeine Vorbemerkung zum Projekt
2
Anforderungen
3
Allgemeine Projektbeschreibung
9
01
Titel
Entwässerungsleitungen mit Zubehör
12
02
Titel
Regenentwässerung
24
03
Titel
Einläufe mit Zubehör
52
04
Titel
Kalt- und Warmwasserleitungen
57
06
Titel
Wärmedämmung
79
08
Titel
Sanitäre Einrichtungen
98
09
Titel
Demontagearbeiten und Kernbohrarbeiten
144
10
Titel
Aussparungen und Kernbohrungen
146
11
Titel
Planunterlagen und Nebenleistungen
148
12
Titel
Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten
152
Zusammenfassung der Gliederungspunkte
154
15.12.2015 - Seite 1
Tel.:
Fax: E-Mail:
Leistungsverzeichnis
03
LV
Passivhaus
Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen
Neubau als zertifiziertes Passivhaus, nach der
Definition des Passivhaus-Institutes / Darmstadt, kurz
PHI. Die Berechnung erfolgt auf Basis des
Passivhaus-Projektierungspaketes, kurz PHPP. Dieses
Nachweisverfahren bedeutet eine deutliche Erhöhung der
bisherigen Anforderungen des EnEV-Standards, hohe
Anforderungen der Qualitätssicherung der Bauleitung und
durch die ausführenden Firmen.
Wesentliche Kriterien des Passivhauses sind, unter
anderen:
- Heizwärmebedarf Qh < 15 kWh/(m2a)
- Wärmebrückenfreies und luftdichtes Bauen
- Luftdichtheit n50 < 0,60 1/h. Projektbezogene
Anforderung n50 < 0,40 1/h
Baumessungen:
Das Gebäude wird messtechnisch in Form von
Luftdichtheitsmessungen begleitet.
Des Weiteren werden Wärmebildaufnahmen der kritischen
Stellen und eine raumweise Vermessung der Luftmengen
des Lüftungssystems durchgeführt.
Zertifizierung:
Dies bedeutet eine unabhängige Prüfung der Planung und
Ausführung seitens eines externen, durch das
Passivhausinstitut akkreditierten, Prüfers. Für die
Ausführenden ist vor allem zu beachten, dass zur
Angebotsabgabe bereits zu allen angebotenen Dämmstoffen
und Produkten die Passivhaustechnik betreffend
entsprechende Datenblätter, z.B. mit dem Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit, Wärmebereitstellungsgrad
Lüftung nach PHI, Glaskennwerten oder Fensterkennwerte
mit Prüfzertifikat nach PHI oder IfT vorzulegen sind.
Passivhaus-Einschulung
15.12.2015 - Seite 2
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Vor Beginn der Bauarbeiten ist vorgesehen, die
beauftragten Firmen auf den erforderten Standard
speziell bei diesem Gebäude einzuweisen. Dies ist
erforderlich für einen besseren Bauablauf und einer
Sensibilisierung der Firmen auf die Qualitätssicherung.
Die Teilnahme ist mindestens für den zuständigen
Vorarbeiter und Bauleiter verpflichtend.
Anforderungen
HLS – Installateur:
Fachgerechtes Abdichten sämtlicher Durchbrüche durch
die thermische Hülle mit geeigneten dauerhaft
dichtenden Materialien (kein PU-Schaum oder Silikon).
•
•
•
Dachdurchdringungen, wie z.B. Strangentlüftung durch
die thermische Hülle sind raumseitig abzudichten,
hochwertig zu dämmen. Mindestvorgabe 38mm WLS 035 (z.B.
2 x 19mm Armaflex).
Warme Lüftungsleitungen außerhalb der thermischen Hülle
sind mit 120mm WLS 035 oder gleichwertig zu Dämmen
Heizungs- und Warmwasserleitungen, sowie Armaturen
innerhalb der thermischen Hülle sind gemäß EnEV zu
dämmen.
Anforderungen an die Lüftungsanlage
Wärmebereitstellungsgrad der RLT-Anlage nach
PHI-Kriterien
>= 81% nach PHI Kriterien
Elektroeffizienz <=0,52 Wh/m³ für beide Ventilatoren
Soweit kein PHI Zertifikat für das Lüftungsgerät
vorliegt, muss ein Nachweis nach den Kriterien des
Passivhausinstitutes vorgelegt werden (Siehe Nachweis
der Gleichwertigkeit).
Dichtheitsklasse Rohrmaterial
Die Verrohrung der gesamten kontrollierten Lüftung sind
druckseitig mindestens in Dichtheitsklasse C und
saugseitig in Dichtheitsklasse D auszuführen. Die
Dichtheit wird geprüft. Die Rohre sind wärmebrückenfrei
zu montieren. Hierzu sind Details auszuarbeiten und
vorzulegen.
15.12.2015 - Seite 3
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Anforderungen
Durchführungen durch die Gebäudehülle
Sämtliche Durchführungen durch die Gebäudehülle
(Lüftung, Heizung, Sanitär, Elektro) sind nach DIN
4108-7, DIN 13829 und ISO 9972 dauerhaft Luftdicht
wieder anzuschließen. Diese Anschlüsse werden durch
eine entsprechende Messung nach o.g. Normen auf der
Baustelle mittels einer Blower-Door-Messung geprüft.
Dämmungen der Lüftungsleitungen
Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Dämmungen
dauerhaft luft- und dampfdiffusionsdicht ausgeführt
werden. Des Weiteren müssen Dämmungen an Rohrleitungen
welche durch die Gebäudehülle führen bis zur
winddichten Ebene geführt werden und an dieser sowie an
der luftdichten Ebene angeschlossen werden.
Nachweis der Gleichwertigkeit
Entgegen der Norm gelten für die Beurteilung der
Gleichwertigkeit folgende Kriterien:
Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen
nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten
Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im
Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die
besonderen Eigenschaften, die in den technischen
Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten
Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine
gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der
beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen
Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt,
angegeben. Die Beurteilung der Gleichwertigkeit erfolgt
seitens des Auftraggebers. Sollten die angegebenen
Produkte vom Auftraggeber als nicht Gleichwertig
anerkannt werden, gilt das beispielhafte Fabrikat als
angeboten bzw. hält sich der Auftraggeber das Recht vor
den Bieter auszuscheiden.
15.12.2015 - Seite 4
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Anforderungen
Anlage zur Zertifizierung Lüftungsgeräte
Prüfverfahren zur energetischen und schalltechnischen
Beurteilung von Passivhaus-Lüftungsgeräten für die
Zertifizierung als „Passivhaus geeignete Komponente“
Gültigkeit und Anwendung
Für die Beurteilung, ob ein Lüftungsgerät als
„Passivhaus geeignete Komponente“ vom Passivhaus
Institut zertifiziert werden kann, sind mindestens die
nachstehend aufgeführten Messungen bei einer
unabhängigen, vom PHI anerkannten Prüfstelle in Auftrag
zu geben. Alle Messdaten und Dokumentationen des
Prüfinstituts müssen vollständig dem PHI zur Verfügung
gestellt werden. Der Hersteller ist verpflichtet, ein
Gerät aus der Serie zur Prüfung bei der unabhängigen
Prüfstelle anzuliefern. Speziell präparierte Geräte
werden für die Prüfung nicht akzeptiert und müssen auf
Kosten des Herstellers zurückgenommen werden.
Prüfverfahren
Vor Beginn der Prüfung ist Art und Typ der eingebauten
Filter zu prüfen und zu dokumentieren. Der Siphon des
Kondensatablaufs ist zu füllen und das Gerät
entsprechend den Herstellerangaben aufzustellen und in
Betrieb zu nehmen.
1. Dichtheitsprüfung
Die Dichtheitsprüfung ist vor Beginn der
thermodynamischen Prüfung entsprechend den
DIBt-Richtlinien sowohl für Unter- als auch Überdruck
durchzuführen. Die so ermittelten Leckvolumenströme
dürfen nicht größer als 3 % des mittleren
Volumenstromes des Einsatzbereiches (siehe Abschnitt 3)
des Lüftungsgerätes sein. Die Grenzen des
Einsatzbereichs werden wie im Abschnitt
‚thermodynamische Prüfung erläutert bestimmt.
2. Schalltechnische Prüfung
Alle Prüfungen werden bei 100 Pa externer Pressung und
dem oberen Volumenstrom des Einsatzbereiches (siehe
Abschnitt 3) durchgeführt. Die Messung der vom Gerät
abgestrahlten Schallleistung erfolgt gem. DIN EN ISO
3743-1 bzw. EN ISO 9614-2 (Schallintensitätsmessung).
Die Geräteaufstellung bzw. Befestigung im Prüfraum
erfolgt gem. Herstellerangaben. Zusätzlich wird die
Schallleistung in den Außen-/Fort-/Zu- und
Abluftkanälen gem. DIN EN ISO 5136 (Okt. 2003) bzw. EN
ISO 9614-2:1996 gemessen. Die Messergebnisse werden in
Terzbändern (31,5 Hz - 8000 Hz) angegeben.
3. Thermodynamische Prüfung
Die Prüfmethode der thermodynamischen Prüfung
15.12.2015 - Seite 5
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Anforderungen
orientiert sich im Wesentlichen an den Richtlinien des
DIBt mit folgenden Ausnahmen:
- Die Massenströme der Außen- und Fortluft werden durch
Einstellung am Gerät (falls es sich nicht um
automatisch geregelte Ventilatoren handelt) im Rahmen
der Messgenauigkeit abgeglichen.
- Es werden nicht nur die Volumenströme von Außen- und
Abluft, sondern auch von Fort- und Zuluft gemessen.
- Die Außenlufttemperatur ist auf ca. 4 °C
einzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass bei der
vorliegenden Luftfeuchte der Abluft mit Sicherheit noch
keine Kondensation im Wärmetauscher auftreten kann.
Bei volumenstromkonstanten Ventilatoren wird der
Balanceabgleich automatisch erreicht, allerdings in der
Praxis mit einigen Prozent Abweichung. Zulässig ist
hier eine Disbalance von maximal 10 %. Besteht die
Möglichkeit einer manuellen Nachjustierung der Balance,
so ist dies ebenfalls vor Beginn der Messung
durchzuführen.
Der Einsatzbereich des Gerätes und die Volumenströme
für die Messpunkte sind wie folgt zu bestimmen:
Die Regelbarkeit des Gerätes muss es ermöglichen,
mindestens drei Lüfterstufen einzustellen (70 %, 100%,
130 %). Die Grenzen des Einsatzbereichs, also der
höchste bzw. geringste Volumenstrom (als Bezugswert für
die Messung und für die Dichtheitsprüfung gilt der
Mittelwert aus diesen beiden Werten), bei dem das Gerät
im Normalbetrieb eingesetzt werden kann, bestimmt sich
wie folgt: Das Gerät wird auf maximaler Stufe mit einer
externen Pressung von 100 Pa x1,3²=169 Pa gefahren. Der
dabei gemessene Volumenstrom dividiert durch 1,3 ergibt
die obere Grenze. Die untere Bereichsgrenze wird
dadurch bestimmt, dass der Volumenstrom, der bei 49 Pa
externer Pressung (also 100 Pa x 0,7²) in der kleinsten
Ventilatorstufe erreicht wird, durch 0,7 dividiert
wird.
Bei Geräten mit geringem Betriebsbereich ist nur ein
Messpunkt erforderlich, bei Geräten mit großem
Betriebsbereich wird bei zwei bzw. drei
unterschiedlichen Volumenströmen gemessen. Die
Bestimmung der Messpunkte wird nachfolgend erläutert.
Ist das Verhältnis zwischen dem hohen und dem niedrigen
Wert größer als 1,6:1, so ist mehr als ein Messpunkt
erforderlich. Hierfür wird der Volumenstrombereich in
gleichgroße Teilbereiche aufgeteilt, die wiederum im
Verhältnis = 1,6:1 bleiben müssen. Innerhalb dieser
Teilbereiche wird jeweils beim mittleren
15.12.2015 - Seite 6
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Anforderungen
Volumenstromwert gemessen. Der für die Messungen
aufzuprägende Differenzdruck (externe Pressung) beträgt
generell 100 Pa. Der aufgeprägte externe Druckabfall
soll gleichmäßig (d.h. zu jeweils etwa 50 %)
auf
Saug- und Druckseite verteilt werden.
4. Frostschutzabschaltung für hydraulisches
Heizregister in der Zuluft.
Um Frostschäden an evtl. nachgeschalteten hydraulischen
Heizregistern (Passivhaus-Zuluftheizung) zu vermeiden,
muss das Gerät über eine Notabschaltung des
Zuluftventilators (mit entsprechender Fehlermeldung)
bei Unterschreitung einer Zulufttemperatur von ca. +5°C
verfügen. Die Prüfung erfolgt über Verschließen des
Abluftstutzens und Absenken der Außenlufttemperatur.
5. Überprüfung der Frostschutzschaltung für den
Wärmeübertrager.
Der Frostschutz des Gerätes muss bei regulärem Betrieb
des Gerätes (im balancierten Zustand) sichergestellt
werden. Die Vorgehensweise für die Einstellung der
Frostschutzgrenztemperatur und deren Sollwert muss in
der dem Gerät beigefügten Montageanleitung klar
beschrieben sein.
6. Leistungsmessung und Bestimmung des
Standbyverlustes.
Die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Gerätes
(inklusive Steuerung etc.) ist sowohl während der
thermodynamischen Prüfung als auch für den reinen
Standby-Betrieb des Gerätes zu bestimmen. Bei Geräten,
welche auch reinen Abluftbetrieb (Sommerlüftung)
ermöglichen, ist zusätzlich die Gesamtleistungsaufnahme
in diesem Betriebszustand zu bestimmen.
7. Wiederanfahren nach Stromausfall
Die Regelung des Gerätes muss sicherstellen, dass das
Gerät nach einem Stromausfall den regulären Betrieb
ohne Nutzereingriff wieder selbsttätig aufnimmt.
15.12.2015 - Seite 7
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Anforderungen
Prüfung der Geräte auf Passivhaustauglichkeit
Soweit kein Passivhauszertifikat vorhanden ist, wird
ein Nachweis der Gleichwertigkeit gefordert. Die
Prüfung der Gleichwertigkeit erfolgt durch die
Passivhaus-Zertifizierungsstelle. Die Beauftragung
erfolgt durch den Bieter.
Die „Anlage zur Zertifizierung von Lüftungsgeräten –
Stand Mai 2007“ beschreibt lediglich das Prüfverfahren
des Passivhausinstitutes, an welches sich die „Prüfung
auf Gleichwertigkeit“ anlehnt. Eine Zertifizierung der
Geräte ist nicht zwingend notwendig, wenn sämtliche
erforderlichen Daten für die Prüfung auf
Gleichwertigkeit vorhanden sind.
Die Berechnung des Wärmebereitstellungsgrades erfolgt
nach den Kriterien des Passivhausinstitutes und ist mit
folgenden Referenzwerten zu ermitteln:
1. 21°C Ablufttemperatur bei einer relativen Feuchtigkeit
von 40%
2. Außenlufttemperatur von 4°C bei einer relativen Feuchte
von 73%
Unterlagen für die Prüfung:
1. Vom Haustechnikplaner:
• Luftmengen
• Druckverlustberechnung
• Maximale Aufstellfläche und Höhe des Gerätes
2. Vom Anbieter:
• Angaben des verwendeten Wärmetauscher (Material, Größe,
Druckverlust bei Nennvolumenstrom) Bauartgröße des
Wärmetauschers
• Stromaufnahme bei Nennbetrieb
• Aufbau/ Größe/ Dämmung des Gerätegehäuses (WLG und
Dämmstärke)
•
15.12.2015 - Seite 8
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Die Gemeinde Amtzell baut eine neue Sporthalle.
Technische Erläuterung
sanitäre Anlage nach DIN 18381
Als Entwässerungsleitungen für Schmutzwasser
und Regenwasser sind Muffenrohre als
3-schichtiges mineralstoffverstärktes
Verbundrohr aus PP für die Fall-, Sammel-,
Objektanschluß- und Strangentlüftungsleitungen
vorgesehen.
Die Regenentwässerung wird an den bauseitigen
Dacheinläufen angeschlossen.
Das fetthaltige Schmutzwasser von der
Verteilküche wird über einen Fettabscheider
geführt, welcher vom Gewerk Rohbau eingebaut
wird.
Bei der Verlegung sind die Vorschriften der
DIN 12056, DIN 1986-100 und die
Herstellerrichtlinien sowie Schalldämmmaßnahmen
entsprechend der DIN 4109 genauestens zu
beachten. Körperschallübertragung muß
ausgeschlossen sein! Die Rohrmontage ist mit
den anderen Ausbaugewerken zu koordinieren.
Schmutzwasser Be-und Entlüftungsleitungen sowie
die innenliegenden Regenentwässerungsleitungen
sind gesondert zu dämmen.
Als Kalt- und Warmwasserleitungen werden im
Gebäude Edelstahlrohre verlegt.
Bei der Verlegung ist auf ausreichende Rohrabstände für die Isolierung der Leitungen entsprechend der Wärmeschutzverordnung zu achten.
Bei Rohrschellen und Rohrbefestigungen sind
schalldämmende Maßnahmen nach DIN 4109 zu treffen.
Vor Montagebeginn sind sämtliche Rohrführungen
mit den anderen Ausbaugewerken zu koordinieren.
Wärmedämmarbeiten
Die Wärmedämmung der Rohrleitungen ist in
folgenden Ausführungsarten vorgesehen:
Sichtbar verlegte Leitungen werden mittels
alukaschierten Mineralwollematten, Längs- und
Querstöße diffusionsdicht mit selbstklebendem
Aluband verschlossen sowie einer Umhüllung
mit Iso-Geno-Pak-Folie "SE", schwer entflammbar, isoliert.
Rohrleitungen in Zwischendecken, Wanddurch15.12.2015 - Seite 9
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
brüchen und Vormauerungen werden mit
alukaschierten Mineralwollefasermatten, Stöße
diffusionsdicht verklebt, isoliert.
Rohrleitungen in Decken- und Wanddurchbrüchen
mit Brandschutzanforderungen werden mit Conlitschalen isoliert. Die Durchbrüche sind
anschließend mit einem rauchdichten Mörtel zu
verschließen.
Über den zulassungskonformen Einbau ist eine
Bescheinigung den Revisionsunterlagen
beizufügen.
Leitungen in waagrechten Wandschlitzen und
Vormauerungen erhalten eine Wärmedämmung mit
Misselon-Robust-Vollisolierschläuchen.
Schmutzwasserleitungen sind gegen Körperschallübertragung mit Misselfix-Isolierschläuchen zu
versehen.
Muffenarmaturen werden durchisoliert. Dies ist
bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.
Bei den Isolierarbeiten ist darauf zu achten,
daß die Vorschriften der Wärmeschutzverordnung
in jedem Fall eingehalten werden.
Die Regenwasserleitungen werden mit
diffusionsdichten Weichschaumplatten
(38mm)isoliert.
Be-und Entlüftungsleitungen der
Schmutzwasserleitungen sind auf Grund des
Passivhausstandartes besonders in Abhangdecken
mittels
alukaschierten Mineralwollematten, Längs- und
Querstöße werden diffusionsdicht mit
selbstklebendem
Aluband verschlossen.
Die Aufstellung des Leistungsverzeichnisses
erfolgt, wenn nicht anders erwähnt, nach den
Hersteller-Katalogen.
Die Bauherrschaft behält sich das Recht vor,
die Auswahl und Entscheidung über die angebotenen Einrichtungsgegenstände erst nach
einer vorherigen Bemusterung zu treffen. Die
Bemusterung sowie die Ausarbeitung der entsprechenden Nachtragsangebote hat kostenlos
zu erfolgen.
Alle Waschtische, WCs, Ausgußbecken usw.
sind so zu montieren, daß sie größeren Belastungen standhalten.
Rollenpapier- und Seifenspender
Die Lieferung und Montage der Papierund Seifenspender wird vor der Fertigmontage
geklärt. Evtl. wird eine Mietlösung realisiert,
so dass diese Positionen entfallen könnten.
Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.
Warmwasserbereitung
15.12.2015 - Seite 10
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
Die Warmwasserbereitung erfolgt durch die bestehende
Anlage in der Mehrzweckhalle.
Revisionsunterlagen
Die Revisionspläne, Bedienungsanleitungen und
Wartungsanweisungen sind in der
ausgeschriebenen Form mit der Beantragung der
Abnahme der Anlage vorzulegen.
Ohne Revisionsunterlagen wird die Anlage
nicht abgenommen.
15.12.2015 - Seite 11
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Leistungsbeschreibung
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
01 Titel Entwässerungsleitungen mit Zubehör
PP-Abflußrohre
PP-Abflußrohre
für Fall-, Sammel-, Objektanschluß- und
Strangentlüftungsleitungen, einschl. Dichtungsund Befestigungsmaterial, Rohrschellen und
Rohraufhängungen mit schalldämmenden Einlagen
entsprechend DIN 4109, werden als Zulage
vergütet.
Formstücke werden übermessen und als Zulage
abgerechnet.
Rohre und Formstücke nach den Herstellervorschriften und der DIN EN 12056 und
DIN 1986-100
liefern und verlegen
MUFFENROHR
3 - schichtiges mineralstoffverstärktes
Verbundrohr mit einer radialen
Mindeststeifigkeit von 4 KN/m2, aus
halogenfreien Kunststoffen PP-C mit verstärkter
Rohrwand und angeformter Steckmuffe sowie
werkseitig eingelegtem Lippendichtring.
> Innenschichte
Aus PP-C, heißwasserbeständig bis 97°C, gute
Wärmealterungs- und Korrosionsbeständigkeit
sowie hohe chemische Beständigkeit und glatte
Rohrinnenfläche.
Farbe: blau (halogen- und cadmiumfrei)
> Mittelschichte
Aus PP-TV mineralstoffverstärktes Compound, das
die hohe Steifigkeit und Stabilität
gewährleistet.
Farbe: natur
> Außenschichte
Aus PP-C, mit hoher Schlagzähigkeit und guter
Witterungsbeständigkeit. Außendurchmesser
sind kompatibel mit herkömmlichen Hausabfluss Programmen.
FORMSTÜCK
Einschichtiges, mineralstoffverstärktes
Formstück aus halogenfreiem Kunststoff PP-C-KV
mit verstärkter Wand und werkseitig eingelegtem
Lippendichtring, heißwasserbeständig bis 95°C.
- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 12
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Fabrikat:
Typ:
Poloplast
Polo-Kal NG
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
01.0001
PP-Rohre DN 32
PP-Rohre DN 32
Durchmesser:
32 x 1.8 mm
in Handelslängen von 1000, 1500, 2000 mm
Pass-Stücke bis 500 mm Länge werden gesondert
als Zulage vergütet,
einschl. Zuschnitt
2m
01.0002
EP..........................
GP ............................
PP-Rohre DN 40
PP-Rohre DN 40
Durchmesser:
40 x 1.8 mm
einschl. Zuschnitt
5m
01.0003
EP..........................
GP ............................
PP-Rohre DN 50
PP-Rohre DN 50
Durchmesser:
50 x 2.0 mm
in Handelslängen von 1000, 1500, 2000, 3000 mm
einschl. Zuschnitt
25 m
01.0004
EP..........................
GP ............................
PP-Rohre DN 75
PP-Rohre DN 75
Durchmesser:
75 x 2.6 mm
einschl. Zuschnitt
10 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR
15.12.2015 - Seite 13
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0005
PP-Rohre DN 90
PP-Rohre DN 90
Durchmesser:
90 x 3.0 mm
einschl. Zuschnitt
12 m
01.0006
EP..........................
GP ............................
PP-Rohre DN 110
PP-Rohre DN 110
Durchmesser:
110 x 3.4 mm
einschl. Zuschnitt
70 m
01.0007
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
PP-Pass-Stücke DN 32
als Zulage,
einschl. Zuschnitt
2 St
01.0008
als Zulage,
einschl. Zuschnitt
4 St
01.0009
als Zulage,
einschl. Zuschnitt
30 St
01.0010
als Zulage,
einschl. Zuschnitt
6 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 14
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0011
als Zulage,
einschl. Zuschnitt
EP..........................
GP ............................
10 St
EP..........................
GP ............................
4 St
EP..........................
GP ............................
10 St
EP..........................
GP ............................
60 St
EP..........................
GP ............................
15 St
EP..........................
GP ............................
38 St
EP..........................
GP ............................
8 St
01.0012
als Zulage,
einschl. Zuschnitt
01.0013
PP-Bogen DN 32, 15-87,5°
PP-Bogen DN 32, 15-87,5°
als Zulage
01.0014
PP-Bogen DN 40, 15-87,5°
PP-Bogen DN 40, 15-87,5°
als Zulage
01.0015
PP-Bogen DN 50, 15-87,5°
PP-Bogen DN 50, 15-87,5°
als Zulage
01.0016
PP-Bogen DN 75, 15-87,5°
PP-Bogen DN 75, 15-87,5°
als Zulage
01.0017
PP-Bogen DN 90, 15-87,5°
PP-Bogen DN 90, 15-87,5°
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 15
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0018
PP-Bogen DN 110, 15-87,5°
PP-Bogen DN 110, 15-87,5°
als Zulage
01.0019
42 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
PP-Einfachabzweige DN 32
45°, mit gleichem Abgang
als Zulage
01.0020
45-87,5°, mit gleichem oder reduziertem Abgang
als Zulage
1 St
01.0021
EP..........................
GP ............................
als Zulage
6 St
01.0022
EP..........................
GP ............................
als Zulage
4 St
01.0023
EP..........................
GP ............................
als Zulage
8 St
01.0024
EP..........................
GP ............................
als Zulage
10 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 16
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0025
PP-Doppelabzweig DN 90
mit gleichem und reduziertem Abgang
als Zulage
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
3 St
EP..........................
GP ............................
1 St
01.0026
als Zulage
2 St
01.0027
PP-Eckdoppelabzweig DN 90
als Zulage
1 St
01.0028
als Zulage
01.0029
PP-Übergangsrohre DN 40
als Zulage
01.0030
als Zulage
01.0031
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 17
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0032
als Zulage
01.0033
6 St
EP..........................
GP ............................
8 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
als Zulage
01.0034
PP-Doppelmuffe DN 90
als Zulage
01.0035
als Zulage
01.0036
PP-Muffenstopfen DN 40
als Zulage
01.0037
als Zulage
01.0038
als Zulage
01.0039
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 18
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0040
als Zulage
01.0041
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
6 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
9 St
EP..........................
GP ............................
PP-Reinigungsrohr DN 50
als Zulage
01.0042
als Zulage
01.0043
als Zulage
01.0044
als Zulage
01.0045
PP-Siphon-Anschlussknie DN 40
mit Steckdichtung
als Zulage
01.0046
mit Steckdichtung
als Zulage
PP-Rohr-Befestigungen
PP-Rohr-Befestigungen
Befestigung der PP-Rohre (horizontal und
vertikal) mit Rohrschellen ohne Anforderungen
an den Brandschutz, einschl. Zubehör.
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 19
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Rohrbefestigung bestehend aus:
- Rohrschelle nichtbrennbar, mit einer
schalldämmenden Einlage entsprechend
DIN 4109 und Herstellervorgabe
- Gewindestab M8 / 10 / 12, Länge 01 0,5 m, entsprechend Rohrgewicht
- Metalldübel oder Metallanker
Rohrbefestigung liefern und montieren
01.0047
Rohrbefestigung PP-Rohr DN 32
Leistung sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben
3 St
01.0048
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
5 St
01.0049
23 St
01.0050
10 St
01.0051
12 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 20
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0052
43 St
01.0053
EP..........................
GP ............................
Fabrikat: Poloplast
Typ:
Plo-Flamm BSM
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Zulassungsnummer: Z-19.17-1747 und
Z-19.17-1716
Brandschutztechnisch zulässig für Deutschland. Brandschutzmanschette Polo-Flamm BSM
inkl. komplettes Montageset, geprüft nach
DIN 4102-11 für den Einbau in Wände und
Decken nach den Verarbeitungsrichtlinien
des Erzeugers. Zulässig für die Verwendung mit den Rohrprogrammen Polo-KAL NG
und Polo-KAL 3S.
Einbaumöglichkeiten:
- bündiger Einbau in die Decke
- Einbau über die Muffe
- Einbau schräg über der Muffe
- Einbau mit Nullabstand
- Einbau gemeinsam mit bis zu zwei
Kabel (da<12mm)
einschl. Kennzeichnungsschild mit ausführender Firma und Datum sowie Befestigungsmaterial
1 St
01.0054
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben
1 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 21
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0055
3 St
01.0056
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
4 St
01.0057
HDPE-Trichter DN 50 oval
HDPE-Trichter DN 50 oval
mit Ventilsieb und Geruchsverschluss,
Abgang senkrecht oder waagrecht,
als Zulage
2 St
01.0058
Anschlüsse DN 50 - DN 90 von PP-Rohr
an Grundleitung herstellen.
inkl. allen erforderlichen Zubehör
6 St
01.0059
an Grundleitung herstellen.
8 St
01.0060
Anschlüsse DN 75 - DN 90 von PP-Rohr (Dach)
an bauseits verlegte SW-Dachentlüftungen DN 100
herstellen,
1 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 22
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
01
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
01.0061
an bauseits verlegte SW-Dachentlüftungen
DN 100 bzw. DN 125 herstellen,
2 St
01.0062
EP..........................
GP ............................
Flachdachhaube für Schmutzwasserentlüftung
Flachdachhaube für Schmutzwasserentlüftung
Fabrikat: gabavent
Typ:
FDS 100/650
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
gebavent-Flachdachhaube FDS 100/650 zweiteilig,
zur Schmutzwasserentlüftung Bestehend aus:
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen und
innen pulverbeschichtet mit Regenhaube zur
Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener
PUR-Isolierung und Flansch mit
Mörteleinfüllöffnung. Rohranschlusslänge: unter
Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von
HT-Rohr und SML-Rohr. Material: außen Stahlblech
mit SpezialAluminium-Zinkbeschichtung, innen
Kunststoffrohr (HT). Qualitätsmerkmale:
korrosions- und UV-beständig. Taupunkt-Prüfung:
FIW, München Befestigung: ausschließlich vom
Dach Farbe: schwarz Standrohrlänge: 650 mm
Herstellung und Vertrieb: Bartholomäus GmbH
Bachstr. 10 89607 Emerkingen Fon 07393/95190 Fax
07393/951940 Deutschland
2 St
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 01
Entwässerungsleitungen mit Zubehör, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 23
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
02 Titel Regenentwässerung
Flachdach-Entwässerungssystem
Flachdach-Entwässerungssystem
Fabrikat:
Typ:
Geberit
PE
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
Geberit PE ist ein Entwässerungssystem für
Entwässerungsanlagen nach DIN EN 12056 in Verbindung
mit DIN 1986-100, sowie DIN EN 752.
Entwässerungsleitungen aus getemperten PE Rohren und
Formstücken mit glatten Enden, für
Entwässerungsleitungen innerhalb und außerhalb von
Gebäuden.
Geberit PE entspricht den Anforderungen der
DIN EN 12666-1 für erdverlegte Entwässerungskanäle
und-leitungen.
Verbindung durch Steckmuffe, Spiegelschweißung und/oder
Elektro- Muffenschweißung.
Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100, sowie DIN EN 752
und DIN EN 1610.
Rohrbefestigung mittels verzinkten Rohrschellen zur
Einzelbefestigung in Wand und Decke nach statischen
Erfordernissen.
Werkstoff: PE, Polyethylen, halogenfrei
Längenausdehnung: 0,17 mm/m*K
Temperaturbeständigkeit: bis 80¦C, kurzzeitig 100¦C
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar
UV Beständigkeit: Durch Zumischung von ca. 2 % Ruß
wird der Werkstoff weitgehend gegen Alterung und
Versprödung durch Sonnenbestrahlung geschützt.
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Für die Verbindung der PE Rohre und Formstücke ist
in der Materialliste der Anteil von
Elektroschweißmuffen, Thermomuffen und
Spiegelschweißverbindungen vorgesehen.
- Anteil Elektro- und/oder Thermomuffen
_____ %
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 24
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Anteil Spiegelschweißverbindungen
_____ %
Rohrschellen, Steckmuffen, Elektroschweißmuffen und
Spiegelschweißverbindungen sind separat im LV
ausgeschrieben. Verschnitt, sowie
Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, oder separat
auszuweisen.
Das Entwässerungssystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.
Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine
Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem
Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.
PE Rohre
PE Rohre
02.0001
PE Rohr d50x3 L:5m
Verwendungszwecke
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 361.000.16.0
02.0002
1m
EP..........................
GP ............................
7,5 m
EP..........................
GP ............................
PE Rohr d75x3 L:5m
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 365.000.16.0
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 25
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0003
PE Rohr d90x3,5 L:5m
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 366.000.16.0
02.0004
4,5 m
EP..........................
GP ............................
2,5 m
EP..........................
GP ............................
16,5 m
EP..........................
GP ............................
29 m
EP..........................
GP ............................
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 367.000.16.0
02.0005
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 368.000.16.0
02.0006
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.000.16.0
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 26
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0007
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 370.000.16.0
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
27 m
PE Formstücke
PE Formstücke
02.0008
Elektroschweissmuffe d50
Verwendungszwecke
- Zum zugfesten und unlösbaren
Verbinden von Rohren und Formstücken
Eigenschaften
- Mit Geberit Elektroschweißgeräten ESG
40/160, ESG 40/200 und ESG 3
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 361.771.16.1
02.0009
PE Reduktion exzentrisch
kurz d56/50
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 363.561.16.1
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 27
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0010
Verwendungszwecke
Eigenschaften
40/160, ESG 40/200 und ESG 3
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 363.771.16.1
3 St
02.0011
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
PE Bogen 45Gr d75
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Beidseitig mit Elektroschweißmuffe
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 365.045.16.1
3 St
02.0012
PE Bogen 88,5Gr mit langem Schenkel
d75
Verwendungszwecke
Eigenschaften
schweißbar
- Radius weit
- Schenkel lang
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 365.051.16.1
4 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 28
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0013
kurz d75/50
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 365.561.16.1
02.0014
2 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
kurz d75/56
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 365.566.16.1
02.0015
Verwendungszwecke
Eigenschaften
40/160, ESG 40/200 und ESG 3
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 365.771.16.1
8 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 29
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0016
PE Bogen 90Gr mit langem Schenkel
d90
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Radius weit
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 366.055.16.1
EP..........................
GP ............................
11 St
EP..........................
GP ............................
4 St
EP..........................
GP ............................
3 St
02.0017
Verwendungszwecke
Eigenschaften
40/160, ESG 40/200 und ESG 3
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 366.771.16.1
02.0018
kurz d110/90
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 367.581.16.1
02.0019
Verwendungszwecke
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 30
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Eigenschaften
40/160, ESG 40/200 und ESG 3
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 367.771.16.1
EP..........................
GP ............................
6 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
5 St
02.0020
PE Bogen 45Gr d125
Verwendungszwecke
Eigenschaften
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 368.045.16.1
02.0021
PE Abzweig 45Gr d125/110
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 368.135.16.1
02.0022
kurz d125/75
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 368.576.16.1
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 31
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0023
Verwendungszwecke
Eigenschaften
40/160, ESG 40/200 und ESG 3
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 368.771.16.1
EP..........................
GP ............................
4 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
7 St
02.0024
PE Bogen 45Gr d160
Verwendungszwecke
Eigenschaften
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.045.16.1
02.0025
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.125.16.1
02.0026
PE Reinigungsstück 90Gr
mit runder Serviceöffnung d160
Verwendungszwecke
Eigenschaften
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 32
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- UV-bestõndig
Lieferumfang
- Dichtung aus EPDM
- Verschlusskappe aus PP
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.451.16.1
02.0027
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
kurz d160/125
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.588.16.1
02.0028
PE Langmuffe mit Doppelbund d160
Verwendungszwecke
- Für horizontale und vertikale Montage
Eigenschaften
- Doppelbund zur Aufnahme der
Rohrschelle
- Mit Dichtung aus EPDM
Lieferumfang
- 1 Schutzdeckel
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.700.16.1
1 St
02.0029
Verwendungszwecke
Eigenschaften
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 33
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
40/160, ESG 40/200 und ESG 3
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 369.771.16.1
02.0030
10 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
kurz d90/75
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 366.576.16.1
02.0031
PE Bogen 90Gr mit langem Schenkel
d110
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Radius weit
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 367.055.16.1
02.0032
kurz d125/110
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 368.586.16.1
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 34
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0033
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.130.16.1
02.0034
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.139.16.1
02.0035
kurz d160/110
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 369.586.16.1
02.0036
PE Segmentbogen 45Gr d200
Verwendungszwecke
Eigenschaften
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 370.045.16.1
5 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 35
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0037
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 370.125.16.1
02.0038
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 370.135.16.1
02.0039
lang d200/160
Verwendungszwecke
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 370.594.16.5
02.0040
PE Thermomuffe d200
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Mit integrierter Thermosicherung
- Mit Geberit Startschalter ESG-T2
schweißbar
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 36
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
3 schweißbar
- Wärmegedämmt
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 370.775.16.1
7 St
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
PE Befestigung
PE Befestigung
02.0041
Grundplatte eckig 2-Loch
mit Gewindemuffe G1/2
Verwendungszwecke
- Für Fixpunkt- und Gleitbefestigungen
Eigenschaften
- Innengewinde
- Verzinkt
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 362.826.26.1
3 St
02.0042
Gewindestange M10
Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Geberit Pluvia
Tragschienen an Grundplatten
- Zum Befestigen von Geberit
Rohrschellen an Grundplatten
- Für Gleitbefestigungen
Eigenschaften
- Verzinkt
Lieferumfang
- Schutzummantelung
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 362.836.00.1
9 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 37
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0043
mit Gewindemuffe M10 / G1/2
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Außengewinde
- Innengewinde
- Verzinkt
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 362.851.26.1
9 St
02.0044
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Elektroschweißband
für Fixpunkt PE-HD d75
Verwendungszwecke
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in
Verbindung mit Rohrschellen
Eigenschaften
- Einteilig
- Mit Geberit Elektroschweißgeräten
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 365.776.16.1
7 St
02.0045
Rohrschelle mit Gewindemuffe G1/2
verstellbar d160/168
Verwendungszwecke
- Zum Befestigen mit Gewinderohren
- Zum Befestigen von Leitungen an
Decken und an Wänden
Kombination mit Elektroschweißbändern
Eigenschaften
- Verzinkt
- Innengewinde
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 369.841.00.2
1 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 38
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0046
Rohrschelle mit Gewindemuffe M10
verstellbar d160/168
Verwendungszwecke
- Zum Befestigen mit Gewindestangen
- Zur Gleitbefestigung von Rohren in
Verbindung mit Einlegebändern
Eigenschaften
- Verzinkt
- Innengewinde
- Verstellbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 369.843.00.2
1 St
02.0047
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
mit Gewindemuffe G1
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Innengewinde
- Verzinkt
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 362.828.26.1
1 St
02.0048
Rohrschelle mit Gewindemuffe G1/2
verstellbar d90/98
Verwendungszwecke
Kombination mit Elektroschweißbändern
Eigenschaften
- Verzinkt
- Innengewinde
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 366.841.00.2
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 39
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
2 St
02.0049
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Rohrschelle mit Gewindemuffe G1 d200
Verwendungszwecke
- Zur Gleitbefestigung von Rohren in
Verbindung mit Einlegebändern
Eigenschaften
- Verzinkt
- Innengewinde
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 370.840.00.1
1 St
Dachentwässerungssystem Geberit Pluvia
Dachentwässerungssystem Geberit Pluvia
Dachentwässerungssystem
Geberit Pluvia ist ein Dachentwässerungssystem
mit
planmäßig vollgefüllt betriebenen
Regenwasserleitungen.
Hydraulischer Abgleich mit den Geberit Pluvia
Dachwassereinläufen und dem Geberit PE
Leitungssystem.
Planung und Berechnung nach DIN 1986-100.
Notüberlaufsystem
Notüberlaufsystem mit planmäßig vollgefüllt
betriebenen Regenwasserleitungen. Hydraulischer
Abgleich mit den Geberit Pluvia
Dachwassereinläufen
und dem Geberit PE Leitungssystem.
Planung und Berechnung nach DIN 1986-100.
Bei schalltechnischen Anforderungen kann der am
Dachwassereinlauf entstehende Luftschall durch
ein
zusätzliches Bauteil bei den 14 L
Dachwassereinläufen
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 40
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
innerhalb von Gebäuden reduziert werden.
Wärmegedämmtes
Massivdach: Reduktion Luftaschallpegel um 5-8 dB
(A).
In Verbindung mit Geberit Schalldämmmatte Isol
um 15-18
dB(A). Die Reduktion des Schallwertes ist
abhängig von
der Ablaufleistung.
Unter den nachfolgenden Bedingungen kann die
Schallreduktion nicht eingesetzt werden.
- Anschlussleitungen < d 56 mm
- bei Geberit Pluvia Anschlussrohr flexibel
- Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit waagr.
Abgang
- Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit
Brandschutzanf.
Geberit Pluvia Befestigungssystem
Geberit Pluvia Befestigungssystem für die
Montage
von frei verlegten, horizontalen
Regenwasserleitungen.
Längenänderungen des Geberit PE Leitungssystems
werden auf die Geberit Pluvia Tragschiene
übertragen.
Einzelbefestigung in Wand und Decke nach
statischen Erfordernissen.
Das aufgeführte Befestigungsmaterial enthält
Rohrschellen für die Fixpunkte sowie
Gleitschellen.
Notwendige Befestigungen an Trägern,
in der Betondecke, sowie an der Dachkonstruktion
sind bauseits zu erstellen.
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Geberit Entwässerungssystem
Geberit PE ist ein Entwässerungssystem für
Entwässerungsanlagen nach DIN EN 12056 in
Verbindung
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 41
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
mit DIN 1986-100.
Entwässerungsleitungen aus getemperten Geberit
PE
Rohrenund Formstücken mit glatten Enden, für
Entwässerungsleitungen innerhalb und außerhalb
von
Gebäuden.
Verbindung durch Spiegelschweißung und/oder
ElektroMuffenschweißung.
Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter
Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
Rohrbefestigung mittels verzinkten Rohrschellen
zur
Einzelbefestigung in Wand und Decke nach
statischen
Erfordernissen.
Werkstoff: PE, Polyethylen, halogenfrei
Längenausdehnung: 0,17 mm/m*K
Temperaturbeständigkeit: bis 80¦C, kurzzeitig
100¦C
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar
UV Beständigkeit: Durch Zumischung von ca. 2 %
Ruß
wird der Werkstoff weitgehend gegen Alterung und
Versprödung durch Sonnenbestrahlung geschützt.
Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Für die Verbindung der PE Rohre und Formstücke
ist
in der Materialliste der Anteil von
Elektroschweißmuffen, Thermomuffen und
Spiegelschweißverbindungen vorgesehen.
- Anteil Elektro- und/oder Thermomuffen
....... %
- Anteil Spiegelschweißverbindungen
...... %
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 42
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Rohrschellen, Steckmuffen, Elektroschweißmuffen
und
Spiegelschweißverbindungen sind separat im LV
ausgeschrieben. Verschnitt, sowie
Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, oder separat
auszuweisen.
Das Entwässerungssystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu
trennen.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.
Dacheinlauf
Dacheinlauf
02.0050
Pluvia Dachwassereinl.gedämmte Dächer
Flansch für Dachabdichtungsfolien 14L
Lieferumfang
- Laubfang mit Funktionsscheibe
- Befestigungsscheibe
- 1 Grundkörper mit Anschlussblech aus
CrNi-Stahl 1.4301
- 1 Grundkörper
- 2 Schwitzwasserdämmungen
- Flanschdichtung aus EPDM
- Losflansch
- Befestigungsflansch mit
Sicherungsmuttern
- 1 Bauschutzdeckel
- Befestigungsmaterial
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 359.005.00.1
3 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 43
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0051
Pluvia Dachwassereinlauf mit Flansch
für Kunststoff-Folien 25L
Lieferumfang
- Laubfang mit Funktionsscheibe
- 1 Grundkörper mit Anschlussblech aus
CrNi-Stahl 1.4301
- Flanschdichtung aus EPDM
- Befestigungsflansch mit
Sicherungsmuttern
- 1 Bauschutzdeckel
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 359.012.00.1
6 St
EP..........................
GP ............................
6 St
EP..........................
GP ............................
5 St
EP..........................
GP ............................
Dacheinlaufzubehör
Dacheinlaufzubehör
02.0052
Pluvia Dampfsperrenanschluss
d90 25L/s
Lieferumfang
- 1 Bauschutzdeckel
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 359.027.00.1
02.0053
Pluvia Notüberlauf 25L
Lieferumfang
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 358.008.00.1
Pluvia Befestigungssystem
Pluvia Befestigungssystem
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 44
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0054
Pluvia Aufhängeelement 4Kt-Profil
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 362.862.26.1
02.0055
42 St
EP..........................
GP ............................
72,9 m
EP..........................
GP ............................
9 St
EP..........................
GP ............................
158 St
EP..........................
GP ............................
13 St
EP..........................
GP ............................
Pluvia Tragschiene 4Kt-Profil L:5m
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 362.863.26.1
02.0056
Pluvia Verbindungselement 4Kt-Profil
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 362.864.26.1
02.0057
Pluvia Befestigungskeil
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 362.865.26.1
02.0058
Pluvia Rohrschelle verstellbar
d75/83
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 365.861.00.1
02.0059
Elektroschweißband
Verwendungszwecke
Eigenschaften
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 45
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Einteilig
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 366.776.16.1
02.0060
2 St
EP..........................
GP ............................
3 St
EP..........................
GP ............................
11 St
EP..........................
GP ............................
21 St
EP..........................
GP ............................
d90/98
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 366.861.00.1
02.0061
Elektroschweißband
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Einteilig
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 368.776.16.1
02.0062
d125/133
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 368.861.00.1
02.0063
Elektroschweißband
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Einteilig
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 46
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 369.776.16.1
02.0064
15 St
EP..........................
GP ............................
27 St
EP..........................
GP ............................
d160/168
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 369.861.00.1
02.0065
Aufhängung für Betondecken M10 (handelsüblich)
Aufhängung für Betondecken M10 (handelsüblich)
inkl. Bestigungsmaterial
EP..........................
GP ............................
8 St
EP..........................
GP ............................
16 St
EP..........................
GP ............................
42 St
02.0066
Elektroschweißband
Verwendungszwecke
Eigenschaften
- Einteilig
schweißbar
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 370.776.16.1
02.0067
mit Sicherungsbügel d200/208
Lieferumfang
- Sicherungsbügel
Fabrikat: Geberit
Typ: Pluvia
Artikel-Nr.: 370.861.26.1
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 47
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Vorbeschrieb Geberit Rohrschott90 Plus
Geberit Rohrschott90 Plus
Geberit Rohrschott90 Plus für Abwasserleitungen
- Geberit Silent-db20 von d 56 - d 160
- Geberit Silent-PP von d 32 - d 160
- Geberit PE von d 32 - d 200
Aufklappbares Rohrschott für Wand- und
Deckendurchführung in den Abmessung DN 30 bis
DN 200 der Feuerwiderstandsklasse R 30 - R 90 nach
DIN 4102 Teil 11.
Zum Einbau in Massivdecken und -wände / Leichte
Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F 30 - F 90.
Das Rohrschott kann direkt an der Wand bzw.
unterhalb der Decke
- aufgesetzt
- teilweise eingelassen
- ganz eingelassen
von 45¦ bis 90¦ eingesetzt werden.
Für die Montage an leichte Trockenbauwände werden
zusätzlich durchgehende Gewindestangen M6 bauseits
benötigt.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1927
Eigenschaften:
- Absolut wartungsfrei
- für nachträglichen Einbau geeignet
- Zulassung über Steckmuffe bei Silent-PP
(eine Dimension größer)
Einsatzbereiche:
- Decken 10 bis 15 cm
- Massivwände 10 cm
- Leichtbauwände 10 cm
Nullabstand zu nachfolgenden Zulassungen:
- Geberit Rohrschott90 Plus AbZ Z-19.17-1927
- Rohrabschottung Geberit Mepla AbP P-MPA-E-00-063
- Rohrabschottung Geberit Mapress R800
AbP P-BWU03-I 17.6.5
- Rohrabschottung Rockwool mit Conlit 150 U
AbP P-3725/4130-MPA BS
Weitere Einsatzbereiche und detailierte Anwendungen
gemäß der Zulassungsnummer Z-19.17-1927. Jede
Rohrabschottung muss mit einem Kennzeichnungsschild
dauerhaft gekennzeichnet werden.
Lieferumfang
Kennzeichnungsschild, Körperschalldämmung,
Befestigungsmaterial.
Fabrikat:
Geberit
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 48
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Typ:
Rohrschott90 Plus
Zubehör
Zubehör
02.0068
Rohrschott90 Plus für
Rohrdurchführung 0Grû90Gr DIN d32-56
Verwendungszwecke
- Zum Schutz vor Rauch- und
Feuerausbreitung
- Zum Einbau in Decken und Wänden mit
Feuerwiderstand F 30 bis F 90,
teilweise oder ganz eingemörtelt
- Zum schrägen Einbau in Decken und
Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30
bis F 90, teilweise oder ganz
eingemörtelt
Eigenschaften
- Feuerwiderstandklasse R 30, R 60 und
R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-1927
Lieferumfang
- Betonschrauben
- Körperschalldämmung
- Klebestreifen
- Hinweisschild
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 348.200.00.1
2 St
02.0069
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchführung 0Grû90Gr DIN d63/75
Verwendungszwecke
Feuerausbreitung
eingemörtelt
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 49
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Eigenschaften
R 90 nach DIN 4102-11
Nr. Z-19.17-1927
Lieferumfang
- Betonschrauben
- Klebestreifen
- Hinweisschild
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 348.201.00.1
2 St
02.0070
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchführung 0Grû90Gr DIN d90
Verwendungszwecke
Feuerausbreitung
eingemörtelt
Eigenschaften
R 90 nach DIN 4102-11
Nr. Z-19.17-1927
Lieferumfang
- Betonschrauben
- Klebestreifen
- Hinweisschild
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 348.202.00.1
3 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 50
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
02
Titel
Regenentwässerung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
02.0071
Rohrdurchführung 0Grû90Gr DIN d110
Verwendungszwecke
Feuerausbreitung
eingemörtelt
Eigenschaften
R 90 nach DIN 4102-11
Nr. Z-19.17-1927
Lieferumfang
- Betonschrauben
- Klebestreifen
- Hinweisschild
Fabrikat: Geberit
Typ:
Artikel-Nr.: 348.203.00.1
2 St
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 02
Regenentwässerung, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 51
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
03
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
03 Titel Einläufe mit Zubehör
Bodenabläufe mit Zubehör
Bodenabläufe mit Zubehör
03.0001
Ablaufgehäuse DN 70
Ablaufgehäuse DN 70
Fabrikat:
Typ:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Art.-Nr.:
Dallmer oder glw.
61HT
.................
.................
611055
nach EN 1253, senkrecht, für den Anschluß
an Kunststoffrohre, mit Glockengeruchverschluß, Bauschutzdeckel
Material:
Polypropylen, hochschlagfest
Ablaufleistung: 1,97 l/s
4 St
03.0002
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Mehrpreis für vorab aufgeführtes
Mehrpreis für vorab aufgeführtes
Ablaufgehäuse in Dall Bitt Ausführung
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette
4 St
03.0003
Aufsatzverlängerung
Aufsatzverlängerung
Fabrikat:
Typ:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Art.-Nr.:
Dallmer oder glw.
S15
.................
.................
591005
passend zu den Aufsätzen S15 155 mm lang,
absägbar mit angeformter Rückstaudichtung,
Material:
Polypropylen, hochschlagfest
1 St
03.0004
EP..........................
GP ............................
Aufstockelement
Aufstockelement
Fabrikat:
Dallmer oder glw.
Typ:
Tristo Drain S15
Ang. Fabr.: .................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 52
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
03
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Ang. Typ:
Art.-Nr.:
.................
563200
passend zu den Ablaufgehäusen 54/55,
57/58, 61 und 61/1
mit Vlies-kaschierten Flansch und Verlängerung
aus ABS, seitenverstellbare Rahmenaufnahme,
Tristomatte, Rückstaudichtung, Distanzring, Bauschutzdeckel
4 St
03.0005
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Rückstaudichtung
Rückstaudichtung
Fabrikat:
Typ:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Art.-Nr.:
Dallmer oder glw.
S15
.................
.................
590022
zur Rückstaudichtung zwischen Aufsatz
und Ablaufgehäuse
4 St
03.0006
Aufsatz verschraubt
Aufsatz verschraubt
Fabrikat:
Typ:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Art.-Nr.:
Dallmer oder glw.
VSR 15/1,5
.................
.................
500397
für CeraDrain S15 / KerdiDrain S15
passend,
stufenlos bis zu 40 mm höhenverstellbar
und bis zu ± 13 mm seitenverstellbar,
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen:
Edelstahl 1.4301, 150x150mm
Rost:
Edelstahl 1.4301, mit Schrauben
Klasse R11/K3,
im Barfußbereich Klasse B
4 St
EP..........................
GP ............................
Duschrinnen mit Zubehör
Duschrinnen mit Zubehör
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 53
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
03
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
03.0007
Kastenrinne 125 x 2515 mm mit Wandaufkantung
Fabrikat:
Typ:
ACO
Variant-CR 125 Typ NK
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
ACO Kastenrinne Variant-CR 125 Typ NK mit
Wandaufkantung
Entwässerungsrinne aus Edelstahl 1.4301
Rinnenkörper 125 x 2515 mm, mit senkrechtem
Ablaufstutzen (D = 125 mm) mittig
Rinnenkörper gebeizt
Höhenverstellbarkeit von 90 - 135 mm
Rinnenanschlussprofil zum Anschluss aller
handelsüblichen Verbundabdichtungen
Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle
mit Kombi-Ring, mit Siebrost als Schmutzfänger
mit Einbau- und Bedienungsanleitung
ohne Rostabdeckung
Hinweis:
Bei Verwendung der Rinnen mit Wandaufkantung ist
der Ablauf mit
Preßdichtungsflansch (Pos. 30 + 70) unbedingt
vor Aufstellung der Zwischenwände
einzubauen!
3 St
03.0008
EP..........................
GP ............................
Bodenablauf DN 70
Bodenablauf DN 70
Fabrikat:
Typ:
ACO
Variant-CR 142
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
ACO Bodenablauf Variant-CR 142, DN 70
mit Ablaufstutzen DN 100
aus Edelstahl Wkst. 1.4301
Stutzenneigung 90°
geprüft nach DIN EN 1253
mit Geruchverschluss aus Edelstahl,
mit Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel,
Abflussleistung 1,5 l/s
Gewicht 4,3 kg
3 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 54
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
03
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
03.0009
Rollrost aus Kunststoff 110x1247mm
Rollrost aus Kunststoff
Fabrikat:
Typ:
ACO
Variant-CR 125
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
für ACO Kastenrinne Variant-CR 125 bzw. 150
Werkstoff PVC
mit Rutschhemmungsklasse C
Abmessungen 110 x 1247 mm
6 St
03.0010
EP..........................
GP ............................
Fabrikat:
Typ:
ACO
Variant-CR 125 Typ NK
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
ACO Kastenrinne Variant-CR 125 Typ NK mit
Wandaufkantung
Entwässerungsrinne aus Edelstahl 1.4301
Rinnenkörper 125 x 1515 mm, mit senkrechtem
Ablaufstutzen (D = 125 mm) mittig
Rinnenkörper gebeizt
Höhenverstellbarkeit von 90 - 135 mm
Rinnenanschlussprofil zum Anschluss aller
handelsüblichen Verbundabdichtungen
Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle
mit Kombi-Ring, mit Siebrost als Schmutzfänger
mit Einbau- und Bedienungsanleitung
ohne Rostabdeckung
Hinweis:
Bei Verwendung der Rinnen mit Wandaufkantung ist
der Ablauf mit
Preßdichtungsflansch (Pos. 30 + 70) unbedingt
vor Aufstellung der Zwischenwände
einzubauen!
1 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 55
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
03
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
03.0011
Bodenablauf DN 70
Bodenablauf DN 70
Fabrikat:
Typ:
ACO
Variant-CR 142
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
ACO Bodenablauf Variant-CR 142, DN 70
mit Ablaufstutzen DN 100
aus Edelstahl Wkst. 1.4301
Stutzenneigung 90°
geprüft nach DIN EN 1253
mit Geruchverschluss aus Edelstahl,
mit Pressdichtungsflansch, mit
Bauzeitschutzdeckel,
Abflussleistung 1,5 l/s
Gewicht 4,3 kg
1 St
03.0012
EP..........................
GP ............................
Rollrost aus Kunststoff 110x1497mm
Fabrikat:
Typ:
ACO
Variant-CR 125
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...........................'
für ACO Kastenrinne Variant-CR 125 bzw. 150
Werkstoff PVC
mit Rutschhemmungsklasse C
Abmessungen 110 x 1497 mm
1 St
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 03
Einläufe mit Zubehör, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 56
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
04 Titel Kalt- und Warmwasserleitungen
Kalt- und Warmwasserleitungen aus Edelstahl
Kalt- und Warmwasserleitungen aus Edelstahl
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser in
Trinkwasserinstallationen vorrangig nach DIN
1988, aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, mit
handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar,
Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: 24,1
Verbindung mit Press-Fittings aus Edelstahl,
mit SC-Contur und DVGW zertifizierter
Prüfsicherheit bei unverpresstem Fitting über
den gesamten Prüfbereich von 110 mbar bis 3 bar
trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass,
EPDM-Dichtelement, unlösbar, Rohr und Fitting
im Systemverbund inklusive Systemzulassung,
DVGW-Reg.-Nr DW 8501BS0376
Rohrleitungen liefern und komplett montieren,
einschl. Dichtungsmaterial aller Art.
Rohrbefestigungen, Festpunkte, Rohrschlitten
mit Schellen, Führungs- und Tragkonstruktionen
werden in Form von "kg Formstahl verzinkt"
gesondert vergütet.
Montagehöhe bis 4.00 m über Fussboden
04.0001
Kalt- und Warmwasserleitungen DN 12
Nennweite/Außendurchmesser: DN 12/15,0 x 1,0 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben
144 m
04.0002
EP..........................
GP ............................
Nennweite/Außendurchm.: DN 15/18 x 1,0 mm
beschrieben
95 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 57
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0003
beschrieben
114 m
04.0004
EP..........................
GP ............................
beschrieben
62 m
04.0005
EP..........................
GP ............................
beschrieben
61 m
04.0006
EP..........................
GP ............................
beschrieben
1m
EP..........................
GP ............................
Hinweis:
Hinweis:
Muffen werden nur vergütet zur Verbindung von
Rohrleitungsleitungen mit mindestens 4 m Länge.
04.0007
Edelstahl-Pressfittings-Muffe DN 12
Nennweite/Außendurchm.: DN 12 / 15 mm
als Zulage
36 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 58
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0008
beschrieben
24 St
04.0009
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
beschrieben
29 St
04.0010
beschrieben
16 St
04.0011
beschrieben
15 St
04.0012
beschrieben
1 St
04.0013
Edelstahl-Pressfittings-Bogen DN 12
Bogen 45° - 90°, Passbogen 15° - 90°,
Sprungbogen,
als Zulage
125 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 59
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0014
beschrieben
62 St
04.0015
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
beschrieben
98 St
04.0016
beschrieben
36 St
04.0017
beschrieben
40 St
04.0018
beschrieben
1 St
04.0019
Edelstahl-Pressfittings-T-Stück DN 12
T-Stück mit gleichgängigem, reduziertem
Abgang und Innengewinde Abgang
als Zulage
26 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 60
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0020
beschrieben
28 St
04.0021
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
beschrieben
20 St
04.0022
beschrieben
15 St
04.0023
beschrieben
10 St
04.0024
beschrieben
1 St
04.0025
Edelstahl-Pressfittings-Reduzierstück DN 15
Reduzierstück mit sämtlichen Reduzierungen
als Zulage
20 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 61
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0026
beschrieben
16 St
04.0027
EP..........................
GP ............................
beschrieben
20 St
04.0028
EP..........................
GP ............................
beschrieben
14 St
04.0029
EP..........................
GP ............................
beschrieben
1 St
04.0030
EP..........................
GP ............................
Edelstahl-Pressfittings-Übergangsstück DN 12
Nennweite/Außendurchm.: DN 12 / 15 mm - 1/2"
bzw. 3/4"
Übergangsstück mit Außengewinde und Übergangsmuffe mit Innengewinde,
als Zulage
14 St
04.0031
EP..........................
GP ............................
Nennweite/Außendurchm.: DN 15/18 mm - 1/2"
bzw. 3/4"
beschrieben
72 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 62
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0032
bzw. 3/4" bzw. 1"
beschrieben
18 St
04.0033
EP..........................
GP ............................
bzw. 1" bzw. 1 1/4"
beschrieben
8 St
04.0034
EP..........................
GP ............................
Nennweite/Außendurchm.: DN 32/35 mm - 1"
bzw. 1 1/4" bzw. 1 1/2"
beschrieben
6 St
04.0035
EP..........................
GP ............................
Nennweite/Außendurchm.: DN 40/42 mm - 1 1/4"
bzw. 1 1/2"
beschrieben
1 St
04.0036
EP..........................
GP ............................
Edelstahl-Pressfittings-Übergangswinkel 90°
Edelstahl-Pressfittings-Übergangswinkel 90°
DN 32
Nennweite/Außendurchm.: DN 32 / 35 mm - 1 1/4"
beschrieben
1 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 63
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0037
Edelstahl-Pressfittings-Deckenwinkel 90° DN 12
mit Innengewinde und Zwei-Flügel-Flanschen
als Zulage
20 St
04.0038
EP..........................
GP ............................
beschrieben
8 St
04.0039
EP..........................
GP ............................
beschrieben
4 St
04.0040
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Montagehalterung Deckenwinkel
Montagehalterung Deckenwinkel
zur Befestigung von Deckenwinkeln mit
variablen Maßabständen
7 St
04.0041
Profilstahlkonstruktionen
Profilstahlkonstruktionen
in verzinkter Ausführung
für Festpunkte, Stütz-, Hänge-, Tragund Sonderbefestigungen, einschl. Befestigungsmaterial.
Abrechnung mit den Einheitsgewichten
der zutreffenden DIN-Normen.
180 kg
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 64
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0042
Verzinkte Installationsschienen
für Rohrbefestigungen, einschl.
zugelassene Metalldübel zum Befestigen an
Betondecken. Der statische Nachweis der
verwendeten Schienen ist für die diversen Rohraufhängungen zu erbringen.
Schienenprofil 41/21,2,5 mm
04.0043
20 m
EP..........................
GP ............................
20 m
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch
Schienenprofil 41/41,2,5 mm
04.0044
Verzinkte Auslegerkonsole
Baulänge:
260 mm
Wandplatte: 132 x 60 x 6 mm
mit Abdeckkappe, einschl. Befestigungsmaterial
4 St
04.0045
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Typ:
41/41-2,5-320
Baulänge:
320 mm
4 St
EP..........................
GP ............................
Sanitärrohr-Befestigungen
Sanitärrohr-Befestigungen
Befestigung der Sanitärrohre (horizontal
und vertikal) mit Rohrschellen einschl.
Zubehör.
Nachstehend aufgeführte Vorgaben sind
vor Ausführung der Montage nachzuweisen.
- Rohrschelle nichtbrennbar, mit einer
schalldämmenden Einlage entprechend
DIN 4109
- Gewindestab M8 / 10 / 12, Länge 0,1 0,5 m entsprechend Rohrgewicht
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 65
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Metalldübel oder Metallanker
- Anteil Befestigungsschiene
04.0046
Rohrbefestigung Edelstahlrohr DN 12
88 St
04.0047
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
36 St
04.0048
39 St
04.0049
42 St
04.0050
30 St
04.0051
2 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 66
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Wasserleitungen-Befestigungen-Lochband
Wasserleitungen-Befestigungen-Lochband
Befestigung der Heizungsrohre
(horizontale auf der Betondecke)
mit Lochband befestigt.
einschl. Schrauben und Dübeln
Pauschal für 3 Stück Rohrleitungen
nebeneinander
04.0052
Rohrbefestigung Wasserleitungen, Lochband DN 12
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben
15 St
04.0053
EP..........................
GP ............................
beschrieben
10 St
04.0054
EP..........................
GP ............................
beschrieben
10 St
04.0055
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Entleerungs-Kugelhahn PN 10 DN 15
Entleerungs-Kugelhahn PN 10 DN 15
Nennweite:
DN 15 - R 1/2"
Fabrikat:
Artikel-Nr.:
Simplex
F10639 + F10669
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
mit DVGW-Zulassung, aus Pressmessing,
blank ohne Schlauchverschraubung, mit
Kape in Eck- oder Durchgangsform
4 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 67
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0056
Freistromabsperrventil ohne Entleerung DN 15
Fabrikat:
Modell:
Kemper
Weser
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Freistromventil nach DIN-, DVGW- und
Schallschutzbestimmungen, Oberteile,
mediumberührte Teile sowie Gehäuse aus Rotguß
Rg 5 nach DIN 1705, 90°C, PN 16.
Totraumfreie Oberteile mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, Kegelabdichtung PTFE.
Anschluß E/A mit Preßfittingverschraubung aus
Edelstahl passend zu zuvor beschriebenem
Pressfitting-System, einschl. Dichtung.
4 St
04.0057
EP..........................
GP ............................
sonst wie zuletzt in vollem
Wortlaut beschrieben jedoch
mit Gewindeanschluß DN 20, R3/4"
2 St
04.0058
EP..........................
GP ............................
Freistromabsperrventil mit Entleerung DN 15
Fabrikat:
Modell:
Kemper
Weser
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Freistromventil nach DIN-, DVGW- und
Schallschutzbestimmungen, Oberteile,
mediumberührte Teile sowie Gehäuse aus Rotguß
Rg 5 nach DIN 1705, 90°C, PN 16.
Totraumfreie Oberteile mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, Kegelabdichtung PTFE.
Anschluß E/A mit Preßfittingverschraubung aus
Edelstahl passend zu zuvor beschriebenem
Pressfitting-System, einschl. Dichtung.
1 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 68
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0059
beschrieben, jedoch mit Entleerung
1 St
04.0060
EP..........................
GP ............................
2 St
04.0061
EP..........................
GP ............................
04.0062
2 St
EP..........................
GP ............................
5 St
EP..........................
GP ............................
3 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
Isolierschalen DN 15 FV
für vorstehende Freistromventile
04.0063
04.0064
04.0065
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 69
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0066
Automatisches Zirkulations-Regulierventil DN 15
Automatisches Zirkulations-Regulierventil DN 15
Fabrikat:
Modell:
Kemper
Multi-Therm
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
absperrbar, zum thermisch selbstregelnden,
hydraulischen Strangabgleich, mit automaticher Regelbereichsumstellung für die
thermische Desinfektion
70 °C, für
Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 /
W 553, mit einstellbarem Regelbereich
50 °C bis 65 °C, komplett aus Rotguss
im mediumberührten Bereich, beständig
gegen aggressives Wasser, totraumfrei,
mit PTFE-Sitzdichtung, mit DVGW-Zulassung
nach W 554, Nenndruck PN 16, mit Entleerstopfen 1/4" zur Aufnahme des optional
erhältlichen Entleerventils, Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme,
beidseitig mit Außengewinde nach DIN 3546,
Teil 1, zum universellen Anschluss von
Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-,
Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr,
von DN 15 bis DN 25
2 St
04.0067
EP..........................
GP ............................
Isolierschalen DN 15 ZRV
Isolierschalen DN 15 ZRV
für vorstehende Zirkulations-Regulierventile
2 St
04.0068
EP..........................
GP ............................
Pressverschraubung aus Rotguss DN 15
Pressverschraubung aus Rotguss DN 15
für vorab aufgeführtes ZirkulationsRegulierventil für Kupfer-/Edelstahlrohr,
mit Überwurfmutter für Anschlussgewinde
nach DIN EN 1213, flachdichtend, mit
EPDM-Dichtung
4 St
04.0069
EP..........................
GP ............................
Unterputzventil in Behördenausführung DN 15
Fabrikat:
Modell:
Kemper
Weser UP-plus
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 70
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Unterputzventil in Behördenausführung, mit
Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion,
komplett aus Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser, frei von Messing im
mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier
Spindeiabdichtung, totraumfrei, mit Kegel aus
Edelstahl und EPDM-Sitzdichtung, mit stufenlos
kürzbarem Kunststoffschaft und
Bauschutz-/Betätigungskappe, Einbautiefe bis
100 mm, mit verchromtem Stopfen, Rosette,
Steckschlüsseleinsatz zur Betätigung mit
Inbusschlüssel SW 6 mm, sowie rotem und blauem
Signierplättchen, mit DIN-/DVGW- und
Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16,
beidseitig mit festem Pressanschluss passend zu
zuvor beschriebenem Pressfitting-System,
einschl. Dichtung.
2 St
04.0070
EP..........................
GP ............................
beschrieben
4 St
04.0071
EP..........................
GP ............................
beschrieben
04.0072
4 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
4 St
EP..........................
GP ............................
Isolierschalen DN 15 UP
für vorstehende Unterputzventile
04.0073
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 71
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0074
4 St
04.0075
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Unterputzregulierventil DN 15
Unterputzregulierventil DN 15
Fabrikat:
Modell:
Kemper
Weser Eta-Therm
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
KEMPER ETA-THERM
Stockwerks-UP-Regulierventil, in
Behördenausführung, als automatisches
Regulierventil für die
Trinkwasserzirkulation, mit Absperr-,
Regulier- und Voreinstellfunktion, für
den Betriebstemperaturbereich 57 °C +/-1
°C, nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W
553, mit DVGW-Zulassung nach W 554,
komplett aus Rotguss im mediumberührten
Bereich, beständig gegen aggressives
Wasser, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, totraumfrei, mit
PTFE-Sitzdichtung, stufenlos kürzbarem
Kunststoffschaft und Bauschutz/Betätigungskappe, Einbautiefe bis 110
mm, mit verchromten Stopfen, Rosette,
Steckschlüsseleinsatz zur Betätigung der
Absperr- und Voreinstellfunktion mit
Außensechskant SW 6 mm, sowie lila
Signierplättchen, PN 16,
beidseitig mit Innengewinde, DN 15
(Rp 1/2)
Bestellnr. 5400201500
liefern und montieren
5 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 72
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0076
5 St
04.0077
EP..........................
GP ............................
Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")
Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")
Ang. Fabr.: ................
Ang. Typ:
................
zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach
TrinkwVO in Kalt - und Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus Rotguss im mediumberührten Bereich, absperrbar mittels
beiliegendem Inbusschlüssel SW 5,
Rotguss-Ventilkörper 360° drehbar, mit
abflammbarem und drehbarem EdelstahlAuslaufbogen
2 St
04.0078
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Schlauchventil DN 15 - R 1/2"
Schlauchventil DN 15 - R 1/2"
für Steckschlüsselbetätigung, mit
Schlauchverschraubung, Rückflußverhinderer und Durchlaufbelüfter einschl.
Steckschlüssel matt verchromt
2 St
04.0079
Bimetall-Zeigerthermometer
Bimetall-Zeigerthermometer
Durchmesser:
100 mm
Anzeigebereich:
0 bis +120° C
Tauchschaftlänge: 100 mm
Fabrikat:
'..........'
Anzeigegenauigkeit nach Kl. 1,0, mit
waagrechtem Tauchschaft R 1/2" Außengewinde, Zeigeranordnung konzentrisch,
Gehäuse aus Stahlblech verzinkt und
chromatiert, mit Übersteckring aus
Messing verchromt
2 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 73
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0080
Anschlüsse DN 50, R 2" bis DN 65, R 2 1/2 "
Anschlüsse DN 50, R 2" bis DN 65, R 2 1/2 "
herstellen
an Hauswasseranschluss
einschl. liefern und montieren von erforderlichen Kleinteilen wie Übergangsstücke, Verlängerungen sowie Dichtungsund Befestigungsmaterial
Pauschalpreis
1 St
04.0081
EP..........................
GP ............................
Anschlüsse DN 15, R 1/2" bis DN 20, R 3/4"
Anschlüsse DN 15, R 1/2" bis DN 20, R 3/4"
herstellen an bauseits vorhandenen Rohrleitungen
beschrieben
1 St
04.0082
EP..........................
GP ............................
Anschlüsse DN 25, R 1" bis DN 32, R 1 1/4"
Anschlüsse DN 25, R 1" bis DN 32, R 1 1/4"
herstellen
beschrieben
1 St
04.0083
EP..........................
GP ............................
Rotguss-Verschraubung DN 15
flachdichtend, in Eck- und Durchgangsform,
einschl. IT-Dichtung, einschl. Mannesmann
Gewindeübergangsstück
2 St
04.0084
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 74
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0085
2 St
04.0086
EP..........................
GP ............................
1 St
04.0087
EP..........................
GP ............................
1 St
04.0088
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Bezeichnungsschilder
aus Kunststoff mit geprägter
Aufschrift für die Bezeichnung von
Steigsträngen und Absperrventilen
in der abgehängten Decke.
Schilder zum Ankleben an die
abgehängte Decke bzw. an die
Wand
Größe: ca. 60 x 30 mm
Farbe: nach Wahl des Bauherrn
8 St
04.0089
Farbe nach DIN, Größe 100 x 50 mm
aus mehrschichtigem Kunststoff, mit
mehrzeiliger Beschriftung nach Wahl,
mit Rückenblech und und Befestigungsmaterial für Rohrbefestigung
15 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 75
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
04.0090
Farbe nach DIN, Größe 150 x 100 mm
aus mehrschichtigem Kunststoff, mit
mehrzeiliger Beschriftung nach Wahl,
mit Rückenblech und und Befestigungsmaterial für Rohrbefestigung
2 St
04.0091
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Klebebezeichnungsbänder
Klebebezeichnungsbänder
Fabrikat:
Simplex oder glw.
Angeb. Fabr.: ...............
für Wasserleitungen (Kalt-, Warm-,
Zirkulation) selbstklebende PVC-Folie,
Farben nach DIN 2404, 75 mm breit,
Rolle á 5 m mit 200 Aufklebern
DN 12 - DN 65 auf Wasserleitungen mit
Isolierung im vollen Umfang aufkleben
Pauschalpreis pro Stück
20 St
04.0092
Herstellung eines Bauwasseranschlusses
Herstellung eines Bauwasseranschlusses
mit 2 Abgängen im Technikraum
1 St. Anschlüsse DN 20
1 St. Anschlüsse DN 15
einschl. PE-Rohr DN 20
Länge ca. 2 m
einschl. Form- und Verbindungsstücke
sowie Anschluß an eine bestehende
Wasserleitung
1 St
04.0093
Druckprobe
Druckprobe
mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck über eine
Zeitdauer von 24 Stunden mittels ölfreier
Druckluft durchführen in Teilabschnitten der
jeweiligen Steig- bzw. Verteilstränge nach
Fertigstellung.
Einschl. Abdrückstopfen aus Messing mit
KFE-Hahn.
Der Prüfdruck muß mindestens das 1.5fache des höchstmöglichen Betriebsdruckes am
tiefsten Punkt der Anlage betragen.
Mindestprüfdruck 10.0 bar.
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 76
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Die Druckproben sind vom Auftragnehmer
zu protokollieren. Das Protokoll dient als
Nachweis.
Pauschalpreis
3 St
04.0094
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Dichtheitsprüfung
Dichtheitsprüfung
Druckprobe des gesamten Leitungsnetztes nach Fertigstellung.
Der Prüfdruck muß mindestens das 1.5fache des höchstmöglichen Betriebsdruckes am tiefsten Punkt der Anlage
betragen. Mindestprüfdruck 10.0 bar.
Während der Prüfzeit darf kein Druckabfall erkennbar sein.
Einschl. Anfertigen eines Druckprobeprotokolls.
Pauschalpreis
1 St
04.0095
Spülung der Trinkwasserleitungen
Spülung der Trinkwasserleitungen
nach DIN 1988, Teil 2, Absatz 11.2 und
VDI 6023 vor Inbetriebnahme der Anlage,
nach erfolgter Druckprobe, bestehend aus
folgenden Leistungen:
1) Demontage der Baustopfen und Installation von Spülventilen mit Abflußschläuchen R 1/2" - R 3/4"
2) Überbrückung von UP-Armaturen ohne
Spülvorrichtung
3) Montage, Anschluß und Bereitstellung
eines GENO-Spülautomaten und ölfreier
Druckluft mittels Druckluftflasche
4) Spülung der Leitungen nach DIN 1988
Teil 2, Absatz 11.2
5) Ausbau des GENO-Spülautomaten einschließlich Spülvorrichtungen
6) Dichtheitsprüfung
7) Aufstellung eines Spülprotokolls
Hinweis:
Die Bauleitung ist eine Woche vor
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 77
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
04
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
dem Spülen zu verständigen, damit
der Spülvorgang überprüft werden
kann. Bei Unterlassung der Benachrichtigung wird die Spülung nicht
anerkannt.
Pauschalpreis
1 St
04.0096
EP..........................
GP ............................
Trinkwasseruntersuchung
Trinkwasseruntersuchung
nach TrinkwV, Anlage
(mikrobiologische Untersuchung),
zur Feststellung der Trinkwasserqualität nach
TrinkwV.
Entnahme von Probewasser an durch den
Betreiber und nach Rücksprache mit
einem Labor zu benennende Zapfventile.
Durchführung der mikrobiologischen und
Legionellen-Untersuchung durch ein
unabhängiges, zertifiziertes
Untersuchungslabor. Übergabe der
Dokumentation sämtlicher durchgeführter
Arbeiten, der Untersuchungsberichte der
mikrobiologischen Untersuchungen, an den
Betreiber
2 St
04.0097
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Legionellen-Untersuchung
Legionellen-Untersuchung
nach TrinkwV, Anlage
beschrieben
2 St
Summe Titel 04
Kalt- und Warmwasserleitungen, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 78
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
06 Titel Wärmedämmung
Trinkwasserleitungen im Fußbodenaufbau
Trinkwasserleitungen im Fußbodenaufbau
Hinweis:
Dämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau
gemäß EnEV Dämmschichtdicke 100%
06.0001
Kompaktdämmhülsen DN 12 KDH20-15
Kompaktdämmhülsen DN 12 KDH20-15
Rohrdurchmesser:
15 mm - DN 12
Dämmstärke:
20 mm
Wärmeleitfähigket: 0,035 W/(m K)
Fabrikat:
Typ:
Missel
KDH 035
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen
im Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte,
außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie
zwischen beheizten Räumen eines und
verschiedener Nutzer; Dämmung gemäß EnEV;
geschlossenzelliger Polyethylenschaum,
Faser-Polsterlage aus fest miteinander
vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch
eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe
an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine
Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes
von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Missel
Kompakt-Dämmhülse® inkl. der Befestigung KDH-FX
(Prüfzeugnis P BA 284/1992). Geeignet für alle
Rohrmaterialien.
DIBt-Zulassung Nr. Z-23.14-1593,
CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten
europäischen Markt.
Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612:
Lambda (40°C) = 0,035 W/(m*K)
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft):
von -40°C bis +90°C
Dämmschichtdicke: 10 mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm
Bezugsnachweis:
Kolektor Missel Insulations GmbH
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 79
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach/Stuttgart
Tel.:+49 (0)711/5308-0
Fax:+49 (0)711/5308-128
e-mail: [email protected]
Internet: http://www.missel.de
40 m
06.0002
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Kompaktdämmhülsen DN 15 KDH 20-18
Rohrdurchmesser:
Dämmstärke:
18 mm - DN 15
20 mm
beschrieben
46 m
06.0003
Rohrdurchmesser:
Dämmstärke:
22 mm - DN 20
20 mm
beschrieben
42 m
06.0004
Rohrdurchmesser:
Dämmstärke:
28 mm - DN 25
30 mm
beschrieben
48 m
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 80
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Trinkwasserleitungen in Vorsatzschalen
Trinkwasserleitungen in Vorsatzschalen
Hinweis:
Dämmung von Rohrleitungen in Vorsatzschalen
06.0005
Isolierung v. Warm-Wasserltg. (MSR) DN 12
Rohrdurchmesser:
15 mm - DN 12
Dämmstärke:
22 mm
Typ:
VS 20-15
beschrieben
46 m
06.0006
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
18 mm - DN 15
Dämmstärke:
22 mm
Typ:
VS 20-18
beschrieben
50 m
06.0007
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
22 mm - DN 20
Dämmstärke:
22 mm
Typ:
VS 20-22
beschrieben
45 m
06.0008
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
28 mm - DN 25
Dämmstärke:
32 mm
Typ:
VS 30-28
beschrieben
2m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 81
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0009
Rohrdurchmesser:
35 mm - DN 32
Dämmstärke:
32 mm
Typ:
VS 30-35
beschrieben
EP..........................
GP ............................
10 Rollen EP..........................
GP ............................
1m
06.0010
Misselfix-Garant-Wickelstreifen
Misselfix-Garant-Wickelstreifen
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen,
Isolierstärke: 2 mm
Breite:
70 mm
Trinkwasserleitungen in Abhangdecken
Trinkwasserleitungen in Abhangdecken
Hinweis:
Dämmung von Rohrleitungen in Abhangdecken
06.0011
Isolierung Kalt/Warmwasserleitg. (ALK) DN 12
Fabrikat:
Rockwool oder glw.
Typ:
Heizungsrohrschale 800
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Rohrdurchmesser:
15 mm - DN 12
Dämmstärke:
30 mm
mit alukaschierten Steinwolleschalen
Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK
Baustoffklasse: nichtbrennbar A1 nach
DIN 4102 Teil 1,
Längs- und Querstöße mit selbstkleben-
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 82
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
dem Aluband diffusionsdicht verschlossen.
(Leitungen in Wand- und Deckendurchbrüchen, Installationsschächten, Zwischendecken, Vormauerungen und Wandschlitzen
sowie unbeheizten Dachräumen).
Montagehöhe bis 3,5 m über Fußboden
50 m
06.0012
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
18 mm - DN 15
Dämmstärke:
30 mm
beschrieben
10 m
06.0013
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
22 mm - DN 20
Dämmstärke:
30 mm
beschrieben
15 m
06.0014
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
28 mm - DN 25
Dämmstärke:
30 mm
beschrieben
10 m
06.0015
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
35 mm - DN 32
Dämmstärke:
40 mm
beschrieben
10 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 83
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0016
Isolierung Kaltwasserleitungen (ALK) DN 40
Isolierung Kaltwasserleitungen (ALK) DN 40
Rohrdurchmesser:
42 mm - DN 40
Dämmstärke:
40 mm
beschrieben
1m
EP..........................
GP ............................
Trinkwasserleitungen in sichtbaren Bereich
Trinkwasserleitungen in sichtbaren Bereich
Hinweis:
Dämmung von Rohrleitungen in Abhangdecken
06.0017
Isolierung Kalt/Warmwasserleitg. (IGP) DN 12
Fabrikat:
Rockwool oder glw.
Typ:
Heizungsrohrschale 800
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Rohrdurchmesser:
15 mm - DN 12
Dämmstärke:
30 mm
mit alukaschierten Steinwolleschalen
Baustoffklasse: nichtbrennbar A1 nach
DIN 4102 Teil1,
Längs- und Querstöße mit selbstklebendem Aluband verschlossen.
Umhüllung mit Iso-Geno-Pak-Folie "SE",
schwer entflammbar, Längs- und Quernähte verschweißt, einschl. Endkappen,
Endmanschetten, Segmentbogen, Ausschnitten, Rosetten und Farbringkennzeichnung
(Sichtbar verlegte Leitungen)
Montagehöhe bis 3,5 m über Fußboden.
10 m
06.0018
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
18 mm - DN 15
Dämmstärke:
30 mm
beschrieben
10 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 84
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0019
Rohrdurchmesser:
22 mm - DN 20
Dämmstärke:
30 mm
beschrieben
14 m
06.0020
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
28 mm - DN 25
Dämmstärke:
30 mm
sonst wie zuletzt im vollen Wortlaut
beschrieben
10 m
06.0021
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
35 mm - DN 32
Dämmstärke:
40 mm
sonst wie zuletzt im vollen Wortlaut
beschrieben
61 m
06.0022
EP..........................
GP ............................
Isolierung Kaltwasserleitungen (IGP) DN 40
Isolierung Kaltwasserleitungen (IGP) DN 40
Rohrdurchmesser:
42 mm - DN 40
Dämmstärke:
30 mm
beschrieben
1m
EP..........................
GP ............................
Schmutzwasserleitungen in Vorsatzschalen
Schmutzwasserleitungen in Vorsatzschalen
als Schwitzwasserschutz und Köperschalldämmung
06.0023
Körperschalldämmung DN 50
Fabrikat:
nmc Deutschland GmbH
Typ:
climaflex stabil Abfluß
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
für Gußrohre (SML) und Kunststoffrohre (HT) zum
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 85
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Schutz gegen Schwitzwasser, Korrosion und
Körperschall.
Schalldruckpegel 17 dB (A).
Geschlossenzelliges Weichschaum-Polyethylen, mit robuster Außenhaut und
montagefreundlicher Innengleitfolie.
Alterungsbeständig und unverrottbar.
FCKW- und HFCKW-frei !
Temperatureinsatzbereich
: bis +95 C
Brandverhalten
: B2 nach DIN 4102
Nennweite
: DN 50
Isolierdicke
: 9 mm
Lieferlänge
: 10 m
Farbe
: rot
liefern und montieren
25 m
06.0024
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Durchmesser:
DN 75
10 m
06.0025
Durchmesser:
DN 90
12 m
06.0026
Durchmesser:
DN 110
20 m
Schmutzwasserleitungen im sichtbaren Bereich
Schmutzwasserleitungen im sichtbaren Bereich
sowie Be-und Entlüftungsleitung in Abhangdecken
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 86
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0027
Isolierung Schmutzwasserleitungen (ALK) DN 50
Rohrdurchmesser:
58 mm - DN 50
Dämmstärke:
30 mm
mit alukaschierten Steinwollematten,
(Rockwool-Klimarock)
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Längs- und Querstöße mit selbstklebendem Aluband diffusionsdicht verschlossen. Einschl. Formstücke.
(Leitungen in Wand- und Deckendurchbrüchen, Vormauerungen, Installationsschächten Zwischendecken und unbeheizten
Dachräumen) sowie im Bereich von Brandabschnitten (Fluchtwege)
1m
06.0028
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
75 mm - DN 75
Dämmstärke:
30 mm
beschrieben
1m
06.0029
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
90 mm - DN 90
Dämmstärke:
40 mm
beschrieben
1m
06.0030
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
110 mm - DN 110
Dämmstärke:
40 mm
beschrieben
50 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 87
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Hinweis:
Hinweis:
Decken- und Wanddurchführungen zum Altbau und
durch die thermische Hülle müssen sowohl
brandschutztechnisch als auch luftdicht
verschlossen werden.
Dies ist bei der Kalkulation zu beachten.
06.0031
Decken- und Wanddurchbrüche von DN 12
Decken- und Wanddurchbrüche von
Kalt- und Warmwasserleitungen in F90
Rohrdurchmesser:
15 mm - DN 12
Dämmstärke:
22,5 mm
Ang. Fabr./Typ: .......................
(vom Bieter einzutragen)
Feste, nicht brennbare (A1) feuchtigkeitsstabile, druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, Schalenlänge 1000 mm. mit reißfester,
gitternetzverstärkter Aluminium-Sandwich-Folie.
Mindestrohdichte ca. 150 kg/m3
einschl. Conlit-Kleber F für die Verklebung der Conlit-Schalen,
(Leitungen im Bereich von Brandabschnitten),
Montage der Isolierung in Teillängen von
30 - 50 cm
2m
06.0032
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
18 mm - DN 15
Dämmstärke:
21 mm
beschrieben
4m
06.0033
Rohrdurchmesser:
22 mm - DN 20
Dämmstärke:
19 mm
beschrieben
3m
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 88
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0034
Rohrdurchmesser:
28 mm - DN 25
Dämmstärke:
26 mm
beschrieben
3m
06.0035
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Rohrdurchmesser:
35 mm - DN 32
Dämmstärke:
22,5 mm
beschrieben
3m
Regenwasserleitungen Armaflexisolierung
Regenwasserleitungen Armaflexisolierung
Hinweis:
Hinweis:
auf Grund des Passivhausstandartes werden die
Regenentwässerungsleitung innerhalb der
thermischen Gebäudehülle mit 38mm (2 x 19mm
Armaflex) Wärmedämmung isoliert
nachfolgende Längen sind für 38mm angegeben
Dies muss bei der Kalkulation zu beachten.
Armaflexisolierung
Armaflexisolierung
06.0036
Isolierung von Regenwasserleitungen da50
Isolierung von Regenwasserleitungen da 50
mit Weichschaumplatten, schwerentflammbar
Fabrikat: Armaflex oder gleichwertig
Typ:
AF 10
Angeb. Fabrikat: ...............
Angeb. Typ:
...............
Rohrdurchmesser:
Isolierstärke :
Mediumtemperatur:
50 mm
38 mm oder (2 x 19mm)
ca. 0 °C
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 89
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
vollflächig verkleben, Stöße und Schnittflächen mit Spezialkleber nach
Herstellerangaben diffusionsdicht verklebt
Wärmeleitfähigk. bei 0 °C: 0,033 W/mK
einschl. Ausschnitten,
06.0037
1m
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
Rohrbogen da 50 30° bis 90°
aus Weichschaum
als Zulage
06.0038
Abzweig 45° - 90° da 50
Abzweig 45° - 90° da 50
rechtwinklig,
aus Weichschaum
als Zulage
06.0039
Rohrbefestigung da 50
aus Weichschaum
als Zulage
06.0040
mit Weichschaumplatten, schwerentflammbar
Fabrikat: Armaflex oder gleichwertig
Typ:
AF 10
Angeb. Typ:
...............
Rohrdurchmesser:
Isolierstärke :
Mediumtemperatur:
75 mm
38 mm (2 x 19mm)
ca. 0 °C
vollflächig verkleben, Stöße und Schnittflächen mit Spezialkleber nach
Herstellerangaben diffusionsdicht verklebt
Wärmeleitfähigk. bei 0 °C: 0,033 W/mK
einschl. Ausschnitten,
7,5 m
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 90
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0041
aus Weichschaum
als Zulage
06.0042
7 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
5 St
EP..........................
GP ............................
13 St
EP..........................
GP ............................
Abzweig 45° - 90° da 75
Abzweig 45° - 90° da 75
rechtwinklig,
aus Weichschaum
als Zulage
06.0043
Konus da 75
Konus da 75
als Reduzierung, aus Weichschaum
als Zulage
06.0044
aus Weichschaum
als Zulage
06.0045
Rohrdurchmesser: 90 mm
Isolierstärke :
38 mm (2 x 19mm)
aus Weichschaumplatten
beschrieben
06.0046
4,5 m
EP..........................
GP ............................
14 St
EP..........................
GP ............................
aus Weichschaum
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 91
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0047
Abzweig 45° - 90° da 90
Abzweig 45° - 90° da 90
rechtwinklig,
aus Weichschaum
als Zulage
06.0048
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
5 St
EP..........................
GP ............................
Konus da 90
Konus da 90
als Zulage
06.0049
aus Weichschaum
als Zulage
06.0050
Isolierstärke :
38 mm (2 x 19mm)
beschrieben
06.0051
2,5 m
EP..........................
GP ............................
3 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
aus Weichschaum
als Zulage
06.0052
Abzweig 45° - 90° da 110
Abzweig 45° - 90° da 110
rechtwinklig,
aus Weichschaum
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 92
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0053
Konus da 110
Konus da 110
als Zulage
06.0054
4 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
aus Weichschaum
als Zulage
06.0055
Isolierstärke :
38 mm (2 x 19mm)
beschrieben
06.0056
16,5 m
EP..........................
GP ............................
6 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
aus Weichschaum
als Zulage
06.0057
Abzweig 45° - 90° da 125
Abzweig 45° - 90° da 125
rechtwinklig,
aus Weichschaum
als Zulage
06.0058
Konus da 125
Konus da 125
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 93
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0059
aus Weichschaum
als Zulage
21 St
06.0060
EP..........................
GP ............................
Isolierstärke :
38mm (2 x 19mm)
beschrieben
06.0061
24,5 m
EP..........................
GP ............................
4 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
27 St
EP..........................
GP ............................
Rohrbogen da 160, 30° bis 90°
aus Weichschaum
als Zulage
06.0062
Abzweig 45° - 90° da 160
Abzweig 45° - 90° da 160
rechtwinklig, aus Weichschaum
als Zulage
06.0063
Konus da 160
Konus da 160
als Zulage
06.0064
aus Weichschaum
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 94
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0065
Isolierstärke :
38mm (2 x 19mm)
beschrieben
06.0066
23 m
EP..........................
GP ............................
5 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
17 St
EP..........................
GP ............................
aus Weichschaum
als Zulage
06.0067
Abzweig 45° - 90° da 200
Abzweig 45° - 90° da 200
rechtwinklig, aus Weichschaum
als Zulage
06.0068
Konus da 200
Konus da 200
als Zulage
06.0069
aus Weichschaum
als Zulage
Hinweis:
Hinweis:
Regenentwässerungsleitung außerhalb der
thermischen Gebäudehülle werden mit 19mm
(Armaflex) Wärmedämmung isoliert
zusätzlich erhalten die nachfolgenden
Rohrleitungen eine witterungsbeständige
Blechummantelung
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 95
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Armaflexisolierung
Armaflexisolierung
06.0070
Isolierstärke :
19 mm
beschrieben
06.0071
4,5 m
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
aus Weichschaum
als Zulage
06.0072
aus Weichschaum
als Zulage
06.0073
Isolierstärke :
19mm
beschrieben
06.0074
4m
EP..........................
GP ............................
1 St
EP..........................
GP ............................
aus Weichschaum
als Zulage
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 96
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
06
Titel
Wärmedämmung
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
06.0075
aus Weichschaum
als Zulage
2 St
06.0076
EP..........................
GP ............................
Verkleidung von isolierten Heizungsleitungen
Verkleidung von isolierten Heizungsleitungen
mit verzinktem Blechmantel, 0.7 mm dick,
Ausführung: regenwasserdicht mit abgedichteten
Nietverbindungen oder Stehfalzen
5,8 m²
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 06
Wärmedämmung, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 97
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
08 Titel Sanitäre Einrichtungen
WC-EINRICHTUNGEN
WC-EINRICHTUNGEN
08.0001
Wand-Tiefspülklosett 54 cm, ohne Spülrand
Wand-Tiefspülklosett 54 cm, ohne Spülrand
Fabrikat:
Modell:
Ang. Fabrikat:
Ang. Typ:
Keramag oder gleichwertig
Renova Nr.1
.......................
.......................
Farbe:
weiß
Artikel-Nr.:
203050
Spülmenge:
4,5/6 Liter
aus Sanitärkeramik
5 St
08.0002
EP..........................
GP ............................
Montageelement Wand-WC
Montageelement Wand-WC
Fabrikat:
Typ:
Art.Nr.:
Geberit oder glw.
Duofix
111.300.00.5
Ang. Fabr.: .................
Ang. Typ:
.................
112 cm, mit UP-Spk. UP320
Einsatzbereich
- Zum Einbau in teilhohe oder
raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe
Installationswand
- Zum Einbau in Duofix Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet,
Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern D 9 mm
für Befestigung im Holzständerbau
- Keramikbefestigungen M12,
Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
rutschsicher, höhenverstellbar,
verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 98
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
-
Einbau in UW50 und UW75 Profile
Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar
in 8 Positionen, Verstellbereich
45 mm, Befestigung schallgedämmt
UP-Spülkasten UP320 mit Betätigung
von vorne, 25 Jahre
Ersatzteilsicherheit
UP-Spülkasten für werkzeuglose
Montage und werkzeuglose
Servicearbeiten
UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
Bauschutz für Serviceöffnung
werkzeuglos montierbar und
werkzeuglos ablängbar
Spülmenge einstellbar
Bei Werkseinstellung sofortiges
Nachspülen möglich
Wasseranschluss hinten/oben
in der Mitte
Verbindungsschlauch zum Eckventil
werkzeuglos verschraubbar
Drückerstangen schallgedämmt,
werkzeuglose Schnelleinstellung
2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte
Sigma50, Sigma20, Samba oder
Bolero
Sigma10
Spül-Stopp-Spülung mit
Betätigungsplatte
Rumba, Mambo oder Tango
Lieferumfang
- Universeller Wasseranschluss
R 1/2" mit integriertem Eckventil
und Handrad (MeplaFix fähig)
- Leerrohr Wasserzuleitung
für Balena Dusch-WC
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12 für
Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, D 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, D 90 mm
- PE Übergangsstück, D 90/110 mm
einschl. Befestigungsmaterial und Bebefestigung an den bauseitigen UA-Profilen
5 St
08.0003
EP..........................
GP ............................
Bausatz für Vorwandmontage
Fabrikat:
Art.Nr.:
Geberit oder glw.
111.815.00.1
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 99
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Ang. Fabr.: .................
Ang. Typ:
.................
Zur Befestigung von Duofix-Montageelementen vor
Massiv- oder Trockenbauwand , tiefenverstellbar
13 - 20 cm, 2 Stück Gewindestangen M10 mit
Langmutter, 2 Beplankungsauflagen steckbar,
einschl. Befestigungsmaterial
5 St
08.0004
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Schallschutz-Set
Schallschutz-Set für Wand-WC
mit Ausschnitt für Zu- und Ablauf,
sowie 2 Schallschutzhüllen für
Befestigungsschrauben
5 St
08.0005
Betätigungsplatte
Betätigungsplatte
Fabrikat: Geberit
Typ
: Sigma 01
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
verschraubt, für Spül-Stopp-Spülung, Edelstahl
Einsatzbereich
- Für Spül-Stopp-Spülung
- Für Geberit UP-Spülkasten UP320
- Zur Geberit UP-Spülkasten UPpowerflush
Eigenschaften
- Verschraubbar
Lieferumfang
- Drückerstange
- Distanzbolzen
- Unterbrechungshebel
Farbe: weiß (Alpin)
08.0006
5 St
EP..........................
GP ............................
5 Paar
EP..........................
GP ............................
Abdeckkappen, verchromt M12
aus Kunststoff, für M12-Schrauben
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 100
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0007
Kittfugen herstellen
am Wandanschluß des Wandklosetts
rundum geschlossen, aus dauerelastischem Silikonkitt, Farbe nach Angabe
der Bauleitung
5 St
08.0008
EP..........................
GP ............................
Klosettsitz mit Deckel
Klosettsitz mit Deckel
Fabrikat:
Modell:
Pressalit
2000
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Farbe weiß, Art. Nr. 124 aus durchgefärbtem
Duroplast mit Edelstahlscharnieren.
- mit B13 Universalscharnieren aus
V2A-Edelstahl
- Scharnierabstand: 120 - 170 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken
- mit durchgehender Scharnierwelle (Objektsitz)
- 10 Jahre Garantie
- mit Deckel
5 St
08.0009
EP..........................
GP ............................
Bürstengarnitur
Bürstengarnitur
Fabrikat:
Artikel-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
Hewi oder glw.
477.20.100
.................
.................
weiß
- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem
Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und
sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil
in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- Behälter herausnehmbar aber auch
diebstahlgeschützt montierbar
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 101
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- diebstahlgeschützt durch verdeckte
Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HewiFarben
einschließlich Befestigungsmaterial
5 St
08.0010
EP..........................
GP ............................
Reservepapierhalter
Reservepapierhalter
Fabrikat:
Artikel:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
Hewi oder glw.
477.21.200
.................
.................
weiß
- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
- gradlinig und funktional in einer einfachen
und zeitlosen Formensprache gestaltet
Verschraubung
- leicht zu reinigen
- 120 mm lang und 33 mm im Durchmesser, Rosette
70 mm im Durchmesser
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
einschließlich Befestigungsmaterial.
5 St
08.0011
EP..........................
GP ............................
WC- Papierhalter
WC- Papierhalter
Fabrikat:
Artikel:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
Hewi oder glw.
477.21.100
.................
.................
weiß
- rechtwinklig gebogener, u-förmiger Halter
Verschraubung
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 102
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im
Durchmesser
5 St
08.0012
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Abwurfbox mit Hygienebeutelhalter
Fabrikat: Ingo-Man oder glw.
Modell:
AB 6 HB
Ang. Fabr.: .................
Ang. Typ:
.................
Art.-Nr.: 2300731
aus Aluminium, mit Polybeutelsicherung
und Hygienebeutel
Liefernachweis:
Ophardt Product
Hermann Ophardt
Lindenau 27
47661 Issum
Tel.: 0 28 35/ 18-0
4 St
WC-EINRICHTUNG BEHINDERTENGERECHT
WC-EINRICHTUNG BEHINDERTENGERECHT
08.0013
Wand-Tiefspülklosett behindertengerecht
Wand-Tiefspülklosett behindertengerecht
Fabrikat:
Keramag
Modell:
Vitalis
Art. Nr.:
201 500
Farbe:
weiß
aus Sanitärkeramik
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ:
'...................'
(Muss vom Bieter ausgefüllt werden, auch bei
Verwendung des angegebenen Fabrikates)
2 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 103
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0014
Montageelement Wand-WC behindertengerecht
Montageelement Wand-WC behindertengerecht
Fabrikat:
Typ:
Art.Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Geberit oder glw.
Duofix
111.375.00.5
.................
.................
112 cm, mit UP-Spk. UP320, für Stütz- und
Haltegriffe, BF
Einsatzbereich
- Für barrierefreies Bauen
- Zur Befestigung von Stützund Haltegriffen
- Zur Montage von Wand-WC mit
Ausladung > 62 cm
Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
Farbe Geberit blau
Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm
verzinkt
- Montagehöhe des WC in der
Rohbauphase einstellbar, 41 - 46 cm
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar
in 8 Positionen, Verstellbereich
45 mm, Befestigung schallgedämmt
- UP-Spülkasten UP320 mit Betätigung
von vorne, 25 Jahre
Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose
Montage und werkzeuglose
Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung
werkzeuglos montierbar und
werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 104
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
-
Nachspülen möglich
Wasseranschluss hinten/oben
in der Mitte
Verbindungsschlauch zum Eckventil
werkzeuglos verschraubbar
Drückerstangen schallgedämmt,
werkzeuglose Schnelleinstellung
Sigma50, Sigma20, Samba oder
Bolero
Sigma10
Spül-Stopp-Spülung mit
Betätigungsplatte
Rumba, Mambo oder Tango
Befestigungsplatten für Stützund Haltegriffe aus Furnierholz,
wasserfest verleimt, höhenverstellbar
Lieferumfang
- Universeller Wasseranschluss
R 1/2" mit integriertem Eckventil
und Handrad (MeplaFix fähig)
- Schutzstopfen
- Leerrohr Wasserzuleitung
- Bausatz Elektroanschluss
Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, D 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, D 90 mm
- PE Übergangsstück, D 90/110 mm
- Duofix Bausatz für Vorwandmontage
einschl. Befestigungsmaterial und Befestigung
an den bauseitigen UA-Profilen
2 St
08.0015
EP..........................
GP ............................
Fabrikat:
Geberit oder glw.
Art.Nr.:
111.815.00.1
Ang. Fabr.: .................
Ang. Typ:
.................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 105
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Zur Befestigung von Duofix-Montageelementen vor
Massiv- oder Trockenbauwand , tiefenverstellbar
13 - 20 cm, 2 Stück Gewindestangen M10 mit
Langmutter, 2 Beplankungsauflagen steckbar,
2 St
08.0016
EP..........................
GP ............................
Betätigungsplatte
Betätigungsplatte
Fabrikat: Geberit
Typ
: Sigma 01
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
verschraubt, für Spül-Stopp-Spülung, Edelstahl
Einsatzbereich
- Für Spül-Stopp-Spülung
- Zur Geberit UP-Spülkasten UPpowerflush
Eigenschaften
- Verschraubbar
Lieferumfang
- Drückerstange
- Distanzbolzen
- Unterbrechungshebel
Farbe: weiß (Alpin)
EP..........................
GP ............................
2 St
EP..........................
GP ............................
2 Paar
EP..........................
GP ............................
2 St
08.0017
Schallschutz-Set
Schallschutz-Set für Wand-WC
08.0018
aus Kunststoff, für M12-Schrauben
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 106
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0019
am Wandanschluß des Wandklosett's
der Bauleitung
2 St
08.0020
EP..........................
GP ............................
Klosettsitz ohne Deckel
Klosettsitz ohne Deckel
mit durchgehender Edelstahl Scharnierwelle
Fabrikat:
Modell:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
Keramag oder glw.
Comfort
572 810
.................
.................
weiß
nach DIN 19516
Abstand der Befestigung:
230 mm
Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschrägt
2 St
08.0021
EP..........................
GP ............................
WC-Bürstengarnitur
WC-Bürstengarnitur
Fabrikat:
Hewi oder gleichwertig
Ang. Typ:
...............
Art.-Nr.:
801.20.100
Farbe:
weiß
- langer Brüstenstiel mit ergonomischem
Griff,
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid,
- kegelförmig zulaufender Behälter mit
großer Einführöffnung,
- Behälter abnehmbar,
- zur Wandmontage,
- 575 mm hoch, 130 mm breit, 140 mm tief,
- aus hochwertigem Polyamid,
2 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 107
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0022
Reservepapierhalter
Reservepapierhalter
Fabrikat:
Artikel:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe.
Hewi oder glw.
477.21.200
.................
.................
weiß
- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette
Verschraubung
- 120 mm lang und 33 mm im Durchmesser, Rosette
70 mm im Durchmesser
2 St
08.0023
EP..........................
GP ............................
HEWI-WC-Papierhalter
WC-Papierhalter
Fabrikat: Hewi
Artikel-Nr.:
477.21.150
Farbe:
weiß
Rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter,
Diebstahlschutz für die Papierrolle,
diebstahlgeschützt durch verdeckte
Verschraubung, leicht zu reinigen, 160 mm
breit, 120 mm hoch, ø 20 mm, aus hochwertigem
Polyamid.
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ:
'...................'
(Muss vom Bieter ausgefüllt werden, auch bei
Verwendung des angegebenen Fabrikates)
2 St
08.0024
EP..........................
GP ............................
Fabrikat: Ingo-Man oder glw.
Modell:
AB 6 HB
Art.-Nr.: 2300731
Ang. Fabr.: .................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 108
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Ang. Typ:
.................
aus Aluminium, mit Polybeutelsicherung
und Hygienebeutel
Liefernachweis:
Ophardt Product
Hermann Ophardt
Lindenau 27
47661 Issum
Tel.: 0 28 35/ 18-0
2 St
08.0025
EP..........................
GP ............................
Stützklappgriff, drehbar
Stützklappgriff, drehbar
Fabrikat:
Hewi oder glw.
Angeb. Fabrikat: ................
Angeb. Typ:
................
Länge:
850 mm
Artikel-Nr.:
801.50.120
Farbe:
weiß
- zwei parallel übereinander angeordnete,
durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- belastbar nach DIN 18024 (Stützlast
100 kg)
- kann nach oben und gebremst nach unten
geklappt und in hochgeklappter Stellung
nach links oder rechts zur Wand gedreht
werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem
Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid
mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes
HEWI-Befestigungsmaterial
- 78 mm breit, 259 mm hoch, Stangen dm = 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
4 St
08.0026
EP..........................
GP ............................
Aufrüstsatz für WC-Papierhalter
Aufrüstsatz für WC-Papierhalter
Fabrikat:
Hewi oder glw.
Angeb. Fabrikat: ................
Angeb. Typ:
................
Artikel-Nr.:
801.50.010
Farbe:
weiß
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
- zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an Hewi-Stangensystem dm =
33 mm sowie an Stützklappgriffen der
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 109
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Serie 801
- mit integrierter Rollenbremse
- 35 mm breit, 131 mm hoch, 136 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid
2 St
08.0027
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Befestigungsart BM 12.2
Befestigungsart BM 12.2
zur Befestigung an Leichtbauwänden mit
Hinterfütterung aus Schichtholzplatten
oder Hartholz min. 20 mm Stärke erforderlich
Lieferumfang:
2 Edelstahlschrauben
2 St
08.0028
Rückenstütze
Rückenstütze
Fabrikat:
Hewi oder glw.
Art.-Nr.:
801.51.900
Ang. Fabr.: .................
Ang. Typ:
.................
Farbe:
weiß
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen,
- mit durchgehendem korrosionsgeschütztem
Stahlkern,
- zur Befestigung an Stützkappgriffen/
Wandstützgriffen mit Wandplatte,
- erfüllt die Anforderungen nach DIN
18024,
- Montage an Stützklappgriffen der
Serie 801,
- Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits
verstellbar,
- 150 mm tief, Stangen dm = 33 mm,
- Rückenstützen-Polster 350 mm breit,
220 mm hoch,
- Polster aus schwarzem, FCKW-frei
hergestelltem PU-Integralschaum,
- Stangen aus hochwertigem Polyamid
2 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 110
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0029
Halteplatte aus Schichtholz
Baustärke: 20 - 30 mm
zum Einbau in Trockenbauständer-Wände,
Größe: ca. 150 x 600 mm,
einschl. Befestigungsmaterial und Befestigung an bauseitigen UA-Profilen
4 St
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
URINAL-EINRICHTUNGEN
URINAL-EINRICHTUNGEN
08.0030
Wand-Urinal
Wand-Urinal
Fabrikat:
Modell:
Artikel-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
H/B/T:
Farbe:
Keramag oder glw.
Renova Nr.1 Plan
235100
.................
.................
580/325/300 mm
weiß
absaugend aus Sanitärkeramik mit Zulauf
verdeckt von hinten.
Für Siphon Abgang waagrecht.
Außen glatte geschlossene Form.
Spülmenge 1 Liter
1 St
08.0031
SCHELL Urinalsteuerung COMPACT LC Netzbetrieb 230 V
SCHELL Urinalsteuerung COMPACT
LC Netzbetrieb 230 V Siphon-Sensor
oder glw.
angeb. Fabrikat:.......................
angeb. Typ:
.......................
SCHELL Urinalsteuerung COMPACT LC
Siphon-Sensor
SCHELL Urinalsteuerung COMPACT LC,
Netzbetrieb, Netzteil 100 - 240 V, 50 60 Hz im Lieferumfang enthalten
Universal einsetzbare
Siphon-Spülsteuerung
für alle Keramik- und Edelstahlbecken
- Sensor im Systemsiphon
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 111
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Korrosionssicherer Sensor zur präzisen
Nutzer-Erkennung
- Geruchverschlussüberwachung auch bei
niedrigem Wasserpegel
- Automatischer Spülstopp bei
verstopften Abflussleitungen
- Steuerung über Reed-Kontakt von außen
(Zubehör) einstellbar
- 3 Serviceprogramme - Diagnoseprogramm
- 3 Spülprogramme
Lieferumfang:
- E-Modul
- Urinalsiphon mit LC-Sensor
- Magnetventil mit Adapter zur
Rohbau-Wasserstrecke
- Plug + Play Steckverbinder IP 54
Einsatzbereich / technische Daten:
- E-Modul und Batteriefach zur Montage
in SCHELL Urinal-Spülarmatur COMPACT II
- Einschalten Reinigungsstopp 10 s,
Spülstopp und Intervallspülung mit
Reed-Kontakt (Zubehör)
- Stagnationsspülung alle 24 h nach
letzter Spülung
- Akustisches Signal bei schwacher
Batterie
- Stadionprogramm
SCHELL Artikel Nr. 011970099
1 St
08.0032
EP..........................
GP ............................
SCHELL Urinal-Montagemodul COMPACT II HF /LC für
SCHELL Urinal-Montagemodul COMPACT II HF /LC
für Urinale mit verdecktem Zulauf
oder glw.
angeb. Fabrikat:.......................
angeb. Typ:
.......................
SCHELL Urinal-Montagemodul COMPACT II LC
SCHELL Urinal Wandeinbau-Spülarmatur
COMPACT II LC
Montagemodul für Ständerwand- oder
Vorwandmontage
Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit
höhenverstellbaren
körperschallentkoppelten Füßen,
Oberfläche pulverbeschichtet.
Die Auslösung erfolgt über SCHELL
Fertigbausets
Spülarmatur konform DIN EN 12541
Lieferumfang:
- Urinal-Rohbauset COMPACT II mit
Putzdeckel, Wasserstrecke mit
Vorabsperrung und Spülstopfen
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 112
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Höhenverstellbarkeit Montagefüße 0 200 mm
- Schallentkoppelter Urinalanschluss G
1/2 IG aus entzinkungsbeständigem
Messing, Spülschlauchanschluss G 1/2 AG
- Urinal-Befestigung M 8 x 110 mm, mit
Schutzschlauch, Mutter und Abdeckkappen
- Ablaufbogen Durchm. 50 mm
- Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
- Durchfluss: 0,3 l/s
- Armaturenanschluss DN 15 G 1/2 AG
Werkstoff:
Wasserstrecke aus Messing konform
TrinkwV
Geräuschklasse: II
Dimension: DN 15 G 1/2 AG
1 St
08.0033
EP..........................
GP ............................
SCHELL Wandhalterungs-Set für alle SCHELL Montagemodule
SCHELL Wandhalterungs-Set
für alle SCHELL Montagemodule
oder glw.
angeb. Fabrikat:.......................
angeb. Typ:
.......................
SCHELL Wandhalterungs-Set
Zubehör zur Befestigung eines
Montagemoduls vor einer massiven Wand
Für alle SCHELL Montagemodule geeignet
Lieferumfang:
- 2 Wandhalterungen
- Stufenlose Tiefeneinstellung von
vorne, mittels Innensechskant
- Einstellbereich Bautiefe 140 - 200 mm
- Befestigungsmaterial zur
Wandbefestigung
1 St
08.0034
EP..........................
GP ............................
SCHELL Reedkontakt Urinal COMPACT LC
SCHELL Reedkontakt Urinal COMPACT LC
oder glw.
angeb. Fabrikat:.......................
angeb. Typ:
.......................
SCHELL Reedkontakt COMPACT LC
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 113
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Zubehör
Mit Magnetschlüssel, für Urinalsteuerung
COMPACT LC zur Programmeinstellung von
außen am Urinalbecken bzw. an der
Frontblende EDITION LC
- Einschalten Reinigungsstopp 3 min,
Reinigungsspülung 10 s, Intervallspülung
5 x (Spülung plus je 2 min Einwirkzeit)
- Automatischer Test
Betriebsbereitschaft, Funktion
Magnetventil, Funktion LC Sensor,
Batteriespannung
- Zur Programmierung der
Urinalsteuerungen COMPACT LC, RETROFIT
LC für die Spülprogramme 1 Liter- und 3
Liter Hybridspülung (wasserlose Urinale)
1 St
08.0035
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Schell Inbetriebnahme Urinalsteuerung
Schell Inbetriebnahme Urinalsteuerung
Compact LC Netzbetrieb
Lieferumfang:
- Einstellung der Spülprogramme
- Einstellung der Serviceprogramme
- Stagnationsspülprogramm zuschaltbar
(Dauerfluss 20s/24h-Spülung)
- Einweisung des Betreibers
pauschal für sämtliche Urinale
1 St
08.0036
Urinal-Schallschutz-Set
Urinal-Schallschutz-Set
Schallschutz-Set für Wand-Urinal
1 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 114
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0037
am Wandanschluß des Urinales
der Bauleitung
1 St
08.0038
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Abdeckkappen
Abdeckkappen
Kunststoff verchromt, für M10-Schrauben
1 Paar
WASCHTISCH-EINRICHTUNGEN-WC-ANLAGEN
WASCHTISCH-EINRICHTUNGEN-WC-ANLAGEN
08.0039
Waschtisch 550 x 440 mm
Waschtisch 550 x 440 mm
mit Hahnloch ohne Überlauf
Fabrikat:
Modell:
Modellnr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
Material:
Keramag oder glw.
Renova Nr. 1 Plan
222 257
.................
.................
weiß
Keravit
rechteckiger Waschtisch
3 St
08.0040
Doppel-Waschtisch 1300 x 480 mm
Doppel-Waschtisch 1300 x 480 mm
mit Hahnloch und Überlauf
Fabrikat:
Modell:
Modellnr.:
Keramag oder glw.
Renova Nr. 1 Plan
122130
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 115
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
Material:
.................
.................
weiß
Keravit
rechteckiger Waschtisch
2 St
08.0041
EP..........................
GP ............................
Montageelement Waschtisch für Einlocharmatur
Montageelement Waschtisch für Einlocharmatur
Fabrikat:
Typ:
Art.Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Geberit oder glw.
Duofix
111.430.00.1
.................
.................
Einsatzbereich
- Zum Einbau in raumhohe
Installationswand
Eigenschaften
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
Farbe Geberit blau
- Waschtisch Befestigungsabstand
5 - 38 cm
- Armaturenanschlussplatte
höhen- und tiefenverstellbar
verzinkt
- Befestigung für Abgangsbogen
höhen verstellbar
Lieferumfang
- 2 universelle Wasseranschlüsse
R 1/2" (MeplaFix fähig) mit
Dämmunterlage
- PE Abgangsbogen, D 50 mm
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 116
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Gummidichtung D 44/32 mm
Keramikbefestigung
an bauseitigen UA-Profilen
7 St
08.0042
EP..........................
GP ............................
Fabrikat:
Typ:
Art.Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Geberit oder glw.
Duofix
111.815.00.1
.................
.................
zur Befestigung von Duofix-Montageelementen vor
Massiv- oder Trockenbauwand
Eigenschaften:
- verzinkt
- tiefenverstellbar 13 - 20 cm
Lieferumfang:
- 2 Stück Gewindestangen M10 mit Langmutter
- 2 Beplankungsauflagen steckbar
7 St
08.0043
EP..........................
GP ............................
Eck-Vorregulierventil DN 15
Fabrikat:
Typ:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Schell oder glw.
Comfort
.................
.................
mit Verlängerung und Schubrosette sowie
Längenausgleichsstück und selbstdichtendem
Anschlußgewinde; aus entzinkungsbeständigem
Messing, Ausführung: verchromt
Bestellnr.: 052520699
10 St
08.0044
EP..........................
GP ............................
Kombinations-Eckregulierventil DN 15
Kombinations-Eckregulierventil DN 15
Fabrikat:
Typ:
Schell oder glw.
Comfort
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 117
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Ausführung:
Werkstoff:
Ausführung:
03 549 0699
............................
............................
verchromt
Messing
verchromt
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
in Durchgangsform, Verlängerung und
Schubrosette d 54 mm, Schlauchverschraubung
EP..........................
GP ............................
14 St
EP..........................
GP ............................
7 St
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
4 St
08.0045
Rotguss-Verlängerung DN 15
für die Trinkwasser- und die Gasinstallation mit konischem Aussengewinde nach DIN 2999
Baulänge: 17,5 mm - 30 mm
08.0046
Ablaufventil DN 32
Ablaufventil DN 32
mit festem Sieb
Schaftlänge:
70 mm
Kelchdurchmesser: 63 mit Überlauf
Ausführung:
verchromt
08.0047
Rohrgeruchverschluß R 5/4"
Rohrgeruchverschluß R 5/4"
mit Anschlußbogen und Rosette
Messing verchromt, Ausladung 240 mm
7 St
08.0048
Elektronische Waschtisch-Armatur
230 V, 50 Hz
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Schell oder glw.
Celis E, HD-M
012320699 bzw. 01 245 06 99
.................
.................
HD-M (Hochdruck Mischwasser)
Netzbetrieb 230 V, 50 Hz
Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 118
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
mit Themperaturregler, Einlocharmatur,
vandalensichere Ganzmetallausführung
Lieferumfang:
Elektronikmodul mit 4 Programmen
inkl. Stagnationsspülprogramm
(Dauerfluss 20 s, 24 h-Spülung)
Kartuschenventil 6 Volt
Steckernetzteil 230 V / 50 Hz
Anschlusskabel mit Stecker
Schutzklasse IP 65 bzw. Unterputz-Netzteil 100
2 Flexible Anschlussschläuche
Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm
2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
Strahlregler
Befestigungsmaterial Waschtischmontage
Durchflussmenge 6 l/min druckunabhängig
Fließdruck 0,5 - 5 bar
Wassertemperatur max. 70°C (Kurzzeitnutzung)
Werkstoff: Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
Geräuschklasse: I
Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ
Oberfläche: chrom
7 St
08.0049
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
am Wandanschluß des Waschtisches
der Bauleitung
7 St
08.0050
Kristallspiegel 1200x700
Fabrikat:
Typ:
Artikel:
Ideal Standard
Connect
E6545BH
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Maße (mm):
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 119
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Gesamte Breite: 1200
Tiefe Spiegel: 4-5
Gesamte Höhe: 700
inkl. Befestigungssatz
2 St
08.0051
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Fabrikat:
Typ:
Artikel:
Ideal Standard
Connect
N1404BH
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Maße (mm):
Gesamte Breite: 500
Tiefe Spiegel: 4-5
Gesamte Höhe: 700
inkl. Befestigungssatz
3 St
08.0052
Faltpapierhandtuchspender
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
CWS oder glw.
Paradise Paper Slim
4622010
.................
.................
weiß
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper
Slim für 300 Faltpapierhandtücher 25 x 33 cm.
Für normale Frequentierung.
Gehäuse schlagfester, antistatischer
Kunststoff, weiß, mit wählbarem Panel und
Schloss.
Maße (HxBxT) : 336 x 297,4 x 150,5 mm
Gehäuse-Farbe: weiß
einschl. Panel in weiß
liefern und monttieren
7 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 120
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0053
Seifenschaumspender
Seifenschaumspender
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
CWS oder glw.
Paradise Foam Slim
4012010 + 120751000
.................
.................
weiß
Seifenschaumspender mit Schaumgenerator
für 500 ml Seifenkonzentrat Foam.
"Easy-Cleaning"- und "Click-in-Bottle"System, tropffrei mit 160 Portionen
Reservetank und Einhandbedienung,
Kunststoff, weiß mit wählbarem Panel,
mit Schloss,
komplett einschl. Erstfüllung (= 500 ml)
Seifenkonzentrat Foam "mild" und Befestigungsmaterial,
nur liefern
7 St
08.0054
EP..........................
GP ............................
Kleiner Papierkorb
Kleiner Papierkorb
Fabrikat:
CWS oder glw
Ang. Fabr.: ............................
Artikel-Nr.: 302
Abmessungen: 300 x 180 x 360 mm
Füllvolumen: 20 Liter
aus Stahldraht, weiß rilsaniert, mit
4 schwarzen Kunststoffüßen, zusammenklappbare Ausführung, mit Polybeutel
liefern und aufstellen bzw. montieren an der
Wand einschließlich Befestigungsmaterial
3 St
08.0055
EP..........................
GP ............................
Großraum-Papierkorb
Großraum-Papierkorb
Fabrikat:
CWS oder glw
Ang. Fabr.: ............................
Artikel-Nr.: 301
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 121
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Füllvolumen: 60 Liter
4 schwarzen Kunststoffüßen, zusammenklappbare Ausführung, mit Polybeutel
liefern und aufstellen
2 St
08.0056
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
4 St
BEHINDERTENGERECHTE WASCHTISCH-EINRICHTUNGEN
BEHINDERTENGERECHTE WASCHTISCH-EINRICHTUNGEN
08.0057
Waschtisch behindertengerecht 550x525mm
Waschtisch behindertengerecht 550x525mm
Fabrikat:
Modell:
Modell-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Keramag oder glw.
Comfort
128555
............................
............................
Farbe:
Material:
weiß
Sanitärporzellan
Waschtisch EN 14688 CL 25, unterfahrbar,
DIN 18024-2, DIN 18025-2,
Hahnloch vorgestochen,
mit Überlauf, unterfahrbar,
Größe B x T: 550 x 525 mm,
mit reinigungsfreundlicher Aufkantung an
der Wand
2 St
08.0058
EP..........................
GP ............................
Waschtisch-Montageelement mit UP Siphon
Waschtisch-Montageelement mit UP Siphon
Fabrikat:
Typ:
Art.Nr.:
Geberit oder gleichwertig
Duofix
111.480.00.1
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 122
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Ang. Fabr.: .........................
Ang. Typ:
.........................
Für den Einbau in einer Ständerwand
oder in einer Trockenbau-Vorwand
vor einer Massiv- oder Ständerwand.
Vormontierte Einheit, bestehend aus:
- selbsttragendem Montageelement,
Oberfläche pulverbeschichtet,
Farbe Geberit blau,
- für Waschtische mit angeformten
Überlauf, barrierefreie Ausführung (BF)
- verstellbare Fußstützen, verzinkt,
für Fußbodenaufbau 0-20 cm,
für Abstandsmaß 5-38 cm,
- Armaturenanschlußplatte,
höhen- und tiefenverstellbar,
- Ablaufbefestigung mit UP- WaschtischAblauf, höhenverstellbar,
mit zwei universellen Wasseranschlüssen
R1/2", Abdeckplatte weiss Kunststoff,
Anschlußbogen d 40mm für UPWaschtisch-Ablauf, PE Ablaufanschlussstutzen d 50mm,
2 St
08.0059
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Fertigbauset für WT-Element
Fertigbauset für WT-Element
mit UP-Geruchverschluss
Fabrikat:
Ang. Fabr.:
Art.-Nr.:
Farbe:
Geberit oder glw.
...........................
115.416.11.1
weiß
Abdeckplatte bei Fertigmontage ± 3 cm
höhenverstellbar, individuell drehbar, Befestigung ohne Schrauben,
Lieferumfang:
Abdeckplatte, Abgangsbogen d=32mm mit
Überwurfmutter
2 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 123
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0060
Fabrikat:
Typ:
Art.Nr.:
Geberit
Duofix
111.815.00.1
zur Befestigung von Duofix-Montageelementen
vor Massiv- oder Trockenbauwand
Eigenschaften:
- verzinkt
Lieferumfang:
2 St
08.0061
EP..........................
GP ............................
Fabrikat:
Schnell oder glw.
Typ:
Comfort
Angeb. Fabr.:
Angeb. Typ:
........................
........................
mit Verlängerung und Schubrosette sowie
Längenausgleichstück und selbstdichtendem
Anschlussgewinde; aus entzinkungsbeständigem
Messing, Ausführung verchromt
Bestellnr.:
0525 20 699
4 St
08.0062
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
für die Trinkwasser- und die Gasinstallation mit konischem Aussengewinde nach DIN 2999
Baulänge: 17,5 mm - 30 mm
4 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 124
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0063
Ablaufventil DN 32
Ablaufventil DN 32
mit festem Sieb
Schaftlänge:
70 mm
Kelchdurchmesser: 63 mit Überlauf
Ausführung:
verchromt
2 St
08.0064
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
230 V, 50 Hz
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Schell oder glw.
Celis E, HD-M
012320699 bzw. 012450699
.................
.................
HD-M (Hochdruck Mischwasser)
Netzbetrieb 230 V, 50 Hz
Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur
mit Temperaturregler
Einlocharmatur, vandalensichere
Ganzmetallausführung
Lieferumfang:
Elektronikmodul mit 4 Programmen
inkl. Stagnationsspülprogramm
(Dauerfluss 20 s, 24 h-Spülung)
Kartuschenventil 6 Volt
Steckernetzteil 230 V / 50 Hz
Anschlusskabel mit Stecker
Schutzklasse IP 65
2 Flexible Anschlussschläuche
Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm
2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
Strahlregler
Befestigungsmaterial Waschtischmontage
Durchflussmenge 6 l/min druckunabhängig
Fließdruck 0,5 - 5 bar
Werkstoff: Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
Geräuschklasse: I
Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ
Oberfläche: chrom
2 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 125
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0065
am Wandanschluß des Waschtisches
der Bauleitung
2 St
08.0066
EP..........................
GP ............................
Kristallspiegel
Kristallspiegel
Fabrikat:
Typ:
HEWI oder glw.
Serie 801
Angeb. Fabr.:
Angeb. Typ:
........................
........................
Kristallspiegel der Serie 801
- rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
- wird mit vier flachen Spiegelhaltern an der
Wand
befestigt
- Rückseite verkupfert und mit Zweischichtlack
geschützt
- 600 mm breit, 1200 mm hoch und 6 mm dick
- inkl. Spiegelhaltern 1260 mm hoch
- Spiegelhalter 30 mm breit, 60 mm hoch und 18
mm tief
- Spiegel aus Kristallglas, Spiegelhalter aus
hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI
Farben
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040,
ÖNORM
B1600/1601 und SIA 500
Artikel: HEWI 801.01.300
2 St
08.0067
EP..........................
GP ............................
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
CWS oder glw.
Paradise Paper Slim
4622010
.................
.................
weiß
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 126
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper
Slim für 300 Faltpapierhandtücher 25 x 33 cm.
Für normale Frequentierung.
Kunststoff, weiß, mit wählbarem Panel und
Schloss.
Maße (HxBxT) : 336 x 297,4 x 150,5 mm
Gehäuse-Farbe: weiß
liefern und monttieren
2 St
08.0068
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Seifenschaumspender
Seifenschaumspender
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Farbe:
CWS oder glw.
Paradise Foam Slim
4012010 + 120751000
.................
.................
weiß
Seifenschaumspender mit Schaumgenerator
für 500 ml Seifenkonzentrat Foam.
"Easy-Cleaning"- und "Click-in-Bottle"System, tropffrei mit 160 Portionen
Reservetank und Einhandbedienung,
Kunststoff, weiß mit wählbarem Panel,
mit Schloss,
komplett einschl. Erstfüllung (= 500 ml)
Seifenkonzentrat Foam "mild" und Befestigungsmaterial,
nur liefern
2 St
08.0069
Kleiner Papierkorb
Kleiner Papierkorb
Fabrikat:
Artikel-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
CWS oder glw.
302
.................
.................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 127
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
4 schwarzen Kunststofffüßen, zusammenklappbare Ausführung, mit Polybeutel
liefern und montieren an der Wand,
einschl. Befestigungsmaterial und
Befestigungsbügel
2 St
08.0070
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
4 St
AUSGUSSBECKEN-EINRICHTUNGEN
AUSGUSSBECKEN-EINRICHTUNGEN
08.0071
Ausgußbecken aus Stahl
Ausgußbecken aus Stahl
Fabrikat:
Alape oder glw.
Ang. Fabr.: '..........'
Größe:
500 x 330 mm
innen und außen emailliert, mit Rückwand, Kunststoffrand und Ablaufventil
R 1 1/2", poliert verchromt, inkl. Kette, Halter und Stopfen,
komplett mit verchromten Befestigungsschrauben und Dübeln, mit Schallschutzeinlagen befestigen
1 St
08.0072
Einlegerost aus Aluminium
Einlegerost aus Aluminium
passend zu vorgenanntem Ausgußbecken
Fabrikat:
Alape oder glw.
Ang. Fabr.: '..........'
1 St
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 128
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0073
Fertigablauf in PP weiß, DN 50
Fertigablauf in PP weiß, DN 50
für Ausgußbecken, mit Rosette
Anschluß:
R 1 1/2" x 50 mm
Fabrikat:
Geberit od. glw.
Artikel-Nr.:
152.741.11
Angeb. Fabrikat: '..........'
Angeb. Typ:
'..........'
1 St
08.0074
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Waschtisch-Einhand-Wandbatterie DN 15
Waschtisch-Einhand-Wandbatterie DN 15
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Hansa oder glw.
Hansamix
01968173
............................
............................
Ausführung:
Ausladung:
Durchflussklasse:
Durchflußmenge:
verchromt
160 mm
IZ
7,5 l/min bei 3 bar
Cascade-Luftsprudler, BedienungshebelW+K-Kennzeichnung, S-Anschlüsse, Auslauf
gegossen 120° schwenkbar oder arretierbar in Stellung Mitte,
Hansaeco-Einheitssteuerpatrone
- Wasserbremse bei ca. 50 % Wassermenge
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- Heißwassersperre
- einstellbare Wassermengenbegrenzung
bis ca. 6 l/min
1 St
08.0075
Montageelement für Ausgussbecken
Montageelement für Ausgussbecken
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Geberit oder glw.
Duofix
111.450.00.1
............................
............................
Einsatzbereich:
- zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallation
- zum Einbau in raumhohe Installationswand
- zum Einbau in Duofix-Systemwand
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 129
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- geeignet für Fußbodenaufbau 0-20 cm
- für Ausgussbecken mit Wandarmatur
Eigenschaften:
- Trockenbauelement
- selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe: Geberitblau
- Rahmen mit Löchern d 9 mm für Befestigung
im Holzständerbau
- Armaturenanschlussplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigungsplatte für Ausgussbecken,
Furnierholz, wasserfest verleimt, höhenund tiefenverstellbar
rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50und UW75-Profile
- Befestigung für Abgangsbogen schallgedämmt
und höhenverstellbar
Lieferumfang:
- 2 universtelle Wasseranschlüsse R 1/2"
(MeplaFix-fähig) mit Dämmunterlage
- PE-Abgangsbogen d 50 mm
- Gummidichtung d 44/40
1 St
08.0076
EP..........................
GP ............................
Fabrikat:
Typ:
Art.Nr.:
Ang. Fabr.:
Ang. Typ:
Geberit oder glw.
Duofix
111.815.00.1
............................
............................
zur Befestigung von Duofix-Montageelementen
vor Massiv- oder Trockenbauwand
Eigenschaften:
- verzinkt
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 130
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Lieferumfang:
1 St
EP..........................
GP ............................
DUSCHE-EINRICHTUNGEN
DUSCHE-EINRICHTUNGEN
08.0077
SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T
SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-T
Fabrikat:
Typ:
Schell
WBD-SC-T
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Selbstschluss - Thermostat
Wandeinbauarmatur zur Kombination mit
Fertigbauset für Duschen, Armatur
vormontiert in Wandeinbaubox.
Wandeinbaubox aus Kunststoff mit
abgedichteten Gehäusedurchführungen
sowie Befestigungsmöglichkeiten für
Frontrahmen und Frontplatte.
Armaturengehäuse mit zusätzlicher
Aufnahme eines Magnetventils zur
thermischen Desinfektion (Zubehör)
Lieferumfang:
- Selbstschlusskartusche SC-V
- Thermostatkartusche nach EN 1111 mit
entriegelbarer Temperatursperre 38 Grad
C und Sicherheitsverriegelung bei
Kaltwasserausfall
- Vorabsperrung
- Vorfilter
- Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717:
EB)
- Durchspülstutzen
- Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel
- Durchfluss: <= 10,0 l/min bei 3 bar
Fließdruck
- Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar,
Laufzeiteinstellung: 5 - 30 s
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 131
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Temperaturbereich: 5 - 45 Grad C (70
Grad C, kurzzeitig)
- Temperaturbereich thermische
Desinfektion: 70 Grad C,
- Abmessung: 246 mm x 125 mm x 125 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm,
Wasseranschlüsse G 1/2 IG
Werkstoff:
Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem
Messing konform TrinkwV
Geräuschklasse: I
Prüfzeichen: P-IX 18001/IA in Verbindung
mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua
12 St
08.0078
EP..........................
GP ............................
SCHELL Wandeinbau-Dusche LINUS D-SC-T
SCHELL Wandeinbau-Dusche LINUS D-SC-T
Fabrikat:
Typ:
Schell
Linus D-SC-T
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Selbstschluss - Thermostat
Frontplatte aus Messing
Selbstschluss-Duscharmatur-Fertigbauset
zu Wandeinbau- Masterbox WBD-SC-T
Lieferumfang:
- Frontplatte 281 mm x 173 mm x 11,5 mm
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Selbstschlussknopf SC-V mit
Überschubhülse
- Betätigungsknopf Thermostatventil mit
Überschubhülse und Heißwassersperre 38
Grad C
- Arretierscheibe für maximale
Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz)
- Befestigungszubehör
Werkstoff:
Betätigung und Überschubhülse aus
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 132
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Messing verchromt
Oberfläche: chrom
12 St
08.0079
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
SCHELL Duschkopf Aerosolarm
SCHELL Duschkopf Aerosolarm
Fabrikat:
Typ:
Schell
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Vandalengeschützter Duschkopf
- Durchfluss: 9 l/min druckunabhänig
- Neigungswinkel 20 +- 6 Grad
Werkstoff:
Messing konform TrinkwV
Oberfläche: chrom
12 St
08.0080
SCHELL Probenahme-Adapter für Duschköpfe
SCHELL Probenahme-Adapter für Duschköpfe
Fabrikat:
Typ:
Schell
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Für SCHELL Duschkopf Aerosolarm
Art.-Nr.: 01 814 06 99/SCHELL Duschkopf
COMFORT Art.-Nr.: 01 845 06 99
Adapter zur Probenahme gemäß DIN ISO 19
548.
Lieferumfang:
- Probenahme-Adapter mit Absperrventil
- Entnahmerohr mit Überwurfmutter und
Dichtungen
- Zubehör
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 133
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Temperaturbeständig:
Probenahme max. 120 Grad C kurzzeitig
Werkstoff:
Gehäuse Messing konform TrinkwV
Oberfläche Messing, Entnahmerohr
Edelstahl, Überwurfmutter Messing
verchromt
Oberfläche: Messing
12 St
08.0081
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
SCHELL Spritzwasser Klebeflansch
SCHELL Spritzwasser Klebeflansch
Fabrikat:
Typ:
Schell
WBD-SC-T
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195,
Teil 9
Lieferumfang:
- Klebeflansch
- Klebeband
- Bei Montage der Masterboxen im
Trockenbau
- Abmessungen 425 mm x 425 mm
12 St
08.0082
Vorhangstange System 800 K
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel
verbundene
Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
- Befestigung an Wand und Decke, Deckenabhängung
erforderlich
- einfache Montage durch einzeln montierbare
Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 134
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
zum
Einhängen der Vorhangstange
- kann an den Enden bauseits auf 200 mm gekürzt
werden
- mit 18 Vorhangringen
- Achsmaß 886 x 886 mm, Stangendurchmesser 33 mm,
Rosettendurchmesser 80 mm (für Duschwannen 900 x
900
mm)
- kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220
mm
gekürzt werden
- aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI
Farben
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
1 St
08.0083
EP..........................
GP ............................
Deckenabhängung System 800 K
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette Durchmesser 80 mm an der
Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um
max. 100 mm kürzbar
- 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
Farben
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang
enthalten
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
1 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 135
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0084
Dusch-/Kabinenvorhang
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit vernickelten
Messingösen
- Dekor uni weiß
- mit Bleiband-Rollsaum und eingestanzten vernickelten
Messingösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30 GradC waschbar
- duschdicht
- Vorhangbreite 1200 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 8 Ösen
- aus 100% Polyester
Artikel: HEWI 801.34.V0580
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
2 St
EP..........................
GP ............................
BEHINDERTENGERECHTE DUSCHEINRICHTUNG
BEHINDERTENGERECHTE DUSCHEINRICHTUNG
08.0085
Unterputz-Einbaukörper
Unterputz-Einbaukörper
Fabrikat: Hansa
Typ:
Hansavarox
Art.-Nr.: 4001 0000
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
mit Vorabsperrung
Einbautiefe: 83 mm-108 mm
Anschlusseinheit: entzinkungsarmes Messing (MS
63)
Montagebox und Bauschutzkappe: Kunststoff
(-) mit Dichtmanschette
(-) Trockenausbau geeignet
(-) Multifix-Befestigungssytem
alle Anschlüsse G1/2 (Stopfen wird
mitgeliefert)
B-Lock-Spezial-Abdrückstopfen (vormontiert)
Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen
Gebrauch (nach DIN EN 1717)
(-) Brauseabgang, bei Verwendung von
HANSA-Wandanschlussbögen
(-) Wannenabgang, bei freiem Auslauf
(-) Wannen-Zu- und Ablaufgarnituren bei
Verwendung der Funktionseinheit mit
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 136
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Sicherungseinrichtung
einschl. für das Spülen nach DIN 1988
erforderlichen B-Lock-Spezial-Spülstopfen Nr.:
59 912 794
2 St
08.0086
EP..........................
GP ............................
Brause-Batterie
Brause-Batterie
Fabrikat: Hansa
Typ:
HANSAMIX-Funktionseinheit mit
Dekorset
Art.-Nr.: 41859043
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Funktionseinheit mit Dekorset zu
Einhand-Brause-Batterie
Funktionseinheit ohne Umstellung
PA-IX 19775/ID
Durchflussmenge: 34 l/min, gemessen bei 3 bar
Fließdruck und freiem Auslauf
B-Lock Verschluss-System
Schalldämpfer
Dekorset bestehend aus:
Bedienungshebel (Metall)
(-) W+K-Kennzeichnung
Hülse und Wandrosette
Rosettenträger
(-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
(-) einstellbare Heißwassersperre
(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca.
6
l/min
2 St
08.0087
EP..........................
GP ............................
Traverse für Bade-/Duschwanne
Traverse für Bade-/Duschwanne
für UP-Armatur
Fabrikat:
Typ:
Art.-Nr.:
Geberit
Duofix
111.785.00.1
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 137
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Einsatzbereich:
- zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- zum Einbau in raumhohe Installationswand
- zum Einbau in Duofix-Systemwand
- zum Anschluss von UP-Armaturen für Badeund Duschwanne
Eigenschaften:
- Trockenbauelement
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe: Geberit-blau
- Rahmen mit Löcher d 90 mm für Befestigung im
Holzständerbau
- Armaturenanschlussplatten höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigungsplatte für UP-Armaturen, Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar
Lieferumfang:
- universeller Wasseranschluss R 1/2" (MeplaFix-fähig) mit Dämmunterlage
- universeller Wasseranschluss R 3/4" (MeplaFix-fähig)
an bauseitigen UA-Profilen
2 St
08.0088
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
4 St
08.0089
Selecta-Nova-Handbrause R 1/2"
Handbrause R 1/2"
Fabrikat:
Hans-Grohe
Typ:
Selecta-Nova
Bestellnummer: 28515
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 138
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
Ausführung: verchromt, mit dem "Quick-Clean",
beim Umstellen selbstreinigend, umstellbar auf
zwei Strahlarten, Normalstrahl-Softstrahl,
Softstrahl ohne Siebpakete
2 St
08.0090
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Brauseschlauch DN 15
Brauseschlauch DN 15
Fabrikat:
Typ:
Reisser-Nr.:
Hansgrohe
Novaflex
GC 91
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
aus Kunststoff mit Metalleffekt,
mit beidseitig konischer Mutter
1/2" x 1/2", brausenseitig Drehwirbel mit Kugellager, Knickschutz
an den Enden, 1,60 m lang, verchromt
2 St
08.0091
Wandanschlußbogen
Wandanschlußbogen
Fabrikat: Hansa
Typ:
Hansajet
Art.-Nr.: 04420100
oder gleichwertig
Ang. Fabr./Typ: .............................
Anschluss G 1/2
2-teilig, zum Stecken
Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen
Gebrauch (nach DIN EN 1717)
verchromt
einschl. erforderliche Rotgußverlängerung DN15
2 St
08.0092
EP..........................
GP ............................
- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel
verbundene
Stangen mit Vorhangringen
- dient zur Befestigung eines Duschvorhangs
- mit Aluminiumkern
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 139
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
- Befestigung an Wand und Decke, Deckenabhängung
erforderlich
Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum
Einhängen der Vorhangstange
- kann an den Enden bauseits gekürzt werden
- mit 28 Vorhangringen
- Achsmaß 1486 x 1486 mm, Stangendurchmesser 33 mm,
Rosettendurchmesser 80 mm (für Duschwannen 1500 x
1500 mm)
- kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm
gekürzt werden
Farben
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
2 St
08.0093
EP..........................
GP ............................
- Kunststoffstange mit Befestigungsrosette
- dient zur Befestigung von Vorhangstangen
- mit Aluminiumkern
- Befestigung mit Rosette Durchmesser 80 mm an
der
Decke
- Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette
um
max. 100 mm kürzbar
- 400 mm lang, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten
HEWI
Farben
- Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang
enthalten
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
1 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 140
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
08.0094
- an den Seiten gesäumter Vorhang mit Edelstahlösen
- Dekor uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- mit Edelstahl-Rollsaum und eingestanzten
Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 30 GradC waschbar und bei 60 GradC
desinfizierbar
- duschdicht
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Vorhangbreite 2000 mm, Vorhanghöhe 2000 mm
- mit 14 Ösen
- aus 100% Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN
4102/B1
Artikel: HEWI 802.34.V0230
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
4 St
08.0095
EP..........................
GP ............................
Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System
Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
System
800 K
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten
Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigendem 45 Grad Endbogen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
in
den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem
Griffbereich
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem
Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen je
762
mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten
filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen
Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach
Ziehen
oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 141
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das
Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum
Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- geeignet für HEWI Einhängesitze 950.51...10...,
950.51...11..., 802.51...11..., 802.51...12... und
801.51...100
- inklusive korrosionsfreiem HEWI
Befestigungsmaterial
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
2 St
08.0096
EP..........................
GP ............................
Duschhocker
Duschhocker
- mobiler, leichter, duschfester Hocker
- filigranes Rundrohrdesign kombiniert mit einer
ergonomisch gewölbten Sitzfläche
- großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus
hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen
und Aufstehen
- dient zum sicheren Sitzen in der Dusche
- belastbar bis 150 kg
- 507 mm hoch, 489 mm breit
- Sitzfläche 462 mm breit
- Gestell hochwertig verchromt
- mit rutschhemmenden Fußstopfen ausgerüstet
- Sitzfläche in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
oder gleichwertig
Angeb. Fabr./Typ: '...................'
2 St
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 142
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
08
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Summe Titel 08
Sanitäre Einrichtungen, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 143
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
09
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
09 Titel Demontagearbeiten und Kernbohrarbeiten
Hinweis:
Hinweis:
Bei den Demontagearbeiten ist die Abfuhr
der demontierten Anlagenteile zu einer
Schrottverwertungsstelle bzw. Mülldeponie einzurechnen. Ebenfalls ist die
Bereitstellung eines Containers für den
anfallenden Schrott, Baumüll und anfallenden
Schutt bei der
Kalkulation der nachstehenden Positionen
zu berücksichtigen.
Anfallender Schutt ist täglich von der
Baustelle zu entfernen, einschl. fachgerechter
Entsorgung.
Desweiteren ist zu berücksichtigen, daß
die Isolierung von demontierten Rohrleitungen und Armaturen zu entfernen und
getrennt als Sondermüll zu entsorgen ist.
Vor Beginn der Demontage ist das Aufmaß
für die nachstehenden Positionen dieses
Titels zu erstellen. Die Bauleitung ist
rechtzeitig zu verständigen!
Problemstoffe
Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß nach
heutigen Gesichtspunkten gesundheitsschädliche
Baustoffe beim Umbau zu Tage treten.
Grundsätzlich können folgende Baustoffe bei der
Renovierung von Bauten dieser Entstehungszeit
vorkommen:
· Isoschaum (Phenylaldehydschaum) in
Schächten
· Diokolverfugungen in Trennfugen: nicht
speziell zu entsorgen
· Asbestummantelungen,
Asbestzementleitungen und –platten bei
der Lüftungsanlage: speziell zu entsorgen
· Asbestschaumfugen (damals ausgeführt,
weil nicht brennbar): hellgrauer,
bröseliger Schaum, wenn faserig, dann
Spritzasbest: luftdicht abgegrenzt zu
entsorgen
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 144
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
09
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
09.0001
Demontage von Kaltwasserleitungen Geräteträume
Demontage von Kaltwasserleitungen Geräteträume
Nennweite: DN 15 - DN 32
einschl. Wärmedämmung, allen Form- und
Verbindungsstücken, eingebauten Gewindearmaturen, Aufhängungen,
Rohrschellen und Rohrbefestigungen,
inkl. fachgerechtes verschließen,
einschl. fachgerechter, getrennter Entsorgung von Rohrschrott und Isolierung
Pauschalpreis pro lfdm
Hinweis:
Rohrbefestigungen sind in Wänden und Decken bis
1,5 cm hinter die Oberfläche rückstandslos
zurückzubauen !!!
30 m
09.0002
EP..........................
GP ............................
Demontage von Schmutzwasserleitungen Geräteträume
Demontage von Schmutzwasserleitungen
Geräteträume
Nennweite: DN 40 - DN 110
einschl. Wärmedämmung, allen Form- und
Verbindungsstücken, Aufhängungen,
Rohrschellen und Rohrbefestigungen,
inkl. fachgerechtes verschließen,
einschl. fachgerechter, getrennter Entsorgung von Rohrschrott und Isolierung
Pauschalpreis pro lfdm
Hinweis:
Rohrbefestigungen sind in Wänden und Decken bis
1,5 cm hinter die Oberfläche rückstandslos
zurückzubauen !!!
20 m
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 09
Demontagearbeiten und Kernbohrarbeiten, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 145
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
10
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
10 Titel Aussparungen und Kernbohrungen
Hinweis:
Hinweis:
Bei den nachfolgenden Kernbohrarbeiten
sind die Rüstzeiten mit einzurechnen
sowie das Absaugen des anfallenden Bohrwassers mit einem Wassersauger, sowie die
Entsorgung der Bohrkerne.
10.0001
Kernbohrungen Durchmesser 60 mm
Kernbohrungen Durchmesser 60 mm
Bauteilstärke:
bis 300 mm
mit Diamantbohrgerät, im Naßbohrverfahren in Betonbauteilen und einem
Armierstahlanteil bis 13 mm Durchmesser herstellen.
Gesamtbohrlänge in cm angegeben
150 cm
10.0002
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Kernbohrungen Durchmesser 80 - 100 mm
Bauteilstärke:
200 bis 1000 mm
Gesamtbohrlänge in cm angegeben
250 cm
10.0003
Bauteilstärke:
bis 300 mm
Gesamtlänge in cm angeben
60 cm
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 146
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
10
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
10.0004
Bauteilstärke:
bis 300 mm
Gesamtlänge in cm angeben
30 cm
10.0005
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Aussparung rund 60 für Wasserleitungen
in einseitig beplankte Gipskartonwand
bzw. in Stahlprofilen mit Dosenbohrer
herstellen.
Durchmesser 60 mm
15 St
10.0006
herstellen.
Durchmesser 80 mm
10 St
10.0007
herstellen.
Durchmesser 100 mm
5 St
10.0008
mit Dosenbohrer herstellen.
Durchmesser 130 mm
5 St
Summe Titel 10
Aussparungen und Kernbohrungen, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 147
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
11
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
11 Titel Planunterlagen und Nebenleistungen
11.0010
Revisions- und Wartungsunterlagen
Revisions- und Wartungsunterlagen
Zur Schlussabnahme sind dem Bauherrn
Revisionspläne sowie die erforderlichen
Bedienungs- und Wartungsanleitungen,
Dokumentation, Protokolle usw. jeweils 2-fach
in Ordner geheftet zu übergeben. Die
Revisionspläne mit Revisionsunterlagen sind
mind. 3 Wochen vor der Schlussabnahme zur
Prüfung dem Planungsbüro vorzulegen. Ohne
Einweisung und geprüfte Revisionspläne /
Unterlagen erfolgt keine Schlussabnahme und ein
entsprechender Einbehalt aus der Endrechnung
(mind. 3% aus Bruttoabrechnungssumme)
Planunterlagen
Das Planungsbüro stellt verbindliche
Ausführungspläne digital und 2 Satz farbig
ausgeplottet zur Verfügung. Benötigt der
Auftraggeber mehr, als vorstehende
Ausführungspläne, so werden ihm die Kosten für
weitere Pläne in Rechnung gestellt. Vom
Auftragnehmer sind die Montagepläne,
Detailpläne, Schaltschematas usw. gemäß VOB zu
erstellen und dem Fachplaner zur Prüfung und
Freigabe spät. 2 Wochen vor Montagebeginn
vorzulegen. Änderungen der Bauausführung
bedürfen der Genehmigung durch die Bauleitung.
Zur Schlussabnahme sind dem Bauherrn
Revisionspläne sowie die erforderlichen
Bedienungs- und Wartungsanleitungen jeweils
2-fach in Ordner geheftet zu übergeben. Die
Revisionspläne mit Revisionsunterlagen sind
mind. 3 Wochen vor der Schlussabnahme zur
Prüfung dem Planungsbüro vorzulegen. Ohne
Einweisung und geprüfte
Revisionspläne/Unterlagen erfolgt keine
Schlussabnahme.
Vom Auftragnehmer zu liefernde Unterlagen
/2-fach
- Inhaltsverzeichnis und Unterteilungen
Anlagen- und Funtionsbeschreibung
- Zeichnungsliste
- Anlagenschemata jeder Anlage mit allen
Einbauteilen und sämtlichen techn. Daten
- Strangschemata zum Anlagenschemata für alle
Medien mit sämtlichen Objekten und
Verbrauchern, Armaturen und Einbauteilen,
einschl. sämtlicher techn. Daten
- Bestandszeichnungen als Grundriß M 1:50 mit
Darstellung aller Rohrleitungen, Objekte,
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 148
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
11
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
-
-
-
Verbraucher, Armaturen, Verteiler,
Revisionsöffnungen, Einbauteilen usw.
einschl. sämtlicher techn. Daten
Werkstatt- und Detailpläne als Grundrisse und
Schnitte M 1:20 für Zentralen und schwierige
Montagesituationen
Bedienungsanleitungen mit Hinweisen für
Inbetriebnahme, Betrieb, Störungsbehebung und
Außerbetriebsetzung
Rohrleitungs- und MSR-Schema mit Angabe von
Fabr. und Typ sämtlicher Einbauteile
Kabelzuglisten für sämtliche elektr. Geräte,
Schalt- und Stromlaufpläne mit vollständigem
Kabelverlauf
Herstellerliste aller verwendeter
Materialien, Objekte u. Artikel
Herstellernachweise / Gerätekarten aller
Artikel mit allen Angaben, Anhang je
Gerätekarte technische Unterlagen
Einstellwerte / Gerätekennlinien sämtlicher
Anlagenteile wie z.B. Umwälzpumpen, MAG,
Strangregulierventile, voreinstellbare
Theromstatventile, mit Bezug durch
Nummerierung zu den Revisionsplänen
Kopien vorgeschriebener Prüfbescheinigungen
und Werkstatt-Teste
Messprotokolle wie z.B. Rauchgasanalyse,
Wasseranalyse (Nachweis Wasserqualität gemäß
VDI 2035) hydraulischer Abgleich (mit
Messcomputer) usw.
Protokolle über Dichtheitsprüfungen
Gewährleistungsliste aller verwendeter
Materialien, Objekte u. Artikel
Aufheizprotokoll
Spülprotokoll
Inbetriebnahmeprotokoll
Abnahmeprotokoll
Einweisungsprotokoll
Wartungsanweisungen mit Angaben der
erforderlichen Wartungszyklen (Inspektionsund Wartungsplan in Form einer Arbeitskarte
gemäß VDMA)
Revisionsunterlagen als CAD-Dateien
- dwg-, dxf-, pdf und Plot-Datei nach Auto-CAD,
in der am Tag der Übergabe aktuellen Version
- Datenträger: CD-ROM, virenfrei
- Eintragung der Dateinamen (max. 8+3 Zeichen)
in der Zeichnungsliste
Bauzeichnungen
Für die Bestandsunterlagen sind Bauzeichnungen
nach dem neuesten Stand zu verwenden. Sie sind
in gleichem Maßstab wie die Ausführungszeichnungen zu fertigen und durch Übersichts- Fortsetzung auf nächster Seite Alle Einzelbeträge Netto in EUR
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 149
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
11
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
pläne zu ergänzen. Wesentliche Anlagenteile
sind mit Positionsnummern zu versehen.
Fließ- und Schaltschematas in Technikzentrale
anbringen
Anlagen-Schaltschema mit Darstellung des
gesamten Anlagenaufbaus einschl. Rohren,
Verteiler, Pumpen, Druckhaltung / Vakuumentgasung, MAG, Mischer, Armaturen, Ventilen,
Fühler sowie Leistungsangaben und allen
Beschriftungen, farbig angelegt in Kunststoffplatten staubdicht eingeschweißt einschl.
Befestigungsmaterial.
Das Anlagenschema ist vor dem Anbringen der
Bauleitung vorzulegen und vor der Abnahme an
einer vom Auftraggeber bezeichneten Stelle in
der Technikzentrale anzubringen
Betriebs- und Wartungsanweisungen sowie
Ersatzteillisten für die komplette sanitäre
Anlage, wobei eine Ausfertigung in
Klarsichtfolien feuchtigkeitssicher dem
Bedienungspersonal zu übergeben ist
(eingeheftet in DIN A4-Ordner wie oben
beschrieben). Zusätzlich sind die Betriebs- und
Wartungsanweisungen sowie die Revisionspläne
als Datei auf Datenträger (CD-ROM) im WordFormat bzw. in dwg-,dfx-Format und zusätzlich
im PDF- Format einzureichen.
1 Psch
11.0020
GP ............................
Aufenthalts- und Lagerräume
Aufenthalts- und Lagerräume
(Container oder Bauwagen)
Aufstellen, vorhalten und beseitigen von
Aufenthalts- und Lagerräumen. Maßgeblich für
die Auslegung der Aufenthaltsräume sind die
Sicherheitshinweise der Bauberufsgenossenschaften "Bausteine" Nr. A 173.
Auf die Angaben zu DIN 18299 Nr. 0.1.6 wird an
dieser Stelle hingewiesen. Die Aufstellungsfläche wird zusammen mit der örtlichen
Bauleitung angewiesen. Die Bereitstellung ist
für die gesamte Bauzeit anzubieten.
Pauschalpreis
1 Psch
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 150
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
11
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
11.0030
Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume
Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume
Einmaliges Umsetzen der Aufenthalts- und
Lagerräume.
Die Aufstellungsfläche wird zusammen mit
der örtlichen Bauleitung angewiesen.
Pauschalpreis
1 St
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 11
Planunterlagen und Nebenleistungen, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 151
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
12
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
12 Titel Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten
1. STUNDENLOHNARBEITEN
1. STUNDENLOHNARBEITEN
sind nur für Arbeiten vorgesehen, welche
nicht zu Einheitspreisen abgerechnet werden
können.
2. ARBEITSKRÄFTE
Die Stundensätze enthalten sämtliche Aufwendungen, wie
z.B. Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne
einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksame Leistungen),
die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschädigung, Fahrtkostenerstattung), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlage, die Gemeinkostenanteile, sowie Wagnis und Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.
Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den
Tarifen gesondert vergütet.
In die Verrechnungssätze sind die Lohnund Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten einzurechnen.
Sie werden nicht gesondert vergütet. In die
Stundenlohnzettel sind deshalb nur die auf
der Baustelle anfallenden Stunden, nicht
aber die Zeiten für die An- und Abfahrt der
Arbeitskräfte anzugeben.
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten,
Maschinen, Werkzeugen oder Geräten bis zu
800,00 EUR Anschaffungswert (netto) sowie
die Kosten für den Einsatz von Gerüsten,
deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände
oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.
12.0001
Obermonteur/Meister - Stunden
Obermonteur/Meister - Stunden
Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung beschrieben
20 h
EP..........................
GP ............................
Übertrag: ................................
15.12.2015 - Seite 152
Tel.:
Fax: E-Mail:
03
LV
12
Titel
Nr.
Menge/ Einh.
Preis (EP)
Gesamt (GP)
Übertrag: ................................
12.0002
Selbständiger Monteur/Monteur-Stunden
Selbständiger Monteur/Monteur-Stunden
20 h
12.0003
EP..........................
GP ............................
EP..........................
GP ............................
Helfer/Auszubildender-Stunden
Helfer/Auszubildender-Stunden
20 h
3. MATERIAL FÜR STUNDENLOHNARBEITEN
3. MATERIAL FÜR STUNDENLOHNARBEITEN
Die Abrechnung des Materials erfolgt nach der
gültigen Reisser-Preis-Liste.
Hiermit sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, wie z.B. die Transport-, Frachtund/ oder Ladekosten, die Kosten für Stoffverluste, die Gemeinkostenanteile sowie
Wagnis und Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.
Soll die Materialvergütung abweichend vereinbart werden, ist ein entsprechendes Aufbzw. Abgebot einzutragen:
_______________________________________________
Geschätzter Aufwand
Aufgebot
Abgebot
500,00 EUR
.......%
.......%
Kosten der Baustoffe:
................. EUR
V o m
B i e t e r
e i n z u t r a g e n
_______________________________________________
12.0004
Kosten Material für Stundenlohnarbeiten
Kosten Material für Stundenlohnarbeiten
Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung Nr. 3, Materialkosten wie oben
berechnet.
1 St
EP..........................
GP ............................
Summe Titel 12
Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten, Netto:
...............................
15.12.2015 - Seite 153
Tel.:
Fax: E-Mail:
LV-Zusammenfassung
03
LV
Nr.
Bezeichnung
01
Titel
12
..............................
02
Titel
Regenentwässerung
24
..............................
03
Titel
52
..............................
04
Titel
57
..............................
06
Titel
Wärmedämmung
79
..............................
08
Titel
98
..............................
09
Titel
144
..............................
10
Titel
146
..............................
11
Titel
148
..............................
12
Titel
152
..............................
Seite
Gesamt in EUR
Summe LV 03 Sanitäre Anlagen nach DIN 18381
Angebotssumme, Netto:
EUR
..................................
zzgl. MwSt. (19,0 %):
EUR
..................................
Angebotssumme, Brutto:
EUR
..................................
15.12.2015 - Seite 154

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Transcrição

Documentos relacionados

Traum-Landhauswohnung mit Wintergarten - xxl

Suche Eicher- Schmalspurschlepper mit Getriebe

14 . SUN - FUN

W Fragebogen Speicherheizung

Möbel Hardeck Bochum

Pro-Taucher Logbuch iQ Logbook-S TG

neubau abteilung bocholt der fachhochschule gelsenkirchen

Neue Namen und Produkte bei Geberit Betätigungsplatten und

LEISTUNGSVERZEICHNIS UND ANGEBOT Örtlicher

Geberit Installationssystem GIS