01 Anexo I Termo de Referencia ETE-1Popular!
Transcrição
01 Anexo I Termo de Referencia ETE-1Popular!
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA PARA A O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA INFRAESTRUTURA DA FASE ZERO DO SAPIENS PARQUE Sapiens Parque - Florianópolis - Santa Catarina – Brasil www.sapiensparque.com.br Sumário 1 Objetivo.......................................................................................... 1 2 Definições........................................................................................2 2.1 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE ........................................ 2 2.2 Esgoto sanitário .......................................................................... 3 3 Características Gerais........................................................................ 3 3.1 Descrição do Projeto ................................................................... 3 3.2 Área de Implantação ................................................................... 4 3.3 Material Existente ....................................................................... 7 4 Concepção do Tratamento................................................................. 9 4.1 Reator UASB e Filtro Anaeróbio .................................................... 9 4.2 Wetland ..................................................................................... 9 4.3 Elevatória de Esgoto (EE-A) ....................................................... 10 4.4 Medição de Vazão ..................................................................... 10 4.5 Sistema de Irrigação ................................................................. 10 4.5.1 Aspersores ..................................................................... 11 4.5.2 Automação ..................................................................... 11 4.5.3 Pressurização ................................................................. 12 4.5.4 Tubos e conexões ........................................................... 12 5 Exigências e Condições a Serem Atendidas......................................... 12 6 Escopo do Projeto de Engenharia...................................................... 15 7 Serviços a Executar......................................................................... 17 7.1 Obras Civis .............................................................................. 17 7.1.1 Equipamentos para Execução de Obras Civis ...................... 18 7.1.2 Reaterro de Valas com Material de Jazida ou Areia .............. 18 7.1.3 Equipe Técnica para Projeto e Execução das Obras Civis ...... 19 7.2 Bota Fora e Depósitos de Terraplanagem ..................................... 19 7.3 Resíduos de Obra ..................................................................... 19 7.4 Manual Técnico da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário ....... 20 Sapiens Parque - Florianópolis - Santa Catarina – Brasil www.sapiensparque.com.br 7.5 Manual de Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva da ETE .. 20 7.5.1 Inspeção e Diligenciamento/Comissionamento .................... 20 7.5.2 Plano de Pré Operação..................................................... 21 7.5.2.1 Plano e programa de manutenção preventiva e corretiva contendo as seguintes ações mínimas .................................................. 22 7.5.2.2 Garantias ................................................................ 23 7.5.2.3 Relatório de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário ................................................................................ 23 7.5.2.4 Partida Inicial (Start-up) ........................................... 23 7.5.2.5 Documentos de Operação .......................................... 24 7.5.2.6 Operação Assistida ................................................... 24 7.5.3 Pré-operação e Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos......... ........................................................................... 25 7.5.4 Duração dos Serviços ...................................................... 25 7.5.5 Atividades de Operação e Manutenção para os elementos que compõem o escopo deste termo de referência. ....................................... 26 7.6 Cadastro e Projeto “As-built” ...................................................... 26 8 Critérios Técnicos de Execução e Exigências da Contratante.................. 27 8.1 Equipe de Topografia ................................................................ 27 8.2 Execução dos Serviços .............................................................. 27 8.3 Medições ................................................................................. 28 8.4 Remanejamento de interferências ............................................... 28 9 Orçamento..................................................................................... 29 10 Cronograma............................................................................... 35 10.1 Cronograma Físico- Financeiro .................................................... 37 Sapiens Parque - Florianópolis - Santa Catarina – Brasil www.sapiensparque.com.br 1 Objetivo Este Termo de Referência e seus anexos têm por finalidade fornecer as informações essenciais para orientar as empresas Licitantes na elaboração das propostas visando à execução das obras e dos serviços, referentes à implantação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Edificação Centro de Inovação e Incubação para Infra-Estrutura da Fase Zero do empreendimento Sapiens Parque. A síntese de dados presentes neste Termo de Referência permite o conhecimento das informações referentes ao Projeto de Engenharia para implantação da ETE do Edifício Centro de Inovação e Incubação, objeto desta licitação, que compõe a Fase Zero, segundo licenciamento ambiental. O condomínio Sapiens Parque é o responsável pelo fornecimento da infraestrutura do empreendimento e tendo em vista o início das atividades na edificação Centro de Inovação e Incubação sem a disponibilização total da infraestrutura, a implantação da Estação de Tratamento suplementar tem o objetivo de atender a população de usuários de acordo com o preconizado pela legislação ambiental. A pré-operação da Estação de Tratamento, incluindo o sistema de irrigação é parte integrante do escopo desta licitação. O aceite definitivo da obra está condicionado aos Testes de Carga na rede e sua conformidade com o projeto executivo e este termo de referência. Os itens abaixo discriminados devem ser observados e considerados pela Licitante para elaboração de sua proposta: • Concepção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário; • Abrangência das obras projetadas em relação ao Condomínio Sapiens Parque; • Dimensões do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário projetado; • Montante de Recursos necessários à implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário; 1 • Cronograma de Planejamento das Etapas a serem cumpridas para Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário; • Responsabilidade Técnica dos Estudos, Levantamentos de Dados e Licenciamentos a serem elaborados e obtidos; • Responsabilidade Técnica de Execução de Obras e Serviços. • Responsabilidade Técnica das atividades necessárias à pré-operação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do Centro de Inovação e Incubação da Fase Zero do Sapiens Parque. • Condução de serviços necessários aos testes de carga da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, objeto desta licitação, com fornecimento de recursos materiais e humanos sob a integral e exclusiva responsabilidade técnica da contratada, de acordo com os projetos executivos, prescrições dos memoriais descritivos de cálculo, especificações técnicas, exigências das normas técnicas da ABNT e legislação ambiental (no âmbito federal, estadual e municipal). 2 Definições 2.1 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Para fins desta licitação, denomina-se como a unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário que através de processos físicos, químicos ou biológicos removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final, efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental. 2 2.2 Esgoto sanitário Segundo a NBR 9648 (ABNT, 1986) é o despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. Ainda segundo a mesma norma, esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas que provém principalmente de residências, edifícios comerciais, instituições ou quaisquer edificações que contenham banheiros, lavanderias ou cozinhas; esgoto industrial é o despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos; água de infiltração é toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e que penetra nas canalizações; contribuição pluvial parasitária é a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário. 3 Características Gerais 3.1 Descrição do Projeto O Sapiens Parque é um Parque de Inovação idealizado para promover e fortalecer os setores econômicos que já são vocações de Florianópolis como o turístico, serviços e tecnologia, sem deixar de lado as questões prioritárias como o meio ambiente e o bem estar da sociedade. Um parque de inovação, como o Sapiens, é um ambiente que possui infraestrutura e espaço para abrigar empreendimentos, projetos e outras iniciativas inovadoras estratégicas para o desenvolvimento de uma região e que se distingue por possuir um modelo inovador para atrair, desenvolver, implementar e integrar estas iniciativas, visando estabelecer um posicionamento diferenciado, sustentável e competitivo. 3 O empreendimento está sendo desenvolvido no norte da ilha de Santa Catarina, próximo a Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus, em uma área de 4,3 milhões m2, onde serão edificados cerca de 1,3 milhões de m² em 05 (cinco) fases de implantação. No total, o Sapiens terá 257 unidades privativas dividas entre diferentes áreas e módulos que irão abrigar diversos empreendimentos. A seguir é apresentada uma figura que ilustra o Sapiens Parque no final de sua implantação. Figura 01: Perspectiva do Master Plan do Sapiens Parque 3.2 Área de Implantação O objeto desta licitação é a implantação da ETE do Edifício Centro de Inovação e Incubação que faz parte da infra-estrutura da Fase Zero do empreendimento. As figuras apresentadas a seguir, ilustram a área de interferência referente à implantação desta fase. A Figura 02 ilustra a área de intervenção no terreno da Sapiens Parque S.A.. A Figura 03 apresenta a área de interferência da Fase Zero em todo o Master Plan. Já a Figura 04 indica a área de implantação da ETE, objeto desta licitação junto a Fase Zero. 4 Cachoeira do Bom Jesus SC 401 Canasvieiras Área de Interferência da Fase Zero Sapiens Parque Figura 02: Área de Interferência da Fase Zero 5 Área de Interferência Figura 03: Área de Interferência da Fase Zero no Master Plan 6 Figura 04: Localização da ETE na Fase Zero 3.3 Material Existente O Sapiens Parque já possui um conjunto de projetos e estudos que orientaram o desenvolvimento do Master Plan e os estudos ambientais para a obtenção da Licença Ambiental Prévia (LAP) de todo o empreendimento e a Licença Ambiental de Instalação da Fase Zero (LAI). A seguir são listados os principais documentos que estão sendo disponibilizados para orientar e auxiliar no processo de implantação da ETE do Edifício Centro de Inovação e Incubação. 7 APÊNDICE 01 - Memorial Descritivo do Projeto do Tratamento do Esgoto Sanitário do Centro de Inovação e Incubação – este documento apresenta o projeto e as diretrizes gerais para a Estação de tratamento do Esgoto Sanitário a ser implantada na Fase Zero do Sapiens Parque, de forma a atender as exigências ambientais e necessidades da população de usuários do Centro de Inovação e Incubação com o tratamento e destinação correta de todo o efluente de esgoto sanitário gerado. O Memorial Descritivo do Projeto da ETE está disponível para eventuais consultas no site da Sapiens Parque S.A., bem como disponibilizado em versão digital a ser retirada na sede do Sapiens Parque, mediante cadastro e apresentação de Compact Disc. Além do Memorial Descritivo serão disponibilizados os documentos abaixo listados em versão digital a ser retirada na sede do Sapiens Parque, mediante cadastro e apresentação de Compact Disc. Estudos de Impacto Ambiental e de Vizinhança (EIA/RIMA) – conjunto de 3 (três) volumes onde estão disponíveis os principais diagnósticos, análise de impactos e medidas que deverão ser respeitadas na elaboração dos projetos. Neste documento já estão contemplados estudos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. Todos os projetos de executivos de engenharia têm que obrigatoriamente respeitar as medidas e condicionantes propostos no EIA/RIMA. Plano Básico Ambiental (PBA) da Fase Zero do empreendimento Sapiens Parque – documento composto de 05 (cinco) volumes que apresentam adequações propostas para a Fase Zero de implantação do Sapiens Parque. Este conjunto de documentos tem como objetivo, promover melhorias ambientais, mercadológicas e a viabilidade econômico-financeira do empreendimento, propondo ações com maior impacto positivo para a região, embasadas no Estudo de Impacto Ambiental e de Vizinhança (EIA/RIMA) e, dossiê de documentos complementares com respostas e 8 esclarecimentos às questões suscitadas pelo Ministério Público, IBAMA (Núcleo de Licenciamento Ambiental e pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente), sem modificar o conceito do empreendimento, buscando mensurar o impacto causado e as medidas compensatórias cabíveis. 4 Concepção do Tratamento Conforme descrito no Memorial Descritivo (Apêndice 01), a Estação de tratamento do Esgoto Sanitário do Centro de Inovação e Incubação da Fase Zero no Sapiens Parque, será através de implantação de um conjunto de unidades modulares e compactas que utilizará o processo anaeróbio para a remoção da matéria orgânica, um wetland construído, a desinfecção com hipoclorito, uma estação elevatória e o destino final através da irrigação de áreas verdes e jardins por intermédio de um sistema de aspersores. Das unidades mencionadas é importante ressaltar: 4.1 Reator UASB e Filtro Anaeróbio Deverão ser fornecidos em Plástico Reforçado de alta resistência química e mecânica, com material impermeável para evitar a contaminação do lençol freático. Para instalação do conjunto Reator e Filtro, executar um contra-piso que atenda as solicitações de carga e paredes de solo cimento para proteção dos tanques. 4.2 Wetland O Wetland deverá ser construído de acordo com as especificações do Projeto de engenharia, lembrando que alguns cuidados deverão ser considerados para implantação do mesmo, tais como as atividades de preparo da superfície de apoio 9 do solo, terraplanagem, compactação, vala de ancoragem para instalação da manta impermeabilizante, rebaixamento do lenço freático caso necessário, entre outros. Durante a execução a empresa precisará impermeabilizar totalmente o Wetland com Geomembrana de PEAD de espessura 1,5mm e fornecer os laudos técnicos de instalação de acordo com o preconizado na Norma IGSBR IGMT 01/2003. Sob a Geomembrana deverá ser instalado uma proteção mecânica com Geotêxtil Não-Tecido de Resistência a tração longitudinal igual ou superior a 16KN/m antecedendo a colocação da camada de brita. 4.3 Elevatória de Esgoto (EE-A) Com a finalidade de armazenar o esgoto tratado proveniente do Wetland e dar sequência no processo de tratamento através de desinfecção por meio de cloração por pastilhas, será executada em tubos de concreto totalmente impermeabilizada conforme apresentado no Apêndice 01. 4.4 Medição de Vazão O projeto conceitual do Sapiens Parque para a ETE contempla a instalação de um dispositivo magnético para registrar os volumes tratados diariamente e a quantidade destinada ao reuso e irrigação. A empresa responsável pela execução da Estação de Tratamento deverá fornecer e instalar o medidor de vazão especificado no Memorial Descritivo (Apêndice 01). 4.5 Sistema de Irrigação O esgoto tratado do Centro de Inovação e Incubação terá como destino a irrigação por aspersores para os jardins e áreas verdes no entorno da ETE. É de responsabilidade da empresa que vencer a licitação o fornecimento e montagem do 10 sistema de irrigação automático com tubos e aspersores para uma vazão média diária de água para irrigação Q=11,65m3/dia e 3mm de rega por m2 para atender uma área de 3.883 m2 ,de acordo com as diretrizes do memorial descritivo de cálculo apresentado no Apêndice 01. O sistema proposto leva em consideração a utilização de equipamentos referência Hunter com qualidade técnica para irrigação com águas cinzas ou de reuso. Em relação aos equipamentos e dispositivos de automação segue abaixo algumas considerações que devem ser observadas para a instalação do sistema de irrigação: 4.5.1 Aspersores Utilização de Aspersores tipo spray 4” de elevação, setoriáveis e Aspersores de tubina giratória 4” também setoriáveis para irrigação automática nos locais pré definidos no projeto, conforme apresentado no Apêndice 01. Além dos bicos aspersores automáticos deverão ser instalados, dois pontos para acionamento automático com utilização de mangueiras com diâmetro de até 3/4” nos jardins. 4.5.2 Automação O sistema de irrigação com a utilização de esgoto tratado da ETE prevê a operação automatizada dos equipamentos para regar os jardins e áreas verdes, sendo que a empresa responsável pela obra deverá contemplar o fornecimento e instalação de: • Controladores de irrigação com tampa e chave de 04 setores, com sensor de clima de chuva tipo solar referência Sync; • Eletroválvulas de 24 vac e diâmetro 1” para vazão até 6,8m3/hora; • Caixa de válvula; • Cabos de comando referência Sintenax de diâmetro 1,5mm; • Controle remoto para acionamento à distância referência tipo ROAM. 11 4.5.3 Pressurização O esgoto tratado do Wetland será encaminhado para a elevatória a o acionamento do sistema de irrigação será através de 02 (duas) Motobombas de sucção de multiestágios que devem ser instaladas e abrigadas em casa de alvenaria próxima da elevatória. O sistema de pressurização contempla: • Motobombas de multiestágios com potência de 1,5cv que atenda a pressão necessária de 35mca para os aspersores e vazão de 5m3; • Tubos de expansão 30 litros e pressostato para acionamento; • Chaves de partida com disjuntor motor e bobina de 24vac; • Boias Elétricas referência Shneider; • Filtro tela metálica 120mesch de 1”; • Válvula de sucção tipo fundo de poço de 1” em PVC; 4.5.4 Tubos e conexões A tubulação para o sistema de irrigação deverá ser enterrada a uma profundidade média de 25cm, bem como os cabos de comando e as eletroválvulas. A empresa responsável deverá fornecer e instalar Tubos de PCV agropecuário PN60 DN25mm, DN32mm e DN40mm e as devidas conexões. 5 Exigências e Condições a Serem Atendidas Caberá a licitante vencedora a elaboração de Planejamento de Execução e Controle de Obra - PECO. Esse documento deverá ser apresentado a Fiscalização do Sapiens Parque para análise, parecer e aprovação 06 (seis) dias antes do início das obras. Neste documento, deverão estar detalhadas todas as práticas, os recursos e a seqüência de atividades relativas à execução, ao controle e garantia 12 da qualidade da obra. Para elaboração do mesmo, deverão ser utilizadas as Normas Brasileiras vigentes e Manuais de Obras de Saneamento (MOS). Também deverão ser atendidas as Normas de Segurança e de Sinalização de Obras. Este planejamento constitui-se no estudo minucioso da obra, elaboração de um plano de execução, com a alocação de recursos humanos, materiais e equipamentos para o atendimento dos Procedimentos de Controle Ambiental (PCA) e metas estabelecidas no cronograma da obra. Dentro desse planejamento deverão ficar claramente definidos os tipos, as qualidades e a disponibilidade dos equipamentos, bem como a descrição, quantidade e disponibilidade da equipe técnica. Deverão ser também, detalhadas todas as instalações e os recursos a serem mobilizados no canteiro de obras, assim como as disponibilizadas em outras instalações da empresa responsável pela implantação da ETE, indicando os responsáveis por cada tipo de serviço e/ou interlocutores, que estão relacionados diretamente com a obra ou fazem parte da administração para estar em contato com a fiscalização do Sapiens Parque. A licitante vencedora deverá informar a relação de todos os funcionários inclusive os terceirizados que irão executar e transitar na obra para autorização de entrada, e os mesmos deverão estar devidamente uniformizados e identificados, não sendo permitido transitar fora da área de interferência do local da obra. Atender as exigências do PBA de todo o Sapiens Parque, principalmente o Volume III – Foco Construção, conforme indicado no subitem 3.3. Deverão ser explicitados os meios e processos de controle da obra, dentro das normas técnicas vigentes, para verificar a conformidade dos resultados intermediários e finais, que afetam diretamente a qualidade ambiental final da obra. Os equipamentos e materiais armazenados no canteiro de obras, em volume compatível com o local, devem ser protegidos por tapumes contínuos, a fim de evitar que se espalhem, tomando-se, ainda, cuidado para que o acesso não seja dificultado. 13 As áreas atingidas pelas obras ou serviços devem ser mantidas sempre limpas, com a remoção dos resíduos de construção. Quanto à carga e descarga, empregar métodos e equipamentos adequados, observando os horários e os locais adequados para depósito de materiais. Quanto à circulação de pedestres, manter área livre utilizando placas contínuas e sinalização específica de advertência sobre riscos de acidentes. A partir da elaboração do PECO, serão definidos o planejamento e as datas para o cumprimento de cronograma estabelecido. A contratada estará obrigada a cumprir as exigências e requisitos a seguir estabelecidos: • Implantar as obras e serviços de acordo com os Projetos de Engenharia apresentados no Apêndice 01 deste Termo de Referência; • Atender o Edital e seus anexos; • Atender as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; • Atender a Lei de licitação 8.666/93 e suas alterações; • Atender as Especificações Técnicas; • As quantidades para formação dos preços deverão ser extraídas da Planilha de Orçamento Detalhado, dos projetos, das especificações e das demais peças fornecidas pelo Sapiens Parque. Caso a proponente julgue insuficientes os elementos fornecidos, deverá entrar em contato com a comissão de licitação por escrito dentro do prazo legal informando quais itens julga insuficientes; • O Sapiens Parque possui a Licença Ambiental de Instalação (LAI) e o Alvará da Fase Zero, sendo que a licitante vencedora será responsável em participar da interface da obra com órgãos e entidades para o fornecimento das licenças necessárias para operação da ETE; • Atentar para o cumprimento dos aspectos contratuais conforme rotinas aprovadas pelo Sapiens Parque; • Fornecer ao Sapiens Parque a programação semanal atualizada das obras de acordo com planejamento aprovado; • Fornecer diários de obra semanais contendo informações das atividades realizadas para a Fiscalização do Sapiens Parque; 14 • Participar juntamente com a fiscalização dos estudos de interferências (e atendimento de solicitações dos órgãos regulamentadores destas interferências), adaptação de projetos e especificações ditadas pelo Sapiens Parque; • Identificar e analisar os trechos críticos a serem executados, cadastrar as interferências e providenciar as soluções em tempo hábil para o não comprometimento do cronograma da obra; • Deverão ser recuperados, com qualidade igual ou superior àquela previamente existente, todos os elementos que sofrerem intervenções em decorrência da obra, sejam eles: pavimentos (vias e passeios), muros, meio-fios, edificações, bocas-de-lobo, etc.; • Atender as exigências para pré-operação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário deste Termo de Referência; 6 Escopo do Projeto de Engenharia O escopo dos serviços a serem prestados pela Licitante compreende a execução de atividades técnicas relacionadas a: • Execução do conjunto de Reator e Filtro, Wetland, Elevatória, caixas de distribuição, caixas de passagem, sistema de irrigação e demais elementos que compõe o projeto executivo para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário para Infra-Estrutura da Fase Zero do empreendimento Sapiens Parque; • Encaminhamento e acompanhamento dos procedimentos para aprovações referentes à obra junto aos órgãos de fiscalização, licenciamento e financiador, no que se referem à operação da ETE tais como o fornecimento de Licença Ambiental de Operação (LAO), o Alvará de Habite-se, ARTs, Laudos Técnicos e de Inspeção, entre outros; 15 • Pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido além dos demais custos diretos e indiretos com materiais, serviços e mão de obra especializada, encargos sociais e trabalhistas a cargo da Contratada; • Execução de serviços necessários aos testes de carga da ETE, com fornecimento de recursos materiais e humanos sob a integral e exclusiva responsabilidade técnica da contratada, de acordo com os projetos executivos, prescrições dos memoriais descritivos de cálculo, especificações técnicas, exigências das normas técnicas da ABNT e legislação ambiental (no âmbito federal, estadual e municipal); • Os testes de carga da etapa final da ETE são parte integrante do escopo desta licitação. O aceite definitivo da obra está condicionado aos Testes de Carga na etapa final da estação de tratamento e sua conformidade com o projeto executivo e este termo de referência; • Elaboração do PECO, cronograma de obra, relatórios semanais e suas respectivas atualizações; • Elaboração do Manual Técnico da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Fase Zero, contendo: Manual de operação e Manutenção Preventiva e Corretiva; Garantias dos Equipamentos e Sistemas; Cadastro e Projeto “As Built”; • Fornecer o treinamento para operação da Estação de tratamento aos profissionais designados pelo Sapiens Parque. 16 7 Serviços a Executar 7.1 Obras Civis Deverão ser executadas pela licitante vencedora todas as obras contempladas nos projetos e anexos a este termo de referência devidamente aprovados pelo Sapiens Parque, inclusive todas as ações referentes à: locação topográfica, sondagens geológicas, controle tecnológico, entre outros. Todas as atividades deverão ser relatadas em diário de obras com informações inclusive sobre as condições do tempo e o número de operários durante a execução das atividades relatadas, que deverá estar disponível na obra também para anotações diversas, tanto por parte da contratada como pela fiscalização. Encontram-se abaixo discriminadas os principais serviços previstos das obras civis a serem realizadas: • Obras provisórias de proteção e controle ambiental; • Locação da obra; • Sinalização; • Rebaixamento de lençol freático e esgotamento, caso necessário; • Escavação e aterros para implantação da ETE; • Escavações das valas de assentamento das tubulações e sistema de irrigação; • Remoção e substituição de solos; • Implantação de camada de brita nas unidades modulares da ETE, conforme projeto anexo apresentado no Apêndice 01; • Fundação e preparação do leito de implantação da ETE; • Assentamento de tubulação e poços de visitas; • Contrapisos ou bases para as unidades modulares da ETE; • Caixas de passagem; • Caixas de distribuição; 17 • Reaterro compactado de cavas e valas; • Parede lateral em solo cimento para proteção dos tanques Reator e Filtro; • Obras civis em alvenaria e estruturas de concreto; • Acabamento e proteção de superfícies; • Impermeabilização com garantia da estanqueidade; • Testes de estanqueidade; • Instalações hidráulicas, elétricas, eletromecânicas, automação e montagem de equipamentos; • Controle Tecnológico pertinentes a obra; • Limpeza geral da obra; • Cadastro e projeto “As-built”. 7.1.1 Equipamentos para Execução de Obras Civis Para permitir a boa técnica de execução das obras contidas neste Termo de Referência, a Licitante Vencedora deverá detalhar e quantificar, mediante justificativas, os equipamentos de forma a atender o prazo de execução da obra. 7.1.2 Reaterro de Valas com Material de Jazida ou Areia No orçamento da obra são estimados volumes de areia e material de jazida para fins de reaterro de vala e deverão ser usados em circunstâncias distintas. Fica esclarecido que a areia somente deverá ser utilizada como material de reaterro (exceto o berço da tubulação) quando houver ocorrência de chuvas que inviabilizem a utilização de material de jazida ou mediante orientação e autorização da equipe de fiscalização do Sapiens Parque, que deverá constar no diário de obras. A areia necessária para esta utilização será fornecida pela própria contratante. Não havendo autorização do Sapiens Parque o material a ser utilizado como reaterro de vala é o próprio material retirado da escavação. 18 7.1.3 Equipe Técnica para Projeto e Execução das Obras Civis A licitante deverá indicar os membros da sua equipe técnica, para acompanhamento diário da obra respeitando a qualificação profissional de cada membro, para a execução das obras. Frisa-se neste item que seja obedecido o que diz no §10. do Art. 30 da lei nº 8666, de 21 de junho de 1993: “§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1 o deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.” Caso tal substituição seja necessária, a empresa Contratada deverá requerer a substituição com antecedência, apresentando as devidas justificativas, além de indicar o profissional substituto, apresentando currículo e certidão de acervo técnico. 7.2 Bota Fora e Depósitos de Terraplanagem A licitante vencedora durante a vigência do contrato para a execução das obras e prestação dos serviços deverá utilizar bota-fora e depósitos já licenciados pelo Sapiens Parque, com orientação da Fiscalização, no entanto são de responsabilidade da contratada os carregamentos e transportes necessários. 7.3 Resíduos de Obra A empresa que vencer a licitação da ETE será responsável por todos os resíduos de construção gerados durante a execução da obra. A contratante não dispõe de locais para depósito de resíduos de obra, portanto a empresa executora deverá destinar corretamente ou reutilizá-los, levando em consideração as 19 diretrizes do PBA do Sapiens Parque apresentado no subitem 3.3, principalmente o Volume II – Foco na Construção. 7.4 Manual Técnico da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Ao final da obra deverá ser entregue ao Sapiens Parque um manual técnico completo sobre a Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Fase Zero. Será entregue 01 (uma) cópia impressa, encadernada e em arquivo digital PDF e também em arquivos que possibilitem fazer alterações futuras. A elaboração do Manual Técnico da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da Fase Zero deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos: Manual de operação e Manutenção Preventiva e Corretiva; Garantias dos Equipamentos e Sistemas; Cadastro e Projeto “As Built”; 7.5 Manual de Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva da ETE 7.5.1 Inspeção e Diligenciamento/Comissionamento Os equipamentos e instalações abaixo relacionados estarão sujeitos a inspeção e diligenciamento/comissionamento e seus termos farão parte do aceite provisório de obras. Deverá ser entregue nesta etapa toda documentação técnica dos equipamentos e instrumentos, desenhos, memoriais, catálogos técnicos e instruções dos fornecedores para instalação, operação e manutenção. 20 Fazem parte dos documentos a serem entregues as especificações técnicas dos: • Equipamentos elétricos e mecânicos; • Painéis de comando, controle e supervisão; • Quadros elétricos de distribuição de luz e força; • Conjuntos motobomba e acessórios; • Sistema de Irrigação e automação; • Válvulas de controle e acessórios. As atividades a serem desenvolvidas nesta fase incluem: • Análise e comentários da documentação técnica dos equipamentos e instrumentos, tais como especificações, desenhos, memoriais, catálogos técnicos e instruções dos fornecedores para instalação, operação e manutenção; • Inspeção e verificação das características técnicas de todos os equipamentos e instrumentos, bem como a elaboração dos respectivos Relatórios de Inspeção; • Energização de todos os sistemas; • Teste e verificação dos equipamentos e materiais instalados com o acompanhamento da fiscalização ou por quem este indicar, considerando um período mínimo de 2 dias. 7.5.2 Plano de Pré Operação A licitante vencedora deverá apresentar com antecedência de 15 dias antes da conclusão das obras um Plano de Pré-Operação, descrevendo claramente a metodologia dos serviços que se propõem a realizar na operação do sistema, contendo: 21 7.5.2.1 Plano e programa de manutenção preventiva e corretiva contendo as seguintes ações mínimas • Inspeções em todos os itens constantes no projeto executivo objeto desta licitação - incluindo todos os elementos e equipamentos da ETE verificando as condições técnicas de funcionamento, existência de vazamento e anomalia (ruídos estranhos, vibrações e aquecimento não previstos); • Emissão de relatórios ou manuais informando sobre manutenção de cada equipamento, os prazos de garantia de trocas e/ou serviços de manutenção de cada parte específica dos equipamentos, substituição de peças de reposição, registros de peças afetadas, e a ocorrência de problemas imprevistos e quebras relacionadas a desgastes previsíveis; • Cadastros de todos os equipamentos eletromecânicos e de automação (conjuntos moto-bombas, sensores, dispositivos, etc.), contendo dados de placa do fabricante e dados de seus componentes; • Diagrama de potência e comando de todos os painéis de acionamento dos equipamentos instalados; • Realização de paralisações programadas, temporárias e prolongadas, de cada unidade ou equipamento para as realizações de limpezas, inspeções e manutenções minuciosas; • Retirada de equipamentos para manutenção abrangendo todo o procedimento; • Inspeções periódicas e eventuais reparos de estruturas civis, equipamentos e acessórios relacionados à ocorrência de pontos de corrosão, desgastes anormais, fissuras e escoriações superficiais; • Calibração, aferição e lubrificação de todos os equipamentos; • Rodízio de equipamentos de reserva; • Gerenciamento e demais providências para que sejam executadas manutenções corretivas mais complexas por pessoal externo. • Na necessidade de substituição de equipamentos existentes, os novos deverão ser de igual qualidade ou superior. 22 7.5.2.2 Garantias Deverá ser anexado ao Plano de Pré Operação da ETE todas as cópias das notas fiscais e certificados originais de garantias dos equipamentos, componentes e sistemas. 7.5.2.3 Relatório de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Deverá ser atestado pelo responsável técnico da contratada (nome completo, data, assinatura e número de inscrição no respectivo conselho) que coordena/supervisiona, à execução dos serviços e deverá conter a descrição detalhada de todas as atividades de operação e manutenção, problemas, diagnósticos, prognósticos, soluções e recomendações. 7.5.2.4 Partida Inicial (Start-up) A partida inicial das unidades deverá ser realizada com a participação dos técnicos indicados pelo Sapiens Parque, de acordo com o Plano de Partida Inicial, previamente elaborado pela contratada - em tempo hábil de ser executado dentro do cronograma de obras - e aprovado pelo Sapiens Parque. A contratada será responsável pela partida inicial em regime contínuo de 2 dias, devendo realizar, as seguintes atividades: • Análise e solução de todos os problemas de montagens detectados; • Nivelamento topográfico de todas as unidades, incluindo lajes de fundo, dispositivos de entrada e saída do esgoto entre outros; • Elaboração de desenhos, “as built”, com indicações das elevações conforme levantamento topográfico citado acima; • Elaboração dos Manuais de Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva das ETE e seus sistemas de controle; 23 • Energização e partida de todos os sistemas e equipamentos, com base nas condições de projeto, nos manuais de operação e nas recomendações dos fabricantes; • Partida inicial e testes operacionais, em condições reais de campo, de todas as unidades modulares do processo, equipamentos, quadros, painéis, sistemas de controle e sistemas auxiliares; • Testes de verificação de continuidade de operação dos equipamentos, instrumentos e sistemas instalados; • Elaboração dos relatórios de: Testes Operacionais; Manutenção Preventiva e Corretiva. • Todos os custos incorridos nas fases de testes, partida inicial e préoperação, inclusive demanda de energia elétrica serão responsabilidade da licitante vencedora. 7.5.2.5 Documentos de Operação Instruções Técnicas de operação – elaborados para instruir os operadores quanto aos procedimentos necessários, nas seqüências operacionais de funcionamento de equipamentos e sistemas. 7.5.2.6 Operação Assistida Após a partida inicial do Sistema de Esgotamento Sanitário composto pelas unidades modulares e sistema de irrigação, iniciar-se-á o período de “operação assistida” na qual a equipe de operação do Sapiens Parque, participará em conjunto com a equipe designada pela licitante contratada dos procedimentos de operação do sistema. 24 7.5.3 Pré-operação e Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Durante a fase de pré-operação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas auxiliares a contratada deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades principais: • Treinamento das equipes definidas pelo Sapiens Parque para a futura operação dos sistemas auxiliares, durante o período compreendido entre as fases de teste, partida inicial e pré-operação; • Fornecimento de todo o pessoal técnico especializado visando a adequada operação dos sistemas. Esta equipe deverá executar as atividades abaixo enumeradas, em regime contínuo de 24 horas: Operação dos sistemas, conforme os Manuais de Operação e as Recomendações dos Fabricantes; Acompanhamento do funcionamento contínuo de todos os equipamentos e sistemas; Ajustes dos processos e sistemas, até que os mesmos entrem em regime normal de operação e atendam a todas as condições de projeto e recomendações dos fabricantes; Execução de serviços de limpeza de elevatória, equipamentos e sistemas; Manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, instrumentos e sistemas e eventual acionamentos de fornecedores, sempre que forem detectadas falhas em equipamentos cuja garantia ainda esteja dentro do prazo de validade. 7.5.4 Duração dos Serviços Inspeção e Diligenciamento e Comissionamento – deverá estar concluída em tempo hábil para o início da partida inicial (start-up); 25 Pré-operação e manutenção preventiva / corretiva – durante 02 dias a contar da data término da partida inicial e testes de operação dos equipamentos e sistemas, em regime contínuo de 24 horas. 7.5.5 Atividades de Operação e Manutenção para os elementos que compõem o escopo deste termo de referência. Os equipamentos deverão ser identificados, codificados e classificados, por ocasião do comissionamento. Para todos os equipamentos e instalações deverão ser elaboradas instruções técnicas orientadoras das atividades de operação e manutenção, com detalhes suficientes para a perfeita prestação destes serviços. Todos os documentos citados deverão ser arquivados em uma estrutura de arquivamento de informações (arquivo eletrônico), que permita novos registros, atualizações e reproduções, com facilidade, rapidez e segurança. 7.6 Cadastro e Projeto “As-built” As obras executadas deverão ser registradas (cadastradas) para entrega ao Sapiens Parque. Neste cadastro, a Licitante Vencedora deverá apresentar todas as modificações que se fizeram do projeto original para a obra, como: declividade, direção, aumento ou redução do diâmetro das tubulações, quando necessário, eliminação, inclusão ou mudança de localização das tubulações de esgoto e irrigação e demais unidades modulares, bem como dos atributos a estes associados, tais como poços de visita, caixas de inspeção, registros, etc. Também deverão ser detalhadas todas as interferências observadas nas áreas do projeto. Atualização da locação topográfica da Wetland, tubulações e demais elementos da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, objeto desta licitação, conforme implantado. 26 Os arquivos referentes ao cadastro e projeto as built deverão ser entregues de forma impressa e também em arquivos DWG, com informações acumuladas e atualizadas de todos os trechos executados, entregue em Compact Disc identificado ao final da implantação da ETE. 8 Critérios Técnicos de Execução e Exigências da Contratante 8.1 Equipe de Topografia Caso seja identificada alguma inconformidade topográfica que exija alteração de projeto a contratada deverá informar imediatamente ao Sapiens Parque para providências cabíveis. Deverá ser dado pronto apoio técnico quando da necessidade de acompanhamento, alteração, retificação ou complementação de traçados ou quaisquer outros detalhamentos topográficos necessários à execução do escopo deste Termo de Referência. O cadastro “as-built”, de responsabilidade da licitante vencedora, deverá ser elaborado pela equipe de topografia imediatamente após a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, contendo as informações das alterações ocorridas. 8.2 Execução dos Serviços Todos os serviços que envolvem a execução da obra da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário deverão ser executados de acordo com os projetos executivos e especificações. Em caso de divergência entre diretrizes, desenhos ou casos omissos, a Fiscalização deverá ser consultada. Para diminuir o impacto na vizinhança todas as atividades para implantação da obra deverão ser executadas somente em dias úteis, não sendo permitida a 27 execução em sábados, domingos ou feriados, a menos que seja obtida autorização prévia por escrito da equipe de fiscalização do Sapiens Parque. 8.3 Medições As medições semanais com a equipe de fiscalização deverão ser concluídas em tempo hábil de forma que sejam entregues pela licitante vencedora ao Sapiens Parque. A medição dos serviços de implantação da ETE será realizada de acordo com os itens e as respectivas quantidades efetivamente executadas, de acordo com o cronograma físico proposto neste Termo de Referência. Não haverá medição de qualquer material sem que o serviço respectivo à sua utilização não tenha sido executado e aceito pela equipe de fiscalização. 8.4 Remanejamento de interferências O remanejamento de interferência consiste na remoção provisória ou definitiva - sem prejuízo ao funcionamento do item remanejado - de obstáculos superficiais ou subterrâneos (redes de distribuição de água, de energia elétrica, telefônica, etc.) que impeçam ou dificultem a execução de obras e serviços previamente indicados no projeto. Para efetuar os devidos remanejamentos a licitante vencedora deverá apresentar um plano de execução à fiscalização que fará a devida avaliação. No final dos serviços a contratada deverá providenciar toda a recuperação necessária a fim de restabelecer as condições anteriores de forma, funcionamento e de acabamento dos elementos remanejados. 28 9 Orçamento O orçamento e cronograma foram elaborados de forma a dar parâmetros e referências para a determinação do orçamento global, objeto deste edital. Com base nos projetos de engenharia concluídos foram levantados os quantitativos de todos os materiais e equipamentos necessários, além dos serviços a serem executados para a composição do orçamento da obra projetada. Ressalta-se que o orçamento correspondente a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário para Infra-Estrutura da Fase Zero do empreendimento Sapiens Parque e deverão ser atendidos todos os pré-requisitos fixados neste documento para apresentação da proposta e orçamento por parte da licitante vencedora. A elaboração dos custos unitários teve como base, valores adotados do DEINFRA – Departamento Estadual de Infraestrutura e SINAPI / SIPCI – Sistema de Preços, Custos e Índices da Construção Civil da cidade de Florianópolis, referente ao mês de Julho de 2011, sendo que alguns preços de serviços e insumos foram ajustados de acordo os dados obtidos do mercado. Para a composição de custos foi adotado a porcentagem de 24% de BDI que corresponde a todos os encargos sobre os custos diretos da obra para a remuneração dos custos indiretos da mesma e o benefício da construtora na composição do preço final da obra. Para melhor entendimento segue alguns conceitos sobre o BDI: • Custos Diretos – Tudo que se consegue mensurar na unidade de serviço. • Despesas Indiretas - São gastos efetuados para executar um serviço que não variam com a quantidade de cada serviço específico. Sendo assim consideram-se como indiretos os custos e despesas de administração referentes à elaboração de documentos, projetos, despesas com impressão, depreciação de equipamentos, despesas com viagens, gerenciamento da obra, custos com análises, ensaios, e demais despesas indiretas ocorridas de forma geral. 29 • Benefício – é o resultado esperado do contrato ou lucro pelos serviços prestados. O orçamento a ser apresentado pela empresa licitante deverá estar compatível com os preços demonstrados neste Termo de Referência, conforme quadro abaixo. 30 ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAIS E MÃO DE OBRA DATA BASE: JUL/2011 OBRA: IMPLANTAÇÃO ETE INOVALAB - FASE ZERO DO SAPIENS PARQUE ITEM 1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REAJUSTE IGP-FGV: OUT/2011 UN BDI = 1,24 MATERIAL MÃO DE OBRA QTDE MAT. UNIT. COM BDI (R$) MAT+MO (R$) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS TOTAL ITEM (R$) R$ 3.619,82 1.2 Locação de container para depósito e instalações do canteiro vb 1,00 1.161,69 1.3 Ponto de energia provisório pt 1,00 151,53 1.4 Locação de Sanitário químico (uma cabine) mês 1,00 656,61 1.5 Tela tapume de proteção m 100,00 1,62 1,83 2,00 1.6 Ponto de água provisório pt 1,00 151,53 10,13 187,89 1.7 Locação de equipamentos (bomba) vb 1,00 434,37 2 MO. UNIT. COM BDI (R$) 1.440,50 8,88 187,89 1.440,50 11,01 1.440,50 198,90 198,90 814,20 814,20 2,27 4,27 427,14 12,56 200,46 200,46 538,62 538,62 814,20 538,62 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.545,51 2.1 Limpeza do terreno m² 390,00 0,47 0,59 0,59 2.2 Serviços topográficos vb 1,00 1.616,27 2.004,18 2004,18 2.004,18 2.3 Locação da obra m² 340,00 2,77 3,86 1.311,73 3 0,88 2,23 1,09 TERRAPLANAGEM 229,60 R$ 3.046,11 3.1 Escavação Mecanizada (Corte do terreno) - Incluindo empolação (retirada) m³ 237,00 3,89 3,89 3,89 921,73 3.2 Reaterro mecanizado (carga, transp., espalh. e compac. (compactador de placa vibratório) sapo) m³ 275,00 5,37 5,37 5,37 1.477,88 31 3.3 Escavações de valas até 1m manual m³ 16,00 20,20 20,20 20,20 323,25 3.4 Reaterro manual m³ 16,00 20,20 20,20 20,20 323,25 4 4.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO R$ 42.044,96 REATOR E FILTRO R$ 15.428,48 Fornecimento e execução de: 4.1.1 Reator e Filtro - Referência Modelo Tucunaré 8.000l - Bakof Tec ou Similar cj 1,00 9.053,79 4.1.2 Lastro de concreto magro traço 1:4:8 (cimento: areia: brita) de espessura de 10cm m² 10,00 33,94 4.1.3 Parede de solo cimento para Reator e Filtro vb 1,00 150,90 4.1.4 Brita n 4 m³ 5,00 36,42 4.2 o 2.414,34 11.226,70 2.993,79 42,09 301,79 187,11 374,22 45,16 14.220,49 14.220,49 42,09 420,88 561,34 561,34 45,16 WETLAND 225,78 R$ 17.850,77 Fornecimento e execução de: 4.2.1 Geomembrana em PEAD esp. 1,5mm m² 310,00 12,57 10,06 15,59 12,47 28,07 8.700,69 4.2.2 Geotêxtil não tecido - Resistência a tração longitudinal 16KN/m m² 310,00 5,03 5,03 6,24 6,24 12,47 3.866,98 4.2.3 Brita n 3 m³ 20,00 37,22 46,15 46,15 923,08 4.2.4 Saibro m³ 25,00 41,50 51,46 51,46 1.286,39 4.2.5 Areia grossa m³ 20,00 93,56 116,01 116,01 2.320,19 4.2.6 Caixa de concreto impermeabilizada 70x100x100cm uni 1,00 216,29 75,45 268,19 93,56 361,75 361,75 4.2.7 Caixa de concreto impermeabilizada 70x100x100cm uni 1,00 213,27 75,45 264,45 93,56 358,01 358,01 4.2.8 Tubo PVC drenagem corrugado perfurado D100m - Referência Kanaflex m 9,00 3,02 3,74 33,68 o 3,74 32 4.3 ELEVATÓRIA R$ 5.162,20 Fornecimento e execução de: 4.3.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8 (cimento: areia: brita) de espessura de 30cm 4.3.2 m² 5,30 102,61 127,24 127,24 674,35 Brita n 2 m³ 1,00 36,42 45,16 45,16 45,16 4.3.3 Tubo concreto ponta e bolsa (CA-2) D200 cm uni 2,00 4.3.4 Concreto com aditivo impermeabilizante m² 1,00 279,76 83,93 4.3.5 Caixa de concreto impermeabilizada 75x130x70cm uni 1,00 226,34 75,45 4.4 o 1.458,67 1.808,75 1.808,75 346,91 104,07 450,98 450,98 280,67 93,56 374,22 374,22 INTERLIGAÇÕES ETE 3.617,49 R$ 3.603,51 Fornecimento e execução de: 4.4.1 Tubo PVC esgoto ponta e bolsa D40mm - Referência Tigre m 24,00 3,01 3,73 3,73 89,63 4.4.2 Anél vedação esgoto D40mm pç 10,00 1,22 1,52 1,52 15,19 4.4.3 Tubo PVC esgoto ponta e bolsa D100mm - Referência Tigre m 180,00 8,48 10,52 10,52 1.893,44 4.4.4 Anél vedação esgoto D100mm pç 30,00 1,25 1,56 1,56 46,68 4.4.5 Joelho PVC esgoto 45g D100mm - Referência Tigre pç 6,00 4,92 6,10 6,10 36,60 4.4.6 Joelho PVC esgoto 90g D100mm - Referência Tigre pç 6,00 4,92 6,10 6,10 36,60 4.4.7 Tê PVC esgoto D100mm - Referência Tigre pç 4,00 9,24 11,45 11,45 45,81 4.4.8 Luva PVC esgoto D100mm - Referência Tigre pç 16,00 3,81 4,73 4,73 75,69 4.4.9 Cap PVC esgoto D100mm - Referência Tigre pç 4,00 4,72 5,85 5,85 23,40 4.4.10 Luva PVC esgoto D100mm - Referência Tigre pç 16,00 3,81 4,73 4,73 75,69 4.4.11 Conexões diversas vb 1,00 602,35 746,92 746,92 746,92 4.4.12 Serviços de instalação vb 1,00 517,86 517,86 417,63 517,86 33 5 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO R$ 33.545,56 Fornecimento e execução de: 5.1 Medidor de vazão referência modelo Optiflux 1000 - Canout pç 1,00 5.316,15 5.2 Motobomba de multiestágio 1,5cv uni 2,00 1.204,71 5.3 Aspersores e Automação vb 1,00 5.4 Tubo de PCV e Conexões vb 5.5 Sistema para pressurização da irrigação 5.6 Serviços de instalação 6 6.1 7 1.576,96 8.547,46 8.547,46 1.493,84 1.493,84 2.987,67 4.964,40 6.155,85 6.155,85 6.155,85 1,00 1.220,77 1.513,75 1.513,75 1.513,75 vb 1,00 1.646,43 2.041,58 2.041,58 2.041,58 vb 1,00 4.959,38 12.299,25 12.299,25 4.959,38 6.592,03 6.149,63 1.955,43 6.149,63 LIMPEZA FINAL DA OBRA / EQUIPAMENTOS Remoção entulho da obra R$ 768,29 m³ 45,00 11,88 1,89 14,73 2,34 17,07 PAISAGISMO 768,29 R$ 1.996,16 Fornecimento e Plantio de: 7.1 8 Grama esmeralda em leiva incluindo preparo m² 240 5,49 1,22 6,80 1,52 8,32 DIVERSOS 8.1 Materiais diversos (conectores, fitas de isolação, etc.) 8.2 Fornecimento de projeto "as-built" da obra 09 TOTAL (BDI 24,00%) 1.996,16 R$ 1.539,63 cj 1 61,06 61,06 75,72 75,72 151,44 uni 1 1.017,73 101,77 1.261,99 126,20 1.388,19 151,44 1.388,19 R$ 90.106,04 34 10 Cronograma O cronograma para a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário apresentado neste Termo de Referência prevê a execução da obra por completo. Ressalta-se que antes do início das atividades a licitante vencedora deverá apresentar o cronograma detalhado por atividade de obra mantendo-se de acordo com o cronograma previsto pelo Sapiens Parque e o mesmo deverá ser apresentado e aprovado pela fiscalização da contratante. O cronograma proposto é apresentado neste Termo de Referência e poderá sofrer alterações por ocasião da elaboração do PECO - por parte da contratada - e aceite - por parte da fiscalização. Apenas deverão ser respeitadas e seguidas até a conclusão da obra as datas previstas no cronograma detalhado. 35 Cronograma - Implantação ETE Etapa de Execução Descrição do Serviços Dias 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 45 Elaboração e apresentação do PECO Instalações Provisórias Serviços Preliminares Etapa 01 Terraplanagem Conjunto Reator e Filtro Wetland Elevatória Interligações / tubulações ETE Sistema de Irrigação Paisagismo Etapa 02 Limpeza final da obra Relatórios e documentações técnicas, manuais, cadastro "As Built", etc. Inspeção e Deligenciamento da ETE 36 10.1 Cronograma Físico- Financeiro A Sapiens Parque S.A. optou por realizar o pagamento em 02 (duas) parcelas, dado que o prazo de execução total dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogados em até 60 (sessenta) dias. Sendo assim o primeiro pagamento ocorrerá com a conclusão e medição da etapa 01, correspondente a 70% de execução de toda a obra e o segundo e último pagamento, ocorrerá com a finalização e término da execução dos 30% restantes, referente à etapa 02, conforme apresentado na tabela abaixo. As porcentagens relativas a cada um dos pagamentos são referentes ao andamento dos serviços com relação ao cumprimento de cada uma das etapas conforme descrito no cronograma apresentado no item anterior. Tabela 01: Cronograma Físico-Financeiro Cronograma Físico-Financeiro ETE Andamento da Etapa de Execução obra Etapa 01 70% Etapa 02 30% Percentual Parcial 70% 30% Os pagamentos serão efetuados pela Sapiens Parque S.A., mediante o cumprimento das atividades previstas nas respectivas etapas. Não serão pagos valores adiantados ou que não foram cumpridas totalmente as etapas de execução da obra. 37