Relatório de Gestão 2015 - Diretoria Geral 22-6-2016
Transcrição
Relatório de Gestão 2015 - Diretoria Geral 22-6-2016
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 BRASÍLIA, 2016 1 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU nº 146/2015 e nº 147/2015, da Portaria TCU nº 321/2015 e da Norma de Execução do órgão de controle interno AUDIN/MPU nº 02/2015, aprovada pela Portaria AUDIN/MPU nº 03/2015. DIRETORIA GERAL BRASÍLIA, 2016 2 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ACP – Ação civil pública ANPT - Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho APGE – Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica do PGT ASCOM – Assessoria de comunicação AUDIN – Auditoria Interna do MPU BSC – Balanced Scorecard CAE/PGT – Coordenadoria de Arquitetura e Engenharia da PGT CCR – Câmara de Coordenação e Revisão CETI - Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação CGU – Controladoria Geral da União CLT – Consolidação das Leis do Trabalho CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público CODEP – Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas CSMPT – Conselho Superior do MPT DA – Departamento de Administração DBR – Declaração de Bens e Rendas DG – Diretoria-Geral DN – Decisão Normativa DOF – Departamento de Orçamento e Finanças DOU – Diário Oficial da União DRH – Departamento de Recursos Humanos DTI – Departamento de Tecnologia da Informação IC – Inquérito civil IN – Instrução Normativa LOA – Lei Orçamentária Anual MENTORH – Sistema de RH MPOG – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão MPT – Ministério Público do Trabalho MPU – Ministério Público da União OCI – Órgão de Controle Interno OFSS – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social OI – Orçamento de Investimento OIT – Organização Internacional do Trabalho PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação PEI – Planejamento Estratégico Institucional PETI - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação PGT – Procuradoria Geral do Trabalho PJe - Processo Judicial Eletrônico PRT – Procuradoria Regional do Trabalho PTM – Procuradoria do Trabalho no Município QVT – Qualidade de vida no trabalho RG – Relatório de Gestão RI – Regimento Interno RP – Restos a pagar SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIC - Serviço de Informação ao Cidadão SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 3 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO SPU – Superintendência de Patrimônio da União TAC – Termo de ajustamento de conduta TCU – Tribunal de Contas da União TI – Tecnologia da Informação UJ – Unidade Jurisdicionada UG – Unidade Gestora UGO – Unidade Gestora Orçamentária UPC – Unidade Prestadora de Contas UO – Unidade Orçamentária 4 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................ 11 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS ......................................................... 13 Finalidade e Competências ............................................................................................................................ 13 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade ............................. 15 Organograma ................................................................................................................................................. 19 Macroprocessos finalísticos........................................................................................................................... 20 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ................................................................................................................................... 23 Planejamento organizacional ......................................................................................................................... 23 3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício .............................................................................................. 23 3.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos ............................... 25 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos .................................... 37 Desempenho orçamentário ............................................................................................................................ 38 3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade ........... 38 3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário .................................................................................... 66 3.3.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento ...................................................... 67 3.3.4 Restos a pagar de exercícios anteriores ......................................................................................................... 68 3.3.5 Informações sobre a execução das despesas .................................................................................................. 69 3.3.6 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo Federal ..................... 33 Desempenho operacional .............................................................................................................................. 47 3.4.1 Resultados alcançados frente às metas anuais estabelecidas para o Poder Judiciário ................................... 47 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ................................................................................. 47 3.5.1 Indicadores específicos do desempenho dos Tribunais ................................................................................. 47 3.5.2 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União ................................................................................................................................................................... 103 4. GOVERNANÇA .................................................................................................................................. 105 Descrição das estruturas de governança ...................................................................................................... 105 Atuação da unidade de auditoria interna ..................................................................................................... 108 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ................................................................... 108 Gestão de riscos e controles internos ........................................................................................................... 112 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ................................................................................... 114 Canais de acesso do cidadão........................................................................................................................ 114 Carta de Serviços ao Cidadão ...................................................................................................................... 131 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários................................................................................. 139 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade .............................. 143 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações............................................... 149 6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ................................................. 168 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos .......................................................................................................................... 168 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ........................................................................... 170 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas ................................................. 170 7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .................................................................................................... 171 Gestão de pessoas ........................................................................................................................................ 171 7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade .................................................................................................................. 171 7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ................................................................................................... 176 5 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 7.1.3 Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal .............................................. 177 7.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários ........................................................................................ 177 7.1.5 Contratações de consultores para projetos de cooperação técnica com organismos internacionais ............ 221 Gestão do patrimônio e da infraestrutura .................................................................................................... 221 7.2.1 Gestão da frota de veículos própria e terceirizada ....................................................................................... 221 7.2.2 Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições. ................................................................................................................................................. 267 7.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União ................................................................................................ 271 7.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas ......................................... 289 7.2.5 Informações sobre os imóveis locados de terceiros ..................................................................................... 293 Gestão da tecnologia da informação ............................................................................................................ 302 7.3.1 Principais sistemas de informações ............................................................................................................. 313 7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI .................................................................................................................. 313 7.3.3 Processo Judicial Eletrônico (PJe)............................................................................................................... 314 Gestão ambiental e sustentabilidade ............................................................................................................ 314 7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras..................................................................................................................................................................... 331 8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ....................... 337 Tratamento de determinações e recomendações do TCU ............................................................................ 337 Tratamento de determinações e recomendações do Órgão de Controle Interno .......................................... 337 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário ..................................... 420 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 ..................................................................................................................................................... 421 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento ......................................................................................................................................... 421 9. ANEXOS E APÊNDICES ................................................................................................................... 422 6 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO LISTA DE QUADROS Quadro 1 - Informações sobre subunidades estratégicas. ............................................................................................ 19 Quadro 2 - Macroprocessos Finalístico detalhamento. ................................................................................................ 22 Quadro 3 - Ações prioritárias da Agenda Positiva período 2014/2015. ...................................................................... 24 Quadro 4 - Iniciativas finalísticas e estruturantes das cinco Procuradorias Regionais do Trabalho priorizadas no planejamento Estratégico............................................................................................................................................. 27 Quadro 5 - Ação/Subtítulos – OFSS............................................................................................................................ 38 Quadro 6 - Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar - OFSS.............................................................. 61 Quadro 7 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores. .................................................................................... 68 Quadro 8 - Despesas por modalidade de contratação. ................................................................................................. 69 Quadro 9 - Despesas por grupo e elemento de despesa . ............................................................................................. 32 Quadro 10 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência. .................................... 33 Quadro 11 - 2015 Anexo VIII. A - IC e PP - Totais do MPT e PRT’s em 2015. ....................................................... 48 Quadro 12 - 2015 Anexo VIII. B – Paadm - Totais do MPT - PGT e PRT's em 2015 ................................................ 73 Quadro 13 - 2015 Anexo VIIIC (Judicial) - Informações Resolução CNMP n. 74 - Ministério Público do Trabalho PGT e PRT's . .............................................................................................................................................................. 98 Quadro 14 - ANEXO XI. Atendimento ao Público Nacional - MPT - Ano 2015 - Informações Resolução CNMP n. 74. .............................................................................................................................................................................. 101 Quadro 15 - Lista de indicadores das atividades administrativas, no final do exercício de 2015.............................. 102 Quadro 16 - Correições ordinárias ............................................................................................................................ 108 Quadro 17 - Correições extraordinárias instauradas em cumprimento à determinação do CNMP. .......................... 109 Quadro 18 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC . ......................................................................... 112 Quadro 19 - Demandas recebidas por canal de atendimento. .................................................................................... 114 Quadro 20 - Detalhamento das demandas por assunto. ............................................................................................. 115 Quadro 21 - Demandas recebidas por tipo de demanda. ........................................................................................... 115 Quadro 22 - Dados estatísticos demonstrativos referentes à quantidade de notícias de fato (NF), mediações (MED), carta precatória (CP), ano 2014 e 2015, da PRT 10ª Região. .................................................................................... 121 Quadro 23 - Detalhamento da depreciação, amortização e da exaustão de itens do patrimônio - ativos e passivos. .................................................................................................................................................................... 169 Quadro 24 - Cronograma para registro dos valores de depreciação/reavaliação/redução ao valor recuperável daqueles bens que entraram em uso até 2010. .......................................................................................................................... 170 Quadro 25 - Força de Trabalho da UPC. ................................................................................................................... 171 Quadro 26 - Distribuição da Lotação Efetiva. ........................................................................................................... 171 Quadro 27 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC. ............................. 173 Quadro 28 - Informações específicas sobre a estrutura de pessoal - faixa etária. ...................................................... 173 Quadro 29 - Informações específicas sobre a estrutura de pessoal - Escolaridade. ................................................... 174 Quadro 30 - Informações específicas sobre a estrutura de pessoal – Aposentadoria ................................................. 175 Quadro 31 - Despesas de pessoal .............................................................................................................................. 176 Quadro 32 - Composição do Quadro de Estagiários 2013-2015. .............................................................................. 180 Quadro 33 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos do MPT. .............................. 182 Quadro 34 - Quantidade de veículos de propriedade da PGT, discriminados por grupos, segundo a classificação dada pelo Anexo Portaria PGR nº 70, de 29 de setembro de 2015. ................................................................................... 222 Quadro 35 - Detalhamento da Frota da PRT 1ª Região/RJ. ....................................................................................... 225 Quadro 36 - Detalhamento da Frota da PRT 2ª Região/SP. ...................................................................................... 229 Quadro 37 - Detalhamento da Frota da PRT 3ª Região/MG. .................................................................................... 232 Quadro 38 - Detalhamento da Frota da PRT 5ª Região/BA. ..................................................................................... 236 Quadro 39 - Detalhamento da Frota da PRT 6ª Região/PE. ...................................................................................... 237 Quadro 40 - Detalhamento da Frota da PRT 10ª Região/DF. .................................................................................... 243 7 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 41 - Detalhamento da Frota da PRT 12ª Região/SC. .................................................................................... 246 Quadro 42 - Detalhamento da Frota da PRT 13ª Região/PB. .................................................................................... 248 Quadro 43 - Detalhamento da Frota da PRT 18ª Região/GO. ................................................................................... 254 Quadro 44 - Detalhamento da Frota da PRT 20ª Região/SE. .................................................................................... 258 Quadro 45 - Detalhamento da Frota da PRT 22ª Região/PI. ..................................................................................... 262 Quadro 46 - Detalhamento da Frota da PRT 23ª Região/MT. ................................................................................... 264 Quadro 47 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PGT. ........................................................ 271 Quadro 48 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT1ª Região. ......................................... 272 Quadro 49 - Imóveis da União e de responsabilidade da PRT 2ª Região .................................................................. 273 Quadro 50 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 3ª Região. ....................................... 274 Quadro 51 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 4ª Região. ........................................ 276 Quadro 52 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 5ª Região ......................................... 277 Quadro 53 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 6ª Região ......................................... 278 Quadro 54 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 8ª Região ......................................... 279 Quadro 55 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 9ª Região ......................................... 280 Quadro 56 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 10ª Região. ...................................... 283 Quadro 57 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 11ª Região ....................................... 284 Quadro 58 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 12ª Região ....................................... 285 Quadro 59 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 14ª Região ....................................... 286 Quadro 60 - Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas - PGT ........................ 290 Quadro 61 - Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas - PRT 1ª Região. ....... 291 Quadro 62 - Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas - PRT 3ª Região. ....... 292 Quadro 63 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 1ª Região. ................................................... 293 Quadro 64 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 3ª Região. ................................................... 295 Quadro 65 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 4ª Região. ................................................... 296 Quadro 66 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 5ª Região. ................................................... 297 Quadro 67 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 6ª Região. ................................................... 297 Quadro 68 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 10ª Região. ................................................. 298 Quadro 69 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 16ª Região. ................................................. 299 Quadro 70 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 23ª Região. ................................................. 301 Quadro 71 - Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período. ...................................................................... 309 Quadro 72 - Quadro - Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis. ............................................... 315 Quadro 73 - Tratamento de determinações e recomendações do Órgão de Controle Interno . ................................. 337 8 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO LISTA DE FIGURAS Figura 1 - Objetivos estratégicos ................................................................................................................................ 14 Figura 2 - Macroprocesso Finalísticos do MPT.......................................................................................................... 21 Figura 3 - Mapa Estratégico do Ministério Público do Trabalho 2011-2015. ............................................................ 25 Figura 4 - Setores da PGT envolvidos na implementação das iniciativas priorizadas e vinculadas ao Mapa Estratégico Institucional. ................................................................................................................................................................ 26 Figura 5 - Modelo dos faróis do relatório gerencial e um exemplo do acompanhamento realizado em 2014 de uma das inciativas elencadas na Agenda Positiva 2014/2015. ............................................................................................ 37 Figura 6 - Gestão Estratégica do MPT. .................................................................................................................... 104 Figura 7 - Formulários para denúncias. .................................................................................................................... 115 Figura 8 - Gráfico demonstrativo das denúncias recebidas nos anos de 2014 e 2015 na PRT 10ª Região. .............. 122 Figura 9 - Dados extraídos do MPT-GAIA, na PRT 13ª , em 2015. ........................................................................ 124 Figura 10 - Comparação entre tempo de duração média dos procedimentos. .......................................................... 125 Figura 11 - Ilustração para Navegação do Sitio da PRT 1ª Região. ......................................................................... 133 Figura 12 - Formulário de contato com a Ouvidoria - PGT. .................................................................................... 139 Figura 13 - Edifício Sede da Procuradoria Geral do Trabalho. ................................................................................ 150 Figura 14 - Detalhe dos pisos táteis de alerta nos pisos, rampas e elevadores. ........................................................ 152 Figura 15 - Rampa de acesso nos 2ºsubsolo, 4º subsolo e palco do auditório. ......................................................... 153 Figura 16 - Instalação de corrimãos nas rampas de acesso ao edifício. .................................................................... 154 Figura 17 - Balcão rebaixado na recepção................................................................................................................ 154 Figura 18 - Detalhe de sinalização - acessibilidade na Sede. .................................................................................. 158 Figura 19 - Telefone adaptado. ................................................................................................................................. 159 9 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1 - Número áreas temáticas abrangidas nos procedimentos Instaurados pelo MPT em 2015. ....................... 35 Gráfico 2 - Número de área temática abrangidas nos TACs instaurados pelo MPT em 2015..................................... 36 Gráfico 3 - Número área temática abrangidas nas ações civis públicas ajuizadas pelo MPT em 2015. ...................... 36 Gráfico 4 - Quantitativo mensal de estagiários.......................................................................................................... 178 Gráfico 5 - Valor gasto com estagiários .................................................................................................................... 179 Gráfico 6 - Valor gasto com processo seletivo de estagiários ................................................................................... 179 10 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 1. APRESENTAÇÃO O Relatório de Gestão (RG) do Ministério Público do Trabalho (MPT), relativo ao exercício de 2015, está estruturado, com base na Instruções Normativas TCU nº 63/2010, 72/2013, das Decisões Normativas TCU nº 146/2015 e nº 147/2015, da Portaria TCU nº 321/2015 e da Norma de Execução da AUDIN/MPU nº 02/2015, aprovada pela Portaria AUDIN/MPU nº 03/2015. O Relatório de Gestão contém informações do MPT, consolidadas, cujos dados foram obtidos por intermédio dos sistemas SIAFI, SIAFI-GERENCIAL, MENTORH, bem como obtidas informações com as Unidades Gestoras do MPT e as informações consolidadas da gestão são lançadas nos quadros e/ou tabelas que compõem o RG, assim como os registros que complementam seu contexto e representam análises críticas e comentários, sempre que cabível, sobre sucessos e/ou problemas vivenciados no exercício de 2015. As atribuições do MPT, bem como suas metas, atividades, projetos, ações e as principais realizações no exercício de 2015 são abordadas neste RG no conteúdo das planilhas, quadros e tabelas. O MPT, ramo do Ministério Público da União (MPU), é regido pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, especialmente os arts. 87 a 115, e tem atribuição constitucional definida nos arts. 127 a 130, da Constituição da República. O MPT teve sua missão definida no Planejamento Estratégico, nos seguintes termos: “Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e para a concretização dos ideais democráticos e da cidadania”. Vale ressaltar que, a missão institucional está voltada à proteção do trabalhador e à defesa dos seus direitos e com o crescimento da demanda da sociedade, a cada ano, o Órgão busca aperfeiçoar sua atuação que, na luta pela paz social, prioriza a erradicação do trabalho escravo e/ou degradante, o combate do trabalho de menores, principais chagas que maculam a imagem do País, bem como a eliminação de todas as formas de discriminação, a defesa da pessoa portadora de deficiência física para sua inserção no mercado de trabalho, a adequação da mão-de-obra portuária e aquaviária no contexto das políticas de modernização de portos e a formalização de contratos de trabalho, defesa da liberdade sindical, dentre outros. Considerando a importância dos órgãos que compõem a estrutura do MPT, cujas atribuições estão definidas na Lei Complementar e em regimentos internos, e que auxiliam no cumprimento da missão institucional, alguns registros são aqui abordados. São eles: Conselho Superior do MPT, Corregedoria do MPT, Câmara de Coordenação e Revisão, Coordenadoria de Recursos Judiciais, Coordenadorias Nacionais Temáticas, Procuradorias Regionais do Trabalho, Procuradorias do Trabalho em Municípios e Diretoria Geral do MPT, dentre outros. Com igual relevância, cite-se a existência das Coordenações Regionais ligadas às atividades junto às instâncias do Judiciário Trabalhista. Cabe ressaltar, que o MPT, no exercício das atividades que lhe foram conferidas pela lei, intervém nos feitos judiciais em curso onde haja interesse público a proteger, instaurando procedimentos investigatórios no âmbito da Justiça do Trabalho, garantindo, assim, os direitos dos empregados ou trabalhadores. No seu papel de fiscalizar a aplicação da lei, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana em todas as questões relativas ao universo trabalhista, o Parquet despendeu esforços, também no exercício de 2015, voltados às grandes linhas de atuação, confirmadas no Planejamento Estratégico do MPT, e que têm sido a diretriz mestra do esforço do MPT. Registra-se crescimento da atuação institucional, a merecer destaque, diante da interiorização do MPT, ampliando o acesso àquele trabalhador residente em cidades distantes da Capital, bem como pelo aumento do quadro de pessoal, ainda que gradualmente, consoante a Lei nº 12.321/2010. 11 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Em 2015, sempre focado nas ações de interesse público, o MPT atuou de forma a assegurar sua presença nas áreas que lhes são constitucionalmente afetas, mantendo-se preocupado em melhor estruturar suas Unidades, buscou dotá-las, na medida das possibilidades orçamentárias, de meios materiais e ferramentas adequadas, para atendimento dos membros e servidores, para o desenvolvimento das atividades do Parquet. Não obstante, as dificuldades para gerenciar um quadro de pessoal ainda insuficiente persistem, portanto, aquém das necessidades do Órgão; mas, levando em conta os projetos e ações materializados no exercício de 2015, foi possível oportunizar melhor atendimento à sociedade. São consideradas essenciais as metas traçadas pelo MPT, e que constam de seu planejamento estratégico, que visam a inclusão social por meio do trabalho. Destaque-se as Coordenadorias Temáticas e suas principais atividades: CONAETE Combater a prática do trabalho escravo e degradante, garantindo a observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a plena realização da cidadania. COORDINFÂNCIA Garantir, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, prevenindo e combatendo o trabalho infantil e regularizando o trabalho do adolescente. COORDIGUALDADE Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação nas relações de trabalho, seja na admissão para o emprego, no curso do contrato ou na demissão, visando resguardar o pleno exercício da cidadania. CONAFRET Combater as fraudes utilizadas para a descaracterização do vínculo empregatício e aquelas perpetradas nas relações de trabalho. CONATPA Garantir a implementação integral da legislação trabalhista relativamente ao trabalho portuário e aquaviário. CONAP Combater as irregularidades trabalhistas na administração pública, promovendo a observância do princípio do concurso público e reprimindo os atos de improbidade administrativa. CODEMAT Garantir o meio ambiente de trabalho adequado, assegurando o cumprimento de normas de saúde, higiene e segurança do trabalhador. CONALIS Garantir a liberdade e a democracia sindical, combater os atos antissindicais, assegurar o direito de greve e buscar a pacificação dos conflitos coletivos trabalhistas. O papel do MPT é relevante para a sociedade, e não há dúvida de que, com a ampliação de sua estrutura e o adequado aparelhamento de suas unidades administrativas, se obtém o aperfeiçoamento dos procedimentos institucionais na defesa da ordem jurídica, oportunizando à sociedade o acesso às informações e um atendimento voltado às suas necessidades. 12 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS Finalidade e Competências O Ministério Público do Trabalho (MPT) compõe o Ministério Público da União (MPU), instituição permanente e essencial na função jurisdicional do Estado, com autonomia funcional e administrativa. Ao Ministério Público do Trabalho cabe proteger os interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis dos trabalhadores. A Constituição Federal de 1988, a Lei complementar nº 75/2003 e o Decreto-Lei nº 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) elencam as atribuições do Ministério Público do Trabalho. No âmbito das relações do trabalho, eles versam sobre a manifestação, acolhendo solicitação do Juiz ou por iniciativa própria, quando houver interesse público; sobre a promoção de ação civil pública na defesa de interesses coletivos constitucionalmente garantidos; sobre ações para nulidade de contrato, acordo ou convenção coletiva que violem as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis; sobre a propositura de ações para a defesa dos menores, incapazes e índios; sobre a promoção ou participação da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralização de serviços de qualquer natureza; sobre a atuação como árbitro, quando solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho; sobre a instauração de inquérito civil e outros procedimentos administrativos; sobre a requisição à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho e instauração de procedimentos administrativos. O Ministério Público do Trabalho assumiu o compromisso de aprimorar suas práticas administrativas e institucionais, para garantir o cumprimento de sua missão constitucional e alcançar sua visão de futuro. MISSÃO Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e para a concretização dos ideais democráticos e da cidadania. VISÃO Instituição indispensável para a garantia dos interesses sociais, da cidadania e do regime democrático. VALORES Legalidade, Probidade, Imparcialidade, Transparência, Comprometimento, Eficiência, Eficácia e Efetividade, Visão Prospectiva, Coragem, Perseverança, Unidade, Indivisibilidade e Independência Funcional. 13 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O Planejamento Estratégico Institucional elaborado em 2009 foi adequado em 2010 para a metodologia Balanced Scorecard (BSC). Sendo assim, o Mapa Estratégico do MPT apresenta 28 objetivos Estratégicos. No. OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Promover o desenvolvimento contínuo de competências Valorizar e motivar membros e servidores Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados Adequar recursos materiais e humanos à estratégia Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software Assegurar recursos orçamentários e financeiros para a estratégia PERSPECTIVA PESSOAS PESSOAS PESSOAS ESTRUTURA E TECNOLOGIA ESTRUTURA E TECNOLOGIA ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA OE7 Fortalecer a comunicação institucional PROCESSOS INSTITUCIONAIS OE8 Desenvolver sistema de inteligência estratégica PROCESSOS INSTITUCIONAIS OE9 Buscar a excelência na gestão PROCESSOS INSTITUCIONAIS OE10 Firmar e fortalecer parcerias com poderes, órgãos de Estado e sociedade civil PROCESSOS INSTITUCIONAIS OE11 OE12 OE13 OE14 OE15 OE16 OE17 OE18 OE19 OE20 OE21 OE22 OE23 Facilitar o acesso da sociedade às informações do MPT Promover a integração institucional Promover a implementação e o monitoramento de políticas públicas Fortalecer o diálogo social Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação nas relações de trabalho Erradicar o trabalho infantil, promover a formação profissional e proteger o trabalhador adolescente Erradicar o trabalho em condições análogas a de escravo Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio Eliminar as fraudes trabalhistas e promover a regularização das relações de trabalho Promover a regularização das relações de trabalho na administração pública Promover a regularização do trabalho portuário e aquaviário Garantir a liberdade sindical e buscar a pacificação dos conflitos coletivos de trabalho PROCESSOS INSTITUCIONAIS PROCESSOS INSTITUCIONAIS PROCESSOS INSTITUCIONAIS PROCESSOS INSTITUCIONAIS PROCESSOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS RESULTADOS INSTITUCIONAIS OE25 OE26 Ampliação do mercado formal de trabalho e inclusão dos grupos vulneráveis Trabalho decente e saúde do trabalhador Cidadania, dignidade e regularidade nas relações de trabalho OE27 Liberdade e igualdade nas relações de trabalho CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE OE28 Proteção da criança e do adolescente CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE OE24 CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE Figura 1 - Objetivos estratégicos 14 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade NORMAS DE CRIAÇÃO DO MPT • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ministério Público do Trabalho – Art. 128, inciso I, alínea “b” da Constituição Federal de 1988; Procuradoria Regional da 1ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 2ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 3ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 4ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 5ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 6ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 7ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 8ª Região – Decreto-Lei nº 5.452/43; Procuradoria Regional da 9ª Região – Lei nº 6.241/76; Procuradoria Regional da 10ª Região – Lei nº 6.927/81; Procuradoria Regional da 11ª Região – Lei nº 6.915/81; Procuradoria Regional da 12ª Região – Lei nº 6.928/81; Procuradoria Regional da 13ª Região – Lei nº 7.324/85; Procuradoria Regional da 14ª Região – Lei nº 7.523/86; Procuradoria Regional da 15ª Região – Lei nº 7.520/86; Procuradoria Regional da 16ª Região – Lei nº 7.671/88; Procuradoria Regional da 17ª Região – Lei nº 7.872/89; Procuradoria Regional da 18ª Região – Lei nº 7.873/89; Procuradoria Regional da 19ª Região – Lei nº 8.219/91; Procuradoria Regional da 20ª Região – Lei nº 8.233/91; Procuradoria Regional da 21ª Região – Lei nº 8.215/91; Procuradoria Regional da 22ª Região – Lei nº 8.466/92; Procuradoria Regional da 23ª Região – Lei nº 8.469/92; e Procuradoria Regional da 24ª Região – Lei nº 8.470/92. OUTRAS NORMAS INFRALEGAIS RELACIONADAS À GESTÃO E ESTRUTURA DA UPC • Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; • Lei nº 11.415/2006, que disciplina as carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, com alterações dadas pela Lei nº 12.773/2012; • Lei 12.883/2013, que dispõe sobre a criação de cargos de membro, cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Ministério Público do Trabalho. A estruturação do MPT foi sedimentada por meio de ato do Procurador-Geral do Trabalho, com posteriores alterações, consoante as portarias que se seguem: No âmbito da Procuradoria Geral do Trabalho: • • Portaria nº 253, de 25/08/2004 – DOU, de 27/08/2004, Seção 1; Portaria nº 253, de 25/08/2004 – DOU, de 29/10/2004, Seção 1 (REPUBLICADA); 15 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Portaria nº 413, de 04/10/2005 – DOU, de 07/10/2005, Seção 1; Portaria nº 223, de 21/06/2007 – DOU, de 25/06/2007, Seção 1; Portaria nº 359, de 14/09/2007 – DOU, de 17/09/2007, Seção 1; Portaria nº 571, de 06/12/2007 – DOU, de 07/12/2007, Seção 1; Portaria nº 043, de 13/02/2008 – DOU, de 14/02/2008, Seção 1; Portaria nº 174, de 23/05/2008 – DOU, de 26/05/2008, Seção 1; Portaria nº 408, de 07/10/2008 – DOU, de 08/10/2008, Seção 1; Portaria nº 473, de 14/11/2008 – DOU, de 19/11/2008, Seção 1; Portaria nº 497, de 10/12/2008 – DOU, de 12/12/2008, Seção 1; Portaria nº 111, de 23/03/2009 – DOU, de 24/03/2009, Seção 1; Portaria nº 158, de 23/04/2009 – DOU, de 24/04/2009, Seção 1; Portaria nº 216, de 10/06/2009 – DOU, de 15/06/2009, Seção 1; Portaria nº 209, de 19/05/2010 – DOU, de 21/05/2010, Seção 1; Portaria nº 255, de 29/06/2010 – DOU, de 30/06/2010, Seção 1; Portaria nº 265, de 01/07/2010 – DOU, de 02/07/2010, Seção 1 (RETIFICADA EM 06/07); Portaria nº 521, de 19/11/2010 – DOU, de 22/11/2010, Seção 1; Portaria nº 529, de 25/11/2010 – DOU, de 25/11/2010, Seção 1; Portaria nº 055, de 09/02/2011 – DOU, de 11/02/2011, Seção 1; Portaria nº 129, de 16/03/2011 – DOU, de 18/03/2011, Seção 1; Portaria nº 137, de 16/03/2011 – DOU, de 18/03/2011, Seção 1; Portaria nº 149, de 21/03/2011 – DOU, de 23/03/2011, Seção 1; Portaria nº 246, de 05/05/2011 – DOU, de 09/05/2011, Seção 1(Retificada em 17/5/2011); Portaria nº 315, de 10/06/2011 – DOU, de 13/06/2011, Seção 1; Portaria nº 402, de 12/8/2011 – DOU de 16/8/2011, Seção 1; Portaria nº 116, de 26/3/2012 – DOU de 28/3/2012, Seção 1; Portaria nº 217, de 21/5/2012 – DOU de 22/5/2012, Seção 1; Portaria nº 241, de 04/06/2012 – DOU, de 06/06/2012, Seção 1; Portaria nº 292, de 02/07/2012 – DOU, de 03/07/2012, Seção 1; Portaria nº 344, de 24/07/2012 – DOU, de 26/07/2012, Seção 1; Portaria nº 357, de 1º/08/2012 – DOU, de 03/08/2012, Seção 1; Portaria nº 367, de 06/08/2012 – DOU, de 08/08/2012, Seção 1; Portaria nº 380, de 13/08/2012 – DOU, de 15/08/2012, Seção 1; Portaria nº 302, de 26/4/2013 – DOU, de 30/4/2013; Portaria nº 525, de 4.7.2013 – DOU, de 30/4/2013; Portaria nº 74, de 19.2.2014 – DOU, de 30/4/2013; Portaria nº 177, de 07/04/2014 – DOU, de 30/04/2013; Portaria nº 247, de 30/04/2014 – DOU, de 30/04/2013; Portaria nº 277, de 13/05/2014 – DOU, de 30/04/2013; Portaria nº 407, de 02/07/2014 – DOU, de 30/04/2013; Portaria nº 595 de 26/09/2014 – DOU, de 1º/10/2014; Portaria nº 637, de 10/10/2014 – DOU de 14/10/2014; Portaria nº 803, de 17/12/2014 – DOU de 18/12/2014; Portaria nº 43, de 27/01/2015 DOU de 30/01/2015; Portaria nº 107, de 23/02/2015-DOU de 27/02/2015; Portaria nº 239, de 20/04/2015-DOU de 27/04/2015; Portaria nº 497, de 20/07/2015 -DOU de 31/07/2015; 16 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • • • • Portaria nº 613, de 18/08/2015-DOU de 21/08/2015; Portaria nº 751, de 18/09/2015-DOU de 22/09/2015; Portaria nº 1002, de 23/11/2015-DOU de 26/11/2015; e, Portaria nº 1104, de 17/12/2015 - DOU de 18/12/2015. No âmbito das Procuradorias Regionais do Trabalho: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO/BA • Portaria nº 720, de 19/12/2011 – DOU, de 20/12/2011, Seção 1; • Portaria nº 335, de 19/06/2012 – DOU, de 23/07/2012, Seção 1; • Portaria nº 508, de 16/10/2012 – DOU, de 19/10/2012, Seção 1; • Portaria nº 49, de 05/02/2013 – DOU, de 08/02/2013, Seção 1; • Portaria n° 867, de 07/11/2013 – DOU, de 08/11/2013, Seção 1; • Portaria nº 578, de 22/09/2014 – DOU, de 25/09/2014, Seção 1; • Portaria 102, de 23/02/2015 – DOU de 23/02/2015; • Portaria 1046, de 02/12/2015 –DOU de 02/12/2015. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO/PE • Portaria nº 476, de 08/07/2015 – DOU, de 14/07/2015, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO/BA • Portaria nº 259, de 24/04/2015 – DOU, de 29/04/2015, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO/PR • Portaria nº 383, de 27/06/2014 – DOU, de 04/07/2014, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO/RO • Portaria nº 900, de 26/10/2015 – DOU, de 04/11/2015, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO/BA • Portaria nº 900, de 26/10/2015 – DOU, de 04/11/2015, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES • Portaria nº 347, de 28/05/2015 – DOU, de 02/06/2015, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO/ES • Portaria nº 738, de 14/09/2015 – DOU, de 17/0/2015, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO/AL • Portaria nº 304, de 23/05/2014 – DOU, de 23/06/2014, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO/SE • Portaria nº 1029, de 30.11.2015 – DOU, de 3.12.2015 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO/RN • Portaria nº 620, de 19/8/2013 – DOU, de 22/08/2013, Seção 1. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO/PI • Portaria nº 210, de 10/4/2013 – DOU, de 15/4/2013, Seção 1; • Portaria nº 819, de 21/10/2014 – DOU, de 23/10/2013, Seção 1. 17 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO MANUAIS E PUBLICAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA UPC Procuradoria Geral do Trabalho - Portaria PGT nº 499/2008, BS Especial 12-F 2008, Portaria PGT nº 509/2010, BS Especial 11-F 2010 e Portaria PGT nº 416/2015, BS Especial 6-G 2015. PRT 1ª - REGIÃO/RJ - Portaria PRT 01 nº 24/2009, BS Especial 4-H 2009; Portaria PRT 01 nº 24/2010, BS Especial 5-B 2010; PRT 2ª - REGIÃO/ SP - Portaria PRT 02 nº 97/2010 - BS Especial 5-B 2010; PRT 3ª - REGIÃO/MG - Portaria PRT 03 nº 01/2009 – BS Especial 1-A 2009; PRT 4ª - REGIÃO/RS - Portaria PRT 04 nº 146/2008 – BS Especial 11-B 2008; PRT 5ª - REGIÃO/BA - Portaria PGT nº13/2010 – DOU de 18/01/2010, seção 1; Portaria PRT 05 - 28/2010 – BS Especial 5-B 2010; PRT 6ª - REGIÃO/PE - Portaria PGT nº 479/2009 - DOU de 28/10/2009, seção 1; Portaria PRT 06 nº 32/2010 - BS Especial 5-B 2010; PRT 7ª - REGIÃO/CE - Portaria PGT nº 304/2006 - DOU de 23/08/2006, seção 1; Portaria PRT 07 - 50/2010 - BS Especial 5-B 2010 PRT 8ª - REGIÃO/PA - Portaria PRT 08 nº 08/2008 - BS Especial 2-A 2008; PRT 9ª - REGIÃO/PR - Portaria PGT nº 280/2005 – DOU de 15/07/2005; Portaria PRT 09 nº 141/2006 – BS Normal 08-Único 2006; PRT 10ª - REGIÃO/DF - Portaria PRT 10 nº 232/2010 – BS Especial 5-A 2010; PRT 11ª - REGIÃO/AM - Portaria PRT 11 nº 160/2010 - BS Especial 5-B 2010; PRT 12ª - REGIÃO/SC - Portaria PRT 12 nº 68/2010 – BS Especial 5-B 2010; PRT 13ª - REGIÃO/PB - Portaria PRT 13 nº 19/2009 - BS Especial 3-B 2009; Portaria PRT 13 nº 46/2010 – BS Especial 5-B 2010; PRT 14ª - REGIÃO/RO - Portaria PRT 14nº 13/2009 – BS Especial 4-H 2009; PRT 15ª- CAMPINAS/SP - Portaria PRT 15 nº 26/2010 - BS Especial 5-B 2010; PRT 16ª - REGIÃO/MA - Portaria PGT nº 228/2007 – DOU, de 29/06/2007, seção 1; Portaria PRT 16 nº 38/2010 – BS Especial 5-B 2010; PRT 17ª - REGIÃO/ES - Portaria PRT 17 nº 118/2010 - BS Especial 5-B 2010; PRT 18ª - REGIÃO/GO - Portaria PRT 18 nº 07/2008 - BS Especial 2-A 2008; PRT 19ª - REGIÃO/AL - Portaria PRT 19 nº 35/2010 - BS Especial 5-B 2010; PRT 20ª - REGIÃO/SE - Portaria PRT 20 nº 12/2010 - BS Especial 5-B 2010; PRT 21ª - REGIÃO/RN - Portaria PGT nº 548/2005 – DOU, de 28/11/2005. Seção 1; Portaria PRT 21 nº 27/2010 – BS Especial 5-B 2010; PRT 22ª - REGIÃO/PI - Portaria 276/2005 - DOU, de 13/07/2005; Portaria PRT 22 nº 15/2010 BS 5-B 2010; PRT 23ª - REGIÃO/MT - Portaria PRT 23 nº 192/2010 - BS Especial 10-E 2010; PRT 24ª - REGIÃO/MS - Portaria PRT 24 nº 58/2010 - BS Especial 10-E 2010. 18 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Organograma A UPC possui Regimento Interno Administrativo na forma da Portaria PGT nº 499, de 12 de dezembro de 2008, alterada pela Portaria PGT nº 509/2010 e 416/2015, o qual contém a definição das estruturas e as respectivas competências e atribuições de cada área. Entretanto, o regimento vigente encontra-se em processo de revisão para modernização e atualização das estruturas administrativas do MPT. O assunto está sendo tratado no âmbito da instituição. Quadro 1 - Informações sobre subunidades estratégicas. Áreas/ Subunidades Estratégicas Procurador Geral do Trabalho Vice Procuradora Geral do Trabalho Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho Competências Titular Cargo Período de atuação Dr. Luís Antônio Camargo de Melo Procurador-Geral do Trabalho e Subprocurador Geral do Trabalho 01/01/2015 a 21/08/2015 Dr. Ronaldo Curado Fleury Procurador-Geral do Trabalho e Subprocurador Geral do Trabalho 22/08/2015 a 31/12/2015 Dra. Eliane Araque dos Santos Vice Procuradora-Geral do Trabalho e Subprocurador Geral do Trabalho 01/01/2015 a 24/08/2015 Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano Vice Procuradora-Geral do Trabalho e Subprocurador Geral do Trabalho 25/08/2015 a 31/12/2015 Dr. Luís Antônio Camargo de Melo Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 01/01/2015 a 21/08/2015 Dr. Ronaldo Curado Fleury Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 22/08/2015 a 31/12/2015 Dr. Manoel Orlando de Melo Goulart Corregedor-Geral e Subprocurador Geral do Trabalho 01/01/2015 a 20/09//2015 Dr. Maurício Correia de Mello Corregedor-Geral e Subprocurador Geral do Trabalho 21/09/2015 a 31/12/2015 Dra. Heloisa Maria Moraes Rego Pires Ouvidora e Subprocuradora Geral do Trabalho 01/01/2015 a 31/12/2015 Sandra Cristina de Araújo Diretora-Geral 01/01/2015 a 17/12/2015 Dr. Leomar Daroncho Diretor-Geral e Procurador do Trabalho 18/12/2015 a 31/12/2015 Wilson Francisco de Paula Filho Chefe da Assessoria de Gestão e Planejamento Estratégico 01/01/2015 a 23/08/2015 Adriana Christina Pinto Rodrigue Chefe da Assessoria de Gestão e Planejamento Estratégico 24/08/2015 a 31/12/2015 As competências estão descritas no Art. 91, da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993. As competências estão descritas no Art. 91, da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993. As competências estão descritas no Art. 98, da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993. Corregedoria do Ministério Público do Trabalho As competências estão descritas no Art. 106, da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993. Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho As competências estão descritas no Art. 6° da Portaria MPT n° 263, de 12 de maio de 2011. Diretoria Geral As competências estão descritas no Art. 33 da Portaria MPT n° 499, de 12/12/2008. Assessoria de Gestão e Planejamento Estratégico As competências estão descritas no Art. 2º da Portaria MPT n° 218, de 12/05/2012. Assessoria Parlamentar As competências estão descritas no Art. 15 da Portaria MPT n° 499, de 12/12/2008. Samuel Domiciano Pereira Assessor Chefe 01/01/2015 a 31/01/2015 CONAETE Combater a prática do trabalho escravo e degradante, garantindo a Dr. Jonas Ratier Moreno Procurador do Trabalho 01/01/2015 a 01/09/2015 19 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a plena realização da cidadania. COORDINFÂNCIA COORDIGUALDADE CONAFRET CONATPA CONAP CODEMAT CONALIS Dr. Rafael Garcia Rodrigues Procurador do Trabalho 02/09/2015 a 31/12/2015 Dr. Rafael Dias Marques Procurador do Trabalho 01/01/2015 a 30/09/2015 Dra. Elisiane dos Santos Procuradora do Trabalho 01/10/2015 a 31/12/2015 Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação nas relações de trabalho, seja na admissão para o emprego, no curso do contrato ou na demissão, visando resguardar o pleno exercício da cidadania. Dra. Lisyane Chaves Motta Procuradora Regional do Trabalho 01/01/2015 a 01/09/2015 Dr. Sandoval Alves da Silva Procurador do Trabalho 02/09/2015 a 31/12/2015 Combater as fraudes utilizadas para a descaracterização do vínculo empregatício e aquelas perpetradas nas relações de trabalho. Dr. José de Lima Ramos Pereira Procurador Regional do Trabalho 01/01/2015 a 01/09/2015 Dr. Sandra Lia Simon Subprocuradora Geral do Trabalho 02/09/2015 a 31/12/2015 Dr. Maurício Coentro Pais de Melo Subprocurador Geral do Trabalho 01/01/2015 a 18/08/2015 Dr. Augusto Grieco Sant´Anna Meirinho Procurador do Trabalho 19/08/2015 a 31/12/2015 Combater as irregularidades trabalhistas na administração pública, promovendo a observância do princípio do concurso público e reprimindo os atos de improbidade administrativa. Dr. Rômulo Barreto de Almeida Procurador do Trabalho 01/01/2014 a 31/01/2014 Dr. Claudio Cordeiro Queiroga Gadelha Procurador do Trabalho 1/10/2015 a 31/12/2015 Garantir o meio ambiente de trabalho adequado, assegurando o cumprimento de normas de saúde, higiene e segurança do trabalhador. Dr. Philippe Gomes Jardim Procurador do Trabalho 01/01/2015 a 01/09/2015 Dr. Leonardo Osorio Mendonça Procurador do Trabalho 02/09/2015 a 31/12/2015 Dr.Francisco Gérson Marques de Lima Procurador Regional do Trabalho 01/01/2015 a 01/09/2015 Dr. João Carlos Teixeira Procurador do Trabalho 02/09/2015 a 31/12/2015 Garantir, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, prevenindo e combatendo o trabalho infantil e regularizando o trabalho do adolescente. Garantir a implementação integral da legislação trabalhista relativamente ao trabalho portuário e aquaviário. Garantir a liberdade e a democracia sindical, combater os atos antissindicais, assegurar o direito de greve e buscar a pacificação dos conflitos coletivos trabalhistas. Macroprocessos finalísticos O mapeamento e diagnóstico dos processos organizacionais do MPT foi realizado pela empresa Memora Processos Inovadores no ano de 2008 e representam o esforço para orientar as ações de melhoria nos processos da PGT e das demais unidades administrativas, de forma a permitir que seus produtos e serviços atendam aos requisitos e necessidades básicas, e que estejam alinhados com a missão institucional do MPT: “defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e para a concretização dos ideais democráticos e da cidadania”. Os Macroprocessos finalísticos estão diretamente relacionados aos objetivos estratégicos e aos produtos e serviços entregues pelo Ministério Público do Trabalho (figura 1), e seus principais insumos são as notícias de fato (denúncias e reclamações) registradas presencialmente nas unidades do MPT ou eletronicamente pelo portal da instituição. 20 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Figura 2 - Macroprocesso Finalísticos do MPT. O Ministério Público do Trabalho está representado em todas as unidades da federação, sendo, 01 (uma) Procuradoria Geral, 24 (vinte e quatro) unidades regionais e 98 (noventa e oito) unidades em municípios, as quais encontram-se implantadas e em funcionamento. Ainda, para o atendimento das demandas da sociedade, a atuação dos membros do Parquet trabalhista conta com o auxílio de diversos parceiros entre órgãos da esfera federal, estadual e municipal. LISTA DOS PARCEIROS EXTERNOS PARCEIROS Organização Internacional do Trabalho Secretarias Municipais de Educação Conselhos Tutelares Centros de Referência da Saúde do Trabalhador Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Sistema “S” Ministério do Trabalho e Emprego Ministério da Previdência Social Instituto Nacional do Seguro Social Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Receita Federal do Brasil Ministério da Saúde Secretaria de Direitos Humanos Comissão Pastoral da Terra Centro de Referência Especializado de Assistência Social Centro de Referência de Assistência Social SIGLAS OIT CERESTs PF PRF MTE MPS INSS FNDE RFB MS SDH CPT CREAS CRAs 21 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 2 - Macroprocessos Finalístico detalhamento. Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunid. Respons. Gerir a Câmara de Coordenação e Revisão Promove a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do MPT; encaminha informações técnicojurídicas aos órgãos institucionais do MPT; decide os conflitos de atribuição entre os órgãos do MPT. Órgãos institucionais integrados; Conflitos de atribuição entre os órgãos solucionados; Distribuição de processos. Direto: Membros Indireto: Cidadãos PGT Gerir Corregedoria Fiscaliza as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público do Trabalho. Direto: Membros Indireto: Cidadãos PGT Gerir Atuação como Órgão Interveniente Desempenha papel de defensor da lei para intervir nos feitos judiciais em curso nos quais haja interesse público a proteger. Coordenar Recursos Judiciais Acompanha e elabora as peças judiciais necessárias nos processos em tramite nos tribunais superiores; estabelece rotinas procedimentais uniformes, capacitando os membros e servidores para atuação processual. Gerir atuação como Órgão Agente Atuação Judicial (processos judiciais – fiscal da lei) e extrajudicial (agente de articulação social, incentivando e orientando os setores não-governamentais e governamentais na execução de políticas de elevado interesse social). Relatório de acompanhamento de estágio probatório dos membros; Procedimentos institucionais de natureza semelhantes padronizados; Sindicâncias e correições. Pareceres em processos de competência da Justiça do Trabalho; Recursos quando houver desrespeito à legislação. Intercâmbio de informações entre os membros; Relatórios mensais e anuais com as atividades desenvolvidas; Pauta de julgamento; Rotinas procedimentais uniformes; Membros e servidores capacitados para atuação processual. Recebimento de denúncias; Extrajudicial: Termo de Ajustamento Conduta; Instauração de procedimentos investigatórios; Inquéritos Civis Públicos; Mediações e Audiência; Judicial: Ações Civis Públicas. Cidadãos Direto: Membros Indireto: Cidadãos Cidadãos PGT, PRT’s e PTM’s PGT PGT, PRT’s e PTM’s 22 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL E DESEMPENHO Planejamento organizacional O Ministério Público do Trabalho iniciou seu Planejamento Estratégico em 2008, atendendo à recomendação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão 1.603/2008, para que o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP promovesse ações com o objetivo de “disseminar a importância do Planejamento Estratégico e induzir os Órgãos do Ministério Público a realizarem ações para a implantação de Planejamento Estratégico Institucional, Planejamento Estratégico de TI e Comitê Diretivo de TI”. O plano contendo Missão, Visão, Valores, Objetivos e Iniciativas Estratégicas lançado em junho de 2009, foi o primeiro realizado no âmbito do Ministério Público da União – MPU. No período entre fevereiro e maio de 2011, o MPT implantou sua Gestão Estratégica, por meio da tradução do Planejamento Estratégico da organização com o método BSC – Balanced Scorecard. Com a definição do Mapa Estratégico da Instituição, que retrata as prioridades institucionais até 2015, foi possível orientar para resultados tanto a atividade finalística quanto a atividade estruturante do MPT. Ressalta-se que a Portaria n. º 1070, de 10 de dezembro de 2015, prorrogou a vigência do Mapa Estratégico Nacional do Ministério Público do Trabalho, veja abaixo: PORTARIA Nº 1070, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 Prorroga a vigência do Mapa Estratégico Nacional do Ministério Público do Trabalho. O PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993: CONSIDERANDO o Mapa Estratégico como instrumento essencial à promoção da transparência, à governança institucional e à transição entre a fase de planejamento e a de execução da estratégia; CONSIDERANDO a relevância institucional do Planejamento Estratégico Nacional e seu impacto nos Planos Estratégicos Regionais; CONSIDERANDO o horizonte temporal do Planejamento Estratégico Institucional (2022); CONSIDERANDO, ainda, a importância e a complexidade dos objetivos constantes do atual Mapa Estratégico do Ministério Público do Trabalho; CONSIDERANDO, finalmente, a extensão da vigência do Plano Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público e do Plano Estratégico Nacional do Ministério Público Brasileiro até 31 de dezembro de 2017, resolve: Art. 1º Estender a vigência do Mapa Estratégico Nacional do Ministério Público do Trabalho até 30 de junho de 2017. 3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício O Ministério Público do Trabalho, ao definir seu mapa estratégico, assumiu o compromisso de aprimorar suas práticas administrativas e institucionais, para garantir o cumprimento de sua missão constitucional e alcançar sua visão de futuro, visando diminuir o vácuo entre as demandas da sociedade e os resultados que a Instituição oferece. Com esse olhar, o MPT, apesar da cultura organizacional resistente, deu continuidade a Agenda Positiva PGT durante o primeiro semestre de 2015. Agenda Positiva é uma metodologia de priorização e de acompanhamento das iniciativas elencadas como prioritárias em um determinado período da gestão, geralmente bianual. Foca-se na integração dos Departamentos, no planejamento 23 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO das iniciativas a partir de um cronograma e nos resultados mediante relatórios gerenciais periódicos. Ferramentas: planilha Excel e software livre open Project. As Iniciativas elencadas na Agenda Positiva 2014/2015 possuíam horizonte temporal, em sua grande maioria, até agosto de 2015, data de troca de gestão. O quadro abaixo demonstra as iniciativas priorizadas no período e a respectiva situação em dezembro de 2015. Quadro 3 - Ações prioritárias da Agenda Positiva período 2014/2015. N.º Iniciativas 1 Construção da Nova Sede da PGT 2 Novo Regimento Interno Administrativo 3 Segurança Institucional OE OE4 Situação em dezembro de 2015 Suspensa OE4 Em execução. Prazo final: março/16 OE4 Instituída Gerência de Segurança Institucional Concluída 4 Adaptação das sedes I e II da PGT OE4 5 Memória Institucional – Digitalização dos arquivos históricos OE11 6 Expansão do Programa de Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho QVT OE2 7 Regulamentação do Programa de Atenção à Saúde OE2 Ação do projeto QVT 8 Alinhamento dos cursos de capacitação à estratégia OE1 Concluído 9 Implementação do Programa de Gestão por Competência OE1 10 Evolução do SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa OE5 11 MPT Digital OE5 Informações não disponíveis 12 Novos Sistemas Eletrônicos OE5 Informações não disponíveis 13 Desenvolvimento da Rede Social MPT OE12 Informações não disponíveis 14 Desenvolvimento Novo Portal MPT 15 Aprimoramento do Portal da Transparência 16 Instituído Memorial do MPT Projeto em execução Projeto em execução Informações não disponíveis OE12; OE14 Concluído OE11 Concluído Aprimoramento da Comunicação Interna OE7; OE11 Em execução 17 Livro sobre a História do MPT OE7; OE11 Concluído 18 Desenvolvimento de Cronograma de Atividades, Eventos do MPT OE9 Sistemática de Preenchimento do Relatório de Gestão do TCU e de atendimento à Resolução no.74 do CNMP OE9 19 20 Projeto MPT Ideias – criação de um banco de ideias no MPT OE2 21 Revisão e Acompanhamento de Indicadores de Desempenho por Departamento OE3; OE9 22 Realização de Evento Anual de Gestão do MPT 23 Ampliação da Ouvidoria do MPT 24 Revisão dos Projetos Estratégicos Finalísticos Cancelado Parcialmente atendida OE3; OE9; OE12 Cancelado Em execução Concluído OE11 Parcialmente atendida OE16 a OE23 Em execução (demanda do novo PGT) 24 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Foram contemplados na agenda estratégica do biênio 2014/2015, 18 dos 28 objetivos estratégicos do mapa. Com as iniciativas prioritárias estabelecidas para 2014/2015, buscou-se a consecução dos seguintes objetivos estratégicos: Fortalecer a comunicação institucional; Buscar excelência na gestão; Facilitar o acesso da sociedade às informações do MPT; Promover a integração institucional; Promover o desenvolvimento continuo de competências; Adequar recursos materiais e humanos à estratégica; Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software; Valorizar e motivar membros e servidores Estimular a unidade, pro atividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais. Especificadamente quanto aos objetivos de promover a integração institucional e buscar a excelência na gestão, a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica da PGT visitou 5 Unidades Regionais. Como resultado das visitas técnicas obteve-se Agendas Regionais constando prioridades de curto e médio prazos. Essas prioridades também foram alinhadas ao Mapa Estratégico Nacional. 3.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos Figura 3 - Mapa Estratégico do Ministério Público do Trabalho 2011-2015. 25 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A figura acima demonstra o alinhamento, com o Mapa Estratégico, das iniciativas priorizadas mediante o instrumento Agenda Positiva 2014/2015. O número no interior do triângulo refere-se à iniciativa prioritária na Agenda Positiva 2014/2015, constante do Quadro II do Item 4.1.2. Abaixo constam os setores da PGT envolvidos na implementação das iniciativas priorizadas e vinculadas ao Mapa Estratégico Institucional. Figura 4 - Setores da PGT envolvidos na implementação das iniciativas priorizadas e vinculadas ao Mapa Estratégico Institucional. Acerca da vinculação dos Planos das Unidades Regionais com o Mapa Institucional, informa-se que a APGE, no exercício de 2015, realizou visitas técnicas em cinco Procuradorias Regionais do Trabalho. O resultado foi a construção de 5 Agendas Estratégicas Regionais, com vigência para 2016 e 2017, alinhadas ao Planejamento Estratégico do MPT. Destaca-se que as visitas às demais Unidades constam do planejamento de 2016 da APGE. As iniciativas finalísticas e estruturantes regionais priorizadas constam dos quadros a seguir: 26 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 4 - Iniciativas finalísticas e estruturantes das cinco Procuradorias Regionais do Trabalho priorizadas no planejamento Estratégico. PROCURADORIA REGIONAL DA 4ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA FINALÍSTICA Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Indicador 1.1 - Porcentual de Procuradores do Trabalho que aderiram ao Projeto; 1.2 - Número de frigoríficos inspecionados ao ano; 1.3 - Número de trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPT no RS Meta 1.1 - Adesão de ao menos X% dos membros da unidade regional (PRT e PTMs) 1.2 - Inspecionar X frigoríficos do Estado até dezembro de 2017; 1.3 - X trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPT no RS. Projeto regularização do Meio Ambiente de Trabalho nos Frigoríficos Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio. Projeto regularização do Meio Ambiente de Trabalho nos Hospitais Eliminar as fraudes trabalhistas e promover a regularização das relações de trabalho 2.1 - Porcentual de Procuradores do Trabalho que aderiram ao Projeto; 2.2 - Número de hospitais inspecionados ao ano; 2.3 - Número de trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPT no RS 2.1 - Adesão de ao menos X% dos membros da unidade regional (PRT e PTMs); 2.2 - Inspecionar X hospitais do Estado até dezembro de 2017; 2.3 - X trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPTRS. Migração – Atuação para garantir aos trabalhadores estrangeiros que ingressam no Estado os mesmos direitos dos brasileiros e combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condições degradantes Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação nas relações de trabalho. / Erradicar o trabalho em condições análogas a de escravo. 3.1 - Porcentual de Procuradores do Trabalho que atuaram na seara da iniciativa 3.1 - Ao menos X% dos membros da unidade regional (PRT e PTMs) atuando na iniciativa. Combate ao Trabalho Infantil nas Cadeias Produtivas, com implementação de políticas públicas, quando necessárias Erradicar o trabalho infantil, promover a formação profissional e proteger o trabalhador adolescente 4.1 - Não se aplica; 4.2 - Número de municípios abrangidos pela iniciativa por ano 4.1 - Até junho de 2016, elaborar meios de atuação com cronograma, parceiros e resultados esperados; 4.2 - Atuar em X municípios até dezembro de 2017. A Unidade Regional deverá articular com a CCR os arquivamentos de temas sem relevância social e que não pertencem ao planejamento ora aprovado ou às metas prioritárias do MPT Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais 5.1 - Não se aplica; 5.2 - Não se aplica 5.1 - Documento elaborado até junho de 2016; 5.2 - Reunião realizada até dezembro de 2016. 27 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 4ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA ESTRUTURANTE Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Indicador Meta Elaborar mapeamento e melhorias Processos Administrativos – Sede e PTM’S (Tramitação de documentos entre as sedes) Buscar a excelência na gestão 1.1 - % do cronograma executado; 1.2 - % dos processos críticos mapeados; 1.3 - Não se aplica 1.1 - Atribuições críticas mapeadas, com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado; 1.2 - Processos críticos mapeados até dezembro de 2016; 1.3 - Manual de processos críticos mapeados com melhorias até dezembro/17. Criar uma política interna de alocação de cargos e funções, considerando distribuição equânime das lotações de servidores entre área estruturante e área fim Valorizar e motivar membros e servidores Não se aplica 2.1 - Portaria publicada até julho de 2016. Aprimorar canais de comunicação interna da Regional (Sede e PTM’s; Sede e PGT) Fortalecer a institucional Criar Grupo de Trabalho para concretizar a Agenda Estratégica da Regional Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. / Buscar a excelência na gestão. Elaborar estudo para realocação interna de servidores baseada nas competências Promover o desenvolvimento contínuo de competências. / Buscar a excelência na gestão. Não se aplica 5.1 - Regimento interno atualizado até julho de 2016; 5.2 - Todos servidores da regional cadastrados no banco de talentos do MPT até dezembro de 2016; 5.3 Portaria de publicada 12/16. Implantar sistema patrimônio Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software Não se aplica A definir. Promover o desenvolvimento contínuo de competências 7.1 - Gasto per capta em capacitação de servidores; 7.2 - Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão 7.1 - Aumentar para X reais o gasto per capta em capacitação de servidores até 2017; 7.2 - 80% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 2 cursos na área de gestão com no mínimo 8 horas/aula cada até 2017. Adequar recursos materiais e humanos à estratégia Não se aplica 8.1 - Contrato de manutenção predial firmado até dezembro de 2017. de controle de Elaborar plano de capacitação interno Contratar empresa manutenção predial terceirizada de comunicação Não se aplica 4.1 - Não se aplica; - % do cronograma executado 3.1 - Plano de comunicação interna elaborado até dezembro de 2016. 4.2 4.1 - Portaria de designação publicada até março de 2016; 4.2 Variação no atraso de no máximo 15% em relação ao cronograma planejado. Elaborar mapeamento de risco para a infraestrutura da regional Adequar recursos materiais e humanos à estratégia / Buscar a excelência na gestão Não se aplica 9.1 - Matriz de risco elaborada até julho de 2016; 9.2 - Medidas preventivas e corretivas definidas até julho de 2016. Sensibilizar a área finalística quanto à necessidade do efetivo cumprimento das atividades administrativas Promover a integração institucional/. Buscar a excelência na gestão. 10.1 – N.º de eventos realizados; 10.2 – N.º de participações em reuniões do colégio 10.1 - Realizar 1 evento por ano até 2017; 10.2 - Diretor-Regional participar de ao menos uma reunião de Colégio por ano. 28 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 5ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA FINALÍSTICA Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Indicador Meta Otimizar a atuação finalística Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais / Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados Em elaboração Em elaboração Promover e fortalecer a atuação no setor bancário para regularização das condições de trabalho Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação nas relações de trabalho / Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio Em elaboração Em elaboração Aprimorar a gestão dos gabinetes dos membros na Sede Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais / Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados Em elaboração Em elaboração Institucionalizar o uso da ferramenta Delphos na distribuição de procedimentos em face de empresas de atuação nacional. Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais / Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados Em elaboração Em elaboração 29 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 5ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA ESTRUTURANTE Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Concluir a obra da SEDE da Regional Definir em documento do diretor regional as atribuições de cada área/setor e elaborar o regimento interno da PRT Indicador Meta Valorizar e motivar membros e servidores. Em elaboração Em elaboração Valorizar e motivar membros e servidores. / Buscar a excelência na gestão. Em elaboração Em elaboração Elaborar documento com os problemas associados à multiplicidade de sistemas/retrabalho e encaminhar à PGT Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software. / Promover a integração institucional. Em elaboração Em elaboração Criar assessoria jurídica da área meio Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. / Buscar a excelência na gestão. Em elaboração Em elaboração Elaborar mapeamento e melhorias dos Processos Administrativos (Críticos) Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados. / Promover a integração institucional Em elaboração Em elaboração Estruturar fisicamente as PTM da Regional Valorizar e motivar membros e servidores. / Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. Em elaboração Em elaboração Criar política interna de alocação de cargos (efetivo e comissionado) e funções, considerando distribuição equânime das lotações de servidores entre área estruturante e área fim Valorizar e motivar membros e servidores. / Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. Em elaboração Em elaboração Aprimorar política de capacitação da regional Promover o desenvolvimento contínuo de competências Em elaboração Em elaboração Efetivar as atribuições de assessor de planejamento e gestão estratégica Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. Em elaboração Em elaboração Elaborar documento para a PGT sugerindo a uniformização de requisitos mínimos para formação de junta médica e que a perícia da PGT faça roteiro de visita para atender as PRTs e PTMs na homologação afastamento médico Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. / Promover a integração institucional Em elaboração Em elaboração 30 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 14ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA FINALÍSTICA Objetivo Estratégico MPT Indicador Meta Sanear o passivo de procedimentos extrajudiciais existentes Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extra e judiciais. 1.1 N. de procedimentos extrajudiciais ativos verificados em 12/2015. 1.2 N. de procedimentos extrajudiciais ativos instaurados até 12/2013 1.3 N.de procedimentos extrajudiciais ativos instaurados até 12/2014 1.4 N. de procedimentos extrajudiciais ativos dos 3 maiores denunciados no MPT em Porto Velho. 1.5 N. de procedimentos extrajudiciais ativos dos 3 maiores denunciados no MPT no Acre. 1.6 N. de procedimentos extrajudiciais ativos dos 3 maiores denunciados no MPT em JiParaná. 1.1. Concluir a fase investigatória de proced. Extrajudiciais em quantitativo maior que o ingresso de novas NFs distribuídas. 1.2 Conclusão de 100% dos proced. Instaurados até 12/2013 1.3 Conclusão de 90% dos proced. instaurados até 12/2014. 1.4 Conclusão da fase investigatória de no mínimo 50% dos proced. extrajudiciais ativos dos maiores denunciados na unidade do MPT em Porto Velho. 1.5 Conclusão da fase investigatória de no mínimo 50% dos proced. extrajudiciais ativos dos maiores denunciados na unidade do MPT em Rio Branco. 1.6 Conclusão da fase investigatória de no mínimo 50% dos proced. extrajudiciais ativos dos maiores denunciados na unidade do MPT em Ji-Paraná. Priorizar a solução dos procedimentos extrajudiciais por meio de TAC Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extra e judiciais. 2.1 N. de procedimentos encerrados por TAC ano a ano. 2.2 % de procedimentos instaurados solucionados por meio de TACs por ano. 2.1 construir a série histórica de número de procedimentos encerrados por TAC ano a ano. 2.2. Aumentar em 20% ao ano o percentual de casos solucionados por TAC. Atuar prioritariamente nas áreas da infância e de saúde e segurança Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio. 3.1 N. de procedimentos extrajudiciais relativos ao trabalho infantil instaurados até 12/2014. 3.2 N. de procedimentos extrajudiciais relativos às condições de saúde e segurança em estabelecimentos de saúde instaurados até 12/2014 3.1 Conclusão de 80% dos procedimentos extrajudiciais relativos ao trabalho infantil instaurados até 31/12/2014. 3.2 Conclusão de 70% dos procedimentos extrajudiciais relativos às condições de saúde e segurança em estabelecimentos de saúde instaurados até 31/12/2014. Alinhar a atuação finalística da PRT 14ª com o Planejamento Estratégico do MPT Buscar a excelência na gestão 4.1 N.de projetos nacionais implementados nas unidades do MPT em Rondônia e Acre. 4.1 Implementação de dois projetos nacionais em cada unidade do MPT em Rondônia e Acre até 2017. Aproximar a atuação institucional da realidade dos Estados de Rondônia e Acre Fortalecer social 5.1 N. de audiências públicas realizadas em Rondônia por ano. 5.2 N.de audiências públicas realizadas no Acre por ano. 5.1 Realização de 4 audiências públicas em cidades estratégicas de Rondônia por ano. 5.2 Realização de 4 audiências públicas em cidades estratégicas do Acre por ano. Criar mecanismos de controle interno da atuação finalística das unidades que compõem a regional Buscar a excelência na gestão 6.1 Número de inspeções realizadas ao ano. 6.1 Realização de 1 inspeção por ano em cada unidade da PRT14. Iniciativa o diálogo 31 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 14ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA ESTRUTURANTE Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Indicador Meta Desenvolvimento de Plano de Capacitação / Capacitação em gestão Promover o desenvolvimento contínuo de competências 1.1 Gasto per capta em capacitação de servidores. 1.2 % de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. 1.1 Aumentar para X reais o gasto per capta em capacitação de servidores até 2017. 1.2 80% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 2 cursos na área de gestão com no mínimo 8 horas/aula cada até 2017. Conclusão da obra da PTM de Ji-paraná Adequar recursos materiais e humanos à estratégia 2.1 % do cronograma da obra executado 2.1 Concluir a obra dentro da margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado. Execução da obra da PTM de Rio Branco Adequar recursos materiais e humanos à estratégia 3.1 % do cronograma da obra executado 3.1 Concluir a obra dentro da margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado. Atualização do Regimento Interno e reorganização da estrutura administrativa Buscar a excelência na gestão Não se aplica 4.1 Regimento interno e organograma da unidade publicados em portaria até junho de 2016. Elaboração de Manual de rotinas e procedimentos internos. Promover o desenvolvimento contínuo de competências. / Buscar a excelência na gestão. 5.1 % do cronograma executado. 5.2 Nº. de servidores capacitados 5.1 Processos críticos identificados e cronograma de mapeamento elaborado até 06/16. 5.2. Capacitar pelo menos um servidor de cada área fonte de processo crítico em ferramentas de gestão de processos até 12/16. 5.3 Manual de processos críticos mapeados até 12/17. Aprimoramento da Manutenção predial Adequar recursos materiais e humanos à estratégia Não se aplica 6.1 Contrato de manutenção predial até 12/16. Desenvolvimento de Ferramentas de TI para a área administrativa Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software. 7.1 % de demandas da área adm por desenvolvimento de sistemas atendidas. 7.1 identificar as atividades até junho de 2016. 7.2 Atender a pelo menos 40% das demandas até 12/17. Aprimoramento da gestão e fiscalização contratual Buscar a excelência na gestão. / Assegurar recursos orçamentários e financeiros para a estratégia. 8.1 N. de servidores capacitados gestão/fiscalização de contratos. 8.1 Capacitar pelo menos 70% dos servidores em gestão/fiscalização de contratos até 12/ 2017. Aprimoramento da Comunicação Interna Fortalecer a institucional. 9.1 N. de reuniões entre o Diretor Regional e as chefias da área estruturante realizadas 9.1. Realizar pelo menos 4 reuniões anuais entre o Diretor Regional e as chefias da área estruturante por ano. 9.2 Plano de comunicação interna elaborado até fevereiro de 2016. Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho Valorizar e motivar membros e servidores. comunicação 10.1 Nº. de eventos de QVT realizados na unidade 10.1 Realizar pelo menos 2 eventos de promoção da QVT na unidade por ano. 32 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 17ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA FINALÍSTICA Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Indicador Meta Projeto Sede - adaptar e implementar o Projeto “Saúde na saúde” na PRT da 17ª Região Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio. / Promover a regularização das relações de trabalho na administração pública. 1.1 % de unidades representadas na comissão. 1.2 % real de execução do projeto tendo por referência o cronograma 1.1 100% de representação. 1.2 Plano de Projeto elaborado, até 08/16, 1.3 Variação de no máximo 15 % em relação ao cronograma. Atuar em face dos instrumentos coletivos com cláusulas contrárias ao ordenamento jurídico Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações a definir a definir Estabelecer exame mínimo prévio à distribuição, pelo PCH/ Coordenadores de 1º e 2º Graus e NF Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações a definir a definir Priorizar a atuação de Membros de forma planejada, concentrada, integrando diversos interessados em vez de atuações específicas Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações 4.1 % de notícias de fato indeferidas por meio do documento padrão a definir Fomentar o comprometimento dos membros por meio de reuniões de planejamento Promover a integração institucional 5.1 % de reuniões de colegiado que apresentem na pauta - e que seja abordado o planejamento da área fim 5.1 Tema abordado em 100% das Reuniões do Colegiado. Promover a divulgação do bem social decorrente da atuação da PRT da 17ª Região Facilitar o acesso da sociedade às informações do MPT/ Fortalecer o diálogo social. 6.1 Nº. de Campanhas voltadas à população do Estado que divulguem os ganhos sociais advindos da PRT 17MPT 6.1 Ao menos 01 Campanha por trimestre. Realizar um diagnóstico das unidades da PRT da 17ª para verificar a viabilidade e a necessidade de instalação de postos avançados (Linhares) Facilitar o acesso da sociedade às informações do MPT/ Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais a definir a definir Propor ao Colégio de Procuradores a criação de grupo volante de analistas periciais na PRT da 17ª Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais Não se aplica 8.1 Designação realizada até julho de 2016. 8.2 Proposta deliberada em reunião do Colégio até fim de 2016 PTM Elaborar Projeto de atuação conjunta das PTMs de Colatina e São Mateus na indústria local de rochas Firmar e fortalecer parcerias com poderes, órgãos de Estado e sociedade civil 9.1 % de ações de fiscalização do MPT com presença de um auditor fiscal. 9.2 % real de execução do projeto tendo por referência o cronograma 9.1 a definir. 9.2 Variação de no máximo 15 % em relação ao cronograma planejado. Promover alinhamento entre órgãos de controle Buscar a excelência na gestão a definir a definir 33 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 17ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA ESTRUTURANTE Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Indicador Meta 1.1 Atribuições críticas mapeadas, com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado. 1.2 Política de alocação de servidores e funções comissionadas elaborada até 12/ 16. 1.3 Cronograma executado, Perfis mapeados, com margem máxima de 10% atraso Realizar diagnóstico das atribuições de cada área, dos perfis de servidores para ocupá-las e estabelecer política de alocação de servidores e funções comissionadas Valorizar e motivar membros e servidores. / Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. 1.1 % do executado Elaborar manuais de procedimentos da área meio e aprimoramento do fluxo de comunicação interna Fortalecer a comunicação institucional/ Buscar a excelência na gestão. 2.1 % de áreas com manual de procedimento elaborado. 2.2 Nº. de evento realizado 2.1 100% até final de 2017. 2.2 realizar um evento de divulgação dos manuais por ano. Desenvolver projeto de mudança com utilização ou não do atual prédio, observando vantagens e desvantagens de se manter duas sedes Adequar recursos materiais humanos à estratégia. 3.1 % do executado 3.1 Concluir a mudança com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado com a alocação adequada de membros/servidores. Atualizar o RI administrativo da PRT alinhado à estrutura mínima da PGT Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. / Valorizar e motivar membros e servidores. Não se aplica 4.1 Designação realizada até julho de 2016. 4.2 Atualização realizada, com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado. Implementar o PDTI (ações prioritárias não implementadas) Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software. A definir A definir Integrar os setores da sede da regional com as PTMs Promover a integração institucional. 6.1 Nº. de reuniões entre o Diretor Regional e as chefias da área adm (ePTM) 6.1 Cronograma elaborado até julho de 2016 e realização de pelo menos 2 reuniões anuais entre DR e chefias. Elaborar e implementar o projeto para comemorar os 25 anos da PRT Valorizar e motivar membros e servidores. 7.1 % de execução do Projeto. 7.1 Projeto implementado e encerrado até mês de março de 2016. Adquirir /locar imóvel para instalação de nova sede para a PTM de Colatina Adequar recursos materiais humanos à estratégia 8.1 % do executado 8.1 Cronograma executado, com margem máxima de 10% de atraso do cronograma Efetivar e implementar as atividades de melhoria da QVT e erradicação do assédio moral Valorizar e motivar membros e servidores. 9.1 Nº. de ações de QVT desenvolvidas a definir Criar e estruturar o DRH na PRT 17 Buscar a excelência na gestão Não se aplica 10.1 Grupo designado até final de maio de 2016. 10.2 Definição realizada até agosto de 2016. e e cronograma cronograma cronograma 34 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 18ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA FINALÍSTICA Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Indicador 1.1 - Média de meses entre a instauração de procedimentos e a sua solução. 1.2 - Reduzir o número de procedimentos ativos em tramitação Meta 1.1 - Média de 36 meses – todos os ativos estarem com esse prazo máximo até 31/12/16; 1.2 - 10% - do quantitativo atual até 31/12/2016. Aprimorar a atuação finalística de forma a tornala mais célere e mais reconhecida pela sociedade Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais Reduzir o número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais nos setores frigoríficos e usinas sucroalcooleiras Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio 2.1 - Número de acidentes de trabalho por ano; 1.2 - Número de doenças ocupacionais por ano. 2.1 - Reduzir em 5% a quantidade atual até 31/12/2016; 2.2 - Reduzir em 5% a quantidade atual até 31/12/2016. Reprimir a pratica das irregularidades que ensejaram as reclamações individuais Eliminar as fraudes trabalhistas e promover a regularização das relações de trabalho 3.1 Percentual de procedimentos solucionados em relação às dez mais demandadas 3.1 Solucionar 50% dos procedimentos relacionados às dez empresas mais demandadas existentes à época até 31/12/2016. Reduzir o número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no setor da indústria farmoquímica (PTM ANÁPOLIS) Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio 4.1 - Número de acidentes de trabalho por ano; 4.2 - Número de doenças ocupacionais por ano 4.1 - Reduzir em 5% a quantidade atual até 31/12/2016; 4.2 - Reduzir em 5% a quantidade atual até 31/12/2016. Reduzir o número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais nos estabelecimentos hospitalares (PTM RIO VERDE) Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio 5.1 - Número de acidentes de trabalho por ano; 5.2 - Número de doenças ocupacionais por ano 5.1 - Reduzir em 5% a quantidade atual até 31/12/2016; 5.2 - Reduzir em 5% a quantidade atual até 31/12/2016. 35 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DA 18ª. REGIÃO 2016/2017. ÁREA ESTRUTURANTE Iniciativa Objetivo Estratégico MPT Definir local adequado para PTM de Luziânia Adequar recursos materiais e humanos à estratégia 1.1 %cronograma da obra executado 1.1 Concluir com até de 10% de atraso do cronograma. Mapear procedimentos de trabalho Buscar a excelência na gestão 2.1 %do cronograma executado; 2.2 N. de servidores capacitados 2.1 Processos mapeados máx.de 10% de atraso do cronograma planejado; 2.2 Capacitar um servidor de cada área de processo crítico gestão de processos 12/16. Elaborar Plano Comunicação Interna de Fortalecer a institucional comunicação 3.1 Nº. de reuniões entre o D.R. e as chefias da área estruturante realizadas 3.1 Plano comunicação interna até 02/16 e realizar 4 reuniões anuais entre DR e CH. Elaborar o Capacitação de Promover o desenvolvimento contínuo de competências 4.1 Gasto per capta em capacitação de servidores 4.1 Aumentar para X reais o gasto per capta em capacitação de servidores até 2017. Criar a APGE na Regional Buscar a excelência na gestão Não se aplica 5.1 APGE no regimento da PRT até 12/17. Disseminar a valorização dos servidores por QVT Valorizar e membros/servidores 6.1 N.de eventos QVT realizados PRT 6.1Realizar pelo menos 2 eventos QVT /ano Tornar a sede da PRT 100% acessível Facilitar o acesso da sociedade às informações do MPT 7.1 % de elevadores da sede acessíveis 7.1 Sede da PRT 100% acessível até 12/16. Manutenção predial Adequar recursos materiais e humanos à estratégia 8.1%do recurso orçamentário assegurado para inciativa 8.1 Contrato de manutenção predial 12/16. Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software 9.1 % do cronograma executado 9.1 Concluir a instalação do sistema dentro da margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado. Mapear as necessidades de pessoal para ingressos de novos servidores na área administrativa, avaliando realocar servidores entre as áreas meio e fim Adequar recursos materiais e humanos à estratégia Não se aplica 10.1 Levantamento até final do 1º sem/16. 10.2 Documento entregue ao PCH até 12/16. Plano Diretor de TI Planejamento Estratégico Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software 11.1 % de execução do cronograma 11.1 Plano Diretor até o 12/16. Segurança Institucional da PRT Desenvolver sistema inteligência estratégica 12.1 % de execução do cronograma 12.1 - Executar as ações de segurança nas áreas elencadas como prioritárias até 12/16. Elaborar Plano de Trabalho de Médio/Longo Prazo Buscar a excelência na gestão 13.1 % de execução do cronograma elaborado 13.1 - Proposta de Plano de Trabalho elaborado até o final do primeiro semestre de 2016. Plano Sistema de combate incêndio equipamento TI a e motivar de Indicador Meta 36 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO O MPT para fins de prestação de contas da atividade finalística junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conforme Resolução CNMP No. 74/2011, informa, anualmente, a produtividade nas oito áreas temáticas constantes do Planejamento Estratégico. Apesar dos números apresentados terem relevância nas atividades correcionais e na promoção da transparência do órgão, o resultado da atuação ministerial não é inteiramente representado por tais medidas, pois não indicam o impacto dessa atuação no cumprimento da missão Institucional definida no Planejamento Estratégico. Embora seja possível quantificar o número de TACs, ACPs e demais procedimentos por área temática estratégica, o MPT não os considera para fins de indicadores de efetividade da atuação e contribuição para a sociedade, embora outros ramos do MPU assim o façam, mas sim como indicadores de esforço. Em que pese o conhecimento sobre a produtividade do órgão, estabelecer metas baseadas em aumento da judicialização ou termos de ajuste de conduta firmados, não mediriam de fato o retorno ao cidadão. Os TACs cumpridos, ACPs exitosas nos Tribunais e os valores das multas recolhidas em virtude da atuação do MPT, por sua vez, apresentam relevância social, contudo o acompanhamento destes procedimentos ainda não é prática consolidada na Instituição Os gráficos abaixo representam os valores de indicadores de esforço por área temática estratégica do MPT no ano de 2015 – Número de Áreas Temáticas abrangidas Procedimentos Instaurados, Número de Termos de Ajuste de Conduta e Número de Ações Civis Públicas. Ressalta-se que na elaboração do Mapa Estratégico em 2010, foi definido um conjunto de indicadores alinhados a oito objetivos estratégicos representados pelas respectivas áreas temáticas. No entanto, os indicadores não foram mensurados até o presente, devido à complexidade dos mesmos e à ausência de registros específicos no sistema MPT Digital (repositório das informações da área fim). Assim, a Administração com o apoio da Assessoria de Planejamento e Gestão e dos membros representantes das Coordenadorias Nacionais Temáticas está trabalhando desde o final de 2015 na revisão dos indicadores de efetividade para a área finalística. Gráfico 1. Número áreas temáticas abrangidas nos procedimentos instaurados pelo MPT em 2015 14.947 290 Trabalho Portuário e Aquaviário 1.037 Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena 2.396 Trabalho na Administração Pública 2.742 Liberdade de Organização Sindical 3.478 Fraudes Trabalhistas 4.186 Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho 4.851 Meio Ambiente do Trabalho 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Gráfico 1 - Número áreas temáticas abrangidas nos procedimentos Instaurados pelo MPT em 2015. 35 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Gráfico 2. Número de área temática abrangidas nos TACs instaurados pelo MPT em 2015 3.909 1.371 Trabalho Portuário e Aquaviário 523 Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente 51 Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho 154 Trabalho na Administração Pública Fraudes Trabalhistas Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena 313 855 Liberdade de Organização Sindical 900 Meio Ambiente do Trabalho 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - Gráfico 2 - Número de área temática abrangidas nos TACs instaurados pelo MPT em 2015. Gráfico 3. Número área temática abrangidas nas ações civis públicas ajuizadas pelo MPT em 2015 1.239 896 395 350 176 Liberdade de Organização Sindical Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho 28 Trabalho Portuário e Aquaviário Fraudes Trabalhistas Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Trabalho na Administração Pública 171 89 Meio Ambiente do Trabalho 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - Gráfico 3 - Número área temática abrangidas nas ações civis públicas ajuizadas pelo MPT em 2015. Com relação às metas, esclarecemos que: Onde lê-se “X” para a meta, evidencia-se a necessidade da primeira medição do indicador, ou seja, o estabelecimento de uma linha de base para definição da meta numérica, de forma que, no próximo exercício ela seja pautada em dados concretos e não em estimativas aleatórias. 36 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos Como instrumento de monitoramento das iniciativas priorizadas pela Agenda Positiva 2014/2015, a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica elaborou um relatório gerencial que inicialmente seria utilizado trimestralmente em reuniões com a alta cúpula. No entanto, por diversos fatores tais como, cultura organizacional, estilo de liderança e troca de gestão, as reuniões não ocorreram com a periodicidade planejada ao longo do biênio e o instrumento não foi utilizado no exercício de 2015. Abaixo segue o modelo dos faróis do relatório gerencial e um exemplo do acompanhamento realizado em 2014 de uma das inciativas elencadas na Agenda Positiva 2014/2015. BOM – Cronograma no prazo ou com até 10% de atraso; REGULAR – Cronograma com atraso de 11% até 20%; RUIM – Cronograma com atraso maior que 20% ou sem informações atualizadas. Figura 5 - Modelo dos faróis do relatório gerencial e um exemplo do acompanhamento realizado em 2014 de uma das inciativas elencadas na Agenda Positiva 2014/2015. 37 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Desempenho orçamentário 3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade 3.3.1.1 Ações do OFSS Não se aplica ao Ministério Público do Trabalho. 3.3.1.2 Ações/Subtítulos – OFSS Quadro 5 - Ação/Subtítulos – OFSS Identificação da Ação 13CA Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Brasília - DF Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 11.500.000 11.500.000 7.297.966 3.320.538 3.300.303 20.235 3.977.428 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada % de execução Edifício construído 31 31 25 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 7.449.431 5.618.061 293 Edifício construído % 35 11.829.135 11.829.135 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 5664 Nº do subtítulo/ 5664 Nº do subtítulo/ 5664 0101 Análise: Conforme informações enviadas pela Regional, os percentuais de execução física foram justificados pelos seguintes fatores: contingenciamento de parte do valor consignado na LOA 2015 para a respectiva ação, sendo disponibilizados R$ 7.297.966,00, dos quais ficaram em Restos a Pagar R$ 3.977.428,00, em razão das fortes chuvas, da necessidade de alteração em projetos para melhoria do desempenho e do acréscimo de serviços, que resultaram em alongamento do prazo de execução física com impacto na execução financeira. Ressalta-se que do montante apresentado acima, os valores abaixo são referentes à Unidade Gestora 160066 na qual o recurso foi provisionado pelo MPT. 38 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO UG 160066 / 160066 Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 1.946.200 1.320.147 1.299.912 20.235 626.052 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 350.512 254.783 293 Edifício construído % Inicial - Final - Identificação da Ação 13CB Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Alegre - RS Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 14.000.000 13.750.000 8.075.293 0 0 0 8.075.293 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 35 35 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 457.455 465 Edifício construído % 74 4.000.000 2.972.357 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 5027 Nº do subtítulo/ 5027 Nº do subtítulo/ 0101 5027 Análise: No que se refere ao orçamento de 2016 foi empenhado o montante de R$ 8.075.293,00. A execução física do montante inscrito em restos a pagar ocorreu a partir de março/2015 executando serviços referentes à etapa 1 da obra. Destacam-se três fatores que prejudicaram a execução da obra no exercício: Definição de proteções coletivas para o levantamento da estrutura, devido ao embargo imposto pela SRTE/RS para as soluções de bandejas salva-vidas, previstas contratualmente. Esse assunto está em análise pela PRT 4ª Região e tratativas com a contratada; Alteração e inclusão das alterações do projeto de SPDA no escopo do TC 26/2014; Rebaixamento de lenço freático: necessidade apresentada em obra para execução dos blocos de fundações mais profundos, os quais carecem de solução técnica específica de rebaixamento de lençol freático. Está em tramitação na PRT 4ª Região possível termo aditivo ao TC nº 26/2014 para inclusão de serviços necessários tecnicamente. 39 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 13CD Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 965.000 965.000 418.246 265.931 265.931 0 152.315 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 34.890 34.890 Edifício construído % 1 15.905.393 2.532.422 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 1695 Nº do subtítulo/ 1695 Nº do subtítulo/ 0101 01695 Análise: Quando ao orçamento de 2015 foram pagos R$ 265.930,54, por meio dos empenhos 2015NE000427 e 2015NE000625 e referentes à medição integral com base no 22 Termo Aditivo ao Contrato 32/2014, sem reflexo na execução física. Houve ainda a emissão da nota de empenho 2015NEO00626 em favor da POLLUX CONSTRUÇÕES LTDA (00.819.836/0001-12) referente a reajuste ao contrato de construção da nova sede 32/2014. Valor: R$ 152.315,21. Inscrito em restos a pagar. Com os restos a pagar de exercícios anteriores realizaram-se serviços estruturais como: Pilares do subsolo; vigas do térreo; lajes do térreo; pilares do térreo; vigas da garagem; pilares da garagem 1; vigas da garagem 2; lajem da garagem 2. 40 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 13CH Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Campina Grande Descrição PB Iniciativa Não se aplica Objetivo Não se aplica Código: Não se aplica Programa Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão Unidade Orçamentária 34104 - Ministério Público do Trabalho Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Nº do subtítulo/ Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 1392 1.424.600 1.424.600 872.612 47.083 47.083 0 825.529 Execução Física da Ação Meta Nº do Unidade de Descrição da meta subtítulo/ medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Código 1392 Nº do subtítulo/ 1392 Edifício construído % de execução 29 29 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta janeiro Cancelado medida 1.200.000 128.914 0 Edifício construído % 24 Realizada 6 Análise: A obra será realizada pela Concorrência nº 01/2014 PRT13 efetuada e homologada em dezembro de 2014, referente à execução da 1ª Etapa da Obra. Empresa vencedora: J. MOTTA ENGENHARIA LTDA - EPP. Valor adjudicado: R$ 1.882.636,89. Contrato nº 29/2014. O Valor empenhado em 2014 foi R$ 1.200.000,00 e em 2015 foi de R$ 759.612,11. No início do exercício a empresa vencedora realizou serviços preliminares tais como: Registro da obra nos órgãos competentes; - Limpeza permanente do terreno, contemplando remoção de entulhos e manutenção de acessos, dentre outros; Execução de tapumes; - Fornecimento da placa de obra; - Construção do barracão; - Locação e ligações provisórias de água e luz; - Outros. Em junho de 2015 a CAE/PGT determina que a empresa responsável pelos projetos (JUSTIZ SERVIÇOS LTDA) reapresente levantamento topográfico correto e todos os projetos já desenvolvidos que venham a sofrer alterações em decorrência dos defeitos verificados na topografia entregue inicialmente. Em 03/07/2015, na sede da PTM CG, foi realizada reunião entre a empresa responsável pelo projeto da obra, empresa executora da obra e a CAE/PGT. Ficou decidido que a solução para o problema de ocorrência de material de 3ª categoria no terreno seria a elevação do edifício até a cota de escavação da camada de 3ª categoria. Assim, a CAE/PGT informou que a obra deverá ser paralisada até que todos os projetos estejam finalizados. Após modificação dos projetos a obra foi reiniciada em 09/12/2015 perto do término do exercício. 41 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 13CJ Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Mossoró - RN Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 750.000 750.000 687.913 41.637 41.637 0 646.276 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 11 11 1 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 971.990 870.940 0 Edifício construído % 10 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 1261 Nº do subtítulo/ 1261 Nº do subtítulo/ 01261 Análise: Segundo informações prestadas pela Regional, os recursos anteriores à 2015 foram inscritos em Restos a Pagar na sua totalidade uma vez que a licitação ocorreu no mês de dezembro de 2014. A obra foi iniciada em janeiro de 2015 com diversas paralisações devido às chuvas torrenciais, porém o andamento da obra foi mantido ao longo do período. A comissão aprazou para o dia 14/01/2016 reunião para o recebimento definitivo da obra e pagamento da última medição no valor de R$ 101.050,33. Ficando esta quantia inscrita em Restos a Pagar para 2016. 42 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 14LU Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Ji-Paraná - RO Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 12.007.070 12.007.070 4.647.742 0 0 0 4.647.742 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 100 100 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 2.176 Edifício construído % 1 120.900 20.350 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 0111 Nº do subtítulo/ 0111 Nº do subtítulo/ 0101 0111 Análise: Conforme informações da Regional, com relação à execução financeira dos valores já inscritos em RAP, esse valor refere-se ao pagamento das 1ª, 2ª e 3ª etapas dos serviços de Elaboração do Projeto Executivo (11.867,54+8.482,92), não havendo assim, execução física. Já de Janeiro/2015 a Maio/2015 não houve execução física dos recursos consignados na LOA 2015 em razão do aguardo da disponibilidade de crédito específico para lançar certame licitatório voltado à contratação de empresa de execução da 2ª e conclusiva etapa de obra civil da respectiva Ação. Em Junho/2015 houve disponibilidade de crédito de R$ 5.712.774,00 e foi designada a Comissão Especial de Licitação. Em 24/08/2015 houve apenas uma empresa participante da concorrência sendo a mesma inabilitada pela Comissão. A licitação para contratação da Obra não teve andamento em Setembro/2015 devido Mandado de Segurança Individual proposto pela empresa Panatis Construções LTDA, o que acarretou o lançamento de uma nova concorrência. Em 04/12/2015 a empresa Esac Construções LTDA foi declarada vencedora e a assinatura do contrato deu-se em 23/12/2015. Assim, a execução física da obra terá início no exercício de 2016, sendo o empenho realizado registrado como Restos a Pagar. 43 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 15B4 Tipo: Projeto Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 300.000 550.000 550.000 0 0 0 550.000 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício Adquirido m² 1 0 0 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0 0 0 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 1795 Nº do subtítulo/ 01795 Nº do subtítulo/ 01795 Análise: Para a Aquisição em análise, foi necessário crédito por autorização legislativa para totalizar o valor de R$ 550.000,00, que somente se concretizou em dezembro de 2015. Diante disso, tal montante foi empenhado e inscrito em restos a pagar para a compra do imóvel em questão. 44 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 15DI Tipo: Projeto Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Ribeirão Preto - SP Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 0 6.000.000 5.900.000 0 0 0 5.900.000 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0 0 0 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 3853 Nº do subtítulo/ 3853 Nº do subtítulo/ 3853 Análise: Considerando que o crédito especial para realização da despesa ocorreu nos quatro últimos meses do exercício, o mesmo foi inscrito em restos a pagar não processados e o montante restante reaberto para o exercício de 2016. No que se refere à meta física, ela encontra-se cadastrada no SIOP para o exercício de 2016. 45 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 15L2 Tipo: Projeto Aquisição de Imóvel para a Procuradoria do Trabalho do Município de Caxias do Sul – RS Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 0 3.140.000 3.140.000 0 0 0 3.140.000 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0 0 0 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 4798 Nº do subtítulo/ 4798 0 Nº do subtítulo/ 4798 Análise: Considerando que o crédito especial para realização da despesa ocorreu nos quatro últimos meses do exercício, o mesmo foi inscrito em restos a pagar não processados e o montante restante reaberto para o exercício de 2016. No que se refere à meta física, ela encontra-se cadastrada no SIOP para o exercício de 2016. 46 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 0001 Nº do subtítulo/ 00001 Nº do subtítulo/ 0001 2549 Tipo: Atividade Comunicação e Divulgação Institucional Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 3.850.000 3.850.000 3.827.736 3.047.937 3.047.937 0 779.799 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Matéria veiculada unidade 463 463 463 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 753.924 390.517 220.100 Matéria veiculada unidade 0 Análise: Os valores são relativos a contratos com a Gráfica Movimento, Rádioweb, SET de Filmagens, Maxetron e Evidence. São contratos que garantem a impressão de peças de comunicação, tais como cartazes, folders, livros, cartilhas, a elaboração das matérias de Rádio para a RadioMPT, a produção e edição do programa de TV Trabalho Legal, exibido pela TV Justiça, o serviço de mailing da Ascom e a produção e execução de eventos institucionais, tais como posses, seminários e congressos. Não estão, portanto, diretamente relacionados ao cumprimento da meta relacionada como indicador da Ascom, que é a produção de notícias para o site. A Ascom está trabalhando junto a Assessoria de Gestão e Planejamento Estratégico na definição de novas metas que indiquem o desempenho da Ascom e estejam diretamente relacionadas a estes gastos, mas elas só poderão ser aplicadas nos exercícios futuros. 47 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 4262 Tipo: Atividade Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Processado Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Não Processados s 320.263.170 340.436.232 297.311.103 202.458.671 201.036.106 1.422.565 94.852.432 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Parecer elaborado Unidade 1.403.564 1.403.564 1.541.566 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 78.664.824 59.448.274 8.627.617 Parecer elaborado Unidade 1 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 0001 Nº do subtítulo/ 0001 Nº do subtítulo/ 00001 Análise: Dados prestados no dia 28/01/2015, nos foi informado que foram consolidadas informações referentes a Trânsito de processos da PRT para o Tribunal com intervenção do MPT, instaurações de procedimentos, audiências, depoimentos, despachos, diligências, recomendações, TACs, ações ajuizadas, TACs aditivos, cartas precatórias, requisições, notificações, ofícios e manifestações judiciais em geral. Ressalta-se que do montante apresentado acima, parte dos recursos foram provisionados pelo MPT para outras Unidades Gestoras externas, conforme abaixo: Dotação UG 200229 200234 UG 113601 200100 200340 Despesa Inicial Final - - Empenhada Liquidada Paga Restos a Pagar do exercício Processado Não Processados s 265.822 671.736 405.914 405.914 47.305 47.305 47.305 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta janeiro Cancelado medida 310.000 310.000 258.462 3.250 3.250 - Realizada - 48 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7772 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 5.935.000 5.935.000 5.935.000 0 0 0 5.935.000 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 1 1 1 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 4.072.787 2.737.998 0 Edifício construído % 1 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 5664 Nº do subtítulo/ 5664 Nº do subtítulo/ 05664 Análise: Conforme relatório feito pelo Chefe da Coordenação de Arquitetura e Engenharia do Departamento de Administração da Procuradoria-Geral do Trabalho, foi emitida ordem de serviço nº 1/2015 dia 25/02/2015. O recebimento da 1ª medição e a emissão da ordem de serviço da 2ª medição foram em 07/07/2015. A 3ª medição foi suspensa por 90 dias, conforme despacho PGT de 26/10/2015 e o recebimento da 2ª medição foi dia 01/12/2015. 49 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7E48 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 1.200.000 1.200.000 1.071.000 5.100 5.100 0 1.065.900 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 2 2 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 26.355.485 12.040.483 0 Edifício construído % 47 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 1048 Nº do subtítulo/ 1048 Nº do subtítulo/ 01048 Análise: Conforme informações prestadas pela Regional, 47,33% do Projeto da Construção da Nova Sede da PRT 7ª Região foi realizado com recursos referentes à Restos a Pagar. Com relação à LOA 2015 foi empenhado o valor de R$ 1.071.000,00 (descontando o contingenciamento) sendo que foi executado R$ 5.100,00 referente ao Projeto e inscrito o valor R$ 1.065.900,00 em Restos a Pagar. 50 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7T77 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho do Município de Rio Branco - Ac Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 10.000.000 10.000.000 4.155.191 0 0 0 4.155.191 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 100 100 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 79.397 77.294 0 Edifício construído % 1 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 0166 Nº do subtítulo/ 0166 Nº do subtítulo/ 0166 Análise: Considerando que foi contingenciado o valor de R$ 5.844.188,00 referente à Ação em questão e o atraso na publicação da LOA 2015 para a devida disponibilidade de crédito, a Regional informou que a formalização do contrato para a Construção do Edifício-Sede da PTM de Rio Branco/AC se deu no mês de Dezembro de 2015. Desse modo, o empenho correspondente para cobrir as despesas dessa ação foi inscrita em Restos a Pagar. O início de execução física da Ação ocorrerá a partir de janeiro de 2016. Com relação à RAP inscritos anteriormente ao exercício de 2015, a Regional informa que, com relação à execução financeira dos valores, refere-se ao pagamento das 1ª e 2ª etapas dos serviços de Elaboração do Projeto Executivo, não havendo assim, execução física. 51 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7T93 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Araguaína - TO Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 1.067.230 1.067.230 638.825 0 0 0 638.825 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 48 48 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 962.383 937.151 7.403 Edifício construído % 59 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 0421 Nº do subtítulo/ 0421 Nº do subtítulo/ 00421 Análise: Conforme informações enviadas pela Regional, os percentuais de execução física foram justificados pelos seguintes fatores: contingenciamento de R$ 428.405,00 do valor consignado na LOA 2015 para a respectiva Ação, sendo disponibilizados R$ 638.825,00, que ficaram em Restos a Pagar, em razão das fortes chuvas, da necessidade de alteração em projetos para melhoria do desempenho e do acréscimo de serviços, que resultaram em alongamento do prazo de execução física com impacto na execução financeira. 52 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7U75 Tipo: Projeto Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho em Salvador - BA Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 600.000 600.000 600.000 0 0 0 600.000 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Imóvel construído % execução 4 4 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 18.000.000 3.313.125 0 Imóvel construído % 1 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 2261 Nº do subtítulo/ 02261 Nº do subtítulo/ 02261 Análise: No decorrer do exercício financeiro o recurso foi empenhado em sua totalidade e inscrito em restos a pagar para execução nos próximos exercícios. 53 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7U79 Tipo: Projeto Construção da Edifício-Sede Procuradoria do Trabalho em Juazeiro - BA Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 250.000 250.000 220.789 47.971 47.971 0 172.818 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 8 8 1 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0 0 0 0 0 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 2143 Nº do subtítulo/ 2143 Nº do subtítulo/ 02143 Análise: Conforme informações da regional, realizou-se durante o exercício a primeira etapa da obra em tela: realização do processo licitatório. Com isso o recurso foi empenhado e inscrito em restos a pagar para execução. 54 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7U80 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho em Vitória da Conquista - BA Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 200.000 200.000 182.178 0 0 0 182.178 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 6 6 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 52.440 52.440 0 Edifício construído % 1 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 2338 Nº do subtítulo/ 2338 Nº do subtítulo/ 02338 Análise: Conforme informações da regional, realizou-se durante o exercício a primeira etapa da obra em tela: realização do processo licitatório. Com isso o recurso foi empenhado e inscrito em restos a pagar para execução. 55 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7U81 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho em Santo Antônio de Jesus - BA Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 750.000 975.000 737.411 9.800 9.800 0 727.611 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 23 23 23 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0 0 0 0 0 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 2275 Nº do subtítulo/ 2275 Nº do subtítulo/ 02275 Análise: Conforme informações da regional, realizou-se durante o exercício a primeira etapa da obra em tela: realização do processo licitatório. Com isso o recurso foi empenhado e inscrito em restos a pagar para execução. 56 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7V51 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Boa Vista - RR Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 650.000 650.000 0 0 0 0 0 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Edifício construído % de execução 7 7 0 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0 0 0 Edifício construído % 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 0238 Nº do subtítulo/ 0238 Nº do subtítulo/ 00238 Análise: A ação 10.34104.03.122.0581.7V51.0238 – Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Boa Vista - RR não foi executada em razão da não disponibilização de um terreno na cidade de Boa Vista/RR para que fosse possível iniciar a execução física. Além disso a Chefia da Regional em questão entrou em contato com a Procuradoria da República no Estado de Roraima que ofereceu sua sede atual, tendo em vista a previsão de mudança para nova sede no prazo de 03 anos. Assim, a Chefia da PRT 11 manifesta não haver mais interesse em executar a presente Ação, pelos motivos acima expostos. 57 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7V66 Tipo: Projeto Reforma, Adaptação e Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Descrição São Luís - MA Iniciativa Não se aplica Objetivo Não se aplica Código: Não se aplica Programa Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão Unidade Orçamentária 34104 - Ministério Público do Trabalho Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Nº do subtítulo/ Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 0734 12.686.002 12.686.002 584.384 188.126 188.126 0 396.258 Execução Física da Ação Meta Nº do Unidade de Descrição da meta subtítulo/ medida Prevista Reprogramada (*) Realizada 0734 Edifício Ampliado % execução 100 100 4 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Nº do Valor em 1º de Valor Unidade de subtítulo/ Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0734 0 0 0 Código Análise: Conforme informações da Regional, a referida Obra não ocorreu em 2015 devido a diversos fatores supervenientes dentre os quais são relevantes destacar: o processo de compra e transferência do imóvel/terreno superou o exercício financeiro de 2015 ainda tramitando na Secretaria de Patrimônio da União, cartório e demais órgãos legais, motivo pelo qual não foi efetuada a licitação para a execução da reforma. Ademais os Projetos Legal, Básico e Executivo também encontram-se pendente de aprovação nos órgãos competentes. Nesse contexto, o recurso foi integralmente contingenciado pela PGT no exercício de 2015, salvos os valores já empenhados e inscritos em Restos a Pagar Não Processados. 58 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7V73 Tipo: Projeto Reforma, Adaptação e Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho em Três Descrição Lagoas - MS Iniciativa Não se aplica Objetivo Não se aplica Código: Não se aplica Programa Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão Unidade Orçamentária 34104 - Ministério Público do Trabalho Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Nº do subtítulo/ Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 5275 300.000 300.000 285.900 0 0 0 285.900 Execução Física da Ação Meta Nº do Unidade de Descrição da meta subtítulo/ medida Prevista Reprogramada (*) Realizada 5275 0 Edifício Reformado % da execução 30 30 9 física Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Nº do Valor em 1º de Valor Unidade de subtítulo/ Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 5275 0 0 0 Código Análise: Conforme informações da Regional, a meta de execução de 30% da ação para 2015 tratouse de previsão emitida pela PRT antes mesmo da entrega dos Projetos de Arquitetura e Engenharia pela empresa Zanardo. Somente quando foi recebido os projetos, em 25/06/2015 é que se obteve com maior precisão a previsão acerca do cronograma da reforma. Após a realização da licitação, o contrato foi assinado em 28/09/2015 com a respectiva execução iniciada em 25/09/2015. Para explicar o atraso de 20,89% (de 30% inicialmente previsto para 9,11% efetivamente concluído), a Regional enumerou os seguintes pontos: no cronograma realizado pela empresa responsável era esperado 17,21% de execução nos três primeiros meses da obra; a mensuração da primeira medição ocorreu em meados de dezembro/2015, quando foi levantado o percentual de 9,11%; indefinição do elevador/plataforma elevatória a ser instalado, que somente após o pregão 11/2015 foi definido o fornecedor; solicitação por parte da construtora de aditivo de prazo 2 meses em razão de pequenos atrasos, sem ônus para a administração com reequilíbrio econômico financeiro. Com relação à execução financeira a Regional esclareceu que a construtora apresentou pedido de medição somente em Janeiro de 2016, sendo assim, não houve qualquer execução financeira ou orçamentária em 2015. 59 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7V74 Tipo: Projeto Modernização das Instalações do Ministério Público do Trabalho Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Lei Orçamentária Anual do exercício Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 550.000 550.000 549.553 112.005 112.005 0 437.548 Execução Física da Ação Meta Unidade de Descrição da meta medida Prevista Reprogramada (*) Realizada Instalação modernizada unidade 30 30 6 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em 1º de Valor Unidade de Valor Liquidado Descrição da Meta Realizada janeiro Cancelado medida 0 0 0 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Nº do subtítulo/ 0001 Nº do subtítulo/ 0001 Nº do subtítulo/ 0001 Análise: Os valores referentes à Modernização das Instalações do MPT foram destinados às Unidades da 1ª Região/RJ, 6ª Região/PE e 19ª Região/AL. A 6ª Região inscreveu os valores a ela destinada em restos a pagar, alegando que não houve tempo hábil para a execução das despesas. A 19ª Região inscreveu os valores respectivos em restos a pagar, e justificou que a licitação referente à ação em questão encontra-se em andamento. A 1ª Região executou 37% do montante a ela destinada, e inscreveu o restante em restos a pagar, que será destinado à aquisição de mobiliário complementar. Nota Explicativa: Ressalta-se que a descentralização externa de créditos (Destaque) constou do somatório de cada Ação Governo, valores extraídos do SIOP. A orientação foi fornecida pelo Tribunal de Contas da União. 60 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3.3.1.3 Ações não Previstas na LOA do exercício – Restos a Pagar não Processados - OFSS Quadro 6 - Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar - OFSS Identificação da Ação 13CC Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho em Eunápolis - BA Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 9.580 0 9.580 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 13CG Tipo: Projeto Reforma, Adaptação e Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Descrição Belém - PA Iniciativa Não se aplica Objetivo Não se aplica Código: Não se aplica Programa Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão Unidade Orçamentária 34104 - Ministério Público do Trabalho Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 1.011.295 439.406 439.389 Código Identificação da Ação 14PM Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Bom Jesus - PI Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 2.796.169 2.467.464 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária 61 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 14PP Tipo: Projeto Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 281.673 0 281.673 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 150C Tipo: Projeto Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em São Luis - MA Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 7.267.054 0 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 150D Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Cascavel – PR Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 987.000 258.550 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 152Y Tipo: Projeto Construção do Edifício-sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Cascavel – PR Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 3.089.132 20.000 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária 62 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 3E94 Tipo: Projeto Construção do Edifício Sede da Procuradoria do Trabalho nos Municípios Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 3.903 3.903 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária 4091 Tipo: Atividade Capacitação de Recursos Humanos - Nacional Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 3.200 0 0 - Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária 6471 Identificação da Ação Tipo: Atividade Ações para Erradicação do Trabalho Escravo Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 6.379 0 6.379 Identificação da Ação 7P61 Tipo: Projeto Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho no Rio de Janeiro - RJ Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 4.683.036 2.045.712 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária 63 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7Q64 Tipo: Projeto Construção de Anexo de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 22.157 14.983 7.174 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 7R98 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Anexo da Procuradoria do Trabalho em Feira de Santana - BA Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 229.200 115.200 114.000 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 7T88 Tipo: Projeto Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho de Niterói - RJ Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 6.099.569 6.099.569 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 7U73 Tipo: Projeto Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Vítória - ES Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 16.450.000 15.224.590 1.225.410 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária 64 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Identificação da Ação 7U77 Tipo: Projeto Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho em Uberlândia Não se aplica Não se aplica Código: Não se aplica Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão 34104 - Ministério Público do Trabalho ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 6.980.000 1.414.337 0 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária Ação Prioritária Identificação da Ação 7V14 Tipo: Projeto Aquisição de Terreno para Ampliação da Procuradoria do Trabalho em Campos dos Descrição Goytacazes - RJ Iniciativa Não se aplica Objetivo Não se aplica Código: Não se aplica Programa Defesa da Ordem Jurídica Código: 0581 Tipo: Manutenção e Gestão Unidade Orçamentária 34104 - Ministério Público do Trabalho Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta Valor em 1º de Unidade de Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Realizado janeiro medida 1.000.000 0 0 Código 65 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3.3.1.4 Ações - Orçamento de Investimento – OI Não se aplica ao Ministério Público do Trabalho. 3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário Encerrado o exercício financeiro de 2015, o Ministério Público do Trabalho, obteve um orçamento total de R$ 1.566.610.889,00 sendo R$ 1.366.568.788,00 originários da Lei Orçamentária de 2015 e R$ 200.040.086,00 oriundos de créditos adicionais. COMPARATIVO DO ORÇAMENTO (LEI + CRÉDITOS) 2014/2015 GND 2014 2015 (%) PESSOAL E ENCARGOS 921.896.094,00 1.070.627.768,00 16,13% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.641.983,00 365.566.963,00 38,14% INVESTIMENTOS 119.321.439,00 120.724.143,00 1,18% INVERSÃO FINANCEIRA 26.800.000,00 9.690.000,00 -63,84% TOTAL 1.332.661.530,00 1.566.610.889,00 17,56% No exercício de 2015, o Ministério Público do Trabalho teve contingenciamento de R$ 74.887.232,00. Houve, portanto, redução no montante previsto para ser gasto na construção e ampliação de suas sedes sem impactos significativos na manutenção básica a unidade. Os recursos destinados à manutenção básica atenderam a instituição de forma satisfatória, possibilitando ao atendimento da missão constitucional do Ministério Público do Trabalho. A principal dificuldade a destacar é a carência de servidores no quadro da Instituição, o que prejudica bastante o desenvolvimento das atividades de uma forma geral. Ressalta-se, por fim, que o MPT possui Restos a Pagar Processados e Não Processados por mais de um exercício financeiro, principalmente, a faturas não emitidas, em especial Imprensa Nacional, impossibilidade de entrega de alguns serviços, problemas técnicos nas execuções de algumas obras e número reduzido de servidores. Ressalta-se que o maior montante ocorre na realização de obras que perduram por mais de um exercício. Desta forma, parte do orçamento anual é inscrita em restos a pagar. 66 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3.3.3 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento Com o objetivo de atender as orientações relativas às obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento, foram inscritos os valores dos passivos por insuficiência de créditos ou recursos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, conforme descrito abaixo: Valores dos passivos para 2016 Descrição Valor (R$) Autorização Legal Licença convertida em pecúnia 8.707.184,89 Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.000877/2004-87 PAE – Parcela Autônoma de Equivalência 57.519.193,00 Processo PGR/MPF nº 1.00.000.003528/2008-41 e nº 1.00.000.01968/2012-85 Exercícios anteriores 2.113.476,00 Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.000877/2004-87 Total 67.339.853,83 O MPT tomou conhecimento da necessidade de realizar o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos após orientação da Auditoria Interna. Os valores inscritos são referentes aos saldos do final de 2015, reconhecidos e inscritos no SIAFI como passivos para 2016. As atualizações dos valores serão realizadas anualmente. Cabe informar que esta Unidade Gestora fez, em 2015, pagamentos de passivos apenas para quitar Exercícios-Anteriores (diversos), Licença-Prêmio Convertida em Pecúnia e Ajuda de Custo. Impera lembrar que a possibilidade de conversão de licença-prêmio foi autorizado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral da República que acolheu o parecer aprovado pelo Secretário-Geral que aplicou, no âmbito do Ministério Público da União, a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, lançada no processo Administrativo nº 2.00.000.00652/2006-48; quanto a conversão de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia, observada a prescrição quinquenal, contada do Acórdão do CNMP, de 1º/10/2007, com efeitos financeiros retroativos à data da aposentadoria ou extinção do vínculo funcional com o Ministério Público da União. Para o cálculo do montante, considera-se o valor do último subsídio ou remuneração paga ao membro ou servidor em atividade ou à data da extinção do vínculo funcional com o Ministério Público da União, corrigida monetariamente até o efetivo pagamento. O pagamento da ajuda de custo foi autorizado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral da República que deferiu o pagamento retroativo de ajuda de custo aos membros do Ministério Público da União removidos a pedido a partir de 24/06/2006, período não abarcado pela prescrição quinquenal e referente aos cinco anos anteriores ao requerimento da Associação Nacional dos Procuradores da República (Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.007786/2014-44). O pagamento de despesas de Exercícios-Anteriores refere-se às dívidas reconhecidas para as quais não existe empenho inscrito em Restos a Pagar, seja pela sua anulação ou pela não emissão de nota de empenho no momento oportuno. Originam-se, assim, de compromissos gerados em exercícios financeiros anterior àquele em que deva ocorrer o pagamento, para o qual o orçamento continha crédito próprio, com suficiente saldo orçamentário, mas que não tenham sido processados naquele momento. São eles no caso em questão: Vencimentos e Vantagens Fixas, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte, Substituições de função e cargos em comissões e Acumulação de Ofícios e Subsídios. Tudo de acordo com o Art. 37 da Lei nº 4.320/64 e parágrafo 2º do Art. 22 do Decreto 93.872/86. Todas as dívidas foram reconhecidas e pagas à conta de recursos alocados no elemento de despesas 92. Todos os valores, inclusive as autorizações e reconhecimento de dívida estão nos processos: 2.00.000.045510/201590, 2.00.000.045907/2015-81, 2.00.000.046214/2015-14, 2.00.000.046211/2015-72, 2.00.000.046220/2015-63. Dentro de uma análise dos impactos dos passivos reconhecidos sobre a gestão orçamentária, informamos que, e considerando o total das despesas de pessoal e retirando o custeio, o percentual proporcional é da ordem de 0,27% sobre o total da folha de pessoal para o exercício 2015, conforme pode ser verificado na proposta orçamentária de 2015. A previsão inicial de pagamento de exercícios-anteriores era de R$ 62.148.232,00, sendo possível o pagamento apenas de aproximadamente de 6%, ou seja, um valor bem abaixo do inicial. 67 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3.3.4 Restos a pagar de exercícios anteriores Quadro 7 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores. Ano de Inscrição 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 Ano de Inscrição 2014 2013 2012 2010 Restos a Pagar Não Processados Montante em 1º de Pagamento Cancelamento janeiro do ano X 165.242.457,01 89.705.297,80 7.509.821,91 39.474.624,07 26.245.896,40 5.489.914,80 16.579.896,58 1.756.489,49 14.010.773,08 4.358.958,58 1.754.736,70 7.173,55 566.286,45 331.076,12 3.848,50 17.955,51 22.079,11 Restos a Pagar Processados Montante em 1º de Pagamento Cancelamento janeiro do ano X 367.948,28 343.529,62 451,88 248.496,67 210.680,20 5.857,30 1.442,63 19.528,58 5.545,00 Valores em R$ 1,00 Saldo a pagar 31/12 do ano X 68.027.337,30 7.738.812,87 812.634,01 2.597.048,33 231.361,83 17.955,51 22.079,11 Saldo a pagar 31/12 do ano X 23.966,78 37.816,47 4.414,67 13.983,58 Análise Crítica No final do exercício de cada ano o Ministério Público do Trabalho recebe toda a sua cota financeira. Dessa forma não há impacto financeiro de RP de exercícios anteriores. Entretanto, o MPT possui Restos a Pagar Processados e Não Processados por mais de um exercício financeiro. Isso se deve, principalmente, a faturas não emitidas, em especial Imprensa Nacional, impossibilidade de entrega de alguns serviços, problemas técnicos nas execuções de algumas obras e número reduzido de servidores. Ressalta-se que o maior montante ocorre na realização de obras que perduram por mais de um exercício. Não há existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores ao exercício de referência do relatório de gestão sem que sua vigência tenha sido prorrogada. 68 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3.3.5 3.3.5.1 Informações sobre a execução das despesas Despesas totais por modalidade de contratação Quadro 8 - Despesas por modalidade de contratação. Modalidade de Contratação Despesa liquidada 2015 2014 Despesa paga 2015 2014 Modalidade de Licitação 79.679.629,73 73.332.103,04 79.572.578,25 72.975.827,04 (a+b+c+d+e+f+g) a) Convite b) Tomada de Preços 138.206,10 423.227,32 138.206,10 401.379,44 c) Concorrência 2.266.321,31 1.029.580,42 2.266.321,31 1.029.580,42 d) Pregão 77.220.199,96 71.879.295,30 77.113.148,48 71.544.867,18 e) Concurso 54.902,36 54.902,36 f) Consulta g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 2. Contratações Diretas (h+i) 62.962.352,46 56.349.465,96 62.905.447,62 56.340.689,04 h) Dispensa 41.501.948,55 37.340.676,53 41.466.050,93 37.332.321,03 i) Inexigibilidade 21.460.403,91 19.008.789,43 21.439.396,69 19.008.368,01 3. Regime de Execução 449.327,47 470.254,53 449.327,47 470.254,53 Especial j) Suprimento de Fundos 449.327,47 470.254,53 449.327,47 470.254,53 4. Pagamento de Pessoal (k+l) 1.079.180.048,44 933.858.313,96 1.079.178.250,24 933.855.491,58 k) Pagamento em Folha 1.062.600.057,28 919.398.847,50 1.062.600.057,28 919.398.847,50 l) Diárias 16.579.991,16 14.459.466,46 16.578.192,96 14.456.644,08 5. Outros 113.862.776,89 76.734.794,38 112.605.966,86 76.734.721,40 6. Total (1+2+3+4+5) 1.336.134.134,99 1.140.744.931,87 1.334.711.570,44 1.140.376.983,59 Diárias (natureza da despesa 339014 + natureza da despesa detalhada 33903602+33903603 + 33909214) Dispensa (2014) – excluído o valor de R$ 3.174,55 da natureza da despesa detalhada 33903603 1. 69 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3.3.5.2 Despesas por grupo e elemento de despesa Quadro 9 - Despesas por grupo e elemento de despesa . Grupos de Despesa 1. Despesas de Pessoal 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 - Obrigações Patronais 01 - Aposent. RPPS, Reser. Remuner. e Reforma Militar Demais elementos do grupo 2. Juros e Encargos da Dívida 3. Outras Despesas Correntes 39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 37 – Locação de Mão-de-Obra 93 – Indenizações e Restituições 46 – Auxílio-Alimentação Demais elementos do grupo Grupos de Despesa 4. Investimentos 52 – Equipamentos e Material Permanente 51 – Obras e Instalações 39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Demais elementos do grupo 5. Inversões Financeiras 61 – Aquisição de Imóveis 6. Amortização da Dívida Empenhada 2015 734.072.073,47 146.720.393,00 130.840.081,03 2014 631.761.076,29 123.419.436,32 115.851.220,51 DESPESAS CORRENTES Liquidada 2015 2014 RP não processados 2015 2014 733.964.379,67 630.505.150,77 107.693,80 1.255.925,52 140.946.447,04 122.552.895,05 5.773.945,96 866.541,27 130.621.416,92 115.836.561,11 218.664,11 14.659,40 359.888,71 Valores Pagos 2015 2014 630.505.150,7 733.964.379,67 7 122.552.895,0 140.946.447,04 5 115.836.561,1 130.621.416,92 1 57.067.813,65 50.504.240,57 58.882.196,72 50.864.129,28 57.067.813,65 50.504.240,57 1.814.383,07 Não se aplica 114.673.727,50 97.529.463,82 76.258.167,04 66.711.559,09 38.415.560,46 30.817.904,73 76.191.923,84 66.673.507,62 60.755.282,83 40.547.239,73 38.253.411,73 63.728.158,96 53.589.921,18 20.993.960,61 33.990.306,19 52.136.329,09 54.336.194,79 47.079.052,87 40.445.567,31 20.264.577,43 38.104.878,99 33.883.053,74 58.902.289,52 47.345.811,55 DESPESAS DE CAPITAL Liquidada 2015 2014 6.419.088,04 101.672,42 148.532,74 4.825.869,44 6.510.868,31 729.383,18 107.252,45 4.790.517,54 54.239.060,96 39.188.757,28 38.104.878,99 58.899.912,03 46.758.037,34 20.264.577,43 33.883.053,74 47.336.930,27 Empenhada RP não Processados 2015 2014 Valores Pagos 2015 2014 2015 2014 41.802.746,69 22.405.556,04 1.926.766,78 2.623.666,99 39.875.979,91 19.781.889,05 1.926.766,78 2.623.666,99 34.448.297,71 73.727.447,94 2.332.962,31 1.093.892,57 32.115.335,40 72.633.555,37 2.332.962,31 1.093.892,57 6.126.920,64 3.589.015,49 1.189.383,87 944.470,13 4.937.536,77 2.644.545,36 1.189.383,87 944.470,13 2.292.744,25 1.012.472,00 37.867,10 - 2.254.877,15 1.012.472,00 37.867,10 - 9.590.000,00 25.117.054,12 - 1.400.000,00 9.590.000,00 Não se aplica 23.717.054,12 - 1.400.000,00 32 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Análise Crítica No exercício de 2015, o Ministério Público do Trabalho teve contingenciamento de R$ 74.887.232,00. Houve, portanto, redução no montante previsto para ser gasto na construção e ampliação de suas sedes. Todavia, os recursos para manutenção básica foram suficientes para o desempenho das atribuições do órgão. Analisando as modalidades de contratação, percebe-se que o Pregão é o principal instrumento para contratação de bens comuns no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Observa-se, também, uma concentração nas despesas por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Entretanto, destaca-se que nessas modalidades de licitação encontra-se os principais gastos do Ministério Público: Aluguel (R$ 24 milhões), Energia Elétrica (R$ 8 milhões) e inexigibilidade referentes ao Plan-Assiste (aproximadamente, R$ 12 milhões). No item “Outros” merece destaque as despesas com Auxílio-Alimentação e AuxílioMoradia que representam a maioria das despesas nesse item. 3.3.6 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo Federal Quadro 10 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência. Unidade Gestora (UG) do SIAFI Código Nome ou Sigla Classificação do Objeto Gasto Elemento de Despesa 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200044 PRT 1ª REGIÃO - RJ 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Subitem da Despesa 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 5 - locomoção urbana 96 - passagens e desp.c/locomoção - pagto antecipado 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 63 - serviços gráficos e editoriais 24 - vistos consulares Total 200050 42 - ferramentas Total 200,00 308,00 1.917,00 11,60 1.034,78 1.802,20 4.592,45 904,00 33,00 195,00 4.155,35 3.027,04 795,00 328,00 304,80 84,00 1.996,00 631,00 3.373,00 420,00 580,00 200,40 1.561,00 690,00 29.143,62 10,00 33 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 2ª REGIÃO - SP 30 - MATERIAL DE CONSUMO 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 11 - material químico 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5 - locomoção urbana 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 46 - serviços domésticos Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200036 PRT 3ª REGIÃO - MG 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 30 - material para comunicações 11 - material químico 70 - confecção de uniformes, bandeiras e flamulas PRT 4ª REGIÃO - RS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.440,40 621,00 200,00 412,93 60,00 6.824,66 4,80 560,00 681,99 34,00 603,50 169,19 402,65 139,65 122,20 113,90 1.681,59 1.595,85 1.568,36 16,00 69,88 393,50 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 1.073,00 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 1.810,00 19 - manutenção e conserv. de veículos 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 46 - serviços domésticos 63 - serviços gráficos e editoriais Total 200062 177,25 91,45 171,10 309,68 65,00 247,55 18,30 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 96 - material de consumo - pagto antecipado 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 165,00 30,00 18,00 1.103,00 59,50 12.415,56 379,31 1.653,20 2.555,91 175,40 796,60 869,47 585,52 272,66 34 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 54 - material p/manut.conserv.de estradas e vias 11 - material químico 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 5 - locomoção urbana 1 - passagens para o pais PRT 5ª REGIÃO - BA 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 10,70 140,00 23 - festividades e homenagens 10 - locação de imóveis 12 - locação de maquinas e equipamentos 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 96 - outros serv.de terceiros pj - pagto antecipado 69 - seguros em geral 81 - serviços bancários 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 61 - serviços de socorro e salvamento 46 - serviços domésticos 63 - serviços gráficos e editoriais 66 - serviços judiciários 5 - serviços técnicos profissionais 200,00 74,75 380,00 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 200032 604,16 39 - encargos financeiros indedutiveis Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 1.088,47 170,65 445,53 4.562,27 2.220,49 463,40 1.509,57 106,77 377,45 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 20 - material de cama, mesa e banho 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 78 - limpeza e conservação 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 4.271,00 10.940,10 440,00 500,00 3.166,08 163,00 90,00 80,00 30,00 7,00 81,51 67,68 39.478,65 148,69 66,00 433,00 107,50 9,60 349,00 33,50 871,67 10,08 354,70 793,15 1.700,42 1.094,33 164,32 309,71 451,00 646,00 1.725,00 958,00 35 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 18 - serviços de estacionamento de veículos 63 - serviços gráficos e editoriais Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200091 PRT 6ª REGIÃO - PE 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 200083 PRT 7ª REGIÃO - CE 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 20 - material de cama, mesa e banho 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 15 - material p/ festividades e homenagens 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 11 - material químico 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 79 - serv. de apoio admin., técnico e operacional 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 63 - serviços gráficos e editoriais 66 - serviços judiciários 5 - serviços técnicos profissionais 25 - taxa de administração 47 OBRIGAÇÕES 10 - taxas TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Total 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 30 - MATERIAL 22 - material de limpeza e prod. de higienização DE CONSUMO 28 - material de proteção e segurança 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 11 - material químico 74 - fretes e transportes de encomendas 17 - manut. e conserv. de maquinas e 39 - OUTROS equipamentos SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 63 - serviços gráficos e editoriais 149,84 5,00 100,00 10.480,51 170,60 550,00 1.795,75 14,50 60,00 920,32 141,30 270,71 230,00 38,49 91,99 2.902,91 416,35 2.095,68 210,05 545,96 952,00 638,00 400,00 1.337,45 325,00 6,00 1.722,52 676,00 52,87 1.500,00 12,00 150,00 18.226,45 614,00 529,00 1.528,06 330,93 84,80 79,00 554,27 114,95 269,80 67,80 80,00 320,00 60,00 686,59 36 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Total 200076 30 - MATERIAL DE CONSUMO 50 - bandeiras, flamulas e insígnias 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 9 - material farmacológico 36 - material hospitalar 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 23 - uniformes, tecidos e aviamentos 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA 22 - manutenção e conserv. de bens imóveis 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 93 - serviços de publicidade de utilidade publica 63 - serviços gráficos e editoriais 66 - serviços judiciários PRT 8ª REGIÃO - PA Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200054 PRT 9ª REGIÃO - PR 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 3 - combustíveis e lubrif. p/ outras finalidades 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 59 - material para divulgação 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 5.319,20 304,00 2.110,89 488,85 40,00 219,70 631,20 1.202,73 1.121,45 1.727,33 181,80 977,50 2.965,92 124,07 170,81 2.713,26 65,00 837,99 36,63 300,00 2.260,42 119,99 2.679,21 1.025,00 634,80 145,00 374,00 9,00 23.466,55 17,90 85,64 42,60 60,00 95,80 114,06 230,85 15,00 30,00 30,00 1.363,57 424,75 156,36 253,08 160,00 130,00 475,00 283,00 37 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 66 - serviços judiciários 200024 200072 200059 47 18 - contrib.previdenciarias - serviços de terceiros OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10 - taxas Total 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 30 - MATERIAL DE CONSUMO 26 - material elétrico e eletrônico 9 - material farmacológico 36 - material hospitalar 15 - material p/ festividades e homenagens 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis PRT 10ª 39 - material p/ manutenção de veículos REGIÃO - DF 30 - material para comunicações 23 - uniformes, tecidos e aviamentos 78 - limpeza e conservação 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 39 - OUTROS 19 - manutenção e conserv. de veículos SERVIÇOS DE 79 - serv. de apoio admin., técnico e operacional TERCEIROS PJ 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 18 - serviços de estacionamento de veículos 46 - serviços domésticos 63 - serviços gráficos e editoriais Total 96 - material de consumo - pagto antecipado 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 30 - MATERIAL 22 - material de limpeza e prod. de higienização DE CONSUMO 17 - material de processamento de dados 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações PRT 11ª 74 - fretes e transportes de encomendas REGIÃO - AM 19 - manutenção e conserv. de veículos 39 - OUTROS 96 - outros serv.de terceiros pj - pagto antecipado SERVIÇOS DE 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica TERCEIROS PJ 69 - seguros em geral 46 - serviços domésticos Total 3 - combustíveis e lubrif. p/ outras finalidades 30 - MATERIAL PRT 12ª REGIÃO - SC DE CONSUMO 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 112,30 36,40 24,00 263,54 4.403,85 677,61 101,00 101,00 1.701,50 479,77 1.267,39 38,70 269,38 220,00 1.125,42 519,43 14,63 41,00 1.084,46 650,00 959,00 150,00 43,20 350,00 3.043,38 280,00 847,00 3.965,00 292,00 325,00 115,00 76,00 30,00 18.766,87 97,60 705,68 404,89 41,99 45,00 482,45 130,71 43,00 289,50 373,00 199,50 961,38 95,00 3.869,70 495,43 8.853,70 38 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 200089 PRT 13ª REGIÃO - PB 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 120,15 2.815,44 1.121,48 22 - material de limpeza e prod. de higienização 133,78 17 - material de processamento de dados 488,27 28 - material de proteção e segurança 243,74 44 - material de sinalização visual e outros 165,00 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 95 - manut.cons.equip. de processamento de dados 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 96 - outros serv.de terceiros pj - pagto antecipado 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 18 - serviços de estacionamento de veículos 58 - serviços de telecomunicacoes 63 - serviços gráficos e editoriais 5 - serviços técnicos profissionais Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 216,74 217,80 6.390,39 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 39 - material p/ manutenção de veículos 97 - comunicação de dados 70 - confecção de uniformes, bandeiras e flamulas 78 - limpeza e conservação 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 95 - manut.cons.equip. de processamento de dados 2.071,41 2.767,44 386,63 1.612,26 4.352,00 797,55 2.298,00 3.806,00 1.613,00 140,00 480,00 27,00 135,00 222,00 183,09 42.153,30 590,00 150,24 750,00 257,11 85,60 328,57 316,44 286,28 189,54 771,00 211,51 2.032,67 381,29 139,60 290,00 96,49 839,00 2.150,00 39 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 79 - serv. de apoio admin., técnico e operacional 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 63 - serviços gráficos e editoriais Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200095 PRT 14ª REGIÃO - RO 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 38 - suprimento de proteção ao voo 74 - fretes e transportes de encomendas 78 - limpeza e conservação 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 95 - manut.cons.equip. de processamento de dados 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 79 - serv. de apoio admin., técnico e operacional 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 46 - serviços domésticos 63 - serviços gráficos e editoriais 25 - taxa de administração Total 200096 PRT 15ª REGIÃOCAMPINAS/SP 30 - MATERIAL DE CONSUMO 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 50 - bandeiras, flamulas e insígnias 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 9 - material farmacológico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 736,72 525,00 18,00 700,00 528,50 10,00 12.383,56 22,00 41,75 228,16 275,04 149,90 495,44 60,00 2.639,71 30,00 2.415,47 273,50 159,00 63,00 310,00 388,84 2.164,00 280,00 2.655,00 89,75 540,00 379,93 107,00 140,00 67,68 13.975,17 23,30 15,80 159,00 62,91 30,00 79,15 46,50 26,20 379,30 719,80 233,69 1.272,20 96,40 2.165,77 122,00 1.651,20 40 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 79 - serv. de apoio admin., técnico e operacional 200106 380007 47 16 - juros OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E 27 - multas indedutiveis CONTRIBUTIVAS Total 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 30 - MATERIAL 22 - material de limpeza e prod. de higienização DE CONSUMO 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 9 - material farmacológico PRT 16ª 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações REGIÃO - MA 25 - material p/ manutenção de bens moveis 74 - fretes e transportes de encomendas 17 - manut. e conserv. de maquinas e 39 - OUTROS equipamentos SERVIÇOS DE 96 - outros serv.de terceiros pj - pagto antecipado TERCEIROS PJ 69 - seguros em geral 66 - serviços judiciários Total 6 - alimentos para animais 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 20 - material de cama, mesa e banho 96 - material de consumo - pagto antecipado 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 30 - MATERIAL 27 - material de manobra e patrulhamento DE CONSUMO 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros PRT 17ª 26 - material elétrico e eletrônico REGIÃO - ES 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 15 - material p/ festividades e homenagens 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 720,00 0,01 0,02 7.803,25 799,00 9,97 360,00 171,96 100,00 72,70 1.129,01 238,02 1.376,35 25,46 1.353,00 4.560,00 325,17 1.466,80 107,94 12.095,38 99,00 97,91 73,86 401,00 473,76 200,00 118,99 905,40 633,51 1.777,20 28,98 162,60 1.413,62 300,00 140,00 1.210,33 651,99 85,00 1.417,07 25 - material p/ manutenção de bens moveis 264,00 30 - material para comunicações 31 - sementes, mudas de plantas e insumos 23 - uniformes, tecidos e aviamentos 14 - locação bens mov. out.naturezas e intangíveis 12 - locação de maquinas e equipamentos 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 40,00 195,41 207,00 567,00 25,00 8 - manutenção de software 127,20 485,00 30,00 41 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 96 - outros serv.de terceiros pj - pagto antecipado 49 - produções jornalísticas 69 - seguros em geral 64 - serv.de pericia medica/odontolog p/benefícios 48 - servico de seleção e treinamento 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 47 - serviços de comunicação em geral 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 56 - serviços de tecnologia da informação 63 - serviços gráficos e editoriais 5 - serviços técnicos profissionais Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200108 PRT 18ª REGIÃO - GO 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 46 - serviços domésticos Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200202 PRT 19ª REGIÃO - AL 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Total 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 23 - uniformes, tecidos e aviamentos 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 46 - serviços domésticos 63 - serviços gráficos e editoriais 2.056,70 1.010,00 120,00 160,00 24,68 940,00 120,00 530,00 711,48 349,01 381,60 268,00 1.087,68 19.889,98 4.518,59 45,83 15,98 265,27 65,00 28,00 232,51 210,68 218,10 660,00 398,00 1.128,00 25,00 466,50 8.277,46 294,98 292,00 427,00 353,19 73,38 392,03 578,75 106,00 274,50 76,50 1.477,76 2.001,48 489,90 243,00 131,40 369,00 256,00 64,00 192,00 35,00 211,00 8.338,87 42 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200203 PRT 20ª REGIÃO - SE 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 3 - combustíveis e lubrif. p/ outras finalidades 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 27 - material de manobra e patrulhamento 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 11 - material químico 23 - uniformes, tecidos e aviamentos 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 59 - serviços de áudio, vídeo e foto 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 46 - serviços domésticos 63 - serviços gráficos e editoriais Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200099 PRT 21ª REGIÃO - RN 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 6 - alimentos para animais 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 20 - material de cama, mesa e banho 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 36 - material hospitalar 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 11 - material químico 23 - uniformes, tecidos e aviamentos 70 - confecção de uniformes, bandeiras e flamulas 14 - locação bens mov. out.naturezas e intangíveis 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 95 - manut.cons.equip. de processamento de dados 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 49,81 14,99 32,30 1.889,99 741,40 119,85 964,46 2.003,20 92,52 35,90 326,20 329,00 1.077,53 2.823,45 1.486,82 2,85 6,50 1.130,00 6.087,70 3.030,00 300,00 59,00 2.326,49 173,00 25.102,96 290,00 4.171,55 239,52 2.743,10 1.750,11 121,00 72,81 199,47 1.745,36 1.723,04 859,95 575,00 8.800,64 56,80 856,90 9.774,18 640,30 200,00 54,49 160,00 45,00 325,00 4.845,00 600,00 1.514,46 43 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 69 - seguros em geral 47 - serviços de comunicação em geral 83 - serviços de copias e reprodução de documentos 46 - serviços domésticos 5 - serviços técnicos profissionais Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200098 PRT 22ª REGIÃO - PI 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 50 - bandeiras, flamulas e insígnias 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 4 - gás e outros materiais engarrafados 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 9 - material farmacológico 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - encargos financeiros indedutiveis 74 - fretes e transportes de encomendas 14 - locação bens mov. out.naturezas e intangíveis 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 69 - seguros em geral 63 - serviços gráficos e editoriais 5 - serviços técnicos profissionais Total 200205 PRT 23ª REGIÃO - MT 30 - MATERIAL DE CONSUMO 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos 42 - ferramentas 7 - gêneros de alimentação 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 39 - material p/ manutenção de veículos 30 - material para comunicações 11 - material químico 39 - encargos financeiros indedutiveis 2.440,00 610,00 697,97 2.000,00 1.220,62 145,00 928,34 50.405,61 117,00 5.708,59 817,00 4.421,51 303,04 1.123,25 1.945,27 307,03 364,19 60,00 65,70 1.185,77 52,95 1.439,25 558,15 280,00 70,00 100,00 1.930,00 685,00 2.683,00 2.025,00 1.193,59 1.525,00 2.110,00 31.070,29 10.770,00 106,05 75,54 112,10 63,50 257,65 324,75 142,71 120,48 63,29 1.120,53 116,00 2.268,66 409,04 679,00 90,00 16,00 1,14 44 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 14 - locação bens mov. out.naturezas e intangíveis 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 36 - multas indedutiveis 63 - serviços gráficos e editoriais 66 - serviços judiciários Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200206 PRT 24ª REGIÃO - MS 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 19 - material de acondicionamento e embalagem 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 22 - material de limpeza e prod. de higienização 17 - material de processamento de dados 26 - material elétrico e eletrônico 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 11 - material químico 31 - sementes, mudas de plantas e insumos 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 47 - serviços de comunicação em geral Total 30 - MATERIAL DE CONSUMO 200200 DA/PGT 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 42 - ferramentas 4 - gás e outros materiais engarrafados 21 - material de copa e cozinha 16 - material de expediente 17 - material de processamento de dados 28 - material de proteção e segurança 44 - material de sinalização visual e outros 26 - material elétrico e eletrônico 36 - material hospitalar 10 - material odontologico 29 - material p/ áudio, vídeo e foto 24 - material p/ manut.de bens imóveis/instalações 25 - material p/ manutenção de bens moveis 30 - material para comunicações 31 - sementes, mudas de plantas e insumos 23 - uniformes, tecidos e aviamentos 17 - manut. e conserv. de maquinas e equipamentos 20 - manut.e cons.de móveis de outras naturezas 16 - manutenção e conserv. de bens imóveis 19 - manutenção e conserv. de veículos 92 - serviços de publicidade institucional 46 - serviços domésticos 63 - serviços gráficos e editoriais 255,00 854,00 280,00 3.055,00 676,12 2,97 341,20 10,00 22.210,73 30,20 792,00 15,80 23,45 57,50 36,00 565,03 211,62 175,90 985,37 225,25 103,93 60,00 3.378,67 1.720,00 299,28 8.680,00 315,76 287,97 232,75 309,12 283,23 190,00 1.356,00 3.543,92 79,90 328,00 54,80 1.898,13 697,45 209,00 78,00 900,00 2.232,46 30,00 710,00 350,00 163,00 32,00 235,00 45 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 47 OBRIGAÇÕES 10 - taxas TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Total TOTAL 28,80 14.545,29 449.327,47 Análise Crítica O Ministério Público Trabalho está reduzindo o percentual de despesas com suprimento de fundos. Desta forma, têm conscientizado os supridos acerca da necessidade do uso do suprimento de fundos excepcionalmente, uma vez que a regra é o planejamento e o devido processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade. O mecanismo principal para utilização dos suprimentos de fundos, atualmente, está sendo o CPGF. Todavia, em algumas situações a conta tipo B ainda está sendo utilizado principalmente devido à (i) Unidades Gestoras com Procuradorias do Trabalho nos municípios com pouca estrutura de aquisições com pagamento eletrônico e, (ii) ao fato de possuirmos pouco pessoal, o que limita o uso do cartão de pagamentos (por ser de uso pessoal e intransferível, ele exige a presença do suprido em todas as transações). Com relação à aplicação dos recursos, eles estão em conformidade com a legislação vigente, conforme processos de prestação de contas analisados internamente e auditados pela AUDIN/MPU. 46 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Desempenho operacional 3.4.1 Resultados alcançados frente às metas anuais estabelecidas para o Poder Judiciário Não se aplica ao Ministério Público do Trabalho. Apresentação e análise de indicadores de desempenho 3.5.1 Indicadores específicos do desempenho dos Tribunais O MPT para fins de prestação de constas da atividade finalística junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conforme Resolução CNMP No. 74/2011, informa, anualmente, a produtividade nas oito áreas temáticas constantes do Planejamento Estratégico (vide tabelas abaixo). Apesar dos números apresentados terem relevância nas atividades correcionais e na promoção da transparência do órgão, o resultado da atuação ministerial não é inteiramente representado por tais medidas, pois não indicam o impacto dessa atuação no cumprimento da missão Institucional definida no Planejamento Estratégico. Ressalta-se que na elaboração do Mapa Estratégico em 2010, foi definido um conjunto de indicadores alinhados a oito objetivos estratégicos representados pelas respectivas áreas temáticas. No entanto, os indicadores não foram mensurados até o presente, devido à complexidade dos mesmos e à ausência de registros específicos no sistema MPT Digital. 47 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ministério Público do Trabalho - Ano 2015 - Informações Resolução CNMP n. 74 ANEXO VIII.A - EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA - INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO * O número total de movimentos indica a quantidade de instaurações e os atos praticados em procedimentos instaurados. ** O número total de áreas temáticas abrangidas é superior ao número de instaurações e de atos praticados em procedimentos instaurados haja vista que um mesmo procedimento pode envolver mais de uma área temática. Observação 1: em relação a 2014 (MP Retrato 2015), o anexo VIII A e VIII B foram somados para fins de publicação, haja vista a diminuição de espaço disponível para alocação de todos os quadros. "Observação 2: no MPT, os procedimentos administrativos envolvem, sobretudo, os finalísticos relacionados à promoção de políticas públicas, mediações e arbitragens." 2015 Anexo VIII. A - IC e PP Quadro 11 - 2015 Anexo VIII. A - IC e PP - Totais do MPT e PRT’s em 2015. Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) Saldo Final Instaurados Finalizados Ativos Dez 2015 (B) (C) (A) + (B) - (C) Petição Inicial TAC Arquivado Arquivado Sem TAC Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição Recomendação de Perícia 49.741 92.341 18.647 43.753 80.454 14.947 39.307 70.189 12.377 54.187 102.606 21.217 4.116 7.406 1.239 9.919 19.766 3.909 37.748 64.013 10.295 15.689 30.972 5.124 73.500 146.166 21.348 26.696 57.902 11.896 2.120 3.531 525 1.057 1.037 912 1.182 89 313 820 410 1.259 1.283 33 5.042 2.721 360 3.478 2.396 290 3.425 2.033 261 5.095 3.084 389 896 171 28 900 154 51 3.618 2.251 262 1.946 483 88 9.328 3.740 498 2.396 579 139 146 97 14 5.840 4.851 4.315 6.376 350 855 4.434 1.503 14.652 2.245 214 4.470 4.186 4.487 4.169 176 1.371 4.185 2.498 4.250 3.986 501 3.117 2.742 2.636 3.223 395 523 2.970 1.027 5.105 726 231 2.317 1.973 1.526 2.764 60 289 1.473 405 5.661 1.201 31 1.392 6.804 1.473 6.607 1.441 5.759 1.424 7.652 99 502 280 2.070 1.362 4.853 775 3.429 1.551 10.241 859 6.053 121 251 14.128 11.649 10.088 15.689 1.049 3.327 8.314 4.510 23.514 9.649 362 162 234 171 225 5 41 150 37 337 125 4 2.696 2.416 2.128 2.984 291 597 2.119 1.027 4.715 1.568 92 11.894 11.694 11.293 10.882 9.328 9.302 13.859 13.274 818 1.110 2.515 2.571 8.444 8.463 3.588 4.122 20.393 19.574 8.002 7.195 296 613 48 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região – Rio de Janeiro Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 5.584 Instaurados (B) Finalizados (C) 4.382 3.434 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 6.532 9.943 7.735 5.802 1.553 1.178 41 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 256 475 3.595 829 10.221 2.272 74 11.876 460 920 5.905 1.517 20.274 4.564 132 798 1.933 51 170 769 184 1.567 913 20 73 34 80 6 12 25 10 94 51 3 538 529 103 303 304 91 259 315 63 582 518 131 44 18 4 31 11 3 326 338 78 100 27 8 1.354 770 161 179 109 16 5 5 1 505 379 286 598 16 28 322 39 1.689 102 7 357 273 267 363 5 32 262 56 251 201 1 292 274 255 311 21 17 297 50 629 31 8 417 398 228 587 6 27 239 30 1.428 149 7 86 760 72 607 68 500 90 867 8 36 6 96 69 493 20 191 101 1.557 53 493 1 11 1.628 1.198 903 1.923 68 187 832 304 3.641 815 26 11 12 3 20 - 4 7 1 19 11 - 417 334 254 497 34 37 263 88 911 172 6 1.472 1.234 1.303 936 872 697 1.903 1.473 79 58 140 119 859 726 210 199 3.441 2.661 691 578 23 8 49 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 4.024 Instaurados (B) Finalizados (C) 3.842 3.502 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 4.364 6.156 5.566 5.004 1.350 1.169 86 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 216 685 3.107 770 5.339 2.544 267 6.718 312 984 4.401 1.112 7.843 4.204 495 850 1.669 29 154 716 154 916 774 116 109 93 102 2 24 74 32 99 133 - 617 183 14 575 178 15 597 155 8 595 206 21 45 12 - 214 3 3 487 171 10 208 17 3 1.147 209 18 415 50 3 103 2 1 460 442 389 513 28 57 355 82 1.421 153 15 529 476 536 469 10 94 479 112 415 446 12 192 146 163 175 46 26 159 35 243 42 2 89 94 66 117 2 9 56 7 231 47 3 279 279 239 302 256 262 262 319 10 12 40 44 227 232 42 64 299 286 228 301 1 99 784 645 590 839 39 126 466 141 901 655 12 11 34 18 27 - 3 16 3 23 8 - 126 110 112 124 7 26 97 25 200 85 6 537 620 531 501 463 446 605 675 26 38 76 85 419 437 87 100 716 719 454 410 4 119 50 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região – Minas Gerais Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 3.633 Instaurados (B) Finalizados (C) 2.937 2.237 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 4.333 6.324 4.982 3.723 1.655 1.207 96 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 268 626 2.172 912 4.041 1.618 29 7.583 526 1.190 3.454 1.743 7.463 3.312 38 764 2.098 111 279 657 325 1.380 843 8 128 94 130 17 31 82 27 119 108 0 362 94 3 249 110 0 216 74 1 395 130 2 34 12 0 41 12 1 246 86 0 88 9 0 434 108 1 144 15 9 1 4 0 316 238 197 357 22 48 203 71 666 90 5 265 329 295 299 14 103 259 135 256 264 6 220 201 174 247 21 40 172 80 387 32 5 143 135 81 197 6 17 89 22 193 67 0 82 462 112 406 93 315 101 553 6 38 19 118 82 247 20 215 92 544 45 374 1 1 1.104 790 547 1.347 88 223 473 303 1.366 542 4 10 10 8 12 0 1 8 0 12 7 0 178 126 113 191 24 34 129 66 233 90 0 696 638 579 362 401 350 874 650 62 66 126 97 386 335 206 176 939 733 394 288 3 0 51 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região – Rio Grande do Sul Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 4.639 Instaurados (B) Finalizados (C) 4.092 4.047 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 4.684 7.526 6.646 6.411 1.747 1.451 68 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 254 1.061 3.495 1.986 6.597 3.157 100 7.761 435 1.854 5.317 3.480 11.284 6.093 155 1.290 1.908 73 437 909 610 1.808 1.447 34 53 57 64 1 16 43 13 77 74 2 585 183 17 323 210 9 404 174 8 504 219 18 31 13 3 127 2 1 378 194 8 330 50 2 909 252 8 287 46 8 3 2 0 519 410 405 524 18 66 404 153 1.400 252 7 386 461 528 319 14 181 441 421 370 423 11 303 206 223 286 36 21 261 102 404 41 20 174 185 146 213 5 25 131 32 651 124 2 102 674 120 687 126 659 96 702 4 35 32 251 105 450 145 469 87 932 109 771 6 4 1.135 950 892 1193 68 300 661 442 1.705 1.022 38 22 32 33 21 3 5 33 8 52 18 1 226 180 202 204 16 48 181 96 354 168 3 815 570 836 533 730 534 921 569 50 60 188 154 602 516 341 266 1.297 978 792 511 12 10 52 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região – Bahia Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 2.892 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.676 1.760 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 2.808 5.094 3.070 3.036 1.178 598 31 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 287 442 1.987 1059 2.876 1.329 128 5.128 505 858 3.281 1942 5.763 2.696 152 535 1.241 140 206 471 328 976 708 12 25 20 36 6 12 25 23 27 28 1 294 163 34 181 108 8 177 99 24 298 172 18 31 16 5 36 8 4 255 135 25 209 30 8 424 163 28 117 19 11 1 0 0 421 245 322 344 44 57 337 100 688 77 11 262 142 172 232 15 62 195 200 197 354 3 194 141 125 210 25 22 167 64 214 26 92 93 87 70 110 3 11 57 11 185 29 0 117 338 38 228 68 211 87 355 4 31 12 71 103 227 47 224 81 391 31 274 2 4 666 433 399 700 62 140 366 225 866 375 13 16 15 18 13 2 7 11 6 31 19 0 134 85 82 137 20 17 103 42 125 49 4 589 564 428 308 388 326 629 546 41 56 108 85 443 361 190 235 701 666 321 258 5 4 53 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.313 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.286 1.247 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.352 3.014 2.857 2.691 539 462 15 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 154 330 1.280 300 2.366 571 63 3.180 325 796 2.545 659 5.812 1.442 87 453 548 73 141 425 113 859 248 5 8 9 14 0 9 13 6 27 9 2 145 73 20 126 81 7 125 74 15 146 80 12 12 7 0 44 3 3 114 89 17 34 2 0 335 102 24 40 26 3 2 2 0 175 127 124 178 12 32 143 20 370 76 0 107 126 147 86 6 58 107 43 134 133 44 98 101 78 121 5 18 95 13 148 31 5 137 141 106 172 3 10 95 16 365 57 3 45 190 56 210 65 191 36 209 16 20 16 90 49 149 19 52 71 359 48 114 1 1 477 422 392 507 49 109 364 108 988 215 7 7 11 5 13 0 0 4 1 16 3 0 89 92 89 92 14 28 85 29 170 34 1 410 487 400 487 342 476 468 498 30 72 94 141 354 442 84 119 818 1.026 186 219 9 5 54 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região – Ceará Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 2.197 Instaurados (B) Finalizados (C) 2.032 1.414 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 2.815 4.586 4.993 3.184 702 553 28 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 42 145 1.175 252 1.942 1.533 58 6.395 76 341 2.454 491 4.511 4.423 124 343 912 13 64 255 95 599 577 3 28 21 35 0 4 17 4 46 39 1 177 343 25 112 295 14 84 247 16 205 391 23 2 5 1 11 8 0 96 223 16 21 17 5 169 328 28 129 52 7 0 35 0 238 234 134 338 1 6 106 16 243 162 2 74 89 58 105 0 20 30 27 93 89 0 147 119 97 169 8 3 88 8 130 54 2 76 61 47 90 0 2 41 5 80 72 0 29 314 7 452 6 271 30 495 0 8 2 38 7 200 3 61 10 358 4 474 0 5 631 705 445 891 2 46 309 44 520 771 5 14 16 11 19 0 2 7 0 6 15 0 125 133 89 169 2 10 76 10 154 110 13 715 948 842 1.333 547 768 1.010 1.513 8 23 49 76 388 595 57 118 658 1.089 762 1.106 24 34 55 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região – Pará Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.810 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.494 1.516 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.788 3.817 2.971 3.084 664 448 100 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 239 308 1.502 483 2.604 1.081 181 3.704 465 690 2.843 1.018 6.014 2.490 340 469 643 76 97 428 174 758 396 12 65 71 94 10 15 72 47 35 122 2 99 67 27 66 65 13 61 42 19 104 90 21 14 14 3 14 6 5 75 57 19 29 11 11 170 143 44 54 14 11 1 11 1 174 157 132 199 20 26 136 31 474 90 83 242 178 208 212 18 48 218 72 169 202 46 133 115 130 118 50 12 126 23 231 47 7 107 49 84 72 7 25 67 19 260 59 1 43 340 34 273 33 303 44 310 8 41 4 76 64 278 8 119 43 424 8 262 21 7 569 446 464 551 48 133 367 145 1.098 368 24 4 6 4 6 0 2 2 1 18 5 1 110 100 95 115 16 19 83 25 178 67 2 627 511 531 425 551 418 607 518 59 75 113 95 471 380 153 150 1.071 898 438 347 31 90 56 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região – Paraná Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 2.837 Instaurados (B) Finalizados (C) 3.313 2.957 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 3.193 5.673 6.898 5.848 1.082 1.258 38 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 790 897 2.438 1.077 4.970 707 190 6.723 1.189 1.979 4.453 2.787 11.269 1.921 407 1.088 1.252 107 403 800 470 1.792 334 83 64 57 45 8 18 38 29 64 48 1 251 58 7 192 70 13 186 52 9 257 76 11 518 2 4 53 15 5 181 55 8 114 19 9 480 137 25 57 8 1 5 8 0 392 393 374 411 45 95 322 118 1.090 79 13 245 345 345 245 23 126 289 277 456 123 43 203 222 227 198 42 66 199 102 363 21 17 87 66 62 91 4 14 71 19 222 22 3 147 386 108 642 130 517 125 511 14 58 34 214 123 327 102 310 165 921 13 225 19 43 804 851 715 940 106 276 473 321 1.610 330 51 10 14 9 15 0 2 8 3 23 3 0 128 145 125 148 24 37 105 68 291 56 11 573 1.262 834 1.681 621 1.331 786 1.612 66 162 212 409 446 1.008 270 556 1.190 2.440 241 360 41 69 57 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região – Distrito Federal e Tocantins Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.575 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.296 1.223 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.648 3.281 2.406 2.370 636 409 58 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 89 180 2.569 526 3.279 616 54 3.317 170 370 4.249 840 6.671 1.483 101 421 624 32 78 534 112 776 256 18 31 40 49 8 11 53 9 71 58 5 197 188 1 88 203 1 93 157 0 192 234 2 10 14 0 9 7 0 261 304 0 46 19 0 484 328 0 85 24 4 3 6 0 233 188 190 231 4 27 403 90 878 50 4 134 107 132 109 2 26 247 91 104 96 24 115 97 114 98 12 11 295 40 310 15 1 74 22 33 63 1 4 50 4 178 33 1 27 255 7 163 15 168 19 250 0 10 3 36 30 317 13 87 35 397 6 181 2 8 467 331 311 487 16 55 457 84 1.063 258 8 5 9 5 9 0 1 9 1 15 0 0 66 65 54 77 12 12 134 38 199 38 1 423 402 382 303 335 302 470 403 22 22 47 43 575 580 111 95 923 910 232 147 11 9 58 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.050 Instaurados (B) Finalizados (C) 568 503 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.115 2.117 1.086 932 389 207 18 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 50 103 606 189 1.680 549 50 2.271 102 222 1.072 390 3.710 1.249 91 146 450 19 41 190 56 546 282 15 23 15 26 4 4 16 6 19 13 1 79 43 15 38 19 13 25 25 8 92 37 20 1 6 3 8 0 4 30 25 14 27 6 14 203 24 30 46 8 12 3 2 0 191 85 83 193 5 15 111 18 505 82 12 100 95 79 116 1 14 79 20 69 91 20 87 35 48 74 4 6 57 18 118 11 5 54 27 21 60 0 4 26 4 144 22 1 16 140 12 88 9 68 19 160 2 8 0 20 10 56 3 32 16 221 14 106 0 3 354 155 149 360 18 39 163 61 580 206 14 2 2 2 2 0 1 1 1 3 0 0 85 29 30 84 2 7 36 18 143 50 0 292 252 164 94 135 89 321 257 14 9 34 25 150 108 54 52 641 448 167 139 10 5 59 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região – Santa Catarina Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 2.269 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.613 1.513 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 2.369 4.118 2.919 2.636 1.010 618 52 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 146 497 1.361 535 2.967 1.089 168 4.401 269 932 2.224 1.127 5.838 2.317 336 546 1.082 56 242 433 205 1.145 664 44 41 33 60 2 8 44 10 62 47 3 241 104 43 122 36 34 129 42 33 234 98 44 18 2 3 32 7 9 127 43 19 72 20 5 403 106 70 75 7 14 7 0 0 314 222 194 342 17 44 178 68 630 109 10 215 206 217 204 6 82 173 93 220 221 8 175 119 103 191 20 41 92 40 268 33 54 54 35 31 58 3 6 31 22 100 21 3 107 244 59 176 85 156 81 264 4 15 23 70 72 152 39 133 97 328 53 204 31 9 569 400 376 593 35 130 304 142 814 324 51 4 6 4 6 0 0 3 2 12 3 0 79 72 58 93 7 18 48 34 147 28 17 401 506 347 426 267 362 481 570 34 42 106 114 209 296 112 130 728 708 249 265 35 64 60 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região – Paraíba Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.792 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.759 1.317 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 2.234 3.433 3.072 2.301 563 387 28 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 113 417 961 577 3.118 989 8 4.204 209 852 1.597 1.071 5.697 2.117 12 296 654 30 122 206 144 784 286 3 27 17 38 0 8 13 11 40 23 0 193 22 3 138 9 4 100 15 2 231 16 5 8 1 0 24 2 0 79 17 1 104 6 3 363 59 4 98 5 0 0 0 0 273 232 168 337 15 57 113 93 681 111 0 175 115 128 162 2 35 124 45 122 133 5 106 68 53 121 6 13 53 23 204 30 0 96 111 63 144 3 22 47 22 245 74 0 19 300 307 289 217 207 109 382 1 17 6 109 114 125 8 133 33 451 19 247 0 0 603 486 366 723 38 163 224 152 999 431 0 6 8 6 8 0 3 3 1 5 5 0 109 88 57 140 12 26 54 30 168 48 0 529 408 476 327 353 253 652 482 29 41 157 105 245 179 139 157 946 593 358 249 0 4 61 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região – Rondônia e Acre Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.288 Instaurados (B) Finalizados (C) 821 661 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.448 2.600 1.508 1.230 518 291 40 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 54 174 565 193 1.317 498 153 2.878 108 385 1.007 479 2.873 1.255 207 205 604 24 73 145 72 443 263 52 35 28 47 2 1 22 6 32 35 2 124 60 10 53 46 14 58 29 7 119 77 17 6 0 0 15 4 3 49 25 4 22 6 1 168 51 14 48 4 9 2 1 0 194 110 82 222 6 17 73 10 373 64 26 122 100 83 139 4 23 90 28 101 40 6 78 42 39 81 2 8 42 7 84 18 1 50 21 16 55 0 1 20 6 85 20 1 13 192 12 113 7 96 18 209 0 9 3 35 8 84 7 50 11 200 6 121 2 14 420 239 192 467 19 80 136 93 476 239 26 7 5 4 8 0 2 1 0 14 3 0 77 63 45 95 4 10 40 17 57 35 3 392 303 220 144 202 137 410 310 13 15 68 42 153 115 78 76 456 308 195 155 22 49 62 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 2.868 Instaurados (B) Finalizados (C) 3.772 3.703 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 2.937 5.521 7.071 6.902 1.319 1.555 65 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 453 1.091 2.752 1.690 4.610 1.913 347 5.690 871 2.243 4.825 3.406 9.089 4.305 384 1.470 1.404 146 498 961 719 1.907 1.025 3 93 94 64 6 34 74 42 90 92 0 336 166 2 275 224 6 327 182 4 284 208 4 63 25 0 73 29 1 286 150 2 177 73 1 514 277 3 182 76 1 0 4 0 324 432 397 359 42 68 358 138 628 185 4 191 339 331 199 17 154 213 178 321 241 238 167 271 258 180 42 74 223 124 330 63 1 116 131 102 145 2 29 94 55 255 66 1 65 363 89 464 87 498 67 329 6 51 21 185 85 322 46 316 92 483 70 348 30 1 850 1.037 1.044 843 167 396 672 574 1.507 671 2 11 17 15 13 0 2 12 3 23 7 0 136 218 225 129 36 67 163 86 273 101 0 569 841 790 1.130 759 1.109 600 862 97 164 236 376 524 686 344 530 970 1.416 473 704 2 98 63 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região – Maranhão Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.432 Instaurados (B) Finalizados (C) 850 839 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.443 2.495 1.556 1.412 397 199 61 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 105 228 826 346 1.648 666 7 2.639 180 453 1.318 615 3.205 1.444 9 167 429 52 56 160 152 413 244 0 38 45 54 3 19 49 10 24 70 0 70 63 6 69 43 4 28 32 4 111 74 6 4 3 0 8 6 2 31 28 4 17 5 4 219 65 6 38 8 5 2 1 0 112 78 58 132 0 21 44 12 305 40 1 361 164 196 329 8 43 223 84 112 174 1 76 55 47 84 5 12 53 15 130 21 0 74 42 33 83 0 8 33 8 189 42 1 35 212 7 150 13 132 29 230 3 22 2 55 31 109 17 65 15 226 22 169 0 0 319 243 175 387 20 69 139 67 474 223 1 2 3 2 3 0 1 1 0 1 2 0 81 68 63 86 7 21 57 15 141 44 0 399 227 258 135 280 137 377 225 18 30 67 63 247 109 65 79 485 400 221 121 1 1 64 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região – Espírito Santo Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.168 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.278 1.257 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.189 2.087 2.203 2.109 501 546 17 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 80 214 1.003 289 2.382 711 78 2.181 137 390 1.613 490 4.453 1.377 117 488 559 28 99 333 131 868 397 23 13 24 6 1 6 19 4 22 11 0 107 82 15 103 113 29 116 89 26 94 106 18 10 2 2 14 2 1 99 68 20 22 15 0 244 159 24 47 44 6 0 9 11 158 146 140 164 8 16 136 22 531 60 4 51 107 100 58 2 24 74 35 115 94 6 86 96 107 75 10 13 105 14 181 24 4 34 30 18 46 0 7 13 5 137 22 1 17 156 13 158 15 165 15 149 1 10 2 48 17 118 2 64 32 338 9 136 0 5 357 322 305 374 22 64 214 71 664 213 28 3 4 5 2 0 1 4 1 4 2 1 48 50 49 49 3 19 29 8 77 27 6 269 186 270 203 264 198 275 191 17 15 47 27 210 154 57 39 669 388 168 117 14 5 65 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região – Goiás Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.937 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.351 1.497 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.791 4.125 2.787 2.956 775 448 65 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 93 465 1.437 951 3.290 1.256 28 3.956 220 989 2.849 1.932 7.240 2.977 42 483 740 36 168 423 287 1.022 654 6 46 53 58 6 22 46 49 80 120 0 243 76 1 159 61 0 161 52 -1 241 85 2 11 4 0 45 5 1 165 59 0 117 24 0 579 122 0 104 18 9 1 1 0 224 178 165 237 10 54 156 125 700 123 2 256 170 240 186 7 116 212 206 311 263 13 70 55 48 77 3 13 70 54 112 16 2 136 72 87 121 4 23 81 34 259 72 0 73 296 66 226 71 227 68 295 3 16 29 80 45 227 59 166 105 430 66 307 1 2 622 397 422 597 34 153 391 276 1.146 429 2 1 9 6 4 0 0 9 1 17 3 0 121 75 77 119 8 18 92 53 207 86 2 571 595 451 374 432 433 590 536 28 45 136 126 400 473 226 255 1.073 1.077 365 342 5 5 66 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região – Alagoas Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 819 Instaurados (B) Finalizados (C) 677 621 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 875 1581 1181 1095 314 204 10 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 34 491 1043 238 1311 540 14 1667 80 989 1846 495 2624 1237 26 171 347 12 129 288 62 424 198 5 3 4 9 0 3 9 0 5 8 0 39 17 1 28 22 1 29 13 1 38 26 1 2 0 0 28 5 1 51 27 1 6 2 0 72 40 1 25 2 5 0 0 0 79 84 58 105 5 30 110 15 203 42 0 37 49 44 42 4 31 88 18 55 46 0 48 43 47 44 1 46 79 10 95 25 2 53 28 30 51 0 9 56 8 71 40 1 11 148 24 109 9 105 26 152 0 12 14 169 27 172 8 87 44 210 5 174 0 4 295 208 201 302 15 187 297 106 495 267 7 4 4 3 5 0 1 3 0 4 3 1 50 41 39 52 2 57 66 18 109 36 1 277 198 215 118 217 124 275 192 13 10 149 130 350 222 80 75 430 366 222 139 3 2 67 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região – Sergipe Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.075 Instaurados (B) Finalizados (C) 716 810 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 981 2.033 1.238 1.402 340 222 9 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 63 140 874 450 1.002 316 9 1.869 123 274 1.566 879 1.983 648 12 217 345 16 45 220 94 263 107 2 2 7 4 0 3 4 6 14 3 0 96 64 4 37 61 2 59 57 4 74 68 2 8 8 0 10 4 1 74 49 5 35 23 3 127 71 2 10 5 0 0 0 0 143 52 92 103 8 11 100 53 161 22 0 110 44 86 68 6 15 83 104 82 70 4 70 39 54 55 5 5 68 28 63 5 0 90 47 53 84 6 5 68 27 113 19 0 25 164 69 104 31 129 63 139 2 8 10 32 23 135 37 96 50 131 13 75 0 1 339 174 220 293 18 55 245 136 376 140 2 2 6 1 7 0 0 1 1 3 1 0 60 51 41 70 7 8 59 26 49 15 0 318 199 202 126 227 124 293 201 16 10 48 22 267 165 115 95 294 184 92 71 2 1 68 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – Rio Grande do Norte Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 960 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.483 1.146 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.297 1.956 2.977 2.298 358 485 5 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 78 278 1.049 801 1.357 1.195 17 2.635 170 647 1.994 1.841 3.160 2.849 32 395 448 24 93 343 233 470 490 9 13 8 10 0 2 4 5 12 15 1 51 29 5 89 82 8 49 43 7 91 68 6 5 1 0 13 5 1 55 38 6 67 24 5 86 41 3 93 27 2 0 2 0 173 191 168 196 12 43 151 113 340 167 2 71 64 88 47 0 22 89 44 49 49 0 87 148 99 136 8 22 115 90 117 104 0 81 117 84 114 3 17 57 36 119 107 2 4 138 2 268 3 202 3 204 0 11 0 62 3 145 2 183 5 249 7 260 0 3 320 516 385 451 36 142 323 366 597 561 3 4 8 7 5 0 2 3 2 19 6 0 74 97 83 88 12 22 103 148 125 108 0 310 246 519 370 387 290 442 326 27 24 115 86 297 262 273 250 529 399 498 355 5 5 69 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região – Piauí Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 828 Instaurados (B) Finalizados (C) 721 642 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 907 1.483 1.497 1.190 260 209 16 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 72 271 552 756 1.992 319 6 1.790 145 620 856 1.594 4.301 801 10 202 267 15 87 149 193 512 96 2 26 12 30 0 12 4 8 50 10 0 68 67 0 54 28 2 52 28 1 70 67 1 7 4 0 28 9 1 49 32 0 64 69 1 245 151 2 41 6 1 0 1 0 70 64 48 86 4 18 62 90 298 28 1 39 39 33 45 3 16 34 145 81 33 1 59 49 45 63 6 16 42 49 173 13 0 15 8 9 14 0 3 8 2 28 4 0 6 137 0 176 2 124 4 189 3 7 2 78 8 77 112 178 31 380 5 110 0 0 221 204 188 237 22 116 104 197 658 155 1 5 1 1 5 0 0 3 1 11 0 0 64 86 63 87 10 34 40 42 242 31 1 245 211 268 283 208 174 305 320 24 34 109 91 138 106 192 251 731 708 165 103 1 2 70 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – Mato Grosso Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 1.174 Instaurados (B) Finalizados (C) 1.070 789 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 1.455 2.287 1.916 1.387 558 514 93 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 80 225 813 312 2.052 899 74 2.816 144 455 1.372 770 4.053 2.054 192 315 757 34 119 288 135 860 525 42 68 52 109 2 28 51 39 125 142 9 95 32 0 67 13 1 56 22 0 106 23 1 7 1 0 12 1 0 71 23 0 32 5 1 167 23 0 73 4 0 6 1 0 109 118 72 155 4 15 71 20 319 65 4 101 94 89 106 2 26 98 45 131 144 8 63 36 42 57 9 10 49 27 129 16 2 37 36 28 45 0 8 22 7 108 20 0 38 223 13 204 24 147 27 280 2 7 0 43 49 140 13 99 36 331 19 267 3 24 385 306 220 471 31 91 195 119 785 330 35 1 2 1 2 0 1 1 0 6 1 0 82 70 48 104 6 16 43 32 134 72 12 307 163 256 118 177 94 386 187 20 14 54 31 174 97 106 90 562 337 231 145 27 19 71 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região – Mato Grosso do Sul Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 577 Instaurados (B) Finalizados (C) 724 672 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 629 1.091 1.319 1.186 239 329 17 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 100 176 586 168 539 328 17 1.224 185 333 972 294 1.036 644 30 265 303 42 108 192 76 260 169 8 25 24 18 5 11 23 14 25 24 0 35 15 4 31 15 1 34 15 2 32 15 3 5 1 0 10 0 1 33 15 5 5 4 4 32 11 2 9 2 2 1 0 0 43 46 37 52 4 4 40 6 59 16 1 40 74 85 29 7 20 78 19 36 56 1 48 64 60 52 8 8 63 11 42 7 1 30 30 28 32 2 3 21 4 15 13 0 6 93 7 112 8 106 5 99 2 20 0 50 11 71 3 35 0 94 6 60 0 2 209 191 187 213 28 47 139 33 185 109 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 38 35 34 6 6 33 13 28 18 3 158 123 191 165 170 130 179 158 25 25 36 29 137 111 38 29 125 122 87 66 6 5 72 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 2015 Anexo VIII. B – Paadm Quadro 12 - 2015 Anexo VIII. B – Paadm - Totais do MPT - PGT e PRT's em 2015 Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 3.658 Instaurados (B) Finalizados (C) 3.959 4.193 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 3.424 4.689 5.491 5.579 598 456 77 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 76 28 3.975 161 4.213 752 931 4.601 105 34 5.458 289 6.031 1.209 1.251 508 546 11 8 482 42 415 265 171 42 42 77 2 0 35 4 38 33 3 222 146 29 207 289 35 256 243 33 173 192 31 8 5 0 2 1 0 213 268 35 16 4 1 283 284 45 59 14 0 1 6 1 172 199 178 193 7 0 169 9 226 39 93 971 215 420 766 11 17 429 21 416 118 364 322 1.055 970 407 12 0 1.014 14 1.114 14 96 23 52 42 33 1 0 34 6 60 5 0 217 147 37 122 107 151 147 118 3 4 3 0 114 141 11 18 101 152 25 65 65 97 471 562 555 478 4 0 496 39 487 230 5 5 5 2 8 0 0 4 1 1 3 0 163 471 417 217 5 0 409 20 535 27 5 400 726 852 892 795 860 457 758 11 21 1 2 781 834 34 49 946 928 114 198 8 336 73 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região – Rio de Janeiro Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 183 Instaurados (B) Finalizados (C) 229 196 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 216 239 315 268 29 28 2 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 1 2 172 4 241 48 2 286 1 3 235 10 346 75 3 21 36 0 1 19 1 21 20 1 3 2 3 0 0 1 0 2 1 0 22 5 5 13 21 8 16 13 6 19 13 7 0 1 0 0 1 0 14 11 7 0 1 0 23 14 21 5 0 0 0 1 0 14 14 9 19 0 0 9 0 19 3 0 29 3 6 26 0 0 5 0 28 1 0 26 62 62 26 0 0 65 1 63 0 0 3 2 4 1 0 0 2 0 0 1 0 7 6 1 7 1 6 7 7 0 0 0 0 1 6 0 0 13 2 0 5 0 0 33 40 33 40 0 0 28 2 34 20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 28 25 12 0 0 18 1 23 1 1 20 29 42 42 31 33 31 38 0 0 0 1 23 26 1 3 40 43 8 10 0 0 74 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 270 Instaurados (B) Finalizados (C) 271 308 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 233 275 343 352 44 27 11 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 10 0 256 6 213 97 120 266 9 0 297 6 219 132 312 31 40 0 0 25 1 15 28 96 5 10 6 0 0 9 0 3 0 0 27 5 2 14 12 5 27 11 3 14 6 4 6 1 0 0 0 0 14 10 3 1 1 1 17 8 5 8 1 0 0 0 1 5 15 13 7 0 0 6 1 6 3 0 49 23 22 50 0 0 25 0 7 7 9 7 42 38 11 1 0 37 0 21 0 1 0 8 3 5 0 0 2 0 2 0 0 12 15 8 9 10 14 10 10 0 0 0 0 9 9 0 0 5 48 1 5 0 96 28 43 45 26 0 0 32 0 9 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 17 11 0 0 20 0 12 5 0 19 42 42 71 44 64 17 49 0 1 0 0 38 58 1 0 20 41 11 39 0 109 75 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região – Minas Gerais Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 211 Instaurados (B) Finalizados (C) 455 474 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 192 303 629 649 57 78 7 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 7 1 432 2 417 50 0 283 7 1 616 4 573 92 0 84 51 2 0 75 0 48 23 0 4 4 7 0 0 5 0 2 5 0 20 8 1 17 11 0 25 17 0 12 2 1 0 0 0 0 0 0 24 15 0 0 0 0 24 14 0 7 0 0 0 0 0 15 24 24 15 1 0 16 0 22 4 0 20 15 16 19 2 1 16 1 9 5 0 26 126 121 31 2 0 120 0 114 1 0 2 10 8 4 0 0 6 0 14 1 0 4 7 2 22 1 20 5 9 0 0 0 0 1 21 0 1 3 9 5 5 0 0 52 77 83 46 0 0 75 1 56 15 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 58 63 12 0 0 58 0 64 4 0 37 29 133 51 125 58 45 22 0 0 0 0 128 56 1 0 154 40 10 7 0 0 76 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região – Rio Grande do Sul Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 159 Instaurados (B) Finalizados (C) 156 178 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 137 197 176 204 40 25 4 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 6 7 128 8 124 98 9 169 11 8 184 10 156 145 13 32 33 0 5 29 1 16 47 5 2 2 4 0 0 2 0 3 17 2 17 2 1 9 9 1 18 6 1 8 5 1 0 1 0 1 0 0 14 6 1 2 0 0 8 14 2 2 1 0 0 0 0 8 11 7 12 0 0 8 0 6 3 0 33 13 23 23 0 0 15 1 10 5 3 8 22 16 14 1 0 17 0 14 0 1 0 4 3 1 0 0 2 0 2 0 0 7 12 1 3 4 8 4 7 0 0 0 0 5 10 1 1 0 14 0 7 0 0 35 31 39 27 2 0 29 1 11 31 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 6 5 4 0 0 7 0 4 1 0 12 15 19 19 21 19 10 15 3 4 1 1 20 18 1 2 23 29 11 19 0 2 77 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região – Bahia Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 359 Instaurados (B) Finalizados (C) 450 547 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 262 435 617 720 40 30 3 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 3 5 545 22 582 28 89 332 5 7 764 35 872 40 88 37 33 1 0 35 6 24 7 0 2 2 3 1 0 2 0 0 1 0 18 4 0 13 16 3 17 13 3 14 7 0 0 0 0 0 0 0 20 23 3 1 1 0 14 7 1 2 2 0 0 0 0 13 9 9 13 0 0 9 1 8 0 0 87 7 31 63 1 5 38 3 85 8 0 21 138 138 21 0 0 144 2 153 1 88 1 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 27 13 2 7 14 11 15 9 1 0 2 0 19 15 2 3 25 7 4 1 0 0 37 46 62 21 0 0 57 4 40 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 35 98 104 29 0 0 109 1 152 0 0 64 71 145 98 160 115 49 54 1 0 0 0 171 115 5 6 213 138 3 8 0 0 78 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 192 Instaurados (B) Finalizados (C) 117 85 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 224 249 150 104 20 7 1 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 3 1 78 7 131 44 47 295 3 1 101 14 155 66 49 14 13 0 0 12 2 12 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 17 11 2 4 7 1 6 4 2 15 14 1 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 1 7 2 4 3 0 0 1 0 12 3 4 11 0 0 2 1 4 3 0 62 11 14 59 1 1 13 2 34 27 41 27 36 15 48 2 0 18 0 46 0 1 1 5 3 3 0 0 3 1 4 0 0 0 7 1 7 0 6 1 8 0 0 0 0 0 4 1 1 0 3 0 3 0 0 21 14 10 25 0 0 8 2 6 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 16 16 3 29 0 0 5 0 6 3 0 21 30 21 17 9 14 33 33 0 0 0 0 7 15 0 3 18 12 5 5 4 0 79 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região – Ceará Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 414 Instaurados (B) Finalizados (C) 258 329 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 343 508 446 440 46 17 1 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 0 0 338 3 228 23 1 514 0 0 459 4 404 50 2 22 41 0 0 25 0 22 6 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 18 51 2 9 53 3 8 43 4 19 61 1 0 0 0 0 0 0 9 46 2 0 0 0 7 41 3 1 0 0 0 0 0 20 9 14 15 0 0 10 0 4 1 0 111 10 90 31 0 0 96 1 7 1 0 46 87 61 72 0 0 73 0 65 2 0 2 5 2 5 0 0 2 0 4 0 0 5 12 0 7 4 8 1 11 0 0 0 0 4 7 0 0 0 4 0 6 0 1 37 26 20 43 0 0 27 1 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 33 22 30 0 0 23 0 44 0 0 54 84 59 126 50 91 63 119 0 0 0 0 46 88 1 1 58 114 8 17 1 0 80 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região – Pará Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 93 Instaurados (B) Finalizados (C) 75 88 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 80 130 112 133 16 4 5 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 6 1 92 3 82 21 98 109 10 1 134 7 108 37 172 9 11 1 0 11 2 0 5 1 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 5 7 5 6 6 2 8 8 3 3 5 4 1 0 0 0 0 0 7 10 4 1 0 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 3 8 5 6 1 0 4 0 1 3 74 26 1 3 24 0 1 4 0 7 3 23 7 18 17 8 2 0 18 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 1 6 6 1 0 0 0 0 1 5 0 1 3 1 0 3 0 0 14 11 13 12 0 0 12 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 10 4 0 0 9 1 8 2 0 6 22 12 30 15 33 3 19 2 3 0 0 14 33 1 1 9 24 4 8 0 74 81 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região – Paraná Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 281 Instaurados (B) Finalizados (C) 200 248 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 233 382 295 360 39 30 1 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 7 5 231 5 311 25 36 317 10 5 359 6 486 39 33 31 38 2 0 27 0 37 10 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 7 8 2 7 7 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 0 19 6 0 1 0 0 1 1 0 14 9 14 9 0 0 12 0 21 1 0 93 25 33 85 2 5 32 0 38 6 17 15 49 51 13 1 0 52 0 113 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 58 5 2 2 32 5 28 2 1 1 0 0 38 4 0 0 13 9 1 3 5 0 24 25 30 19 0 0 28 1 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 17 10 0 0 19 1 32 0 0 15 97 33 82 29 101 19 78 0 3 0 0 29 107 1 2 38 123 4 8 0 3 82 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região – Distrito Federal e Tocantins Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 75 Instaurados (B) Finalizados (C) 200 208 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 67 94 213 217 8 9 1 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 3 0 241 8 145 12 19 90 4 0 247 10 202 15 19 9 8 0 0 17 0 3 1 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 6 10 0 9 39 0 9 37 0 6 12 0 1 0 0 0 0 0 7 48 0 0 0 0 10 46 0 1 1 0 0 1 0 6 5 5 6 2 0 12 0 12 0 0 15 3 4 14 1 0 10 0 3 0 13 6 51 52 5 0 0 51 1 28 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 -1 3 1 4 5 0 0 0 0 0 2 5 0 0 3 12 0 0 0 0 10 9 8 11 0 0 10 2 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 23 2 0 0 16 4 23 0 0 5 14 29 34 25 38 9 10 0 0 0 0 24 42 1 2 13 31 2 4 0 5 83 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 95 Instaurados (B) Finalizados (C) 61 57 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 99 136 85 88 12 2 6 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 1 0 67 0 62 17 20 133 1 0 96 0 82 40 20 6 8 0 0 8 0 18 7 1 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 8 6 0 5 3 1 6 3 1 7 6 0 0 1 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 6 2 2 6 0 0 3 0 2 3 0 38 2 6 34 0 0 12 0 3 3 18 14 22 20 16 0 0 23 0 19 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 5 0 2 0 4 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 11 8 8 11 0 0 6 0 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 6 0 0 3 0 7 2 0 11 13 14 16 13 13 12 16 0 0 0 0 13 13 0 0 12 5 5 5 0 0 84 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região – Santa Catarina Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 192 Instaurados (B) Finalizados (C) 111 148 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 155 269 150 209 35 13 5 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 7 1 127 6 198 34 52 210 10 2 179 7 281 44 56 23 25 0 1 16 2 20 6 18 1 1 5 0 0 1 0 6 1 1 10 0 3 18 2 2 16 1 1 12 1 4 0 0 0 1 0 0 10 1 1 0 0 0 68 0 0 4 0 0 0 0 0 9 10 12 7 0 0 11 0 28 0 0 49 6 26 29 0 0 19 3 14 4 1 19 21 25 15 2 0 24 0 27 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 3 3 19 4 12 5 0 0 0 0 18 3 1 0 5 5 3 3 29 0 29 20 26 23 0 0 20 0 29 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 4 1 0 4 0 7 1 1 19 56 16 29 15 37 20 48 2 5 0 0 15 36 0 1 16 56 2 8 0 2 85 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região – Paraíba Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 199 Instaurados (B) Finalizados (C) 72 63 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 208 229 91 71 13 9 3 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 0 0 71 17 96 11 5 249 0 0 86 33 146 16 9 3 19 0 0 4 6 25 2 0 2 0 5 0 0 0 0 9 0 0 3 6 0 7 2 0 6 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 4 1 0 11 2 0 1 0 0 0 0 0 6 7 3 10 0 0 4 2 14 2 0 122 22 29 115 0 0 36 0 40 3 5 9 9 8 10 0 0 9 1 13 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3 3 2 1 4 5 0 0 0 0 2 3 0 3 12 0 2 0 0 0 15 4 6 13 0 0 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 0 0 3 1 3 0 0 10 28 4 16 3 6 11 38 0 0 0 0 4 6 2 3 2 11 1 1 0 4 86 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região – Rondônia e Acre Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 87 Instaurados (B) Finalizados (C) 48 63 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 72 108 60 76 15 1 3 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 1 0 60 2 38 8 94 92 1 0 78 2 49 7 103 5 11 0 0 7 0 2 0 37 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 5 1 7 3 2 0 3 0 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 3 6 1 0 4 0 0 1 19 18 8 9 17 0 0 8 0 8 3 1 11 14 20 5 0 0 16 0 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 2 1 6 3 3 0 0 0 0 1 5 1 0 2 3 0 1 1 0 6 9 4 11 0 0 3 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 3 3 0 0 4 1 7 0 2 5 19 4 6 5 11 4 14 0 0 0 0 4 13 0 0 10 5 0 0 1 40 87 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 155 Instaurados (B) Finalizados (C) 307 306 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 156 225 491 469 39 52 3 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 3 1 260 24 243 52 319 247 4 1 405 66 451 92 349 57 34 1 0 42 4 36 19 0 8 5 6 0 0 2 1 2 2 0 9 16 21 4 0 0 18 3 20 6 0 5 17 18 4 1 0 19 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 25 22 11 0 0 21 3 30 0 0 13 11 9 15 0 1 6 3 7 8 223 16 84 76 24 1 0 71 4 72 3 0 3 4 5 2 0 0 3 3 4 0 0 3 12 9 10 4 14 8 8 0 0 0 0 2 8 3 6 1 10 2 4 30 0 30 51 49 32 0 0 38 7 43 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 39 33 15 0 0 31 4 43 2 0 27 83 76 34 1 0 73 10 86 8 0 48 82 80 50 0 0 70 15 86 19 96 88 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região – Maranhão Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 148 Instaurados (B) Finalizados (C) 228 182 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 194 245 320 269 47 21 9 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 6 1 177 6 340 28 1 296 14 2 273 16 458 68 2 32 36 3 0 32 5 14 20 0 2 2 9 0 0 2 1 1 1 0 10 1 0 12 27 1 14 12 0 8 16 1 0 0 0 0 0 0 14 12 0 1 0 0 15 56 3 4 0 0 0 1 0 5 12 6 11 0 0 8 0 7 3 0 54 2 10 46 1 1 8 2 8 4 0 14 41 34 21 0 0 32 0 67 1 0 4 2 3 3 0 0 3 0 3 1 0 14 16 0 5 1 11 13 10 1 3 1 0 0 13 1 1 8 10 1 6 0 0 20 59 42 37 0 0 43 2 73 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 23 13 2 0 24 0 47 1 0 28 18 67 38 51 28 44 28 1 3 0 0 52 30 2 1 102 44 10 5 0 1 89 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região – Espírito Santo Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 96 Instaurados (B) Finalizados (C) 169 182 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 83 125 263 278 24 23 0 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 0 0 179 1 192 11 1 110 0 0 280 4 327 20 3 31 16 0 0 35 1 32 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 6 33 1 8 32 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 8 36 1 0 0 0 8 35 0 0 0 0 0 1 0 4 5 6 3 0 0 4 0 23 1 0 19 12 16 15 0 0 13 1 22 0 0 11 54 54 11 0 0 61 0 64 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 15 0 0 3 2 1 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 3 0 1 0 0 11 15 18 8 0 0 17 0 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 4 0 0 18 0 20 2 1 16 25 50 36 57 29 9 32 0 0 0 0 57 24 0 1 48 27 4 4 1 0 90 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região – Goiás Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 90 Instaurados (B) Finalizados (C) 97 91 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 96 126 145 129 15 13 2 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 0 0 86 3 116 35 10 142 0 0 121 9 169 74 10 15 13 0 0 12 2 10 22 1 2 3 1 0 0 2 1 7 1 0 7 3 0 6 1 0 7 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 6 6 4 8 0 0 12 0 11 2 0 25 13 7 31 0 0 9 0 30 9 9 2 18 13 7 0 0 13 0 19 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 6 0 3 1 2 4 7 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0 3 0 0 23 22 21 24 0 0 18 1 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 5 0 0 4 0 3 0 0 9 21 17 35 14 36 12 20 0 0 0 0 11 30 2 2 17 40 4 17 0 0 91 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região – Alagoas Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 94 Instaurados (B) Finalizados (C) 118 134 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 78 111 162 179 10 17 0 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 3 1 130 12 168 37 1 94 4 1 175 14 213 47 1 10 17 0 0 8 1 28 14 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 5 4 2 7 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 1 1 0 0 1 3 1 3 3 0 0 0 0 2 3 4 1 0 0 3 1 1 0 0 48 0 24 24 2 1 23 4 31 8 0 7 64 61 10 0 0 69 1 78 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 12 2 0 4 6 2 6 4 0 0 0 0 6 2 0 0 0 4 5 3 0 0 7 12 10 9 0 0 8 1 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 16 4 1 0 15 1 11 0 0 7 7 18 14 17 14 8 7 1 0 0 0 18 13 1 3 25 17 1 0 0 0 92 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região – Sergipe Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 41 Instaurados (B) Finalizados (C) 49 48 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 42 38 63 50 6 4 1 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 2 0 39 0 52 4 0 51 4 0 40 0 58 6 0 3 7 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 6 2 0 1 0 2 0 0 3 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 8 16 20 4 0 0 19 0 29 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 3 0 0 3 6 10 7 10 4 3 9 0 1 0 0 8 4 0 0 9 11 1 3 0 0 93 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – Rio Grande do Norte Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 65 Instaurados (B) Finalizados (C) 97 74 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 88 91 134 102 23 11 1 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 2 1 91 9 74 24 2 123 2 1 121 15 95 32 2 10 24 0 1 13 1 15 10 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 8 11 0 7 4 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 1 0 0 3 8 0 1 3 0 0 0 0 4 3 4 3 0 0 6 0 2 2 0 7 1 4 4 0 0 5 0 1 0 0 13 37 29 21 0 0 37 4 23 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6 0 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 8 10 9 9 0 0 9 1 4 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 14 12 7 1 0 9 5 12 1 0 4 15 12 20 9 10 7 25 0 1 0 0 9 15 2 1 8 16 2 5 0 0 94 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região – Piauí Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 41 Instaurados (B) Finalizados (C) 46 44 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 43 44 64 54 10 4 3 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 0 0 37 1 44 8 1 54 0 0 50 0 54 19 1 5 9 0 0 4 0 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 2 1 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0 0 2 4 4 2 0 0 3 0 2 1 0 3 2 0 5 0 0 1 0 5 0 1 4 13 10 7 0 0 13 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 2 9 6 5 0 0 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 2 0 0 5 0 2 1 0 3 12 5 9 4 6 4 15 0 0 0 0 4 6 0 0 2 9 4 1 0 0 95 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – Mato Grosso Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 82 Instaurados (B) Finalizados (C) 81 78 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 85 91 83 82 5 15 4 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 2 0 67 3 74 28 0 92 2 0 70 4 80 39 0 9 11 1 0 5 1 10 4 0 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 6 0 0 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 1 0 1 2 0 38 20 28 30 0 0 28 0 17 11 0 2 13 11 4 0 0 9 0 17 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 2 2 3 5 2 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 1 0 0 9 7 7 9 1 0 8 3 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 6 7 3 10 6 14 0 0 0 0 3 7 0 0 9 3 4 4 0 0 96 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região – Mato Grosso do Sul Assunto Total de Movimentos * Total por Áreas Temáticas Abrangidas ** Meio Ambiente do Trabalho Trabalho Análogo ao de Escravo, Tráfico de Trabalhadores e Trabalho Indígena Fraudes Trabalhistas Trabalho na Administração Pública Trabalho Portuário e Aquaviário Igualdade de Oportunidades e Discriminação nas Relações de Trabalho Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente Liberdade de Organização Sindical Abusos decorrentes do poder hierárquico do empregador Aprendizagem CTPS e registro de empregados Duração do trabalho (jornada e descansos) e pagamentos respectivos Estágio Extinção do contrato individual de trabalho e pagamentos respectivos Remuneração e benefícios Temais Gerais de Direito do Trabalho Saldo Inicial Ativos Jan 2015 (A) 36 Instaurados (B) Finalizados (C) 64 62 Saldo Final Ativos Dez 2015 (A) + (B) - (C) 38 39 84 76 5 16 1 Petição Inicial TAC Arquivado Sem TAC Arquivado Com TAC Audiência Extrajudicial Diligência, Requisição de Perícia Recomendação 3 1 71 9 42 9 4 47 3 1 88 13 47 14 4 9 12 0 0 19 6 5 1 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 9 4 9 4 1 1 6 0 1 2 0 3 18 18 3 0 0 23 0 18 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 4 1 3 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 8 5 9 1 0 6 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 5 0 2 1 0 2 8 11 7 9 10 4 5 0 0 0 0 10 9 2 2 14 3 2 1 1 0 97 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO ANEXO VIII.C JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSOS CÍVEIS E DO TRABALHO 2015 Anexo VIIIC (Judicial) Quadro 13 - 2015 Anexo VIIIC (Judicial) - Informações Resolução CNMP n. 74 - Ministério Público do Trabalho - PGT e PRT's . Unidade do MPT Procuradoria Regional do Trabalho - 1a Região - Rio de Janeiro Procuradoria Regional do Trabalho - 2a Região - São Paulo Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região - Minas Gerais Procuradoria Regional do Trabalho - 4a Região - Rio Grande do Sul Procuradoria Regional do Trabalho - 5a Região - Bahia Procuradoria Regional do Trabalho - 6a Região Pernambuco Procuradoria Regional do Trabalho - 7a Região - Ceará Procuradoria Regional do Trabalho - 8a Região - Pará Procuradoria Regional do Trabalho - 9a Região - Paraná Procuradoria Regional do Trabalho - 10a Região - Distrito Federal e Tocantins Procuradoria Regional do Trabalho - 11a Região Amazonas e Roraima Saldo Recebidos Devolvidos anterior Saldo Atual Ciência Petição Manifestação Razões Réplica à Ciência Ciência Manifestação Parcialmente Recurso Inicial em 1º Grau Finais Contestação Favorável Desfavorável em 2º Grau Favorável Manifestação em Tribunais Superiores 1.997 19.635 18.812 2.820 644 2.932 - 100 2 8 8 253 13.141 N/A 247 19.035 18.705 577 544 2.807 - 78 39 23 21 198 14.700 N/A 625 12.200 11.178 1.647 674 3.595 - 54 4 12 2 283 6.502 N/A 662 16.136 15.479 1.319 638 3.255 - 133 94 61 101 257 11.202 N/A 827 11.847 11.692 982 735 1.224 - 93 2 - - 166 10.852 N/A 478 3.691 3.326 843 388 621 - 47 5 7 1 45 2.719 N/A 742 3.254 3.282 714 115 379 - 7 19 3 7 21 2.419 N/A 254 2.818 2.976 96 606 779 - 17 3 1 3 79 1.249 N/A 618 11.931 10.532 2.017 1.980 1.952 - 46 118 42 102 267 6.881 N/A 64 3.895 3.751 208 225 806 - 20 31 13 37 73 2.821 N/A 182 2.923 2.548 557 125 446 - 20 - 3 3 110 2.052 N/A 98 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Unidade do MPT Procuradoria Regional do Trabalho - 12a Região - Santa Catarina Procuradoria Regional do Trabalho - 13a Região - Paraíba Procuradoria Regional do Trabalho - 14a Região Rondônia e Acre Procuradoria Regional do Trabalho - 15a Região Campinas (Interior de São Paulo) Procuradoria Regional do Trabalho - 16a Região Maranhão Procuradoria Regional do Trabalho - 17a Região Espírito Santo Procuradoria Regional do Trabalho - 18a Região - Goiás Procuradoria Regional do Trabalho - 19a Região - Alagoas Procuradoria Regional do Trabalho - 20a Região - Sergipe Procuradoria Regional do Trabalho - 21a Região - Rio Grande do Norte Procuradoria Regional do Trabalho - 22a Região - Piauí Procuradoria Regional do Trabalho - 23a Região - Mato Grosso Procuradoria Regional do Trabalho - 24a Região - Mato Grosso do Sul Saldo Recebidos Devolvidos anterior Saldo Atual Ciência Petição Manifestação Razões Réplica à Ciência Ciência Manifestação Parcialmente Recurso Inicial em 1º Grau Finais Contestação Favorável Desfavorável em 2º Grau Favorável Manifestação em Tribunais Superiores 171 7.589 7.456 304 373 2.078 - 47 47 33 42 132 4.218 N/A 520 2.326 2.525 321 285 492 - - - - 1 66 2.379 N/A 205 4.622 4.527 300 137 1.017 - 12 1 1 - 83 1.719 N/A 1.167 30.133 29.403 1.897 1.138 2.138 - 109 41 27 14 267 25.876 N/A 146 5.646 5.675 117 264 681 - 22 11 19 13 67 4.604 N/A 149 3.132 2.848 433 206 1.050 - 32 1 - - 97 1.851 N/A 143 6.462 6.404 201 239 1.888 - 15 1 - - 37 2.819 N/A 487 1.646 1.722 411 87 241 - 6 7 6 4 25 1.371 N/A 392 3.491 3.299 584 176 426 - 17 4 4 - 59 1.024 N/A 308 2.480 2.457 331 197 140 - 21 1 - 3 27 1.833 N/A 157 5.299 5.091 365 190 449 - 3 10 2 - 23 4.720 N/A 330 5.157 4.891 596 219 995 - 1 93 12 20 97 1.643 N/A 228 3.610 3.253 585 253 877 - 17 45 47 106 115 824 N/A 99 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Unidade do MPT Procuradoria Geral do Trabalho TOTAL Saldo Recebidos Devolvidos anterior Saldo Atual Ciência Petição Manifestação Razões Réplica à Ciência Ciência Manifestação Parcialmente Recurso Inicial em 1º Grau Finais Contestação Favorável Desfavorável em 2º Grau Favorável Manifestação em Tribunais Superiores 1.037 32.854 33.121 770 - - - - - - - 301 - 33.506 12.136 221.812 214.953 18.995 10.438 31.268 - 917 579 324 488 3.148 129.419 33.506 100 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ministério Público do Trabalho - Ano 2015 - Informações Resolução CNMP n. 74 ANEXO VIII.B - EXTRAJUDICIAL TRABALHISTA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO * O número total de movimentos indica a quantidade de instaurações e os atos praticados em procedimentos instaurados. ** O número total de áreas temáticas abrangidas é superior ao número de instaurações e de atos praticados em procedimentos instaurados haja vista que um mesmo procedimento pode envolver mais de uma área temática. Observação 1: em relação a 2014 (MP Retrato 2015), o anexo VIII A e VIII B foram somados para fins de publicação, haja vista a diminuição de espaço disponível para alocação de todos os quadros. "Observação 2: no MPT, os procedimentos administrativos envolvem, sobretudo, os finalísticos relacionados à promoção de políticas públicas, mediações e arbitragens." 2015 Anexo XI (Atendimento) Ministério Público do Trabalho - Ano 2015 - Informações Resolução CNMP n. 74 ANEXO XI. Atendimento ao Público Nacional Quadro 14 - ANEXO XI. Atendimento ao Público Nacional - MPT - Ano 2015 - Informações Resolução CNMP n. 74. 1 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO (Movimentos: 920002,920003) 1.1 - Total realizado no período (por meio presencial ou eletrônico) 1.754.055 2 - NOTÍCIA DE FATO (Movimentos: 910002) 2.1 - Total de instaurados no período 98.170 3 - ATIVIDADES NÃO PROCEDIMENTAIS 3.1 - PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO/COMISSÕES (Movimentos: 970006) 132 3.2 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTO (Movimentos: 970003) 264 3.3 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM ÓRGÃO COLEGIADO (Movimentos: 970005) 3.4 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PALESTRA COMO PALESTRANTE/DEBATEDOR (Movimentos: 970002) 3.5 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROJETO (Movimentos: 970004) 33 648 3.6 - REUNIÃO (Movimentos: 970000) 8.860 63 101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quanto às atividades administrativas, no final do exercício de 2015, foi atualizada, junto a alguns departamentos, a lista de indicadores. Segue a listagem atual: Quadro 15 - Lista de indicadores das atividades administrativas, no final do exercício de 2015. OBJETIVO ESTRATÉGICO Valorizar e motivar Membros e Servidores. (OE2) Valorizar e motivar Membros e Servidores. (OE2) Promover o desenvolvimento contínuo de competências. (OE1) Promover o desenvolvimento contínuo de competências. (OE1) Promover o desenvolvimento contínuo de competências. (OE1) Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. (OE4) ÁREA DRH DRH DRH DRH DRH DRH INDICADOR Percentual de membros e servidores licenciados por motivo de saúde. Média de dias de licenças médicas. Percentual de servidores capacitados. Gasto per capita em capacitação. Média de horas de capacitação. Taxa de rotatividade. STATUS em DEZEMBRO de 2015 Acertar o formato da base que será encaminhado para a APGE. Acertar o formato da base que será encaminhado para a APGE. Acertar os últimos detalhamentos do indicador. Acertar os últimos detalhamentos do indicador. Acertar os últimos detalhamentos do indicador. Acertar o formato da base que será encaminhado para a APGE. Buscar a excelência na gestão. (OE9) DA Percentual de processos com inegibilidade que chegam fora do prazo. Aguardar confirmação com o Departamento sobre detalhamento do indicador. Buscar a excelência na gestão. (OE9) DA Tempo médio das licitações. Aguardar confirmação com o Departamento sobre detalhamento do indicador. Assegurar recursos orçamentários e financeiros para a estratégia. (OE6) Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. (OE4) Buscar a excelência na gestão. (OE9) Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software. (OE5) Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software. (OE5) Assegurar recursos orçamentários e financeiros para a estratégia. (OE6) Promover a integração institucional. (OE12) Fortalecer o diálogo social. (OE14) Fortalecer a comunicação institucional. (OE7) Buscar a excelência na gestão. (OE9) Fortalecer o diálogo social. (OE14) Fortalecer o diálogo social (OE14) Fortalecer o diálogo social (OE14) Fortalecer o diálogo social (OE14) Fortalecer o diálogo social (OE14) Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados (OE3) Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados (OE3) Percentual de execução da programação orçamentária do DA. Percentual de demandas DA atendidas. Percentual de demandas não DA planejadas. Taxa de disponibilidade do DA serviço de protocolo. Taxa de disponibilidade do DTI serviço de e-mail. Percentual do orçamento não DOF executado (por unidade). Percentual das matérias que ASCOM são enviadas pelas regionais. Taxa de variação nas ASCOM inscrições do Prêmio MPT de Jornalismo. Percentual de solicitações de ASCOM recursos atendidas. Percentual das publicações ASCOM que são impressas. Percentual de campanhas ASCOM realizadas. Taxa de variação dos ASCOM seguidores de Facebook Taxa de variação de ASCOM seguidores no Twitter Número de ASCOM compartilhamentos por postagem no Facebook Taxa de variação nas ASCOM visualizações dos vídeos no Youtube Percentual de indicadores da APGE área meio calculados Percentual de iniciativas Gabinete estratégicas concluídas PGT/APGE dentro do prazo planejado DA Aguardar confirmação com o Departamento sobre detalhamento do indicador. Aguardar confirmação com o Departamento sobre detalhamento do indicador. Aguardar confirmação com o Departamento sobre detalhamento do indicador. Aguardar confirmação com o Departamento sobre detalhamento do indicador. Aguardar elaboração do PDTI que trará os indicadores da DTI - trabalho paralelo. Definir metodologia do indicador. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardar escolha por parte da Ascom de quais indicadores serão calculados. Aguardando fechamento do mês de maio/2016 Acertar o formato da base de dados 102 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 3.5.2 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de Contas da União No exercício de 2015 não houve mensuração e análise de indicadores de desempenho. Informa-se que da listagem demonstrada no item “Indicadores específicos do desempenho dos Tribunais”, no 1º semestre do exercício de 2016, foram calculados os seguintes indicadores: OBJETIVO ESTRATÉGICO PERSPECTIVA DO MAPA INDICADOR Valorizar e motivar Membros e Percentual de membros e servidores PESSOAS Servidores. (OE2) licenciados por motivo de saúde. Valorizar e motivar Membros e PESSOAS Média de dias de licenças médicas. Servidores. (OE2) Promover o desenvolvimento PESSOAS Percentual de servidores capacitados. contínuo de competências. (OE1) Promover o desenvolvimento PESSOAS Gasto per capita em capacitação. contínuo de competências. (OE1) Promover o desenvolvimento PESSOAS Média de horas de capacitação. contínuo de competências. (OE1) Adequar recursos materiais e PESSOAS Taxa de rotatividade. humanos à estratégia. (OE4) * Detalhamento do indicador – taxa de rotatividade. CÁLCULO 2016 / REFERÊNCIA 2015 49,64% 14 DIAS 52,57% R$ 574,43 43 HORAS 4,96% / ANO* Rotatividade Perído Anual 1º Semestre 2º Semestre De onde saiu Geral 4,96% 2,63% 2,34% MPT 1,63% 0,82% 0,81% Tempo de MPT MPU Menos de 1 ano 3,33% 16,10% 1,81% 23,02% 1,53% 4,27% De 1 a 3 anos 4,77% 2,24% 2,54% Cargo De 4 a 10 anos Mais de 10 anos ANALISTA TÉCNICO 4,60% 3,13% 4,10% 5,57% 1,89% 2,26% 2,43% 2,77% 2,72% 0,86% 1,70% 2,80% Ressalta-se que a partir dessa primeira medição, a APGE estuda o estabelecimento das metas e pactuação de resultados com a Administração. Projetos e Programas Foram desenvolvidos em 2015 os seguintes projetos e programas voltados para os objetivos estratégicos da área meio: • Programa Qualidade de Vida no Trabalho – instituído pela Portaria Nº 910, de 28 de outubro de 2015. Objetivo: definir a Política de QVT no âmbito do MPT, contemplando um conjunto de normas, diretrizes e práticas relacionadas às condições de trabalho dos membros e servidores que evidenciam seu papel estratégico para o alcance da missão institucional e promoção do bem-estar no trabalho. • Projeto de Implantação da Gestão por Competências – instituído pela Portaria Nº 523, de 26 de agosto de 2015. Objetivo: mapeamentos das competências técnicas. • Projeto Boas Práticas - instituído pela Portaria Nº 1.017, de 23 de novembro de 2015. Objetivo: Estruturar a sistemática para coleta e divulgação das boas práticas administrativas aplicadas no Ministério Público do Trabalho (MPT). Busca-se valorizar as práticas internas da instituição e seus servidores/membros, visando à obtenção de um melhor desempenho do MPT, por meio da replicação das ações internas já implementadas em unidades da instituição. • Projeto MPT Dados Fase II - instituído pela Portaria Nº 287, de 15 de maio de 2015. 103 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Objetivo: o objetivo geral deste projeto é elaborar um painel de indicadores estratégicos da área meio do MPT, a fim de auxiliar a administração na tomada de decisões, de maneira que seus atos sejam embasados em informações concretas e mensuráveis. • Projeto DA Inova - instituído pela Portaria Nº 169, de 19 de março de 2015. Objetivo: implementar o mapeamento dos processos do Departamento de Administração. Ações - Grupos de Trabalho No âmbito da CPGE, foram constituídos ao final de 2015 três Grupos de Trabalho (GT) que tratam respectivamente de: I. GT Governança Institucional, II. GT Revisão do Regimento Interno da PGT e estrutura das Procuradorias Regionais do Trabalho e; III. GT Pesquisa de Satisfação dos Serviços do MPT junto aos usuários diretos. Em particular, o GT de Governança trabalha na regulamentação da Governança do Planejamento Estratégico Institucional, de forma a estabelecer a periodicidade das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE), o acompanhamento da execução das iniciativas constantes da agenda, entre outros pontos. A conclusão dos trabalhos está prevista para junho de 2016. Figura 6 - Gestão Estratégica do MPT. 104 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 4. GOVERNANÇA Descrição das estruturas de governança Com o intuito de primar pela observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e publicidade que regem os servidores públicos, o MPT busca constantemente aprimorar os processos de governança e autocontrole da gestão, de forma a apoiar todas as atividades relacionadas ao cumprimento de sua missão e concretização de sua visão institucional. O principal objetivo relacionado à estrutura de governança e autocontrole da UPC diz respeito à maneira como a organização é gerida e controlada, por meio de suas políticas, institucionais processos e normativos. Registre-se que o MPT tem investido na elaboração de uma estrutura orgânica de controle, bem como na definição clara de responsabilidades, no exercício do poder-dever de autotutela e na prestação de contas de suas ações, não só aos órgãos de controle, como também a todos os seus interessados, incluindo os membros, servidores e a sociedade. Ressalta-se que uma nova política de governança está pautada para o exercício de 2016 no MPT. Relativo ao ano de 2015, no organograma funcional do MPT, no seu regimento interno e em outros normativos aplicáveis, observa-se previsão de atribuições de competências de governança e autocontrole a serem desempenhadas. Destacam-se: Auditoria Interna: O Ministério Público do Trabalho não possui auditoria interna própria, sendo essa incumbência da Auditoria Interna do Ministério Público da União (AUDIN - MPU), que tem atribuições de controle interno dos ramos do MPT. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico http://www.auditoria.mpu.mp.br/; Corregedoria: Vide item 4.3 – Sistema de Correição; Ouvidoria: Vide item 5– Canais de Acesso ao Cidadão; Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE): Comissão formada por 10 membros do MPT. PORTARIA PGT N° 872, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 e PORTARIA PGT N° 971, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015; • As atribuições da Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE): Art. 1° Instituir, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE), com as seguintes atribuições: I - desenvolver planos, programas e projetos, visando ao aumento da eficiência, à racionalidade e à produtividade administrativa e institucional; II - coordenar as reuniões anuais de avaliação da estratégia (RAE) do Ministério Públicodo Trabalho; III - demandar, das áreas técnicas competentes, diagnósticos, estudos e avaliações de gestão do Ministério Público do Trabalho, visando à sua modernização, segurança, transparência, desburocratização e eficiência; IV - estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão administrativa, orçamentária e financeira do Ministério Público do Trabalho; V - coordenar a implantação de políticas institucionais. Parágrafo único. O suporte técnico e administrativo para realização das atividades da Comissão será prestado pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE). 105 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Comissão de Execução Administrativa: Comissão criada diante da necessidade de modernização da gestão administrativa do Ministério Público do Trabalho, com a implementação e a consolidação de modelo integrado que possibilite a agilidade no processo decisório e a verificação do cumprimento das diretrizes do planejamento estratégico institucional e das metas de gestão. PORTARIA PGT Nº 873, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015: • As atribuições da Comissão de Execução Administrativa: Art. 1º Instituir, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, Comissão de Execução Administrativa, com as seguintes atribuições: I - Supervisionar as ações da Diretoria-Geral, objetivando o cumprimento das metas administrativas da gestão, podendo estabelecer indicadores de desempenho; II – Auxiliar a Administração Superior do Ministério Público do Trabalho no estabelecimento de estratégias de aproximação parlamentar, na captação de recursos orçamentários e na definição de prioridades para sua alocação; III – Desenvolver, implementar e coordenar sistema de avaliação, cadastramento, acompanhamento e execução das metas e das demandas contempladas com recursos; IV – Elaborar propostas de uniformização, normatização e sistematização dos processos organizacionais do MPT, estabelecendo rotinas, estrutura e organograma, bem como fiscalizando a sua efetiva implementação; V – Interagir com as áreas meio e fim de forma que a captação e a aplicação de recursos estejam em consonância com as prioridades definidas para a gestão. Comitê de apoio à Governança: • Diretoria Geral (DG): As competências da DG estão estabelecidas no art. 33 da Portaria PGT nº 499/2008: Art. 33. À Diretoria-Geral compete atuar na administração geral do Ministério Público do Trabalho, coordenando e supervisionando as atividades de planejamento, orçamento, finanças e gestão; de logística e modernização administrativa; de tecnologia da informação; de administração e desenvolvimento de recursos humanos; e de documentação jurídica. • Departamento de Administração (DA): As competências do DA estão estabelecidas no art. 104 da Portaria PGT nº 499/2008: Art. 104. Ao Departamento de Administração compete gerir, planejar, coordenar, orientar, supervisionar e controlar as atividades administrativas no âmbito da Procuradoria-Geral do Trabalho e apoiar as atividades administrativas nacionais de sua competência, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. • Departamento de Recursos Humanos (DRH): As competências do DRH estão estabelecidas no art. 62 da Portaria PGT nº 499/2008: Art. 62. Ao Departamento de Recursos Humanos, unidade técnico-executiva de abrangência nacional, subordinado à Diretoria-Geral, compete: I - propor e conduzir políticas de recursos humanos; II - planejar, organizar, coordenar, executar e supervisionar as atividades inerentes à gestão de recursos humanos do Ministério Público do Trabalho. Art. 63. À Seção de Apoio Administrativo compete: I - prestar assistência ao Diretor do Departamento em todos os processos e expedientes administrativos; II - apoiar as atribuições inerentes à área de atuação do Diretor do Departamento; III - desenvolver estudos e pesquisas de interesse do Departamento; IV - formular despachos, notas, documentos e pareceres técnicos; 106 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO V - interagir com as Coordenações do Departamento, visando à racionalização das atividades desenvolvidas pelo Coordenador; VI - elaborar atos administrativos; VII - elaborar e enviar à Imprensa Nacional, para publicação no Diário Oficial da União, todos os atos de pessoal relativos a designações, nomeações, dispensas, exonerações e outros assuntos da área de recursos humanos; VIII - enviar os atos administrativos do Departamento para publicação no Boletim de Serviço do Ministério Público do Trabalho; IX - manter arquivo das portarias expedidas pelo Procurador-Geral do Trabalho, Diretor-Geral e do Diretor do Departamento de Recursos Humanos; X - exercer outras atividades determinadas pelo Diretor do Departamento. • Departamento de Tecnologia da Informação (DTI): As competências do DTI estão estabelecidas no art. 144 da Portaria PGT nº 499/2008: Art. 144. Ao Departamento de Tecnologia da Informação compete planejar, coordenar, implantar, administrar, manter e dar assistência técnica em relação a sistemas de informação, serviços e recursos de Tecnologia da Informação para modernização administrativa e dinamização de processos e procedimentos, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. • Departamento de Orçamento e Finanças (DOF): As competências do DOF estão estabelecidas no art. 94 da Portaria PGT nº 499/2008: Art. 94. Ao Departamento de Orçamento e Finanças compete cumprir políticas e diretrizes emanadas do Órgão Central e Setorial de Planejamento e Orçamento. • Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE): As competências da APGE estão estabelecidas no art. 2º da Portaria PGT nº 218/2012: Art. 2º Compete à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica: I - assessorar o Procurador-Geral do Trabalho nas ações de modernização e planejamento estratégico do Ministério Público do Trabalho; II - auxiliar no planejamento e na coordenação das ações necessárias à consecução dos objetivos estabelecidos pela Administração do Ministério Público do Trabalho, de acordo com as políticas e diretrizes globais do Procurador-Geral do Trabalho; III - realizar estudos relativos à gestão e propor a adoção de critérios objetivos para o desenvolvimento, adequação e aprimoramento das atividades administrativas do Ministério Público do Trabalho; IV - propor e monitorar a implantação de programas de qualidade no serviço público e de gestão pública aplicada ao Ministério Público do Trabalho; V - acompanhar a implantação de projetos e do planejamento estratégico, em conjunto com a área de orçamento e finanças, bem como propor sua atualização e complementação; VI - propor indicadores para acompanhar a execução de ações administrativas, e instrumentalizar os indicadores da área finalística; VII - acompanhar o desenvolvimento e o alcance de metas; VIII - realizar as atividades em coordenação com as demais entidades governamentais de planejamento estratégico e de gestão pública; IX – prestar suporte técnico e administrativo à Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica do Ministério Público do Trabalho; e IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade determinadas pelo ProcuradorGeral do Trabalho. Parágrafo único. As atividades da assessoria serão realizadas em coordenação com a DiretoriaGeral. 107 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Atuação da unidade de auditoria interna O Ministério Público do Trabalho não possui auditoria interna própria, sendo essa incumbência da Auditoria Interna do Ministério Público da União (AUDIN - MPU), que tem atribuições de controle interno dos ramos do MPT. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico http://www.auditoria.mpu.mp.br/. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos De antemão, atendendo ao art. 6º da Decisão Normativa TCU nº 134/2013, a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho (MPT) não revela nome de investigados, nos termos do sigilo estabelecido pelo art. 247 da Lei Complementar nº 75/1993. A Corregedoria é o órgão responsável pelas atividades correicionais no âmbito do MPT, conforme o art. 106, II, da Lei Complementar nº 75/1993, e pela fiscalização da conduta dos membros do MPT, - não cabe à Corregedoria fiscalizar a conduta de servidores do MPT. Em 2015, foram realizadas 11 (onze) correições em 11 (onze) unidades diferentes do MPT. As 24 (vinte e quatro) Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs) são correcionadas em revezamento, de forma que a cada 2 (anos) todas sejam revisitadas, nos termos do art. 3º, I, da Resolução nº 43/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público. Ademais, além das Correições supracitadas, a Corregedoria realizou, em 2015, em cumprimento à determinação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 16 (dezesseis) Correições Extraordinárias em ofícios específicos nas Unidades abaixo mencionadas. Concomitantemente à atuação da Corregedoria, o CNMP também faz controle administrativo e disciplinar dos Membros, de acordo, essencialmente, com o art. 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal. Embora o sistema informatizado da Corregedoria do MPT não esteja totalmente pronto, planeja-se, para 2016, a rotina de correição a distância. A corregedoria fiscalizará, a partir de então, a atuação funcional de Membros do MPT munida, principalmente, do MPT Digital e do MPT Gaia. Seguem abaixo tabelas referentes à relação de Correições Ordinárias e Extraordinárias realizadas no ano de 2015: Quadro 16 - Correições ordinárias . CORREIÇÕES ORDINÁRIAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DENOMINAÇÃO PROCESSO PRT 20ª Região 2.00.000.002878/2015-63 PRT 12ª Região 2.00.000.005211/2015-12 PRT21ª Região 2.00.000.009736/2015-27 PRT 14ª Região 2.00.000.010894/2015-20 PRT 6ª Região 2.00.000.010887/2015-28 PRT 2ª Região 2.00.000.013119/2015-26 PRT 17ª Região 2.00.000.016630/2015-80 SEDE SUBUNIDADES Aracaju/SE Itabaiana Florianópolis /SC Blumenau – Chapecó – Criciúma – Joaçaba – Joinville - Lages Natal/RN Caicó e Mossoró Porto Velho/RO Ji-Paraná e Rio Branco/AC Recife/PE Caruaru e Petrolina São Paulo/SP Vitória/ES Guarulhos – Mogi das Cruzes – Osasco – Santos – São Bernardo do Campo Cachoeiro do Itapemirim – Colatina – São Mateus PERÍODO 09/02/2015 a 13/02/2015 16/03/2015 a 20/03/2015 06/04/2015 a 10/04/2015 04/05/2015 a 08/05/2015 11/05/2015 a 15/05/2015 25/05/2015 a 29/05/2015 08/06/2015 a 12/06/2015 108 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 8ª Região 2.00.000.020216/2015-75 PRT 18ª Região 2.00.000.021245/2015-54 PRT 16ª Região 2.00.000.023250/2015-00 PRT 11ª Região 2.00.000.023275/2015-03 Belém/PA Santarém – Marabá e Macapá/AP Goiânia/GO Anápolis – Luziânia e Rio Verde São Luís/MA Imperatriz – Caxias – Bacabal Manaus/AM Boa Vista/RR 13/07/2015 a 17/07/2015 27/07/2015 a 31/05/2015 03/08/2015 a 07/08/2015 17/08/2015 a 21/08/2015 Quadro 17 - Correições extraordinárias instauradas em cumprimento à determinação do CNMP. CORREIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS INSTAURADAS EM CUMPRIMENTO CNMP Nº DO OFÍCIO Regional UNIDADE CORREICIONADO PTM Uruguaiana/RS 101 PTM Caxias do Sul/RS 70 PTM Santa Maria/RS 40 PRT 4ª Região PTM Santa Maria/RS 41 PTM Passo Fundo/RS 52 Sede 17 Sede 22 Sede 17 PRT 6ª Região Sede 18 Sede 110 PTM Londrina/PR 83 PTM Londrina/PR 93 PRT 9ª Região Sede 39 Sede 13 PTM Cachoeiro do 202 PRT 17ª Região Itapemirim PTM Niterói 604 PRT 1ª Região À DETERMINAÇÃO DO PROCESSO 2.00.000.028309/2015-48 2.00.000.028290/2015-30 2.00.000.028298/2015-04 2.00.000.028294/2015-18 2.00.000.028291/2015-84 2.00.000.028303/2015-71 2.00.000.028305/2015-60 2.00.000.028307/2015-59 2.00.000.028295/2015-62 2.00.000.028301/2015-81 2.00.000.028315/2015-03 2.00.000.028316/2015-40 2.00.000.028314/2015-51 2.00.000.028310/2015-72 2.00.000.028311/2015-17 2.00.000.039356/2015-17 Destacam-se, a seguir, os principais eventos apurados em algumas das Procuradorias inspecionadas: 1) do ponto de vista administrativo: instalações inadequadas para o meio ambiente de trabalho dos membros do MPT e dos servidores; inacessibilidade a prédio do MPT para portadores de necessidades especiais; alimentação equivocada do sistema informatizado finalístico, que prejudica a formação de estatísticas; prédios que não mais atendem à evolução do Órgão; falhas de segurança predial. 2) do ponto de vista funcional-disciplinar: acúmulo de procedimentos por despachar ou impulsionar, de responsabilidade de Membros do MPT; problemas de relacionamento entre alguns Membros e subordinados; acusação de Membro exercendo indevidamente a advocacia. Observou-se também: perseguição contra membro do MPT, supostamente cometida por interesses contrariados pela atuação ministerial; número insuficiente de recursos humanos para apoiar o trabalho de Membros do MPT; falta de preenchimento de mais cargos na carreira do MPT, para tirar a sobrecarga de trabalho dos Membros ora em atuação. Como boas práticas, constatou-se: preocupação com a capacitação dos servidores, especialmente para suprir as falhas na alimentação do sistema informatizado; esforço concentrado para eliminar o acúmulo de procedimentos; aquisição, pelas Procuradorias, de imóvel próprio, a fim de resolver o problema das más instalações e dos gastos com aluguel; implantação nacional de rotina eletrônica na tramitação de processos, de forma que se realoque a mão de obra liberada pela 109 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO automação; promoção de políticas públicas, com atividades do MPT em escolas; trabalho integrado das diversas Procuradorias pelo país, por meio de coordenadorias nacionais. Na ótica administrativa, a Corregedoria relata os problemas à Procuradoria Geral do Trabalho, para adoção das providências corretivas. Na ótica funcional-disciplinar, a Corregedoria trabalha em duas frentes: abertura de processo para acompanhamento do problema, estipulando prazo para sua solução; ou, nos casos mais graves, instauração de inquérito administrativo disciplinar, para investigação, nos termos do art. 106, III, da Lei Complementar nº 75/1993. Finalizado o inquérito administrativo disciplinar, os autos seguem para o Conselho Superior do MPT, responsável por prosseguir, se o caso, com a investigação via processo administrativo disciplinar. Lei confere ao Procurador-Geral do Trabalho a competência para aplicar sanções; a ação para perda de cargo requer autorização do Conselho Superior do MPT (CSMPT). Ou seja, a Corregedoria não aplica sanções. Tramitaram em 2015 2 (dois) Inquéritos Administrativos Disciplinares apurados na Corregedoria relativos a danos ao erário, fraude ou corrupção. Trata-se dos IAD nº 2.00.000.038156/2013-85 e 2.00.000.031086/2013-34. O primeiro foi instaurado em 03/10/2013 para apuração de cometimento de eventual falta disciplinar consistente na contratação de serviço técnico de engenharia sem licitação. A instauração do Inquérito Administrativo deu-se pela Portaria CMPT nº 06, de 05.03.15. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho (197ª Sessão Ordinária, realizada em 06/10/2015, publicado no DOU, Seção 1, de 16/10/2015, pág. 89- 92) decidiu, à unanimidade, pelo arquivamento do procedimento ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva. O segundo, ainda em trâmite, foi instaurado em 18/11/13 para apuração de cometimento de eventual falta disciplinar consistente na utilização indevida de verba destinada a propaganda contra a exploração sexual infantil. Foi convolado em IA em 30/01/14 por meio da Portaria n. 02/2014. O CSMPT, na 187ª Sessão Ordinária, decretou sua nulidade a partir da portaria de instauração do IAD, o que reiniciou essa fase procedimental. Informações sobre Processos Administrativos Disciplinares devem ser levantadas no aludido Conselho Superior, responsável por instaurar tal tipo de feito. Ressalte-se que o Ministério Público da União não integra o Poder Executivo, sendo Órgão independente (vide art. 4º da Lei Complementar nº 75/1993 e art. 127, § 1º, da Constituição Federal). Por fim, os principais normativos que regem a Corregedoria do MPT são a Lei Complementar nº75/1993, transcrita parcialmente abaixo, e seu Regimento Interno (Resolução CSMPT nº 107/2012). Art. 104. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Art. 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez. § 1º Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior. § 2º Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. § 3º O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de dois terços dos membros do Conselho Superior. Art. 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público: I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior; 110 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO II - realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios; III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente; IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Trabalho; V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público do Trabalho que não cumprir as condições do estágio probatório. 111 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Gestão de riscos e controles internos Quadro 18 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC . ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS Ambiente de Controle 1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente. 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UPC. 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UPC. Avaliação de Risco 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. Procedimentos de Controle 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. 20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. Informação e Comunicação 23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 1 VALORES 2 3 4 5 X X X X X X X X X 1 2 3 4 5 X X X X X X X X X 1 2 3 4 5 3 4 5 X X X X 1 2 X X X 112 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. Monitoramento 28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. Análise crítica e comentários relevantes: Nada a Declarar. Escala de valores da Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC. X X 1 2 3 4 5 X X X 113 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Canais de acesso do cidadão Procuradoria Geral do Trabalho O Ministério Público do Trabalho, por meio de sua Ouvidoria disponibiliza, como canal de acesso à Instituição, formulário eletrônico disponível no seguinte endereço eletrônico http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/MPT/servicos/ouvidoria para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, críticas e elogios. Além do formulário eletrônico, o cidadão também pode entrar em contato com a Ouvidoria por meio de carta, e-mail, telefone ou pessoalmente. A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho publica em sua página na internet relatórios estatísticos de suas atividades, com periodicidade mensal e relatórios analíticos (periodicidade semestral e anual). No relatório semestral consta a movimentação das mensagens recebidas no semestre pela Ouvidoria. No relatório anual, a Ouvidoria divulga, além da estatística detalhada mês a mês, outros itens como as ações empreendidas ao longo do período, as inovações implementadas, a agenda com os diversos eventos nos quais houve a participação da Ouvidora etc. Os relatórios são encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, ao Procurador-Geral do Trabalho, à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Trabalho, além de serem amplamente divulgados no seguinte endereço eletrônico: http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/servicos/ouvidoria/conteudo/! Estatísticas de demandas recebidas na Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho A evolução dos serviços prestados pela Ouvidoria em 2015 pode ser conferida a partir do quantitativo de demandas recebidas por canal de atendimento, detalhamento por assunto, bem como pelo tipo, no período de jan/2015 a dez/2015, conforme tabela apresentada a seguir: Quadro 19 - Demandas recebidas por canal de atendimento. CANAL Formulário eletrônico Pessoal Telefone Comunicações por escrito Outros QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES 6758 4 24 - % 99,58 0,05 0,35 - 114 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 20 - Detalhamento das demandas por assunto. CANAL Crimes/Execução Penal Educação/Saúde/Idoso/Pessoas com Deficiência Eleitoral Improbidade Administrativa Concurso Público Irregularidades Trabalhistas Controle externo da atividade policial Demanda alheia à competência da Ouvidoria/Consulta e dúvidas jurídicas Residência na Comarca e lotação de membros Administração e funcionamento do Ministério Público Infração disciplinar de membro ou servidor/Inércia ou morosidade na atuação funcional Infância e Juventude Lei de Acesso à Informação/Remuneração de membros e servidores Consumidor/Serviços Públicos Meio Ambiente Outros QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES 34 6 326 2593 2107 905 0,49 0,08 4,79 38,11 30,97 13,30 16 0,23 28 215 22 453 98 0,41 3,16 0,32 6,65 1,44 % Quadro 21 - Demandas recebidas por tipo de demanda. CANAL Reclamação Denúncia Críticas Sugestão Solicitação de Providência e/ou informação Elogio Outros QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES 73 2390 21 33 3993 31 - % 1,11 36,53 0,32 0,50 61,04 0,47 - Além de toda a divulgação feita pela Ouvidoria, nas páginas das Procuradorias Regionais do Trabalho (unidades administrativas do Ministério Público do Trabalho nos Estados), são disponibilizados ao cidadão: • Formulário para denúncias – serviço que permite ao cidadão formular denúncias diretamente à respectiva unidade do Ministério Público do Trabalho onde se encontra. Figura 7 - Formulários para denúncias. 115 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • Sistema de Peticionamento Eletrônico – serviço que permite que advogados ou interessados a) consultem informações sobre a movimentação de procedimentos investigatórios; b) protocolizem petições para juntada em procedimentos em andamento, dispensando-se petições em papel; c) assinem eletronicamente os documentos; d) acompanhem a tramitação de suas petições. • Consulta a movimentação de procedimentos – serviço que permite que o cidadão acompanhe a tramitação de procedimentos administrativos no âmbito de cada unidade do Ministério Público do Trabalho. • Autenticidade de documentos – ferramenta que possibilita ao cidadão a confirmação da autenticidade de documentos emitidos pelo Ministério Público do Trabalho. • Acesso à Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho – canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este. PRT 1ª Região Além dos serviços disponíveis ao cidadão no sítio eletrônico da PRT 1ª Região (www.prt1.mpt.gov.br), como: Denúncias, Peticionamento Eletrônico, Movimentação de Procedimentos, Pedido de Mediação, Autenticidade de Documentos e Ouvidoria, são disponibilizados os seguintes canais de acesso ao cidadão: • Na aba “Comunicação”, opção “Atendimento ao Cidadão”, é disponibilizado um serviço exclusivo de pedidos de informações que não possam ser atendidos mediante o uso dos serviços disponíveis no portal (Fale Conosco); • Fale com o MPT (PRT 1ª Região), por meio de sua Assessoria de Comunicação; • Redes Sociais (Facebook, Twitter, Flickr e YouTube); • Atendimento pessoal para recebimento de denúncias; e • Setor de protocolo para recebimento de documentos. Durante o ano de 2015, a Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região recebeu 10.069 denúncias, distribuídas conforme quadro abaixo. Em comparação com os dados de 2014 (8.669 denúncias), houve um aumento de aproximadamente 16% no número de recebimento de denúncias no ano de 2015. UNIDADE Sede QUANTIDADE DE DENÚNCIAS 5354 Cabo Frio 602 Campos dos Goytacazes 534 Itaguaí 178 Niterói 810 Nova Iguaçu 1460 Nova Friburgo 311 Petrópolis 305 Volta Redonda 515 Já com relação à ferramenta “Fale Conosco”, mencionada acima, foram recebidos 344 pedidos de informações durante todo o ano de 2015. 116 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 2ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região disponibiliza vários canais de acesso às informações de interesse público. As informações ao cidadão quanto às formas de atuação do Ministério Público do Trabalho estão acessíveis sítio eletrônico da PRT-2ª Região – “Perguntas Frequentes”, no link http://www.prt2.mpt.gov.br/mpt-sp/perguntas-frequentes Contudo, caso não encontre sua resposta no site, ou deseje oficializar sua demanda de informação, o cidadão conta ainda com o canal de acesso denominado Atendimento do Cidadão http://www.prt2.mpt.gov.br/comunicacao/atendimento-ao-cidadao As denúncias envolvendo direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, de relevante valor social, tais como, meio ambiente do trabalho, fraudes nas relações de trabalho, trabalho de crianças e adolescentes, discriminação, trabalho escravo e outros, poderão ser feitas eletronicamente. Para formalizar uma denúncia, basta o cidadão acessar o portal www.mpt.gov.br. Na parte superior da tela haverá o link “Procuradorias Regionais do Trabalho”, o qual remeterá para o site da Regional. As denúncias poderão ser feitas eletronicamente, clicando-se no link “Denúncias”, acessível em http://www.prt2.mpt.gov.br/servicos/denuncias As denúncias também poderão ser registradas pessoalmente nas Unidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região ou por telefone, no Disque Denúncia - 0800111616. A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho é outro canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este. O serviço está disponível no link http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/ompt/ouvidoria/ PRT 3ª Região O cidadão dispõe de vários canais de comunicação com a PRT – 3ª Região. No caso de apresentação de denúncias cujo objeto seja a relação de trabalho, atribuição constitucional desta Procuradoria, há os seguintes meios: 1) pessoalmente, com atendimento dispensado por servidores competentes, incluindo Analistas Processuais; 2) por telefone, através do Disque Denúncia, fone 08007023838, cuja ligação não é tarifada para o cidadão; 3) na página da internet da Regional, http://www.prt3.mpt.gov.br/. Acessar o menu “Serviços”, depois “Denúncias”. Nesta aba também se pode fazer “Pedido de Mediação”. Ainda no site, o menu “Serviços” contém a opção “Ouvidoria”. A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho representa um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição, permitindo à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também fazer sugestões, críticas ou elogios sobre os serviços prestados pelo Ministério Público do Trabalho. O cidadão ainda pode comunicar-se diretamente com a Regional pelo site, através do menu “Comunicação”, no item “Atendimento ao cidadão”. Vale mencionar que este canal se destina exclusivamente a pedidos de informação que não possam ser atendidos através dos outros serviços disponíveis no site. Por fim, a PRT – 3ª Região também se encontra nas redes sociais através do Twitter, no endereço https://twitter.com/MPTMG, contando com cerca de dois mil seguidores. 117 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 4ª Região a) Denúncias: feitas através a1) do website www.prt4.mpt.mp.br, menu Serviços > Denúncias, ao qual são encaminhadas todas as manifestações realizadas mediante email e outros canais de diálogo na web (Facebook e Twitter). a2) do perfil do órgão no Facebook (fb.com/mptnors), aba (segunda) "Denúncia online". b) Peticionamento eletrônico: solicitações referentes a procedimentos em curso no órgão (inquéritos civis, procedimentos preparatórios, etc): através do website www.prt4.mpt.mp.br, menu Serviços > Peticionamento eletrônico. c) Reclamações, sugestões, outras solicitações: através c1) do telefone das unidades, constante no rodapé do site www.prt4.mpt.mp.br, c2) presencialmente, nos endereços das unidades, constantes do rodapé do site; c3) através do perfil do órgão no Facebook, através de postagem na linha do tempo ou de mensagem privada, aberta publicamente; d) Serviço de ouvidoria. A ouvidoria do órgão é centralizada em Brasília. O serviço pode ser acessado d1) presencialmente, em Brasília; d2) por via digital, através do atalho, presente no site www.prt4.mpt.mp.br, aba Serviços > Ouvidoria; d3) por via telefônica, através de telefone constante na página da ouvidoria, acessível através de passo descrito em d2; e) Transparência. Informações sobre membros, servidores, destinações de indenizações e multas decorrentes da atividade-fim institucional, bem como publicidade de termos de ajustamento de conduta (TACs) firmados com a PRT4. Estes são recursos automatizados do sistema MPT Digital, gerenciado nacionalmente. Estatísticas sobre o atendimento às demandas e os resultados decorrentes: a) Em 2015, foram registradas 8.275 denúncias na PRT4. Como resultado, o MPT ajuizou 181 ações civis públicas (ACPs) e celebrou 1.006 termos de ajuste de conduta (TACs), mediou 37 conflitos e desenvolveu 20 procedimentos promocionais no Estado. Maiores dados podem ser obtidos no relatório nacional do MPT, acessível no site www.prt4.mpt.mp.br, aba Transparência > Índices. b) As solicitações feitas pelo peticionamento são atendidas diretamente pelos procuradores responsáveis pelo procedimento no qual se dá a petição, com economia de tempo e recursos humanos e materiais. O sistema eletrônico foi implantado na PRT4 e no restante do país em setembro de 2014. c) Não há estatísticas sobre atendimentos nestes canais. d) Não dispomos de estatísticas da ouvidoria, centralizada em Brasília, na PGT. e) Não dispomos de estatísticas do portal da transparência. Fonte: ASCOM PRT 5ª Região O relacionamento com a sociedade, seção prevista no Anexo II da DN relatórios de gestão deste exercício, está estruturado de forma transversal entre diversos setores desta PRT 5ª Região. Cabe à Assessoria de Comunicação da PRT5 a gestão do relacionamento com a sociedade, o que se dá em dois campos diversos: 1) Relações institucionais – contato com outros órgãos públicos, entidades da sociedade civil organizada, agentes públicos de um modo geral para estreitamento de relação e adoção de medidas específicas em prol da administração da PRT5 ou das áreas de atuação do MPT como um todo. 2) Relação com os veículos de imprensa e de comunicação de massa, com o suporte das redes sociais e das ferramentas de comunicação institucional do MPT na Bahia – assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, gestão de redes sociais (Twitter e Facebook) e atualização da página externa do MPT na Bahia na internet. Apesar de poder parecer ligado ao setor de comunicação, o atendimento de demandas da sociedade, recebimento de denúncias e encaminhamento de demais solicitações feitas por cidadãos individualmente ou em grupo ou ainda por entidades e outros órgãos públicos estão classificados 118 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO dentro das atribuições da atividade-fim, existindo, portanto, canais específicos para tal, todos eles não geridos pela Ascom. Serviços como pedidos de mediação, denúncias e informações acerca do andamento de procedimentos estão disponíveis para acesso pela Internet, na página externa da PRT5 ou no atendimento presencial em todos as nossas unidades no estado. Solicitações, reclamações, denúncias e sugestões podem ser encaminhadas ao MPT através da Ouvidoria, com link disponível na página da PRT5 na internet e com cartazes e folder disponíveis na recepção da sede do órgão. A PRT5 não dispõe de dados estatísticos acerca da utilização desses canais de comunicação do cidadão com o órgão. As solicitações, reclamações, denúncias e sugestões já geraram mudanças de procedimentos internos nesta PRT5, como por exemplo a forma de consulta processual, a visualização das pautas de audiências em monitores, a quantidade de monitores disponíveis nas salas de audiências, entre outros. PRT 6ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região disponibiliza canais gratuitos de atendimento ao cidadão, estreitando a interação entre a sociedade e o Ministério Público do Trabalho. Na aba “Comunicação” => “Fale com o MPT” se traz os dados das nossas unidades no estado de Pernambuco, bem como o número telefônico da Assessoria de Comunicação para quaisquer necessidades voltadas à atuação institucional. Nessa mesma aba os cidadãos poderão acompanhar o MPT nas mídias sociais (Facebook e Twitter), além de poder tomar conhecimento das notícias e dos vídeos relacionados ao mundo do trabalho, disponíveis respectivamente na Rádio MPT e no canal Trabalho Legal. Os vídeos deste canal são produzidos em parceria pelo Ministério Público do Trabalho e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). PRT 7ª Região Este item deve compor o arquivo que tratará da seção “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE” e tem por finalidade descrever os canais e formas que o cidadão dispõe de acesso às informações de seu interesse e de relacionamento com a unidade. As informações disponibilizadas neste item devem atender às seguintes demandas: • Descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc; No sítio www.prt7.mpt.mp.br existem recursos disponíveis, tais como: Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão e Coleta de Denúncia. • Registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões recebidas e sobre o atendimento/encaminhamento das demandas apresentadas, analisando os resultados observados, inclusive frente a dados registrados em exercícios anteriores; É possível observar que a cada ano cresce o número de pessoas que acessam ao sítio do MPT, para levantar questionamentos, consultar a movimentação dos procedimentos e denunciar. • Possíveis alterações dos procedimentos adotados pela unidade decorrentes das informações disponibilizadas nos canais de acesso. Foi disponibilizado na Regional um computador com scanner e acesso à internet para as partes e advogados. PRT 8ª Região O Ministério Público do Trabalho disponibiliza nos seus portais eletrônicos regionais 4 serviços: “Coleta de Denúncias”, “Consulta de Procedimentos”, “Autenticidade de Documentos” e “Peticionamento Eletrônico”. Todos os referidos módulos, que podem ser acessados, na Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, através do endereço http://www.prt8.mpt.mp.br/, representam meios de facilitar o acesso e o acompanhamento dos procedimentos em trâmite no órgão pelo cidadão. 119 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO O módulo coletor de denúncia permite que qualquer cidadão, sem que seja necessário se identificar, se colocando como anônimo ou pedindo o sigilo da sua identidade, realize denúncia, recebendo, ao final, o número do processo autuado para posterior acompanhamento. O módulo de consulta processual possibilita visualizar a tramitação do processo e seus movimentos. Já o módulo de autenticidade de documentos serve para que o usuário confira a autenticidade das assinaturas digitais. E, finalmente, o “Peticionamento Eletrônico” permite a solicitação de acesso aos documentos do processo, após a realização de um pré-cadastro. Qualquer pessoa pode se cadastrar clicando no link disponível no site e preencher seus dados pessoais: nome, endereço, e-mail, telefone, se é um usuário comum, um advogado, ou um agente público. A confirmação do cadastro deve ser feita presencialmente na unidade mais próxima do MPT, a partir da apresentação de um documento oficial com foto e CPF. Um servidor do órgão ativará o cadastro e automaticamente uma senha será encaminhada ao e-mail do solicitante, que a utilizará, juntamente com o CPF, para acessar o sistema. A confirmação presencial é desnecessária para aqueles que possuírem certificação digital. Além dos novos serviços online, o MPT também oferece atendimento presencial e disquedenúncia. Abaixo, seguem tabelas com o número de registro de denúncias: DENÚNCIAS/MEIO 2015 E-mail 89 Presencial 151 Disque-denúncia 294 TOTAL 534 Além dos módulos mencionados acima, no portal da PRT8, também está disponível, no menu “Serviços”, o link “Ouvidoria”, que é um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade, não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT. Outra opção de contato é o “Atendimento ao Cidadão”, disponível no menu “Comunicação” do site, direcionado a pedidos de informações que não possam ser atendidos mediante o uso dos serviços disponíveis no portal. PRT 9ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 9.ª Região proporciona ao cidadão meios rápidos e fáceis de acesso. Além do atendimento presencial e por telefone, oferece acesso através de sua página institucional na INTERNET - http://www.prt9.mpt.gov.br/ -, onde é possível apresentar denúncias ou qualquer outra manifestação no canal de atendimento, link fale com o MPT. Ainda, é frequente a solicitação de informações via mensagem eletrônica, as quais são respondidas pela Procuradoria. Recentemente, com as melhorias do sistema MPT Digital, tornou-se possível, também, a consulta de procedimentos e o peticionamento eletrônico via web. PRT 10ª Região O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins (MPT-DF/TO) possui diversos canais de comunicação ativos, que visam atingir o objetivo previsto expressamente no Planejamento Estratégico da instituição, qual seja: transparência em suas atividades. Para atender esse requisito, é preciso ir além de somente disponibilizar seus processos para consulta ou prestar contas sobre sua gestão. É preciso comunicar, buscar ativamente o público-alvo, que é ninguém menos do que a própria sociedade. 120 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Para encontrar o caminho que leva ao objetivo final, a Assessoria de Comunicação desta Regional desenvolveu estratégias comunicacionais voltadas para atender à demanda do público, em seus mais diversos perfis. Para tal, foram criadas as Redes Sociais do MPT-DF/TO, reformulado o sítio eletrônico oficial e inaugurada a Sala do Cidadão, na sede em Brasília. Essas três importantes ferramentas complementar-se-ão para que a transparência institucional seja não só alcançada, mas também levada ao público-alvo, gerando, por consequência, fortalecimento na imagem institucional do MPT. Em um ano (janeiro de 2015 a janeiro de 2016), as redes sociais do MPT-DF/TO já possuem mais de 5.400 seguidores, que acompanham diariamente nossas notícias. Além disso, o alcance das publicações ultrapassou os 100.000 no mês de janeiro de 2016, tendo, em um único dia, mais de 60.000 acessos. O potencial explorado com nossas redes sociais faz desta nova mídia, a principal ferramenta de divulgação do trabalho finalístico desenvolvido no órgão, sendo indispensável para atingir as metas pretendidas no Planejamento Estratégico do MPT, a partir das ações comunicacionais. Nos demonstrativos a seguir, encontram-se dados referentes às quantidades de notícias de fato (NF), mediações (MED), carta precatória (CP) recebidas pela Regional nos anos de 2014 e 2015. Quadro 22 - Dados estatísticos demonstrativos referentes à quantidade de notícias de fato (NF), mediações (MED), carta precatória (CP), ano 2014 e 2015, da PRT 10ª Região. Meses ANO/ 2014 ANO/ 2015 Janeiro NF 71 MED 2 CP 4 NF 187 MED 10 CP 1 Fevereiro 112 15 0 199 8 1 Março 117 4 1 208 5 1 Abril 138 4 2 198 4 2 Maio 171 49 1 203 3 2 Junho 162 10 3 254 5 1 Julho 315 7 1 250 4 3 Agosto 189 5 3 139 4 0 Setembro 226 6 3 241 7 1 Outubro 173 3 1 200 5 3 Novembro 207 6 1 203 11 1 Dezembro 152 4 2 134 3 0 TOTAL 2033 115 22 2416 69 16 121 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Denúncias Recebidas 315 350 300 250 200 254 187 112 150 100 199 208 117 198 138 250 203 171 162 241 226 189 139 200 207 203 173 152 134 71 50 0 2014 2015 Figura 8 - Gráfico demonstrativo das denúncias recebidas nos anos de 2014 e 2015 na PRT 10ª Região. PRT 11ª Região O Portal da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região possui um link para a Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, que consiste em um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este. Em 2015 a PRT-11ª Região recebeu 1.613 denúncias pelo site www.prt11.mpt.mp.br, que foram todas encaminhadas para a distribuição eletrônica entre os membros da Regional, um aumento de 11,70% em relação ao exercício de 2014. PRT 12ª Região Os canais de acesso ao cidadão à PRT 12ª Região são o atendimento presencial, por telefone e por e-mail. No entanto, foram recentemente ampliados com a implantação do novo portal da Internet, onde foi criado um link específico de comunicação denominado “Fale com o MPT”, no qual as demandas relativas à atividade fim são encaminhadas diretamente ao e-mail administrado por um servidor responsável pelo “Atendimento ao Cidadão”. Cada mensagem é analisada, respondida e encaminhada ao setor responsável. São os mais diversos assuntos, sendo os mais comuns: as consultas sobre a legalidade de condutas de empregadores e de instituições públicas em relação aos contratos de trabalho; a solicitação de informações sobre andamentos procedimentais e pedidos de orientação sobre a utilização de ferramentas on line (peticionamento eletrônico, coleta de denúncias, etc). Esta é a interface da PRT 12ª Região na Internet: Todas as mensagens recebidas pelo canal de comunicação são respondidas, seja para dar informações diretas, ou seja, para encaminhar o cidadão diretamente ao setor/servidor que poderá atender a sua demanda. Caso as questões não sejam atinentes ao MPT, o cidadão é orientado sobre qual instituição deverá procurar (sindicato, Justiça do Trabalho, MTe), sendo-lhe fornecido telefone e endereço. Pela página da PRT 12ª Região também é possível ainda o atendimento pela Assessoria de Comunicação, que presta as informações ou faz os encaminhamentos necessários, dentro de suas atribuições. 122 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO O SIC – Serviço de Atendimento ao Cidadão já recebeu centenas de mensagens, todas respondidas e/ou encaminhadas aos setores ou órgãos competentes diariamente. Contabiliza-se ainda centenas de denúncias enviadas pelo portal, desde a sua implementação, e ainda o cadastramento de 3215 usuário do sistema de peticionamento eletrônico. PRT 13ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, dispõe dos seguintes canais de acesso para o cidadão, quais sejam: 1) Para fins de denúncias e consulta de andamento dos procedimentos: 1.1. As denúncias podem ser feitas através do site da PRT 13: www.prt13.mpt.mp.br (Serviços), (Denúncias),(Acesso ao serviço). 1.2. Podem ser feitas pessoalmente com atendimento de um servidor no ambiente apropriado da Regional, Núcleo de Acolhimento ao Cidadão “Doroty Stang”. 1.3. Podem ser feitas apresentando petição no Núcleo de Protocolo, Expedição e Atendimento. 1.4. Podem ser enviadas por e-mail através do endereço: [email protected]. 2) Para consulta de andamento procedimentais: 2.1. Pode ser feita através do site da PRT13: www.prt13.mpt.mp.br (Serviços), (peticionamento eletrônico), (Acesse o serviço). 2.2. Pode ser feita através do Sistema de Peticionamento Eletrônico: www. OBS.: Para utilizar esse serviço o usuário deve se cadastrar no sistema e acessá-lo com login e senha ou certificado digital. 2.3. Pode ser feita através do TOTEM, disponibilizado na recepção da PRT 13ª Região. 2.4. Pode ser feita na Sala dos Advogados disponível no piso térreo da PRT 13ª Região. 2.5. Pode ser feita pessoalmente em atendimento ao balcão no Núcleo de Protocolo, Expedição e Atendimento ou nas respectivas secretarias de gabinetes dos Procuradores do Trabalho. 2.6. Pode ser feita por telefone: (83) 3612-3100 Na atividade extrajudicial da PRT/13, recebemos denúncias – que são apresentadas em sua grande maioria por telefone1 –, as quais são autuadas como Notícias de Fato (NF) e distribuídas aos diversos Ofícios da PRT/13. Disponibilizamos aos usuários aos seguintes canais de acesso: • link para apresentação de denúncias via internet, bem como para consulta do andamento de procedimentos e peticionamento eletrônico – http://www.prt13.mpt.gov.br/servicos; • coleta de denúncias por telefone; • sala contendo computador com acesso a internet para apresentação de denúncias e peticionamento, disponível à advogados e a população em geral; • totem para coleta de denúncias; 1 Com base em anotações e registros da Chefia da Seção Processual da PRT/13ª, em 2015 as denúncias foram formuladas através dos seguintes canais: • • • • 65% – denúncias por telefone; 20% – denúncias presenciais, colhidas na sala de atendimento ao cidadão; 10% – denúncias apresentadas via página do MPT; 5% – denúncias apresentadas por outros meios, como despachos de Membros do MPT, Ofícios recebidos da Ouvidoria/PGT, Disque 100, Disque 123, ... 123 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Em 2015, conforme dados extraídos do MPT-GAIA, na PRT 13ª foram autuados 2.779 novos procedimentos (NF), conforme quadro abaixo: Figura 9 - Dados extraídos do MPT-GAIA, na PRT 13ª , em 2015. Ainda utilizando dados obtidos no MPT-GAIA, verifica-se que houve um aumento de 440 novos procedimentos (NF's), comparados com o exercício de 2014. O tempo de duração média dos procedimentos sofreu sensível redução, comparado com os anos de 2012 a 2014: 124 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Figura 10 - Comparação entre tempo de duração média dos procedimentos. PRT 14ª Região A PRT-14ª dispõe dos seguintes canais: • Sistema de Acolhimento de Denúncias no portal da PRT14; Sistema de Peticionamento Eletrônico da PRT14; • • Portal da Ouvidoria (PGT / MPT). PRT 15ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª disponibiliza, em sua página de internet, diversos canais de comunicação com a sociedade, destacando, sobretudo, àqueles que se relacionam com às competências e funções institucionais do Ministério Público do Trabalho. 1) Serviços: http://www.prt15.mpt.mp.br/servicos 1.1) Denúncias: canal disponível para apresentação de fatos concernentes à violação de direitos coletivos e indisponíveis dos trabalhadores na área de circunscrição da PRT-15ª Região. 1.2) Peticionamento Eletrônico: canal disponível para a consulta de informações sobre procedimentos investigatórios; protocolo e acompanhamento de petições juntadas em procedimentos em andamento; e assinatura eletrônica de documentos. 1.3) Pedido de Mediação: canal disponível para a solução, resolução e prevenção de litígios, controvérsias e conflitos no campo do direito coletivo do trabalho. Ainda, no que diz respeito às conveniências ofertadas, é possível o acesso ao “Serviço de Atendimento ao Cidadão” (SIC) que, de forma rápida e prática, permite às pessoas físicas e jurídicas o acesso a outras informações, orientações e serviços não listados no menu de serviços. 3) Fale Conosco / Atendimento ao Cidadão: http://www.prt15.mpt.mp.br/comunicacao/atendimento-ao-cidadao Importante também ressaltar que o sítio eletrônico http://www.prt15.mpt.mp.br/ registra todos os endereços e telefones das unidades que compõem a PRT-15ª Região, constituindo, desta forma, um canal direto com o público com quem mantém relacionamento. Essa proximidade é reforçada pelo uso das redes sociais e mensageiros instantâneos em nossa Regional, a exemplo do “Facebook” e “Twiter”, o que possibilita, dentre outras hipóteses, o conhecimento de informações pertinentes à sua atuação judicial e extrajudicial. Ademais, vale lembrar que o Ministério Público do Trabalho dispõe de uma Ouvidoria de caráter nacional, permitindo à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de 125 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este. 3) Ouvidoria: http://www.prt15.mpt.mp.br/servicos/ouvidoria Por fim, no que tange à produção de dados gerenciais e estatísticos, cumpre informar que, no ano de 2015, houve um acréscimo de 4,5% no número total de denúncias autuadas em nossa Regional, saltando de 8.368 em 2014 para 8.746 procedimentos autuados em 2015. PRT 16ª Região Os canais disponibilizados aos cidadãos e demais usuários dos serviços da Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região (PRT 16) para realizar solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, entre outros, são os seguintes: a) Portal institucional www.prt16.mpt.mp.br; b) Telefone da sede, em São Luís: (98) 2107 9300; c) Telefone das PTMs de Bacabal, Caxias e Imperatriz: (99) 3621 6925 | (99) 3521 0784 | (99) 3523 7551; d) Emails institucionais: [email protected] (denúncias) e [email protected] (informações gerais); e) Formulário de denúncias online: peticionamento.prt16.mpt.mp.br/denuncia; f) Ouvidoria online: www.prt16.mpt.gov.br/servicos/ouvidoria g) Pedidos de Mediação: peticionamento.prt16.mpt.mp.br/mediacao/ h) Peticionamento eletrônico: www.prt16.mpt.gov.br/servicos/peticionamento-eletronico i) Consulta de movimentação de procedimentos: www.prt16.mpt.gov.br/servicos/movimentacao-de-procedimentos j) Consulta de autenticidade de documentos: www.prt16.mpt.gov.br/servicos/autenticidade-de-documentos k) Atendimento online ao Cidadão: www.prt16.mpt.gov.br/comunicacao/atendimento-ao-cidadao l) Atendimento presencial na sede e nas PTMs de Bacabal, Caxias e Imperatriz. A PRT 16ª Região obteve o registro dos seguintes dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões recebidas e sobre o atendimento/encaminhamento das demandas apresentadas, nos anos de 2014 e 2015: Registros Denuncias PAJ Mediação Precatórios Ano 2014 2660 1262 271 145 2015 1163 1024 215 104 Toda a demanda imposta a PRT16ª Região teve seu imediato encaminhamento aos setores competentes. O ano de 2015 em comparação a 2014, houve um decréscimo nos dados estatísticos apurados. 126 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Com a finalidade de facilitar o acesso do cidadão aos serviços oferecidos pela Regional, a PRT16ª Região montou na entrada do prédio Sede uma sala equipada de um computador com acesso à internet e um scanner. PRT 17ª Região O serviço de denúncia da PRT-17ª Região, disponível no link: http://www.prt17.mpt.gov.br/servicos/denuncias é um canal de coleta de demandas da sociedade e serve de instrumento de exercício da cidadania. O sistema de peticionamento eletrônico do Ministério Público do Trabalho, disponível no link http://www.prt17.mpt.gov.br/servicos/peticionamento-eletronico , permite que advogados ou interessados: consultem informações sobre a movimentação de procedimentos investigatórios, protocolizem petições para juntada em procedimentos em andamento, dispensando-se petições em papel, assinem eletronicamente os documentos e acompanhem a tramitação de suas petições. PRT 18ª Região O Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região dispõe de diversos canais para o acesso do cidadão. Em primeiro lugar dispomos dos atendimentos presencial e telefônico os quais são feitos por servidores do órgão aptos a prestarem esclarecimentos gerais sobre a atuação do MPT, bem como orientar sobre a melhor forma de o cidadão proceder frente a uma demanda trabalhista. Também, por esses meios, coleta-se denúncias. Outra forma de acesso do cidadão é o site institucional do órgão, http://www.prt18.mpt.gov.br/ , no qual há a possibilidade de o cidadão registrar denúncias, pedir mediação, peticionar em processos, enviar mensagem com solicitações, bem como, registrar reclamações na ouvidoria. Embora o canal esteja aberto e funcionando plenamente, não foi registrada nenhuma ocorrência ao longo desse ano. Ainda no site institucional o cidadão pode acessar portarias de instauração de inquéritos civis, notificações recomendatórias e Termos de Ajuste de Conduta firmados pelo órgão. Há a solicitação de servidores e membros no sentido de serem publicados, também, os relatórios de arquivamento para que seja dada ainda mais transparência ao órgão, mas esse ajuste deve ser feito pela própria Procuradoria Geral do Trabalho, conforme orientações do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI). No ano de 2015 foram registradas 2836 denúncias, 575 registros a menos que em 2014. Logo, uma queda de 16,87% sobre os valores de 2014. Das denúncias registradas, 1231 foram convertidas e Inquéritos Civis (IC), perfazendo um total de 43,40% sobre o total de denúncias recebidas e 803 foram indeferidas (28,31%), o restante se transformou em Procedimentos Preparatórios, tendo sido resolvidos antes da virada de IC. Foram firmados 569 Termos de Ajuste de Conduta (TAC), o que representa uma queda de 3,72% frente os 591 TACs firmados em 2014. No que toca à atuação judicial do órgão, foram 105 novas propostas de ações junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. PRT 19ª Região A PRT/19ª Região disponibiliza canais de acesso ao cidadão de forma presencial, em suas duas Unidades, Sede em Maceió, e Procuradoria do Trabalho no Município de Arapiraca, bem como remotamente, através da rede mundial de computadores (Internet). Nos endereços físicos, os usuários podem oferecer denúncias, obter informações gerais sobre a atuação do MPT, e ainda sobre procedimentos em andamento. Nesses mesmos locais (sedes físicas) são disponibilizados microcomputadores para a realização de peticionamento eletrônico. Todos esses serviços também estão disponíveis na página da PRT/19ª Região, na Internet. 127 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A Regional oferece ainda um canal via ligação gratuita (0800), disponível em todo o Estado de Alagoas, através do qual, podem ser oferecidas denúncias. Além disso, no sítio da PRT/19 na Internet, o usuário tem acesso à Ouvidoria, através do link http://www.prt19.mpt.mp.br/servicos/ouvidoria, e ainda pode utilizar o canal de atendimento ao cidadão, no endereço http://www.prt19.mpt.mp.br/comunicacao/atendimento-ao-cidadao. Abaixo, segue quadro comparativo, que detalha a atuação da PRT/19ª Região durante os exercícios 2014 e 2015: TIPO DE PROCEDIMENTO Notícias de Fato (Denúncias) Mediações Cartas Precatórias Procedimentos Promocionais Acompanhamentos Judiciais Termos de Compromisso Firmados QUANTIDADE 2014 1799 51 22 14 89 163 2015 1098 89 12 11 43 74 PRT 20ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região disponibiliza canais gratuitos de atendimento ao cidadão, voltados ao exercício do controle social e ao fomento da interação entre o jurisdicionado e o Ministério Público do Trabalho, colocando à disposição recursos telefônicos, da rede mundial de computadores e atendimento presencial, de modo a viabilizar com celeridade a recepção e o registro das manifestações apresentadas, tais como: sugestões, elogios, reclamações, críticas, denúncias, solicitações de serviços e informações de interesse particular ou coletivo. Diversos exemplos desses canais de acesso ao cidadão disponibilizados pela PRT20 podem ser verificados ao se acessar a página inicial desta Regional na internet. Através do espaço “Comunicação”, o cidadão poderá acessar o “Fale Conosco”, canal idealizado para facilitar o atendimento do cidadão e o seu contato com a assessoria de comunicação da PRT20. Além disso, poderá acompanhar a atuação do MPT em Sergipe através de notícias veiculadas pela Procuradoria Geral do Trabalho em redes sociais (facebook e twitter), bem como daquelas eventualmente divulgadas pela imprensa (rádio e televisão). Por seu turno, no espaço denominado de “Serviços”, o cidadão terá acesso à ouvidoria da PGT, ao peticionamento eletrônico, à coleta de denúncias online, à movimentação de procedimentos, além de poder autenticar seus próprios documentos. Reitere-se que todos esses canais de acesso ao cidadão foram idealizados para facilitar o contato e a troca de informações entre o cidadão e esta Regional, com o escopo de racionalizar e otimizar a atuação finalística deste órgão, satisfazendo, assim, o interesse da coletividade. PRT 21ª Região Os principais canais de acesso postos à disposição do cidadão pela unidade são a comunicação telefônica e o sítio na internet. O contato telefônico pode ser feito por meio do número (84) 4006-2800. A PRT 21ª Região disponibiliza ao cidadão, em seu sítio na internet - www.prt21.mpt.mp.br -, o acesso a um conteúdo variado de informações, assim como a possibilidade de formulação de perguntas e oferecimento de denúncias acerca de irregularidades trabalhistas. PRT 22ª Região 128 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região disponibiliza canais gratuitos de atendimento ao cidadão, voltados ao exercício do controle social e ao fomento da interação entre o circunscricionado e o Ministério Público do Trabalho, colocando à disposição recursos telefônicos, da rede mundial de computadores e atendimento presencial, de modo a viabilizar com celeridade a recepção e o registro das manifestações apresentadas, tais como: sugestões, elogios, reclamações, críticas, denúncias, solicitações de serviços e informações de interesse particular ou coletivo. Diversos exemplos desses canais de acesso ao cidadão disponibilizados pela PRT22 podem ser verificados ao se acessar a página inicial desta Regional na internet. Através do espaço “Comunicação”, o cidadão poderá acessar o “Fale Conosco”, canal idealizado para facilitar o atendimento do cidadão e o seu contato com a assessoria de comunicação da PRT22. Além disso, poderá acompanhar a atuação do MPT em Teresina através de notícias veiculadas pela Procuradoria Geral do Trabalho em redes sociais (facebook e twitter), bem como daquelas eventualmente divulgadas pela imprensa (rádio e televisão). Por seu turno, no espaço denominado de “Serviços”, o cidadão terá acesso à ouvidoria da PGT, ao peticionamento eletrônico, à coleta de denúncias online, à movimentação de procedimentos, além de poder autenticar seus próprios documentos. Reitere-se que todos esses canais de acesso ao cidadão foram idealizados para facilitar o contato e a troca de informações entre o cidadão e esta Regional, com o escopo de racionalizar e otimizar a atuação finalística deste órgão, satisfazendo, assim, o interesse da coletividade. PRT 23ª Região Em cumprimento à Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, através dos serviços de informações ao cidadão (SIC) pessoas naturais ou jurídicas podem entrar em contato, fazer denúncias, acompanhar movimentação de procedimentos e processos, verificar a autenticidade de documentos do MPT e, ainda, peticionar eletronicamente em procedimentos. Está em funcionamento nesta Unidade Ministerial o sistema de peticionamento eletrônico que permite que advogados ou interessados consultem informações sobre a movimentação de procedimentos investigatórios, protocolizem petições para juntada em procedimentos em andamento, dispensando-se petições em papel, assinem eletronicamente os documentos e acompanhem a tramitação de suas petições. Abaixo está relacionado o registro de dados gerenciais e estatísticos sobre a quantidade de atendimentos realizados pela PRT. Descrição Denúncias recebidas Procedimentos Preparatórios instaurados Inquérito Civis instaurados Quantidade 2067 18 1061 Procedimentos Promocionais instaurados 33 Termo de Ajuste de Conduta Firmados 320 Procedimentos remetidos para outros ramos do MP 22 Procedimento de Acompanhamento de Judicial instaurados 128 Processos Judiciais Recebidos (Intimações Judiciais) – atuação como órgão agente 445 Processos Judiciais Recebidos (Intimações Judiciais) – atuação como órgão interveniente 3045 Não houve, até o momento, necessidade de modificarmos os procedimentos adotados decorrentes das informações colhidas. 129 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 24ª Região A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho foi criada em âmbito nacional para facilitar a comunicação direta com o cidadão, para solicitação de informações, denúncias, sugestões e críticas sobre os serviços prestados. Na internet, o link de acesso aos serviços da Ouvidoria é: http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/MPT/servicos/ouvidoria. O link para acesso ao serviço também está disponível na página de cada regional. No site do PRT 24ª Região, o acesso se dá no endereço: http://www.prt24.mpt.mp.br/servicos/ouvidoria. Para ampliar o acesso à informação, foi também elaborada uma cartilha sobre a Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho. Exemplares impressos foram encaminhados às Regionais para disponibilização ao público. A cartilha encontra-se também disponível no portal.mpt.gov.br, no link da Ouvidoria. (Atalho: http://goo.gl/vFA8ww). SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC Em 20 de junho de 2014, houve a migração dos portais das regionais do Ministério Público do Trabalho, o que possibilitou o processo de interação do MPT Digital, programa destinado ao gerenciamento dos procedimentos ligados à atividade fim da instituição, com o público externo. Essa interação se realizou com a implantação do Serviço de Informação ao Cidadão (S.I.C.), do Sistema Único de Denúncias E do sistema de Peticionamento Eletrônico, em uma interface acessível. Com a migração, houve a padronização dos portais de todas as 24 unidades do MPT, com as mesmas identidades visuais, no país e investiu-se um modelo mais seguro. O SIC foi criado para atender as exigências da Lei de Acesso à Informação, da Resolução CNMP 89 e das Corregedorias do MPT e do CNMP. Em relação à atuação finalística do MPT, permite o acesso público à movimentação de procedimentos e à publicação automática de documentos (portarias, TACs, recomendações, entre outros), resguardadas as situações de sigilo. Não há controle efetivo da quantidade de atendimentos via SIC, uma vez que recebidos por e-mail (redirecionamento) sem qualquer mecanismo de contabilização confiável. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO (e denúncias) e PROCEDIMENTO ELETRÔNICO O peticionamento eletrônico (http://www.prt24.mpt.mp.br/servicos/peticionamentoeletronico), em funcionamento em todo o país desde 5 de setembro de 2014, permite que advogados e interessados consultem informações e documentos a respeito da tramitação de procedimentos investigatórios. Esse serviço digital permite que as partes interessadas protocolizem petições para juntada em procedimentos em andamento, dispensando-se petições em papel, e assinem eletronicamente os documentos em conformidade com as regras de documentação eletrônica previstas na MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. O procedimento eletrônico começou a funcionar no dia 22 de setembro de 2014, com a Portaria 569, de 17 de setembro de 2014, quando os procedimentos finalísticos do Ministério Público do Trabalho passaram a tramitar exclusivamente em meio eletrônico e em autos digitais. A tramitação digital de procedimentos e o Peticionamento Eletrônico são iniciativas pioneiras no Ministério Público brasileiro e respeitam as diretrizes da Medida Provisória n.º 2.0002/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Além de ampliar o acesso a informações de interesse público, esse conjunto de soluções contribui com o meio ambiente, reduzindo o consumo de papel, racionaliza o uso de recursos públicos materiais e humanos e aumenta a celeridade na tramitação. Além disso, denúncias passaram a ser efetivadas diretamente via portal. Em 2015, foram feitas 883 denúncias no MPT, sendo a grande maioria por esse canal. 130 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Carta de Serviços ao Cidadão Procuradoria Geral do Trabalho De acordo com o art. 11 do Decreto 6932/2009, de 11 de agosto de 2009, o Ministério Público do Trabalho não tem a obrigatoriedade de publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, uma vez que sua aplicabilidade se dá no âmbito do Poder Executivo Federal2. No entanto, é disponibilizado no site da Procuradoria-Geral do Trabalho uma Carta ao Cidadão, que explica a atuação, funcionamento do órgão e como contatar o Ministério Público do Trabalho, no seguinte link: http://portal.mpt.gov.br/wps/wcm/connect/4a3a0b0046791455b9b9ff757a687f67/carta_ao_cidadao. pdf?MOD=AJPERES Além disso, a Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho possui canal eletrônico na rede mundial de computadores onde são disponibilizadas informações sobre suas atribuições, esclarecimento de dúvidas frequentes sobre a instituição, bem como a divulgação das principais áreas de atuação do Ministério Público do Trabalho. Constam, ainda, instruções para formulação de denúncia e um link direto para que o cidadão acesse o Portal da Transparência da Instituição, por meio do qual o MPT divulga informações acerca de suas ações finalísticas (Relatórios das Coordenadorias Nacionais/Programas Nacionais e Termos de Ajuste de Conduta - TACs), bem como sobre as medidas decorrentes do Planejamento Estratégico e acerca das licitações, contratos, convênios, despesas com cartões corporativos, diárias e passagens, treinamento, orçamento, recursos humanos e gastos mensais com investimento e custeio. PRT 1ª Região No sítio eletrônico da PRT 1ª Região (www.prt1.mpt.gov.br) são disponibilizadas as seguintes informações relacionadas ao MPT: • Na aba “MPT-RJ”: Atribuições, Composição e Parceiras; Histórico; Unidades; Áreas de Atuação; Projetos Estratégicos; Perguntas Frequentes e Estrutura Organizacional. 2 Art. 11. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar “Carta de Serviços ao Cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência. 131 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • Na aba “Procuradorias”: nessa aba, podem ser encontradas informações, notícias e artigos relacionados à Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região (Sede) e suas respectivas Procuradorias do Trabalho nos Municípios (Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaguaí, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Volta Redonda). • Na aba “Transparência”: essa opção busca levar ao conhecimento da sociedade informações relacionadas à transparência da instituição tanto na atividade-meio, áreas Administrativa (Licitações, Execução Orçamentária e Financeira, Bens disponíveis para desfazimento, Contratos e Convênios) e Recursos Humanos (Procuradores, Procuradores Inativos, Servidores, Servidores Inativos, Servidores com Gratificação e Estagiários), quanto na atividade-fim, tais como Indicadores, Destinações de indenizações, Atas de audiências públicas, Portarias de IC (Inquérito Civil), Recomendações e Termo de ajuste de conduta. Além disso, nessa mesma aba, está disponível o Novo Portal da Transparência do MPT - que trata exclusivamente da publicação de informações relativas à transparência na atividade-meio, tais como a execução orçamentária, financeira e administrativa, as licitações e contratos administrativos e a gestão de pessoas, em atendimento às Resoluções CNMP nº 86/2012, nº 89/2012 e nº 115/2014 -, transformando-se no instrumento de concretização da Lei de Acesso à Informação. 132 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • Na aba “Informe-se”: Publicações (Notícias da PRT1, PRT1 na mídia, Artigos, Boletins, Campanhas, Cartilhas, Fóruns, Revistas), Eventos (Audiências públicas, Cursos e Palestras) e Concursos e Seleções (Procuradores, Servidores e Estagiários). Figura 11 - Ilustração para Navegação do Sitio da PRT 1ª Região. PRT 2ª Região De acordo com o art. 11 do Decreto 6932/2009, de 11 de agosto de 2009, o Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região não tem a obrigatoriedade de publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, uma vez que sua aplicabilidade se dá no âmbito do Poder Executivo Federal. PRT 3ª Região No site da PRT – 3ª Região, há três opções no menu “Serviços”: 1) “Peticionamento Eletrônico”, que permite a advogados ou interessados: a) Consultar informações sobre a movimentação de procedimentos investigatórios; b) Protocolizar petições para juntada em procedimentos em andamento, dispensando as petições em papel; c) Assinar eletronicamente os documentos; d) Acompanhar a tramitação de petições. 2) “Movimentação de Procedimentos”, onde são obtidas informações acerca de todo o andamento dado aos procedimentos que tramitam na Regional. 3) “Autenticidade de Documentos”, que fornece a autenticidade dos documentos consultados. PRT 4ª Região Não há carta de serviços no momento. Na home da PRT4, há o menu Serviços, bem como no site www.pgt.mpt.gov.br, a seção Serviços ao Cidadão. Destacamos que o site atual da PRT4 foi implantado pela PGT, em julho de 2014, junto com o site de todas as PRTs do país, e vem, ao longo do tempo, recebendo aprimoramentos, que dependem de decisão da PGT. 133 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 5ª Região A Carta de Serviços ao Cidadão da PRT5 está disposta de forma transversal em seu sítio na internet, em que a instituição é apresentada e os serviços disponíveis estão dispostos no menu “Serviços”. O primeiro item do menu (MPT-BA) dispõe justamente da definição do órgão, suas atribuições, seu histórico, suas unidades, áreas de atuação, projetos estratégicos, seguido ainda de perguntas frequentes e das relações completas de membros e servidores. PRT 6ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região disponibiliza à sociedade, em seu sítio na internet (http://www.prt6.mpt.mp.br/servicos), os seguintes serviços: • Denúncias; • Peticionamento eletrônico; • Pedido de Mediação; • Movimentação de procedimentos; • Autenticidade de documentos; • Ouvidoria. PRT 7ª Região No sítio www.prt7.mpt.mp.br tem o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão - Fale Conosco que pode ser encaminhado com cópia à Ouvidoria. Diariamente recebemos e-mails com questionamentos da sociedade que são prontamente respondidos com as devidas orientações. PRT 8ª Região O órgão não possui Carta de Serviços ao Cidadão, uma vez que o Decreto 6.932/2009 obriga apenas aos órgãos e entidades ligadas ao Poder Executivo Federal, entretanto, apresenta, em seu site, a descrição de suas atribuições no menu MPT-PA/AP – onde é possível acessar os links inerentes ao item “Institucional” (“Atribuições”, “Histórico”, “Unidades”, “Áreas de atuação”, “Projetos estratégicos”, “Perguntas frequentes”) e ao item “Estrutura organizacional” (“Servidores” e “Procuradores”). PRT 9ª Região Os serviços ao cidadão constam na página institucional da INTERNET, onde também encontram-se informações sobre as áreas de atuação do órgão, sobre as Unidades do MPT no Paraná, sobre a estrutura organizacional e respectivos cargos, além das atribuições e guia com as perguntas frequentes. Em cada link, na aba serviços, constam informações específicas sobre o item, bem como sobre sua utilização. PRT 10ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região disponibiliza à sociedade, em seu sítio na rede mundial de computadores (http://www.prt10.mpt.gov.br/) os seguintes serviços: a) Denúncias; b) Peticionamento eletrônico; c) Pedido de mediação; d) Movimentação de procedimentos; e) Autenticidade de documentos; e f) Contato com a Ouvidoria. No link para denúncia online, existe o seguinte esclarecimento prévio: “O MPT tem a missão de defender os direitos coletivos/indisponíveis dos trabalhadores. Desse modo, a instituição não 134 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO presta serviços de consultoria nem atua em defesa de direitos meramente individuais. Para formalizar sua denúncia, acesse o serviço”. É possível denunciar anonimamente ou solicitar o sigilo de identidade, caso o denunciante não deseje que o denunciado o identifique. Na aba para peticionamento eletrônico, também existe explicação da finalidade do serviço: “O sistema de peticionamento eletrônico do Ministério Púbico do Trabalho permite que advogados ou interessados: a. consultem informações sobre a movimentação de procedimentos investigatórios; b. protocolizem petições par juntada em procedimentos em andamento, dispensando-se petições em papel; c. assinem eletronicamente os documentos; d. acompanhem a tramitação de suas petições”. Da mesma forma, em relação ao canal para a Ouvidoria: “A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho consiste em um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este.” O acesso à movimentação de procedimentos é possível para o cidadão que possua o número do processo que lhe interesse, mas a visibilidade das peças que compõem o procedimento dependerá do status do feito ou do documento, conforme determinado ou não o seu sigilo. Por fim, por meio da tarja gerada pela assinatura com certificado digital, é possível a verificação da autenticidade de documentos aos quais o cidadão tenha acesso. Em relação ao contato presencial, o atendimento ao público externo acontece na Secretaria da Coordenadoria de 1º Grau, onde existem servidores destacados para a coleta de denúncias, podendo o denunciante escolher se deseja o sigilo de sua identidade. Na denúncia, é possível a juntada de documentos, fotografias, áudio e vídeo, de acordo com os limites de tamanho dos arquivos tolerados pelo sistema MPT Digital, especialmente a partir de 22/09/2014, quando a regra passou a ser o procedimento eletrônico. Existe um computador disponível para o público externo, que pode ser utilizado também na coleta de denúncia, caso o cidadão deseje ele mesmo redigir os fatos e preencher o formulário do site. A máquina também é utilizada por advogados e demais interessados, para fins de cadastro como usuário do sistema de peticionamento eletrônico, por meio do qual se apresentam petições de vista de procedimento e de juntada de documentos. Por fim, o atendimento ao público consiste em orientar o cidadão a também buscar o auxílio do Ministério do Trabalho e Emprego, do Sindicato de sua categoria ou de advogado de sua confiança (sem indicação de nenhum profissional específico, frise-se), caso se verifiquem aspectos individuais nos fatos relatados. PRT 11ª Região O Portal da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região possui um link para a Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, que consiste em um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este. PRT 12ª Região Já se encontra em funcionamento o novo portal da PRT12ª Região, segundo o modelo padronizado em todas as procuradorias, de fácil acesso ao público externo, contendo todos os serviços prestados aos cidadãos: Destaca-se que os serviços colocados à disposição do público são amplamente divulgados não só pele setor de atendimento ao cidadão, mas também por todos os servidores que fazem atendimento aos denunciantes, empresas, advogados, servidores de outras entidades e instituições, tais como representantes sindicais, auditores fiscais, servidores da Justiça do Trabalho, etc. Desde a 135 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO coleta da denúncia até o recebimento de documentação, o público é apresentado ao sistema de peticionamento eletrônico e às facilidades nas consultas on line, sendo desnecessário o seu deslocamento até a sede da PRT 12ª Região, quando já em funcionamento o processamento digital dos procedimentos. PRT 13ª Região Conforme mencionado no item acima, essa Regional dispõe de um link para apresentação de denúncias via internet, bem como para consulta do andamento de procedimentos e peticionamento eletrônico – http://www.prt13.mpt.gov.br/servicos. Houve ampla divulgação nas Unidades da PRT/13 do serviço, com fixação de cartazes, entrega de folder com informações passo-a-passo para acesso e utilização da ferramenta web. Nas notificações expedidas pelos Ofícios também consta a informação e orientação para utilização do peticionamento eletrônico via internet. PRT 14ª Região A PRT-14ª não dispõe dessa funcionalidade. PRT 15ª Região De acordo com o art. 11 do Decreto 6932/2009, de 11 de agosto de 2009, o Ministério Público do Trabalho não tem a obrigatoriedade de publicar a Carta de Serviços ao Cidadão, uma vez que sua aplicabilidade se dá no âmbito do Poder Executivo Federal. Todavia, considerando a necessidade de prover maior qualidade e transparência ao serviço prestado à sociedade, é possível, a partir da página de internet da PRT-15ª Região, no menu institucional, conhecer as atribuições e áreas de atuação do Parquet. • Atribuições: http://www.prt15.mpt.mp.br/mpt-campinas/atribuicoes (registro sintético das competências do MPT, assim como de sua composição e principais parceiros que somam esforços com vistas ao cumprimento da legislação trabalhista). • Área de Atuação: www.prt15.mpt.mp.br/mpt-campinas/areas-de-atuacao (descritivo dos principais enfoques de atuação do MPT, instrumentalizados pelas Coordenadorias Nacionais, que promovem discussões, definem estratégias e articulam planos relacionados às suas respectivas áreas). Adicionalmente, no caso de dúvidas sobre o funcionamento da instituição e/ou os serviços por ela prestados à sociedade, disponibiliza-se também o item “Perguntas Frequentes”, no qual o usuário tem acesso aos principais questionamentos atinentes à atuação do Ministério Público do Trabalho. • Perguntas Frequentes: www.prt15.mpt.mp.br/mpt-campinas/perguntas-frequentes PRT 16ª Região A PRT16ª possui o Portal institucional www.prt16.mpt.mp.br que cumpre os principais requisitos da carta aberta ao cidadão, fornecendo as principais informações necessárias para o acesso a nossa instituição. PRT 17ª Região O acesso à carta de serviços ao cidadão se dá pela mesma forma constante no item 6.1. PRT 18ª Região Estão disponíveis no site institucional da INTERNET, no menu “serviços ao cidadão”, informações sobre as áreas de ação do órgão, a respeito de todas as Unidades do MPT em Goiás, explicitando, ainda, as Coordenadorias Nacionais existentes. 136 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO No menu “MPT-GO” encontra-se a descrição das atribuições, o histórico, as unidades, as áreas de atuação, os projetos estratégicos e um guia rápido que esclarece as dúvidas mais frequentes. Assim, todos os cidadãos têm acesso rápido por meio dos links http://www.prt18.mpt.gov.br/mpt-go/areas-de-atuacao e http://www.prt18.mpt.gov.br/mptgo/atribuicoes aos serviços prestados pela Procuradoria. PRT 19ª Região A PRT 19ª Região não possui Carta de Serviços ao Cidadão. PRT 20ª Região Semelhante à Carta de Serviços ao Cidadão, a Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região disponibiliza à sociedade, em seu sítio na rede mundial de computadores (http://www.prt20.mpt.gov.br/) os seguintes serviços: a) Denúncias; b) Peticionamento eletrônico; c) Movimentação de procedimentos; d) Autenticidade de documentos; e e) Contato com a Ouvidoria. No link para denúncia online, existe o seguinte esclarecimento prévio: “O MPT tem a missão de defender os direitos coletivos/indisponíveis dos trabalhadores. Desse modo, a instituição não presta serviços de consultoria nem atua em defesa de direitos meramente individuais. Para formalizar sua denúncia, acesse o serviço.” É possível denunciar anonimamente ou solicitar o sigilo de identidade, caso o denunciante não deseje que o denunciado o identifique. No link para peticionamento eletrônico, também existe explicação da finalidade do serviço: “O MPT tem a missão de defender os direitos coletivos/indisponíveis dos trabalhadores. Desse modo, a instituição não presta serviços de consultoria nem atua em defesa de direitos meramente individuais. Para formalizar sua denúncia, acesse o serviço.” Da mesma forma, em relação ao canal para a Ouvidoria: “A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho consiste em um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este.” O acesso à movimentação de procedimentos é possível para o cidadão que possua o número do processo que lhe interesse, mas a visibilidade das peças que compõem o procedimento dependerá do status do feito ou do documento, conforme determinado ou não o seu sigilo. Por fim, através da tarja gerada pela assinatura com certificado digital, é possível a verificação da autenticidade de documentos aos quais o cidadão tenha acesso. Em relação ao contato presencial, o atendimento ao público externo acontece na Secretaria da Coordenadoria de 1º Grau, onde existem servidores destacados para a coleta de denúncias, podendo o denunciante escolher se deseja o sigilo de sua identidade. Na denúncia, é possível a juntada de documentos, fotografias, áudio e vídeo, de acordo com os limites de tamanho dos arquivos tolerados pelo sistema MPT Digital, especialmente a partir de 22/09/2014, quando a regra passou a ser o procedimento eletrônico. Na Secretaria, existe um computador disponível para o público externo, que pode ser utilizado também na coleta de denúncia, caso o cidadão deseje ele mesmo redigir os fatos e preencher o formulário do site. A máquina também é utilizada por advogados e demais interessados, para fins de cadastro como usuário do sistema de peticionamento eletrônico, através do qual se apresentam petições de vista de procedimento e de juntada de documentos. 137 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Por fim, o atendimento ao público consiste em orientar o cidadão a também buscar o auxílio do Ministério do Trabalho e Emprego, do Sindicato de sua categoria ou de um advogado de sua confiança (sem indicação de nenhum profissional específico, frise-se), caso se verifiquem aspectos individuais nos fatos relatados. PRT 21ª Região A Carta ao Cidadão está disponível no sítio eletrônico do Ministério Público do Trabalho, acessível em: portal.mpt.gov.br/wps/wcm/connect/4a3a0b0046791455b9b9ff757a687f67/carta_ao_cidadao.pdf?MOD=AJPERES PRT 22ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região disponibiliza à sociedade, em seu sítio na rede mundial de computadores (http://www.prt22.mpt.mp.br) os seguintes serviços: a) Denúncias; b) Peticionamento eletrônico; c) Pedido de Mediação; d) Movimentação de procedimentos; e) Autenticidade de documentos; e f) Contato com a Ouvidoria. No link para denúncia online, existe o seguinte esclarecimento prévio: “O MPT tem a missão de defender os direitos coletivos/indisponíveis dos trabalhadores. Desse modo, a instituição não presta serviços de consultoria nem atua em defesa de direitos meramente individuais. Para formalizar sua denúncia, acesse o serviço.” É possível denunciar anonimamente ou solicitar o sigilo de identidade, caso o denunciante não deseje que o denunciado o identifique. No link para peticionamento eletrônico, também existe explicação da finalidade do serviço: “O MPT tem a missão de defender os direitos coletivos/indisponíveis dos trabalhadores. Desse modo, a instituição não presta serviços de consultoria nem atua em defesa de direitos meramente individuais. Para formalizar sua denúncia, acesse o serviço.” No link “pedido de mediação, existe a seguinte explicação: “A mediação - ao lado da negociação, da conciliação, das convenções processuais e das práticas restaurativas - é instrumento efetivo de pacificação social, resolução e prevenção de litígios, controvérsias e conflitos. No dia-adia da interação do Ministério Público do Trabalho (MPT) com a sociedade, a utilização da mediação - para os casos que não envolvam propriamente ilicitudes tuteláveis pelas vias do inquérito civil, da ação civil pública e de compromissos de ajustamento de conduta - tem reduzido significativamente a judicialização excessiva, levando os interessados à pacificação e ao fortalecimento, em suas relações, da chamada cultura da paz. A fim de contribuir para a solução pacífica de conflitos, nos moldes da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no Âmbito do Ministério Público (Resolução CNMP 118/2014), o MPT recebe e processa pedidos eletrônicos de MEDIAÇÃO por meio deste serviço. Se você deseja solicitar uma MEDIAÇÃO, clique em prosseguir. Para denúncias, utilize o Sistema de Coleta de Denúncias do MPT.” Da mesma forma, em relação ao canal para a Ouvidoria: “A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho consiste em um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este”. 138 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO O acesso à movimentação de procedimentos é possível para o cidadão que possua o número do processo que lhe interesse, mas a visibilidade das peças que compõem o procedimento dependerá do status do feito ou do documento, conforme determinado ou não o seu sigilo. Por fim, através da tarja gerada pela assinatura com certificado digital, é possível a verificação da autenticidade de documentos aos quais o cidadão tenha acesso. PRT 23ª Região Há um canal de comunicação direta entre o cidadão e a instituição que permite à sociedade não apenas solicitar informações ou realizar denúncias, mas também dar sugestões, criticar ou elogiar um serviço de atribuição do MPT, contribuindo para aprimorar o padrão de excelência das atividades realizadas por este: http://www.prt23.mpt.mp.br ; [email protected]. O intuito é informar à sociedade quais são os serviços prestados pela Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região, bem como a forma de acessá-los. Isto dá maior transparência, facilita a vida do cidadão, melhora a comunicação e amplia a capacidade de atendimento às necessidades da sociedade em geral. Imprimimos anualmente exemplares de jornal da Regional para distribuição, bem como a versão eletrônica do documento. PRT 24ª Região A Carta de Serviços ao Cidadão está publicada no portal http://portal.mpt.gov.br/, no menu "Serviços ao Cidadão". A Carta informa qual as atribuições do MPT e os meios de denúncia e de acesso à informação. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários Procuradoria Geral do Trabalho No formulário de contato (http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/servicos/ouvidoria/contato/) há um campo onde o cidadão pode classificar a resposta enviada pela Ouvidoria, conforme demonstrado na figura abaixo: Figura 12 - Formulário de contato com a Ouvidoria - PGT. 139 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Além disso, desde junho/2015 a Ouvidoria disponibiliza aos seus usuários um sistema de pesquisa de satisfação, cujos resultados constam no Relatório Anual da Ouvidoria do MPT, disponível no seguinte link: http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/ompt/ouvidoria/relatorios%20e%20estatisticas/! Com base na classificação do cidadão (se as respostas ofereceram ajuda ou não), o sistema da Ouvidoria efetua automaticamente uma média que vai de 0 a 5. Atualmente, a média da Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho é de 4.2, com base em 3.573 classificações efetuadas pelo cidadão. PRT 1ª Região No momento, a PRT 1ª Região não possui mecanismos de aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários. No entanto, estão sendo providenciados parâmetros para criação de instrumentos de pesquisa e coleta de dados a fim de aferir a satisfação dos usuários acerca dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. Atualmente, as únicas ferramentas que permitem à PRT 1ª Região receber um feedback do cidadão/usuário acerca de sua atuação são as Redes Sociais já mencionadas acima (Facebook, Twitter, Flickr e YouTube). PRT 2ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região não possui mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários em relação aos seus serviços. PRT 3ª Região A PRT – 3ª Região não dispõe de mecanismos específicos de aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários. Como dito anteriormente, esse serviço é de competência da Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, órgão centralizado. Em todo caso, o cidadão possui diversos canais de comunicação direta com a Regional, que está sempre disposta a analisar eventuais manifestações para o aprimoramento dos serviços prestados. PRT 4ª Região Não há no momento instrumentos de medida para auferir satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados, tanto os prestados presencialmente quantos os prestados digitalmente. Fonte: ASCOM PRT 5ª Região A PRT5 não dispõe de instrumento de medição estatística do grau de satisfação de seus usuários, uma vez que nossos serviços não são prestados diretamente a um cidadão ou a um grupo deles, mas sim a todo o conjunto da sociedade, mediante a defesa de seus interesses difusos dentro da esfera das relações de trabalho. O principal elemento de identificação de satisfação tem sido a Ouvidoria do MPT, que nos remete, sempre que recebe alguma manifestação referente à atuação desta PRT5, relatório revelando a manifestação. Essas manifestações, no entanto, não são passíveis de serem tabuladas e transformadas em estatísticas representativas do nível de satisfação da sociedade. PRT 6ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região não possui nenhum mecanismo para medir a satisfação dos cidadãos-usuários com relação ao desempenho de sua atividade finalística. 140 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 7ª Região Esta unidade não disponibiliza nenhum mecanismo para medir a satisfação dos cidadãosusuários com relação ao desempenho da sua atividade finalística. PRT 8ª Região O órgão não possui mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários em relação a seus serviços. PRT 9ª Região É constante o empenho na melhoria dos serviços oferecidos e no atendimento ao cidadão. No entanto, a Regional não efetua medições ou pesquisas de satisfação validadas através de critérios técnicos. Os resultados das atividades meio e fim são aferidas pelos órgãos de controle interno e externo, destacando-se as inspeções da AUDIN, Conselho Nacional do MP e da Corregedoria do MPT, além do próprio cidadão, partes e advogados, bem como manifestações encaminhadas à Ouvidoria da PGT. PRT 10ª Região Quando se fala em rede social, se fala em interação. Neste novo momento comunicacional em que estamos inseridos, a informação jornalística deixou de ser um “mural de avisos”. Não é mais possível conceber o compartilhamento de notícias sem aguardar que o outro lado (o público-alvo) se manifeste positiva ou negativamente sobre o que fora publicado. Esta inversão de caminho foi iniciada a partir da Web 2.0. e mudou a forma de atuação de todas as redações dos veículos de comunicação. Neste novo momento, o cidadão (internauta) precisa ser ouvido e, principalmente, precisa de resposta ao seu questionamento. E é essa postura que o MPT-DF/TO adota em suas redes sociais. Em um ano de atuação, denúncias, solicitações, dúvidas e críticas foram respondidas e determinantes para a aceitação do público em relação à imagem institucional do MPT-DF/TO. No quadro de avaliação disponibilizada nas redes sociais, temos a nota positiva de 4,9 estrelas (máximo de 5), com mais de 110 avaliações realizadas. PRT 11ª Região A PRT-11ª Região ainda não possui mecanismos para medir a satisfação dos cidadãosusuários ou clientes dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação da unidade jurisdicionada e demonstração e análise dos resultados identificados, inclusive os registrados em pesquisas de opinião feitas nos últimos três anos. PRT 12ª Região Não há ainda mecanismos oficiais para se auferir a satisfação dos cidadãos atendidos pela PRT 12ª Região, em que pese ter se notado, desde a implantação do novo portal, e da divulgação do peticionamento eletrônico, um entusiasmo por parte dos trabalhadores, representantes de empresas e advogados pertinente ao acesso online aos procedimentos em trâmite nesta PRT, sendo desnecessário o deslocamento até a PRT. PRT 13ª Região Essa Regional não dispõe de mecanismos para aferir o grau de satisfação de seus usuários. Por oportuno, deve-se registrar quer o link “Ouvidoria” na página da PRT/13 remete à Ouvidoria. 141 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 14ª Região A PRT-14ª não dispõe dessa funcionalidade. PRT 15ª Região A Procuradoria do Trabalho da 15ª Região não dispõe de mecanismos oficiais para auferir a satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados, contudo, ressalte-se que o Ministério Público do Trabalho viabiliza, por meio de sua Ouvidoria, uma via de contato direto com a sociedade, ensejando o aperfeiçoamento de suas funções institucionais. Além disso, frise-se que todos as unidades do Ministério Público do Trabalho têm a sua atuação acompanhada de perto por órgãos de controle da instituição, a exemplo da Corregedoria do Ministério Público do Trabalho e da Auditoria Interna do Ministério Público da União. PRT 16ª Região A PRT 16ª Região não possui sistema de aferição do grau de satisfação dos usuários. PRT 17ª Região A PRT-17ª não dispõe dessa funcionalidade. PRT 18ª Região Não houve pesquisa de satisfação a usuários (cidadãos) ao longo do ano de 2015. PRT 19ª Região A PRT 19ª Região não possui sistema de aferição do grau de satisfação dos usuários. PRT 20ª Região Esta unidade do Ministério Público do Trabalho não disponibiliza nenhum mecanismo para medir a satisfação dos cidadãos-usuários com relação ao desempenho da sua atividade finalística. PRT 21ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região disponibiliza ao cidadão, na recepção de seu prédio sede, a oportunidade para que opine, por meio do preenchimento de um pequeno questionário, acerca da qualidade do atendimento recebido na instituição, sendo facultada a possibilidade de apresentar sugestões de melhorias. PRT 22ª Região Esta PRT-22ª Região não disponibiliza nenhum mecanismo para medir a satisfação dos cidadãos-usuários com relação ao desempenho da sua atividade finalística. PRT 23ª Região De forma geral a Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região tem se limitado a analisar e mensurar seu trabalho durante os eventos, cursos e palestras, dos quais participam os Procuradores do Trabalho. Para medir a satisfação dos cidadãos das atividades resultantes de sua atuação, utilizase basicamente a avaliação de reação que ocorre ao término de cada evento, palestra entre outros. PRT 24ª Região Não há mecanismos de aferição da satisfação dos usuários nesta unidade gestora. 142 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade Procuradoria Geral do Trabalho Todas as informações relativas à atuação da Ouvidoria estão disponíveis no seguinte link: http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/servicos/ouvidoria/! PRT 1ª Região As informações relevantes sobre a atuação da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região podem ser acessadas por meio do Portal da Transparência, o qual disponibiliza amplo acesso a dados e informações relativas tanto à atividade-meio quanto à atividade-fim da unidade, com o objetivo de tornar transparente a sua atuação perante à sociedade. PRT 2ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região assegura a gestão transparente da informação, propiciando divulgação e amplo acesso a dados administrativos e da área de atuação do órgão, em cumprimento à Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, a aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). Por meio do Portal MPT Transparente o Ministério Público do Trabalho divulga informações acerca de suas ações finalísticas (Relatórios das Coordenadorias Nacionais/Programas Nacionais e Termos de Ajuste de Conduta - TACs), bem como sobre as medidas decorrentes do Planejamento Estratégico e acerca das licitações, contratos, convênios, despesas com cartões corporativos, diárias e passagens, treinamento, orçamento, recursos humanos e gastos mensais com investimento e custeio. Todas as informações da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região estão disponíveis no endereço http://mpt.gov.br/portaltransparencia/. PRT 3ª Região Na página da internet da PRT – 3ª Região, http://www.prt3.mpt.gov.br/, o cidadão pode acionar o menu “Transparência”, que visa a assegurar a gestão transparente da informação, propiciando divulgação e amplo acesso a dados administrativos e da área de atuação do órgão, em cumprimento à Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, a aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). Podem ser obtidas informações sobre: 1) Atuação do MPT: indicadores, destinação de indenizações, atas de audiências públicas, portarias de IC, recomendações e termos de ajuste de conduta. 2) Administrativo: licitações, compras e contratos. 3) Convênios: programas, projetos, ações, obras e atividades. 4) Recursos Humanos: gestão de pessoas. 5) Outros: cartão corporativo e suprimento de fundos, diárias e passagens, empenhos e pagamentos por favorecido, gastos mensais com investimento e custeio, detalhamento das despesas, prestadores de serviço. PRT 4ª Região O caminho para acesso às informações sobre atuação/transparência do órgão são: a) Missão institucional: site www.prt4.mpt.mp.br, menu MPT-RS > Seus submenus expõem: atribuições do MPT, histórico da instituição, unidades no Estado, áreas de atuação, projetos estratégicos e perguntas frequentes (FAQ), além de estrutura organizacional e galeria de procuradores-chefes anteriores ao atual. 143 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO b) Transparência: site www.prt4.mpt.mp.br, menu Transparência > Seus submenus expõem: contratos assinados, licitações em andamento, membros e servidores ativos e inativos, com gratificação e estagiários. Os dados completos da execução do orçamento (diárias, etc) da PRT4 e de todas as outras PRTs e PGT se encontram no endereço http://mpt.gov.br/portaltransparencia. PRT 5ª Região O Ministério Público do Trabalho na Bahia assegura a gestão transparente da informação, propiciando divulgação e amplo acesso a dados administrativos e da área de atuação do órgão, em cumprimento à Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, a aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). As informações relativas à gestão da PRT5 estão disponíveis no menu Transparência, acessadas no menu principal do sítio da PRT5 na internet. Lá, os dados estão dispostos em três áreas: 1) Atuação do MPT, destinada a indicadores e acesso a informações gerais sobre a atuação do órgão na sua área-fim; 2) Administrativa, onde estão informações sobre compras, contratos, convênios e licitações, além de projetos e demais atividades; e 3) Recursos humanos, onde estão lista de todos os colaboradores ativos e inativos (procuradores, servidores e estagiários). PRT 6ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região disponibiliza em seu sítio na internet (http://www.prt6.mpt.mp.br/transparencia) a aba “Transparência” composta por 4 áreas distintas: • Atuação do MPT; • Administrativa; • Recursos Humanos; • Outros. Na área de “Atuação do MPT” têm-se uma grande variedade de informações relacionadas à atuação institucional da Regional. Na área “Administrativa” disponibiliza-se uma série de informações relacionadas à gestão administrativa, especialmente aos desfazimentos de bens, às licitações e contratos, convênios, programas, projetos, ações, obras e atividades em geral. Na área de “Recursos Humanos” apresenta-se o quadro de pessoal da Regional com os nomes de estagiários, servidores e procuradores (ativos e inativos). Na área de “Outros” disponibiliza-se informações sobre a execução orçamentária e financeira da Regional. PRT 7ª Região No sítio www.prt7.mpt.mp.br em Transparência é possível visualizar informações da atuação do MPT e as áreas de recursos humanos e administrativa. PRT 8ª Região No portal da PRT-8ª Região são disponibilizadas notícias relativas à atuação prática do Órgão, produzidas pelas Assessoria de Comunicação institucional. Os textos e as imagens são apresentados na página inicial do sítio eletrônico e, mesmo os mais antigos, continuam disponíveis nas páginas seguintes, bastando clicar nos números que aparecem na parte inferior da sessão de notícias para visualizá-los. Também no site (menu “Informe-se”) estão disponíveis os boletins informativos da Regional, as edições da revista nacional (Labor) e a revista científica local. Também está presente no portal o menu “Transparência”, onde podem ser consultados, entre outras coisas, os indicadores da atuação do MPT em âmbito nacional. 144 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 9ª Região A principal ferramenta de transparência das informações relevante sobre a atuação da unidade é a internet. No endereço http://www.prt9.mpt.mp.br/transparencia é possível ter acesso às principais informações constantes no portal MPT Transparente tais como estrutura organizacional, quadro de servidores, dados relativos à licitações e contratos e relatórios de auditoria de gestão. PRT 10ª Região O cidadão possui diversos canais de comunicação para contactar o MPT-DF/TO. Neste ponto ressalta-se que, além de a demanda reativa, quando somos provocados a atuar, existe forte trabalho proativo, que visa atender aos questionamentos da sociedade, antes mesmo de a crítica, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia ser consumada. Esta Regional disponibiliza em seu portal o espaço intitulado “Transparência”, que é subdividido em 03 (três) áreas: atuação do MPT, administrativa e recursos humanos. Na primeira, procura-se dar publicidade a toda espécie de atuação finalística do órgão, uma vez que são disponibilizadas informações relativas à indicadores de atuação do MPT, eventuais destinações de indenizações, atas de audiência pública, portarias de instauração de inquérito civil (IC), termos de ajuste de conduta, recomendações expedidas. Por sua vez, no espaço concernente à área administrativa desta Procuradoria, são disponibilizados dados e informações relativos aos procedimentos licitatórios iniciados pela PRT10, com a consequente celebração de contratos e efetuação de compras pela administração, permitindose também a pesquisa referente aos convênios firmados desde 2010 por este órgão. Por fim, no tocante aos recursos humanos, o portal disponibiliza informações sobre procuradores e servidores (ativos e inativos) que exercem ou já exerceram suas funções nesta regional, especificando ainda a ocupação dos cargos em comissão e das funções de confiança pertencentes à estrutura administrativa deste órgão. Nos endereços https://facebook.com/MPTDFTO e https://twitter.com/MPTDFTO, são publicadas diariamente, as notícias do MPT-DF/TO que se referem às Decisões Judiciais, Acordos, Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta, ajuizamento de Ações, entre outros procedimentos de autoria do órgão, bem como entrevistas concedidas pelos procuradores do MPTDF/TO. Estes instrumentos têm sido fundamentais para que os cidadãos conheçam o perfil de quem trabalha no órgão ministerial, gerando maior credibilidade à atuação e proximidade com o público. Para potencializar esta atuação, a ASCOM iniciou seus trabalhos nas redes sociais (Facebook e Twitter) em janeiro de 2015. Em um ano, este canal mostrou-se poderoso instrumento de coleta de denúncias, de feedback do trabalho realizado e, principalmente, de estreitamento da relação “MPT e sociedade”. É por meio desta mídia que atingimos o público diretamente interessado na atuação do órgão ministerial. Publicadas diariamente, as notícias do MPT-DF/TO referem-se às Decisões Judiciais, Acordos, Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta, ajuizamento de Ações, entre outros procedimentos de autoria do órgão. Destaca-se que, em alguns casos, a publicação não se limita às redes sociais, sendo compartilhada em fóruns, grupos e blogs afins da matéria. O intuito é prestar informação de qualidade, segura e oficial, evitando boatos e falhas de comunicação que possam prejudicar a imagem do MPT. Outro importante conteúdo compartilhado nas redes sociais são as entrevistas concedidas pelos procuradores do MPT-DF/TO. Semanalmente, os veículos de comunicação local (DF e TO) e nacional demandam o MPT, em busca de uma fonte para falar sobre um tema específico. 145 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Este ponto é fundamental para que os cidadãos conheçam o perfil de quem trabalha no órgão ministerial, o que gera mais credibilidade à atuação e proximidade com o público. A hashtag #direitoDIRETO foi mais um mecanismo de aproximação identificado com a sociedade. Nesta coluna semanal, a Assessoria de Comunicação transforma o “juridiquês” em uma linguagem simples e acessível, permitindo que questões específicas do meio ambiente jurídico possam ser compreendidas por todos. São publicações desenvolvidas pelo MPT em âmbito nacional. Em razão da onerosidade e da dificuldade de se imprimir e distribuir elevado número de informativos, o MPT-DF/TO passou a disponibilizar, digitalmente, o conteúdo integral de seus periódicos. Nas redes sociais, é feita a divulgação das cartilhas e folders e disponibilizado em versão PDF para download. Assim como na seção de “Artigos e palestras”, o internauta pode reproduzir seu conteúdo, com o compromisso de citar a fonte. Algumas audiências administrativas merecem atenção especial, em razão da grande quantidade de interessados naquela informação, em tempo real. É o que acontece em procedimentos que tratam de concurso público, de direitos trabalhistas e, principalmente, de terceirizados. Nestes casos, o MPT-DF/TO compartilha ao vivo o que acontece na audiência. Esta importante iniciativa é fundamental na transparência da ação do órgão, além da potencialização da atuação jornalística, pautada, entre outros pontos, pela relevância e pela temporalidade da notícia. PRT 11ª Região No link www.prt11.mpt.mp.br/transparencia podem ser encontradas todas as informações referentes à atuação da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, tais como, indicadores, portarias, recomendações, licitações, compras, contratos, execução orçamentária e financeira, recursos humanos, etc. PRT 12ª Região O novo portal do MPT padronizado para todas as PRT’s, engloba o acesso as informações necessárias para atendimento aos preceitos da transparência, contendo todas as informações pertinentes a atuação do MPT e da execução orçamentária. PRT 13ª Região As informações relativas à gestão desta Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região estão disponível no portal transparência no site: www.prt13.mpt.gov.br/transparencia. PRT 14ª Região A PRT-14ª disponibiliza para sociedade o acesso ao Portal da Transparência, através do site: www.prt.mpt.mp.br, na aba Transparência localizada no início da página, com informações da RH, Licitações e Orçamento. PRT 15ª Região No portal da PRT-15ª, a partir de consulta ao menu “Transparência”, esta Regional assegura a gestão transparente da informação, propiciando divulgação e amplo acesso de dados administrativos e da área de atuação do órgão. 1) Transparência: http://www.prt15.mpt.mp.br/transparencia 1.1) Atuação do MPT: indicadores; destinação de indenizações; atas de audiências públicas; portarias de IC; recomendações; termos de ajuste de conduta. 1.2) Administrativa: licitações, contratos e convênios; execução orçamentária e financeira. 1.3) Recursos Humanos: gestão de pessoas. 146 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 16ª Região O Ministério Público do Trabalho no Maranhão assegura a gestão transparente da informação, propiciando divulgação e amplo acesso a dados administrativos e da área de atuação do órgão, em cumprimento à Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, a aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). Diversos relatórios com indicadores estão disponíveis no portal institucional. O conteúdo pode ser acessado pelo link: http://www.prt16.mpt.gov.br/transparencia/indicadores-mpt Além desses relatórios, é possível acessar outras informações ligadas à atividade fim, como a destinações de indenizações, atas de audiências públicas, portarias de inquérito civil, recomendações, termos de ajuste de conduta, etc. Na área administrativa, os itens disponibilizados no portal do MPT-MA são os seguintes: licitações; contratos, convênios, programas, projetos, ações, obras e atividades, desfazimento. No setor de recursos humanos, os dados acessíveis tratam de itens como estagiários, servidores com gratificação, servidores inativos, procuradores, procuradores inativos e servidores. Outro item disponibilizado é o acesso aos gastos com cartão coorporativo. Todas essas informações podem ser vistas em meio eletrônico, por meio do site www.prt16.mpt.gov.br/transparencia. PRT 17ª Região • Disponível em: • http://www.prt17.mpt.gov.br/ • http://www.prt17.mpt.gov.br/comunicacao/atendimento-ao-cidadao • http://www.prt17.mpt.gov.br/procuradorias • http://www.prt17.mpt.gov.br/transparencia • http://www.prt17.mpt.gov.br/comunicacao • http://www.prt17.mpt.gov.br/informe-se PRT 18ª Região Com a criação do MPT-Digital, sistema que coordena toda a atuação da área finalística do Ministério Público do Trabalho, o acesso a informações relevantes sobre a atuação do órgão se tornou fácil e rápida. Qualquer cidadão pode se cadastrar no sistema e acompanhar a movimentação dos processos existentes nas unidades da PRT-18ª. Nos casos em que o cidadão deseja verificar as peças processuais ele deve, primeiramente, peticionar nos autos (por meio eletrônico) solicitando acesso irrestrito aos autos. Após a liberação feita pelo procurador oficiante, o cidadão pode acessar todos os arquivos dos autos. Esse procedimento de pedido de vista existe para controlar o acesso a autos em que haja documentos sigilosos, conforme legislação vigente. PRT 19ª Região No que tange à transparência, a PRT/19ª Região disponibiliza em sua página na Internet informações acerca de sua atuação institucional, onde a sociedade pode acessar a Atas de Audiências, Portarias de IC, Termos de Ajuste de Conduta, Recomendações, dentre outros documentos. Além disso, são disponibilizadas informações sobre todos os processos licitatórios realizados pela Unidade, bem como sobre as contratações e compras efetivadas. Essas informações 147 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO são disponibilizadas mediante a publicação dos arquivos com editais, atas, homologações, revogações, contratos, etc. Também é dado acesso por meio da Internet as informações relativas a recursos humanos. Nesse sentido, podem ser acessadas informações acerca de Membros, Servidores e Estagiários. As ações realizadas pela PRT/19ª Região na garantia da proteção dos direitos difusos e coletivos do trabalhador (assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta, ajuizamento de Ações Civis Públicas e outras formas de atuação) também são disponibilizadas à sociedade, por meio da divulgação de textos jornalísticos referentes a essas ações. No ano de 2015, de janeiro a dezembro, 85 notícias referentes às ações do MPT em Alagoas foram publicadas na página da PRT/19ª Região na internet e divulgadas junto à imprensa. PRT 20ª Região Em atendimento a esse subitem, a PRT 20 disponibiliza em seu portal o espaço intitulado “Transparência”, que é subdividido em 03 (três) áreas: atuação do MPT, administrativa e recursos humanos. Na primeira, procura-se dar publicidade a toda espécie de atuação finalística do órgão, uma vez que são disponibilizadas informações relativas à indicadores de atuação do MPT, eventuais destinações de indenizações, atas de audiência pública, portarias de instauração de inquérito civil (IC), termos de ajuste de conduta, recomendações expedidas, além de maiores detalhes a respeito da atuação judicial e de projetos regionais elaborados pela PRT20. Por sua vez, no espaço concernente à área administrativa desta Procuradoria, são disponibilizados dados e informações relativos aos procedimentos licitatórios iniciados pela PRT20, com a consequente celebração de contratos e efetuação de compras pela administração, permitindose também a pesquisa referente aos convênios firmados desde 2010 por este órgão. Por fim, no tocante aos recursos humanos, o portal disponibiliza informações sobre procuradores e servidores (ativos e inativos) que exercem ou já exerceram suas funções nesta regional, especificando ainda a ocupação dos cargos em comissão e das funções de confiança pertencentes à estrutura administrativa deste órgão. PRT 21ª Região O acesso às informações que dizem respeito à Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região é feito de forma ampla e transparente por meio de seu sítio na internet – www.prt21.mpt.mp.br. Por meio dele é possível consultar informações acerca da atividade administrativa (licitações, contratos, convênios, despesas com cartões corporativos, diárias e passagens, treinamento, orçamento, recursos humanos e gastos mensais com investimento e custeio), dos servidores e Procuradores do Trabalho, das áreas de atuação da unidade em sua atividade de combate às irregularidades trabalhistas, assim como os resultados desta atividade. PRT 22ª Região Em atendimento a esse subitem, a PRT-22ª Região disponibiliza em seu portal o espaço intitulado “Transparência”, que é subdividido em 03 (três) áreas: atuação do MPT, administrativa e recursos humanos. Na primeira, procura-se dar publicidade a toda espécie de atuação finalística do órgão, uma vez que são disponibilizadas informações relativas à indicadores de atuação do MPT, eventuais destinações de indenizações, atas de audiência pública, portarias de instauração de inquérito civil (IC), termos de ajuste de conduta, recomendações expedidas, além de maiores detalhes a respeito da atuação judicial e de projetos regionais elaborados pela PRT-22ª Região. Por sua vez, no espaço concernente à área administrativa desta Procuradoria, são disponibilizados dados e informações relativos aos procedimentos licitatórios iniciados pela PRT-22ª 148 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Região, com a consequente celebração de contratos e efetuação de compras pela administração, permitindo-se também a pesquisa referente aos convênios firmados desde 2010 por este órgão. Por fim, no tocante aos recursos humanos, o portal disponibiliza informações sobre procuradores e servidores (ativos e inativos) que exercem ou já exerceram suas funções nesta regional, especificando ainda a ocupação dos cargos em comissão e das funções de confiança pertencentes à estrutura administrativa deste órgão. PRT 23ª Região O principal canal de comunicação desta Unidade Ministerial com a comunidade externa é o nosso Portal que disponibiliza informações de cunho geral, notícias sobre atuações, eventos regionais, nacionais, processos seletivos de estagiários, licitações, contratos, agenda de eventos realizados, acesso às páginas virtuais, entre outros já citados. Ressalte-se que o acesso é feito também pelo Portal do MPT, que constitui um importante canal de acesso às informações, incluindo também as informações referentes à atuação nacional da instituição que contribuem para a transparência da gestão. , PRT 24ª Região Endereço do portal do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região/MS • http://www.prt24.mpt.mp.br • Atribuições do Ministério Público do Trabalho • http://www.prt24.mpt.gov.br/mpt-ms/atribuicoes • Áreas de atuação do Ministério Público do Trabalho http://www.prt24.mpt.gov.br/mpt-ms/areas-de-atuacao • • Portal da Transparência do MPT • http://mpt.gov.br/portaltransparencia/index.php • Transparência - Licitações • http://www.prt24.mpt.gov.br/transparencia/licitacoes • Transparência - Compras • http://www.prt24.mpt.gov.br/transparencia/compras • Transparência - Contratos • http://www.prt24.mpt.gov.br/transparencia/contratosTransparência – Termos de Ajuste de Conduta (TACs) • http://www.prt24.mpt.gov.br/transparencia/termos-de-ajuste-de-conduta Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações Procuradoria Geral do Trabalho A Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho está atenta às condições de acessibilidade previstas na Lei 10.098/2000 e com relação às instalações, encontra-se em edifício com localização privilegiada, na área central de Brasília, o que facilita o acesso de pedestres, em especial, as pessoas com deficiência. Além disso, o prédio dispõe de vagas na garagem para pessoas com deficiência, rampas, banheiros adaptados, elevadores preferenciais com ascensoristas e, caso seja necessário, um vigilante terceirizado do órgão poderá ser acionado para auxiliar as pessoas com deficiência que necessitem de eventual ajuda adicional. 149 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Figura 13 - Edifício Sede da Procuradoria Geral do Trabalho. As medidas para garantir a acessibilidade aos produtos e serviços ao cidadão estão descritas nos itens 5.1 a 5.6 da Procuradoria Geral do Trabalho. PRT 1ª Região Sede PRT: O edifício que atualmente funciona como sede principal possui banheiros feminino e masculino adaptados no 7° andar, que são de uso público. No entanto, o acesso à edificação, que é realizado por degraus, precisa ser adaptado. Também não há adaptação para deficientes visuais ou auditivos. A Procuradoria (União) é proprietária somente de algumas salas do prédio, e não do prédio inteiro, sendo necessário a autorização dos proprietários para que qualquer adaptação seja realizada no edifício. Foram elaborados pela Divisão de Assessoramento em Arquitetura projetos para a portaria do prédio e para a adequação de sanitários no 4º pavimento, os quais foram apresentados ao condomínio, mas não tiveram sua realização aprovada em função dos custos, tendo em vista que esses deveriam ser divididos por todos os condôminos. No novo edifício que servirá como sede para a área-fim da unidade, já com obras concluídas, e que será inaugurado para o público externo no primeiro semestre de 2016, as questões de acessibilidade foram observadas no projeto, ou seja, o prédio está adaptado para atender aos cidadãos portadores de deficiência, a fim de garantir o fácil acesso aos serviços e instalações proporcionados pela unidade. Por exemplo, a nova sede conta com: 1) plataforma elevatória para deficientes físicos na entrada do prédio; 2) sinalização de acessibilidade (piso tátil e sinalização visual instalados em todos os andares), a fim de auxiliar a locomoção e o deslocamento de pessoas portadoras de deficiência visual; 3) rampas de acessibilidade para fácil acesso às instalações do prédio; 4) corrimão e guarda-corpo nas escadas e na rampa externa de acesso ao edifício.; entre outras facilidades para garantir o acesso aos serviços e instalações da unidade. Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTM’s): Em relação às PTM’s, antes de apresentar a situação de cada uma delas, necessário tecer alguns comentários: a) Em 2013 foi realizada licitação para adaptação de 4 (quatro) unidades da Procuradoria nos municípios (Volta Redonda, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes e Nova Iguaçu), a fim de atender a questões de acessibilidade, mas o contrato foi rescindido pela Administração (2015), em razão de a licitante vencedora não ter entregado os projetos; b) Quanto à unidade de Cabo Frio, a última licitação realizada para adaptação da unidade foi deserta. c) A unidade de Petrópolis trata-se de uma casa de dois andares localizada em rua de ladeira, sendo a sua adaptação praticamente impossível em razão da existência de muitos desníveis e pouco espaço para adaptação. No entanto, um novo imóvel, acessível, está sendo procurado para aquisição ou locação; d) Na medida do possível, as adaptações necessárias em cada unidade, a fim de atender às normas de acessibilidade, serão alvos de novas licitações durante o ano de 2016, de acordo com a disponibilidade orçamentária. 150 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A situação atual de cada unidade nos municípios é a seguinte: a) PTM de Volta Redonda: Existe banheiro adaptado na edificação de trás, mas o acesso da rua ao edifício principal não é adaptado, sendo necessário que os portadores de deficiência física acessem o andar térreo da PTM pela garagem (após a retirada dos carros). Também não há adaptação para deficientes visuais ou auditivos. Foi realizada licitação no final do ano de 2015 para contratação de empresa especializada na elaboração e acompanhamento de execução de projeto de acessibilidade e melhorias para as instalações da unidade. A previsão de início dos serviços é no primeiro trimestre de 2016. b) PTM de Nova Friburgo: No momento, nem a portaria do edifício nem os andares da PTM são adaptados. c) PTM de Campos dos Goytacazes: Existe banheiro adaptado na unidade, mas o acesso da rua ao edifício não é adaptado, sendo necessário que os portadores de deficiência física acessem o andar térreo da PTM pela garagem (após a retirada dos carros). Por ora, não há adaptação para deficientes visuais ou auditivos. d) PTM de Nova Iguaçu: Existe banheiro masculino e feminino adaptados na unidade, além de rampa de acesso ao pavimento térreo. Ainda não há adaptação para deficientes visuais ou auditivos. e) PTM de Cabo Frio: Existe um banheiro adaptado na parte de trás, no andar térreo. A edificação (casa de dois andares) ainda não é adaptada, mas existe a possibilidade de adequação. f) PTM de Niterói: O edifício atualmente ocupado pela PTM é adaptado para atender aos deficientes e portadores de necessidades especiais. Um novo imóvel já foi adquirido pela Procuradoria, o qual também atenderá às questões de acessibilidade. A mudança para o novo imóvel está prevista para acontecer no primeiro trimestre de 2016. g) PTM de Petrópolis: A unidade de Petrópolis não é adaptada. No entanto, um novo imóvel, acessível, está sendo procurado para aquisição ou locação. h) PTM de Itaguaí: As questões de acessibilidade foram consideradas no aluguel do imóvel que abrigará a PTM. A mudança e inauguração da unidade está prevista para acontecer no primeiro semestre de 2016. Atualmente, e temporariamente, a unidade funciona no mesmo local que abriga a sede principal da PRT 1ª Região, no centro do Rio de Janeiro. PRT 2ª Região Com a edição da Resolução nº 81 de 31 de janeiro de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e Estados às normas de acessibilidade, e de acordo com o “Roteiro Básico para Avaliação do Atendimento Preferencial e Acessibilidade dos Serviços Prestados pelo Ministério Público às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, disponibilizado pelo CNMP, a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região identificou as providências necessárias para adequação de suas instalações e serviços e, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a estrutura física dos imóveis, vem realizando todas as adaptações necessárias, destacando-se até o momento, as seguintes ações: • Instalação de Pisos Táteis direcionais e de alerta, revestidos em inox e cerâmica, em todos os acessos ao prédio, desde as garagens, elevadores, rampas, escadas de emergência, térreo e portão principal da entrada, possibilitando total direcionamento e aviso sobre obstáculos aos deficientes visuais. 151 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Figura 14 - Detalhe dos pisos táteis de alerta nos pisos, rampas e elevadores. • Construção de rampas em concreto para acesso de cadeirantes, em todos os acessos ao prédio, desde as garagens até o pavimento térreo. Detalhe da rampa em concreto no 2º subsolo. 152 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Detalhe da rampa em concreto no 4º subsolo. Figura 15 - Rampa de acesso nos 2ºsubsolo, 4º subsolo e palco do auditório. • Instalação de Corrimãos metálicos tubulares em todos os acessos ao prédio, desde as garagens, rampas, escadas de emergência, térreo e portão principal da entrada, possibilitando total direcionamento ao deficiente e outros usuários. Fotos: Detalhe dos corrimãos na rampa de entrada do térreo. Detalhe dos corrimãos na rampa de entrada do edificio. 153 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Figura 16 - Instalação de corrimãos nas rampas de acesso ao edifício. • Construção de balcão de atendimento rebaixado no andar térreo do edifício, em alvenaria e tampo de granito, para atendimento à deficientes e cadeirantes. O balcão está localizado no térreo. Fotos: Detalhe do balcão rebaixado no térreo. Figura 17 - Balcão rebaixado na recepção. • Instalação de Sinalização horizontal em pisos para assentos reservados; sinalização horizontal de local reservado para cadeirantes; sinalização em braile e anéis de alerta no início e término de corrimãos, sinalização em braile indicativa de andares nas portas de elevadores; sinalização em braile nas portas de banheiro para deficientes e sinalização de acessibilidade nas portas dos elevadores; sinalização nas portas dos sanitários para deficientes; barras internas para abertura de portas em sanitários de deficientes; sinalização de alerta e fitas antiderrapantes em escadas de emergências. 154 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Detalhe da sinalização em brile no início do corrimão e anel de alerta. Detalhe da sinalização de vaga para deficiente no 1º subsolo. Detalhe da sinalização de vaga para deficiente no térreo. Detalhe da sinalização de vagas para deficientes no térreo. 155 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Detalhe da sinalização de alerta e fitas antiderrapantes nas escadas de emergência. Detalhe das placas de acessibilidade e atendimento preferencial. Detalhe das placas de piso para local reservado à cadeirantes. Detalhe das placas de piso para local reservado à PNEs. 156 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Detalhe da placa de acessibilidade na entrada do edificio. Detalhe da placa de atendimento preferencial no 2º andar – Setor de Protocolo. Detalhe da barra de apoio interna nos banheiros de deficientes. Detalhe da placa de indicação em brile para sanitário de deficientes. 157 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Detalhe da placa de indicação para sanitário de deficientes. Detalhe da placa de indicação de andar em brile na entrada/saída dos elevadores. Detalhe da placa de acessibilidade na entrada/saída dos elevadores. Figura 18 - Detalhe de sinalização - acessibilidade na Sede. • Instalação de telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva. 158 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Figura 19 - Telefone adaptado. Ainda com relação à acessibilidade arquitetônica, considerando as necessárias modificações no layout dos ambientes de trabalho, em razão do acréscimo de membros e servidores, no exercício de 2014 foi contratada empresa especializada para elaboração de projeto para readequação da arquitetura interna da Sede da PRT-2ª Região, observadas as determinações do Conselho Nacional do Ministério Público. Concluído o projeto de arquitetura, no final do exercício de 2015 foi contratada empresa especializada elaboração dos projetos executivos complementares, visando a implantação de novo layout interno e melhor adequação às condições de acessibilidade. Para os imóveis que abrigam as Procuradorias do Trabalho nos Municípios foi contratado projeto para adaptação às condições de acessibilidade, de acordo com as Resolução nº 81/2012 do CNMP. O projeto foi elaborado com o objetivo de verificar a viabilidade técnica de cada uma das providências necessárias para adequação dos imóveis que abrigam as Procuradorias do Trabalhos nos Municípios de Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Santos, Guarulhos e Osasco às condições e acessibilidade estabelecidas na Resolução CNMP nº 81/2012. Considerando que os imóveis são antigos e não foram concebidos levando em conta tais necessidades, foi constatado que não nenhum deles pode tornar-se totalmente acessível, sendo possível, apenas, pequenas alterações como rampas, pisos táteis, sinalização, etc. Os recursos necessários para contratação dos serviços e/ou aquisição de materiais, de acordo com as soluções técnicas apresentadas no projeto, serão incluídos na programação orçamentária. No tocante à acessibilidade relacionada à informação e à comunicação, as mudanças ocorridas nos portais e sítios eletrônicos das PRTs na rede mundial de computadores, inclusive no da PRT-2ª Região, promovidas pela Procuradoria Geral do Trabalho, atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução nº 81/2012 do CNMP. A implementação das ações de acessibilidade constantes da Resolução nº 81/2012 do CNMP são acompanhadas pela Comissão de Acessibilidade da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, constituída pela Portaria nº 232, de 17/13/2013. PRT 3ª Região A PRT – 3ª Região está sediada na cidade de Belo Horizonte e possui dez Procuradorias do Trabalho nos Municípios, localizadas em Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha, cujas condições, no que se refere à acessibilidade, são as seguintes: 159 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO a. Das onze Unidades Administrativas, apenas 04 (quatro) ocupam imóveis da União (próprio nacional): a Sede e as PTMs de Divinópolis, Juiz de Fora e Pouso Alegre. b. Todas as PTMs, exceto as de Patos de Minas e Uberlândia, ocupam imóveis residenciais. Ademais, em vários munícipios há dificuldade na locação de imóveis, ainda que haja oferta. Em geral, os imóveis satisfazem somente o mínimo exigido de espaço para alocar Membros e Servidores, mas não atendem às normas de acessibilidade por não se tratar de imóveis comerciais ou de natureza pública. c. Os imóveis locados, por não serem imóveis próprios da União, necessitam da autorização dos proprietários para que se façam as adaptações necessárias, além das dificuldades já narradas no item anterior. d. O imóvel da Sede, em Belo Horizonte, possui: i. Passeio confeccionado em material antiderrapante, com piso tátil e rampa de acesso às garagens rebaixadas ao nível da rua. Além disso, possui vaga para portadores de necessidades especiais demarcada na rua; ii. Garagem com duas vagas sinalizadas para portadores de necessidades especiais, sendo uma no G1 e outra no G2; iii. Recepção com piso antiderrapante e cancela para portadores de necessidades especiais; iv. Todos os corredores principais com mais de 1,50 metro de largura, e os pisos são antiderrapantes, com material tátil; v. Treze banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais, localizados no térreo, mezanino, pilotis, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º, 15º e 16º pavimentos, todos com vaso sanitário e lavatório acessíveis; vi. Auditório, localizado no pilotis, com dois locais para cadeirantes e rampa de acesso ao espaço destinado a apresentações e mesa de cerimônia, mas ainda não atende à ABNT 9050/2004, pois seriam necessários três espaços, um assento para PMR e um para PO; vii. Todas as portas com mais de 80 cm de largura; viii. Janelas que não estão adaptadas para cadeirantes; ix. Elevadores que atendem às normas de acessibilidade; x. Estações de trabalho que atendem às normas, mas não os armários. Em 2015, executou-se uma reforma no edifício sede da PRT – 3ª Região, em decorrência do projeto de acessibilidade, Tomada de Preços nº 05/2014 e Contrato n.º 03/2015, com termo de recebimento definitivo em 14/07/2015, proporcionando, na medida do possível, a utilização de maneira autônoma e segura dos ambientes na edificação. Entre as intervenções efetivadas podemos citar as seguintes: instalação de piso tátil de alerta nos ambientes de circulação (elevadores, escadas e corredores), instalação de sinalização tátil nos corrimões das escadas, sinalização visual de degraus, e área reservada para cadeiras de rodas junto às escadas. Além disso, foram totalmente reformadas dez instalações sanitárias para atendimento à NBR 9050, adaptados os balcões da recepção e do protocolo para atendimento a pessoa em cadeira de rodas, e instalado telefone público para deficiente auditivo. Também foi executada a rampa de acesso na calçada pública, junto à vaga de veículo reservada para deficiente. e) Após autorização e execução de obras pela proprietária, o imóvel locado, antes residencial, onde funciona a PTM de Coronel Fabriciano, agora possui: um banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais obedecendo as normas pertinentes; acessos com rampas com corrimão e portas com a metragem mínima exigida pela NBR, permitindo o acesso ao atendimento e à sala de audiências, vaga na via pública para pessoas com deficiência de mobilidade, com guia rebaixada de acesso ao prédio, permitindo embarque e desembarque. 160 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO f) O imóvel onde está instalada a PTM de Divinópolis, prédio de dois pavimentos, imóvel da União, possui um banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais, obedecendo as normas pertinentes. Como o prédio possui dois pavimentos, foi instalado elevador para permitir o acesso a pessoas com dificuldade de locomoção. Há na via pública, ademais, guia rebaixada de acesso permitindo embarque e desembarque de pessoas com deficiência de mobilidade. O projeto destinado à execução de obras de acessibilidade de todo o prédio foi finalizado, contemplando todos os itens das normas técnicas que tratam do assunto. No final de 2015, foi licitada a obra para a execução do projeto, com previsão de início de execução da reforma para o primeiro trimestre de 2016. Entre as intervenções a serem feitas podemos citar: substituição do corrimão da escada, instalação de piso tátil alerta e direcional, reforma da recepção, entre outras. g) O imóvel locado onde está instalada a PTM de Governador Valadares, casa anteriormente utilizada como residência, possui: um banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais, obedecendo as normas pertinentes; portas com a metragem mínima exigida pela NBR, permitindo o acesso ao atendimento e à sala de audiências; vaga na via pública para pessoas com deficiência de mobilidade, com guia rebaixada de acesso ao prédio, permitindo embarque e desembarque. h) O imóvel onde está instalada a PTM de Juiz de Fora, imóvel da União, possui um banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais, obedecendo as normas pertinentes. Foi realizado um projeto de acessibilidade, mas não houve aprovação junto à Prefeitura de Juiz de Fora devido ao fato de que o imóvel se situa em área residencial, de uso não institucional, muito embora a PTM possua o alvará de funcionamento. A solução para a conclusão das melhorias referentes à acessibilidade do imóvel está sendo tratada pela Administração da PRT – 3ª Região juntamente com a SPU-MG e a Prefeitura de Juiz de Fora. i) O imóvel locado onde está instalada a PTM de Montes Claros, casa de dois pavimentos, utilizada anteriormente como residência, possui: banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais localizado no piso inferior, obedecendo a todos os ditames da NBR 9050/2004; acessos com rampas e corrimão; portas com a metragem mínima exigida pela NBR, permitindo o acesso ao atendimento e à sala de audiências; vaga na via pública para pessoas com deficiência de mobilidade, com guia rebaixada de acesso ao prédio, permitindo embarque e desembarque. j) O imóvel locado onde está instalada a PTM de Patos de Minas, edifício comercial, possui: vaga de estacionamento pública para pessoas com deficiência de locomoção; elevador que permite o acesso ao andar ocupado pela PTM e, na PTM, o corredor principal é livre de obstáculos, permitindo o acesso às salas. O prédio não possui banheiro adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais, pois não há espaço suficiente. Além disso, o proprietário vedou a realização de obras de adaptação. k) Em dezembro de 2014, a PTM de Pouso Alegre passou a funcionar em um imóvel da União, antes ocupado pelo TRT - 3ª Região. O imóvel requer obras de adaptação, cujos recursos serão demandados à PGT. No final de 2015, foi licitado o projeto executivo para promoção de toda a acessibilidade no imóvel. A execução do projeto deverá ser finalizada até julho de 2016, com fornecimento da planilha orçamentária e os valores estimativos para a execução da reforma. l) O imóvel locado onde está instalada a PTM de Teófilo Otoni, casa anteriormente utilizada como residência, possui: banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais, construído em 2014; acessos com rampas; portas com a metragem mínima exigida pela NBR permitindo o acesso ao atendimento e à sala de audiências; vaga na via pública para pessoas com deficiência de mobilidade, com guia rebaixada de acesso ao prédio, permitindo embarque e desembarque. m) O imóvel locado onde está instalada a PTM de Uberlândia, casa com dois pavimentos anteriormente utilizada como residência, possui: plataforma elevatória com as condições exigidas 161 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO pela norma para pessoas com dificuldades de locomoção, permitindo o acesso aos dois pavimentos; vaga destinada a pessoa com dificuldade de mobilidade; banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais. Após o procedimento licitatório da Concorrência 01/2014, está na fase de execução a construção da nova sede da PTM de Uberlândia, com três pavimentos, atendendo totalmente às condições de acessibilidade, e previsão de conclusão da obra para abril de 2017. n) O imóvel locado onde está instalada a PTM de Varginha, casa anteriormente utilizada como residência, possui: banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais localizado no piso inferior, obedecendo a todos os ditames da NBR 9050/2004; acessos com rampas e corrimão; portas com a metragem mínima exigida pela NBR, permitindo o acesso ao atendimento e à sala de audiências. PRT 4ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região ocupa dois imóveis sedes em Porto Alegre e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. Um imóvel ocupado e\m Porto Alegre e das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana são alugados. O outro imóvel ocupado em Porto Alegre e o da Procuradoria do Trabalho no Município de Caxias do Sul (salas em edifício) são próprios. O imóvel ocupado da Procuradoria do Trabalho no Município de Novo Hamburgo (salas em edifício), parte dele é próprio e parte é alugado. Todos os imóveis ocupados pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região possuem as condições básicas de acessibilidade arquitetônica. PRT 5ª Região No sítio da PRT5 na Internet existe a opção de acesso seguindo o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Além disso há no Setor de Protocolo um terminal disponível ao cidadão para realização de denúncia. PRT 6ª Região Há alguns anos a Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região tem trabalhado para a melhoria das condições de acessibilidade de cada uma de suas unidades a saber: a) PTM de Petrolina – Inaugurou-se uma sede própria no final de 2012, já contando com uma série de requisitos de acessibilidade para o livre trânsito de pessoas portadoras de necessidades especiais, muito diferente da antiga sede localizada no Centro de Convenções da cidade. b) PTM de Caruaru – O imóvel atualmente utilizado pela Procuradoria, que é alugado, não possui características de um imóvel acessível. Decorrente disso, enquanto ainda não temos uma sede própria, embora já exista um terreno doado pela Prefeitura do Município, a Administração alugou um outro imóvel com características para a melhoria da acessibilidade. c) Sede da PRT6 em Recife – O imóvel atualmente utilizado pela Regional tem problemas para a implementação da acessibilidade plena. Contudo até meados do corrente ano deveremos finalizar a reforma de um prédio de 5 pavimentos, com a disponibilização de 02 (dois) elevadores, trazendo uma edificação realmente com muitos ganhos relacionados à acessibilidade. Ainda temos em andamento a construção (processo administrativo nº 2.06.000.010874/2014-54) do que será a sede definitiva da Regional com um prédio de cerca de 10 pavimentos, com previsão de conclusão das obras para o ano de 2017. 162 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 7ª Região Estão em fase de finalização os projetos de acessibilidade para as Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Sobral, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte. Quanto a nova Sede, que está em construção, já estão sendo aplicadas todas as recomendações de acessibilidade previstas nas Normas da ABNT e Resolução do CNMP. PRT 8ª Região A sede da Regional está totalmente adaptada ao acesso de portadores de necessidades especiais. As Procuradorias do Trabalho nos municípios que compõem a Regional estão em fase de adaptação, com obras em andamento, onde serão atendidas as normas de acessibilidade previstas na ABNT. Além disso, estão sendo instalados outros itens de acessibilidade como por exemplo telefones especiais para portadores de deficiência auditiva. PRT 9ª Região Nos últimos anos a Procuradoria Regional do Trabalho da 9.ª Região tem realizado diversas reformas visando a adequação de acessibilidade na sua sede em Curitiba e nas Procuradorias no interior. Excluindo a Procuradoria de Cascavel, cujo imóvel é alugado e considerando a construção de nova sede em 2015, todos os demais imóveis foram objeto de reformas. Inicialmente houve a contratação de empresa especializada para a realização dos projetos e, posteriormente, executadas obras nos imóveis. No ano de 2015 foi contratada empresa para instalação de elevador na PTM de Ponta Grossa. O imóvel sede da PRT/9, em Curitiba, com 16 pavimentos e dois subsolos, encontra-se adequado, com plataforma de acesso para cadeirantes, rampas de acesso, balcão da recepção e guichê do protocolo rebaixados, elevadores convencionais com botoeiras em braile e aviso sonoro, vagas de garagem demarcadas para deficientes, banheiros públicos adaptados, piso tátil direcional e alerta devidamente instalados, demarcação de área para cadeirantes no auditório e nos locais disponíveis ao público. O mesmo ocorre com os imóveis das Procuradorias em Londrina, Foz do Iguaçu, Umuarama, Ponta Grossa, Pato Branco e Maringá. Os imóveis das Procuradorias em Guarapuava e Campo Mourão foram recentemente adquiridos. Por ocasião das reformas para ocupação foram realizadas, também, adequações para acessibilidade. PRT 10ª Região As instalações da PRT 10 são acessíveis a portadores de necessidades especiais, tendo sido observada a legislação pertinente exigida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. PRT 11ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região procura garantir a implementação da Resolução nº 81/2012-CNMP, com vistas, inclusive, a estabelecer diálogo produtivo e resolutivo com o Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade (NEACE) da Comissão de Acompanhamento da Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP nas ações de acessibilidade a serem empreendidas na unidade. PRT 12ª Região Considerando que a PRT 12 está em imóvel próprio adquirido em 2011, e após o Parecer Técnico nº 07/2012 do CNMP, apontando as inconformidades relativas a acessibilidade do prédio, foi constatado que, no processo da aquisição do imóvel constava cláusula de obrigatoriedade por parte da empresa responsável pela construção do prédio, de atender o disposto na NBR 9050:2004. Diante deste fato, a MR Empreendimentos foi acionada, se prontificou a atender a TODOS os dispositivos 163 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO da norma os itens de acessibilidade pendentes foram realizados, sendo a execução acompanhada pela administração da PRT12. Estamos praticamente com todos os itens de acessibilidade atendidos. PRT 13ª Região No exercício de 2015, algumas providências foram tomadas para melhor garantir o acesso aos cidadãos portadores de alguma deficiência, tais como: 1) Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de acessibilidade, visando melhorias nas áreas internas e externas da Regional e das PTM’s de Campina Grande e Patos. A elaboração dos referidos projetos está sendo acompanhada pelo Setor de Engenharia da PGT. 2) Instalação na recepção desta Regional de um aparelho telefônico TUP adaptado com TTS para pessoas com deficiência auditiva. PRT 14ª Região No ano de 2015, foram concluídos os processos licitatórios das Concorrências Públicas para as Construções das PTM’S de Rio Branco/AC e Ji-Paraná/RO, sendo: Procedimento 2.14.0000.001477/2015-09, "Construção da Nova Sede da PTM de Rio • Branco." A proposta é a ampliação da Sede da PTM de Rio Branco (AC), com área a ser construída de 906,26m², onde destina-se, vaga para PNE, gabinete acessível para procurador do trabalho, em atendimento a Lei 10257/2001 (Estatuto da Cidade), 10.741/2003 (Estatuto do Idoso-Lei), Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/2004 regulamentado pela ABNT-NBR 9050/2004”. Contrato Administrativo nº 15/2015, com previsão de início da Obra em janeiro/2016. • Procedimento: 2.14.000.003789/2014-68 - "Finalização da Construção da Sede Própria da PTM de Ji-paraná." Contrato Administrativo nº 19/2015, com previsão de início da Obra em janeiro/2016. A PRT-14ª REGIÃO acompanha os procedimentos de acessibilidade através do Processo n. 2.14.000.00616/2014-98 (Acompanhamento das ações da Comissão de Acessibilidade da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região), onde constam as ações da Comissão de Acessibilidade criada pela Portaria n. 04 de 10/02/2014, no sentido de corrigir ou prover acessibilidade em todas as áreas pertinentes da PRT 14. PRT 15ª Região As principais ações realizadas em 2015 no que concerne o assunto Acessibilidade, foram: 1) Ações iniciadas e concluídas: a) Instalação de telefones para surdos-mudos na Sede e em todas as PTMs da PRT-15; b) Treinamento de membros e servidores em LIBRA através de curso gratuito oferecido pela PGT. 2) Ações iniciadas e ainda em curso: - Análise dos contratos de locação dos prédio alugados, visando discriminar as ações de acessibilidade ainda a serem executadas e a quem cabe a responsabilidade pela execução das referidas ações – condomínio, locatário e o locador. O próximo passo é a negociação entre as partes para consolidação do plano de implementação; - Visitas à PTM São José do Rio Preto (imóvel da União) onde foram desenvolvidos os estudos das obras necessárias para adequação à acessibilidade da parte aberta ao público. Foi contratada empresa para a execução dos seguintes serviços: adequação de calçada; entrada acessível; sinalização; garagem acessível; adequação de piso interno da parte aberta ao público com remoção de desníveis e piso tátil; adequação de banheiro acessível na sala de espera PRT 16ª Região 164 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO No final do ano de 2013, foi realizada uma licitação para contratação de uma empresa para confecção dos projetos de acessibilidade na sede e nas três PTM’S do Estado do Maranhão. Porém por problemas de ordem licitatória, a adequação não foi possível. Para o ano de 2016, foi solicitado ao Departamento de Orçamento da PGT, via programação Orçamentária 2016, recursos para nova licitação, com a finalidade de obtermos novos projetos de acessibilidade. Embora, não seja fruto de um projeto arquitetônico, a PRT 16ª Região realizou algumas intervenções mínimas, quais sejam: SEDE – SÃO LUÍS: Rampa de acesso (entrada), Rampa de acesso (térreo-1º Andar), • 01 banheiro adaptado; • PTM IMPERATRIZ: Rampa de acesso (entrada), 01 banheiro adaptado e sala reservada para atendimento localizada no térreo, e; • PTM DE BACABAL E CAXIAS: Apenas Rampa de acesso (entrada). Ainda, o MPT disponibiliza uma cartilha com informações sobre a atuação do órgão e os direitos dos trabalhadores em áudio, texto e livro digital, em libras e conteúdo para pessoas com deficiência visual. O conteúdo está acessível no site http://www.pcdlegal.com.br/cartilhampt/. PRT 17ª Região O portal do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo busca cumprir a Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012 na qual é determinado que os sítios eletrônicos do Ministério Público adotem as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 e demais normas técnicas oficiais e legais aplicáveis. Este portal segue as diretrizes traçadas pelo governo eletrônico em seu modelo de acessibilidade em governo eletrônico e, entre outros recursos de acessibilidade, oferece atalhos para acessar diretamente os principais blocos de informação. Sendo eles: Ir à página sobre acessibilidade > Ir ao conteúdo >Ir ao menu principal >Ir à caixa de pesquisa > Ir ao rodapé >Ir à alternância de contraste. Para dar maior efetividade ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Federal em 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) disponibiliza todas as normas referentes a acessibilidade, editadas por seus diferentes comitês e comissões de estudo. O acesso aos documentos é gratuito e livre a qualquer cidadão interessado, bem como a instituições e órgãos públicos. A Edificação do Ministério possui rampa de acesso para deficiente físicos, site com link para o PCD Legal (compilação de várias normas jurídicas gravadas em vídeo para deficientes visuais, telefones para deficientes auditivos bem como profissional habilitado para comunicação em Libras. (PCD Legal : http://www.pcdlegal.com.br/) PRT 18ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho, preocupada com a acessibilidade, investiu ao longo do ano de 2015 R$ 144.694,00 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais) em contratações que visaram a adaptação dos imóveis da Sede da PRT-18, e das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Rio Verde, Luziânia e Anápolis. PRT 19ª Região Mediante o Contrato nº 008/2015, originado do Pregão Eletrônico nº 004/2015, foram contratados serviços técnicos profissionais para a elaboração de projetos complementares de acessibilidade para os imóveis utilizados pela PRT/19, em Maceió e Arapiraca. 165 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ressalte-se que esta Regional já havia realizado, em 2013, certame licitatório com a mesma finalidade, tendo a empresa contratada descumprido suas obrigações, o que resultou na não aceitação dos serviços, e repetição da licitação. A atual contratada já apresentou as propostas de projetos para a Administração, os quais se encontram em análise técnica, no Setor competente da PGT. PRT 20ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região, em 04 de dezembro de 2013, celebrou contrato com a empresa MBK-Construções, Serviço e Comércio Ltda-ME (processo nº 08150218/13), tendo por objeto a realização de serviços de adaptação no imóvel sede desta Regional, com fornecimento de todo o material necessário à sua realização. A referida obra teve como objetivo adaptar o imóvel sede da PRT20 para que os cidadãos com necessidades especiais possam transitar sem qualquer problema. A execução dessa obra é imprescindível para criação de condições ideais ao desenvolvimento da qualidade e da eficiência na prestação dos serviços das atividades desta Procuradoria, uma vez que o livre acesso de todas as pessoas, com quaisquer características físicas, está diretamente relacionado ao exercício dos direitos constitucionais fundamentais. Destarte, em 27 de outubro de 2014, a obra foi concluída com absoluto sucesso, havendo a completa execução do contrato assinado, sem maiores problemas. Assim, pode-se falar que hoje o edifício-sede da PRT20 está completamente adaptado e acessível a todas as pessoas, independentemente se possuem alguma deficiência ou não, fato que aproxima o Ministério Público do cidadão-usuário. Ademais, destaque-se que atualmente é a Procuradoria do Trabalho do Município de Itabaiana (PTM-Itabaiana/SE) que se encontra em obras, cujo objetivo é o mesmo: adaptação do prédio visando torná-lo acessível para todo e qualquer tipo de cidadão (processo nº 2.20.000.003301/2014-03). PRT 21ª Região A PRT 21ª possui sua sede instalada em prédio próprio de construção recente (inaugurado em 2011), no qual foram observadas as regras de acessibilidade legalmente impostas. A par desta realidade, no ano de 2014 foi instituída comissão regional acessibilidade, tendo em vista a observância da Resolução nº 81 de 31 de janeiro de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e Estados às normas de acessibilidade, e do “Roteiro Básico para Avaliação do Atendimento Preferencial e Acessibilidade dos Serviços Prestados pelo Ministério Público às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida”, disponibilizado pelo CNMP, que identificou a necessidade de algumas providências para adequação de suas instalações e serviços, sobretudo no que concerne ao atendimento presencial. PRT 22ª Região Em 2014 foram instaladas divisórias e portas na sede da PRT-22ª Região para fins de adequação à acessibilidade. Também em 2014, foi realizada reforma e ampliação das instalações físicas na PTM de Picos/PI, de maneira a tornar o edifício 100% acessível. Quanto ao prédio construído no ano de 2015, foi projetado atendendo a todas as condições de acessibilidade de Membros, Servidores e Usuários da PRT-22ª Região. 166 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 23ª Região As instalações físicas dos prédios que abrigam as sedes desta Unidade Ministerial têm sido adaptadas no decorrer dos anos com vistas à eliminação de barreiras arquitetônicas que garante em grande parte os requisitos de acessibilidade. Dentre as iniciativas realizadas estão: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para elaborar projetos visando tornar todos os prédios desta Unidade Ministerial acessíveis; Construção de rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação de pessoas, permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; De todo modo, a Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região tem o propósito de ir além das ações realizadas de curto prazo, assumindo o compromisso de um desenho acessível para suas instalações. PRT 24ª Região Com a migração dos portais das Procuradorias Regionais do MPT, houve a padronização dos portais de todas as 24 unidades do MPT no país, com as mesmas identidades visuais em um ambiente mais seguro. Essa interface foi criada para ser acessível e permitir que pessoas com deficiência acessem serviços e informações sobre a atuação de todas as unidades. O portal segue as diretrizes traçadas pelo governo eletrônico em seu modelo de acessibilidade e, entre outros recursos de acessibilidade, oferece atalhos para acessar diretamente os principais blocos de informação e opção de alternância de contraste. 167 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos O Ministério Público do Trabalho obedece aos dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16.9 (Depreciação, Amortização e Exaustão) e NBC T 16.10 (Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público), bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e na Macrofunção 02.03.30 (Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e Fundações), do Manual SIAFI. Em cumprimento ao disposto nos normativos supracitados e na Orientação Contábil nº 50/2010, da Auditoria Interna do Ministério Público da União, foi realizada a depreciação dos bens móveis registrados no Ativo Imobilizado pelo método das cotas constantes, observando os prazos de vida útil econômica do ativo e de valor residual, por conta contábil, definidos na referida Macrofunção. Por sua vez, a depreciação dos bens imóveis da UPC, cadastrados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet, foi registrada no SIAFI pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme planilha encaminhada pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU. Quanto ao cálculo da amortização de ativo imobilizado e intangível, informamos que foi utilizado o método das cotas constantes, observando-se a vigência contratual. Portanto, não foram amortizadas as aquisições de licenças de uso de software com vida útil indefinida, ou seja, que não possuem prazo contratual, em observância ao estabelecido no MCASP e na Orientação Contábil nº 20/2015, da AUDIN-MPU. As avaliações e mensurações das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, do imobilizado e do intangível, foram efetuadas de acordo com o disposto na NBC T 16.10 e no MCASP, em especial, na Parte II (tópico 4 - Mensuração de Ativos e Passivos). Em relação ao impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado pela UPC no exercício de 2015, destacamos as seguintes variações patrimoniais e seus respectivos valores: Variação Patrimonial Diminutiva Depreciação de Bens Móveis Depreciação de Bens Imóveis Amortização de Imobilizado Amortização de Intangível Total Variação Patrimonial Aumentativa Reavaliação de Bens Móveis Reavaliação de Bens Imóveis Total Valor R$ 19.687.717,07 614.294,52 70.625,40 3.553,64 20.376.190,63 Valor R$ 43.000,00 21.861.213,80 21.904.213,80 168 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 23 - Detalhamento da depreciação, amortização e da exaustão de itens do patrimônio - ativos e passivos. 14212.04.00 Aparelhos de Medição e Orientação 15 10 Depreciação Anual (%) * 6 14212.06.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 10 20 8 14212.08.00 Apar., Equip. e Utensílios Méd. Odonto., Labor., e Hospitalares 15 20 5,33 14212.10.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 10 10 9 14212.12.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 10 10 9 14212.14.00 Armamentos 20 15 4,25 14212.18.00 Coleções e Materiais Bibliográficos 10 0 10 14212.19.00 Discotecas e Filmotecas 5 10 18 14212.22.00 Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 20 10 4,5 14212.24.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 10 10 9 14212.26.00 Instrumentos Musicais e Artísticos 20 10 4,5 14212.28.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial 20 10 4,5 14212.30.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos 10 10 9 14212.32.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos 15 10 6 14212.33.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 10 10 9 14212.34.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 10 10 9 14212.35.00 Equipamentos de Processamentos de Dados 5 10 18 14212.36.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 10 10 9 14212.38.00 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 10 10 9 14212.39.00 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 10 10 9 14212.40.00 Máq., Equip., Utensílios Agric./Agrop. e Rodoviários 10 10 9 14212.42.00 Mobiliário em Geral 10 10 9 14212.46.00 Semoventes e Equipamentos de Montaria 10 10 9 14212.48.00 Veículos Diversos 15 10 6 14212.51.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis 10 10 9 14212.52.00 Veículos de Tração Mecânica 15 10 6 14212.57.00 Acessórios para Automóveis 5 10 18 14212.58.00 Equipamentos de Mergulho e Salvamento 15 10 6 14212.99.00 Outros Bens Móveis 10 10 9 Conta Título Vida Útil (anos) Valor Residual (%) *percentual de depreciação calculado considerando a não incidência sobre a parcela correspondente ao valor residual. A Orientação Contábil nº 50/2010/AUDIN/MPU estabelece, ainda, cronograma para registro dos valores de depreciação/reavaliação/redução ao valor recuperável daqueles bens que entraram em uso até 2010, consolidando os lançamentos em 3 fases, todas já implementadas pela UPC: 169 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 24 - Cronograma para registro dos valores de depreciação/reavaliação/redução ao valor recuperável daqueles bens que entraram em uso até 2010. Fase 1ª Descrição Bem que entrou em uso no ano de 2010 Conta Todas Implementar até 30/12/2010 2ª Bem que entrou em uso antes do exercício de 2010 e que não atingiu o final de vida útil Todas 30/12/2011 14212.35.00 2011 14212.52.00 2011 14212.06.00 2012 14212.28.00 2012 14212.08.00 2013 14212.42.00 2013 Demais contas 2014 3ª Bem que entrou em uso antes do exercício de 2010 e que já atingiu o final de vida útil A mensuração quantitativa e avaliação dos estoques, em regra, é efetuada com base na média simples de consumo. Excepcionalmente, agrega-se, para este efeito, as demandas decorrentes de ações extraordinárias planejadas e promovidas pela gestão administrativa. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade No ano de 2015 não houve apuração de custos no âmbito do MPT, entretanto, há um projeto em andamento para implementação desta Sistemática. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas As demonstrações contábeis de que trata este subitem encontram-se no item 9 – ANEXOS E APÊNDICES. 170 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO Gestão de pessoas 7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade A força de trabalho efetiva dos servidores do Ministério Público do Trabalho (MPT) totaliza 4901 cargos efetivos criados por lei. Dentre estes, 3080 foram criados pela Lei nº 12.321/2010, deste quantitativo 2000 não tiveram sua implantação concluída devido a restrições orçamentárias. Para a distribuição dos 3080 cargos criados pela referida Lei, foram realizados estudos pelo Departamento de Recursos Humanos. Essa pesquisa buscou distribuir os cargos de forma homogênea, de acordo com o porte de cada Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) e considerando um quantitativo mínimo de servidores para o funcionamento da unidade. Naquele momento estabeleceu-se que ficaria a cargo de cada PRT deliberar pela especialização do cargo. Dentre os cargos já implantados (1080), cerca de 65% foram lotados diretamente com membros do MPT, atuando na atividade-fim, ou dando suporte na realização destas atividades. Além disso, foi iniciado em 2016 uma parceria entre o Departamento de Recursos Humanos e a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica do MPT para realizar um estudo sobre adequabilidade da força de trabalho na Procuradoria Geral do Trabalho. Outrossim, está em andamento nesta instituição o projeto Gestão por Competência e a ação de Qualidade de Vida no Trabalho denominada “Mapeamento de Processos”, tais ações visam mapear as habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para o desempenho das atribuições nas unidades do órgão. Após a conclusão deste projeto o órgão terá capacidade, com razoável precisão de quantificar a lotação ideal por setor ou departamento, bem como a lotação por perfil de competência e formação educacional. Quadro 25 - Força de Trabalho da UPC. Lotação Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva 6062 782 5280 4901 14 365 276 6338 4164 757 3407 3028 14 365 276 4440 1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1.1. Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2. Servidores com Contratos Temporários 3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 4. Total de Servidores (1+2+3) Ingressos Egressos no no Exercício Exercício 431 1 430 410 1 19 110 541 199 1 198 154 0 44 35 234 Fonte: Sistema Mentorh Quadro 26 - Distribuição da Lotação Efetiva. Tipologias dos Cargos 1. Servidores de Carreira (1.1) 1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório Lotação Efetiva Área Meio Área Fim 1773 1863 1773 1863 1555 1473 8 6 171 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2. Servidores com Contratos Temporários 3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 4. Total de Servidores (1+2+3) 210 47 1820 155 229 2092 Fonte: Sistema Mentorh 172 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 27 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC. Lotação Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 1. Cargos em Comissão 1.1. Cargos Natureza Especial 1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 1.2.4. Sem Vínculo 1.2.5. Aposentados 2. Funções Gratificadas 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) Fonte: Sistema Mentorh 804 537 508 Efetiva 792 792 496 Ingressos no Exercício 454 454 292 - - - - 33 263 667 558 33 263 655 546 109 1447 13 149 302 284 18 756 17 75 269 242 27 528 Autorizada 804 537 Egressos no Exercício 259 259 167 Análise Crítica A força de trabalho definida em Lei é de 4901 servidores, porém a não autorização de implantação de todos os cargos criados pela Lei nº 12.321, que estava previsto para ser concluído em 2014, compromete a qualidade das atividades desempenhadas no apoio institucional. Ainda restam ser providos, aproximadamente 2000 cargos efetivos, o que dependem de autorização constante em Lei Orçamentária. O Departamento de Recursos Humanos está realizando levantamento de dados para efetuar uma avaliação sobre a distribuição da força de trabalho, através da implementação de mapeamento de processos e pela implantação de Gestão por competência, sendo que para os próximos anos teremos mais elementos para alocar a mão de obra da instituição. Quanto ao risco de aposentadoria, verificou-se que um percentual significativo de membros foi informado (15 %), destacando-se principalmente a última instância da carreira que dentre 36 membros, 30 já possuem alguma condição legal para passar para a inatividade. Quanto aos servidores, identificamos que o percentual não é elevado, tendo em vista a baixa valorização que passa a carreira do Ministério Público do Trabalho, fazendo com que a rotatividade seja alta. 7.1.1.1 Informações específicas sobre a estrutura de pessoal Quadro 28 - Informações específicas sobre a estrutura de pessoal - faixa etária. Faixa Etária \ Tipo de Servidor Faixa de 18 a 20 anos Faixa de 21 a 30 anos Faixa de 31 a 40 anos Faixa de 41 a 50 anos Faixa de 51 a 60 anos Faixa de 61 a 70 anos Mais de 70 anos Total Fonte: Sistema Mentorh Membros de Poder 23 280 242 172 40 757 Servidores de Carreira (vinculado ao Órgão) 1 612 1185 809 372 49 3028 Servidores de Carreira (Outros órgãos) Servidores (sem vínculo efetivo) 8 38 69 161 88 15 379 142 72 31 21 10 276 173 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 29 - Informações específicas sobre a estrutura de pessoal - Escolaridade. Tipo de Servidor 1o. Grau 2o. Grau completo Superior completo Superior c/ especializacao Mestrado completo Doutorado completo Total Fonte: Sistema Mentorh Membros de Poder 600 117 29 11 757 Servidores de Carreira (vinculado ao Órgão) 21 369 1335 1220 74 9 3028 Servidores de Carreira (Outros órgãos) Servidores (sem vínculo efetivo) 60 184 125 7 3 400 17 230 27 2 276 174 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 30 - Informações específicas sobre a estrutura de pessoal – Aposentadoria Tipo de servidor Força de trabalho atual Com tempo para aposentar Percentual Membros 757 113 15% Servidores analistas 1265 27 2% 1763 84 5% Servidores técnicos Fonte: Sistema Mentorh Ações adotadas para identificar irregularidades relacionadas ao pessoal Com o objetivo de identificar eventuais irregularidades, o Departamento de Recursos Humanos efetua todos os anos o recadastramento de servidores e membros inativos. No exercício 2015 foi realizado um recadastramento visando identificar a legalidade das acumulações de cargos de servidores e membros deste MPT. No ano de 2016 será realizado, em conjunto com as ações descritas anteriormente, o recadastramento de membros e servidores ativos. Tal atividade visa verificar possíveis inconformidades cadastrais e legais. Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas Os indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas de que trata este subitem encontram-se no item 9 – ANEXOS E APÊNDICES. Política de capacitação e treinamento de pessoal A Política de Capacitação do Ministério Público do Trabalho (MPT) é baseada na Portaria MPT nº 127 de maio de 2016 e na Portaria PGR nº 18 de 15 de abril de 2011, que tratam do Programa de Treinamento, Desenvolvimento e Educação do MPT e do MPU, respectivamente. Com base nos normativos citados, anualmente é elaborado o Plano de Capacitação de Pessoal do MPT, que prevê ações presenciais e a distância a serem realizadas para todos os servidores do MPT. O Plano de Capacitação é produzido a partir de Levantamento de Necessidades de Capacitação realizado pela Procuradoria Geral do Trabalho – PGT em parceria com as Procuradorias Regionais do Trabalho – PRTs. Enquanto a PGT é responsável pela identificação das necessidades gerais dos servidores do MPT, das questões específicas da PGT e das competências comuns e gerenciais, às PRTs incumbe o levantamento de necessidades específicas dos servidores lotados na Regional. Cabe ressaltar que o Plano de Capacitação do MPT busca cumprir as diretrizes para desenvolvimento da gestão estratégica do MPT, principalmente quanto à qualificação e à capacitação contínua de seus integrantes em diferentes áreas de atuação. 175 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal Quadro 31 - Despesas de pessoal Despesas Variáveis Tipologias/ Exercícios Vencimentos e Vantagens Fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Assistenciais e Previdenciários Demais Despesas Variáveis Despesas de Exercícios Anteriores Decisões Judiciais Total Membros de poder e agentes políticos 2015 351.144.068,56 845.466,30 34.151.862.89 32.119.431.91 47.023.9000,91 4.617.029,06 0,00 18.547.095,22 7.887.270,12 496.336.124,97 2014 294.842.830,90 834.737,71 29.384.380,79 26.368.339,92 23.156.040,95 3.509.500,57 0,00 8.732.789,81 7.875.607,22 394.704.227,87 Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 2015 374.994.48,.45 21.295.664,16 40.121.372,99 9.717.989,28 31.073.105,80 1.663.368,67 0,00 11.497.849,30 10.404.983,06 500.768.816,71 2014 331.994.013,1 18.316.708,66 36.174.461,29 7.842.855,79 28.646.905,07 1.216.816,01 0,00 15.114.991,93 10.381.631,52 449.688.383,43 Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 2015 2014 3.057.495,99 3.108.994,76 48.791,74 2.466.136,54 343.710,55 107.948,38 1.133.131,68 538,32 0,00 415.781,35 2.635.402,91 342.637,55 109.229,02 1.103.559,50 538,32 0,00 547.695,55 21.186,96 7.573.534,55 7.869.244,57 Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 25.364.517,30 2015 11.520.922,47 9.791.042,28 1.255.842,23 454.644,57 1.996.512,41 0,00 0,00 334.715,45 10.837,89 2014 12.359.315,02 10.581.584,65 1.342.226,84 416.596,73 2.043.098,46 0,00 0,00 368.216,27 0,00 27.111.037,97 695.801,88 7.550.793,06 Servidores cedidos com ônus 2015 5.605.189,53 3.174,77 594.097,25 134.515.04 393.366,23 60.912,05 2014 4.669.790,65 9.699,45 582.616,90 107.204,62 287.773,19 46.265,75 0,00 63.736,31 0,00 231.354,34 695.801,88 6.630.506,78 Servidores com contrato temporário 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte: Sistema Mentorh 176 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 7.1.3 Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal Dentro do exercício de 2015, o órgão teve uma grande saída de servidores (167), grande parte dessa demandada de pessoal foi em razão do baixo salário que o MPU paga aos seus servidores, comparado a outras carreiras do Legislativo e até mesmo do Executivo Federal. Atualmente não há providências adotadas para mitigar os principais riscos na gestão de pessoas. 7.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários Contratação de estagiários O Acesso ao estágio no Ministério Público do Trabalho ocorre por meio de aprovação em seleção pública, obedecida a classificação, conforme determina a Lei 11.788/2008; a Resolução CNMP nº 42/2009 e a Portaria PGR/MPU Nº 378/2010. As unidades do Ministério Público do Trabalho - MPT somente poderão contratar estagiários de área de conhecimento vinculada, direta ou indiretamente, às atividades nelas desenvolvidas. Os estagiários serão acompanhados por supervisor lotado na área de realização do estágio, que deverá ter formação ou experiência profissional na área de conhecimento do estagiário, ficando limitado a 10 (dez) o número de estagiário por supervisor. O limite de estagiários estabelecidos pela Portaria PGR/MPU nº 378/2010, considerando a Resolução CNMP Nº 42/2009 não excederá: I) Ao estágio de nível médio o que dispõe o art. 17 da Lei nº 11.788, de 25/09/2008; II) Ao estágio de nível médio profissional e de nível superior: a) Para a área jurídica, o dobro do total dos membros do Ministério Público em exercício, podendo excepcionalmente ser ampliado até o triplo. b) Para área administrativa até 30% (trinta por cento) do total de servidores em exercício. Podem concorrer ás vagas de estágio os estudantes matriculados em instituições de ensino integrantes do Programa de Estágio, que tenham concluído no mínimo: a) O primeiro ano do ensino médio, para estudantes de nível médio b) 40% (quarenta por cento) da carga horária ou dos créditos do curso superior, independente do semestre em que esteja formalmente matriculado, para estudantes de nível superior. Número de vagas autorizadas para contratação no MPT: ANO NÚMERO DE VAGAS INSTRUMENTO 2012 848 Portaria PGT Nº 214/2011 2013 1017 Portaria PGT Nº 542/2013 2014 1017 Portaria PGT Nº 542/2013 2015 1017 Portaria PGT Nº 542/2013 177 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO QUANTITATIVO MENSAL DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS OUTRAS ÁREAS MÊS DIREITO NÍVEL MÉDIO (Nível superior) 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 552 613 599 163 201 233 1 4 3 Janeiro 570 582 590 160 206 231 1 4 3 Fevereiro 583 567 572 152 195 230 1 5 8 Março 579 569 549 152 191 240 1 5 8 Abril 588 561 556 144 188 246 1 5 9 Maio 591 550 565 144 179 260 2 6 11 Junho 566 551 534 175 211 247 2 5 11 Julho 578 572 511 186 214 264 2 7 11 Agosto 588 584 531 187 219 288 3 6 11 Setembro 610 616 543 199 233 295 4 7 11 Outubro 639 628 577 195 246 302 4 7 15 Novembro 584 608 557 193 249 291 4 9 12 Dezembro QUANTITATIVO MENSAL DE ESTAGIÁRIOS 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 (Nível superior) DIREITO Janeiro Maio Setembro OUTRAS ÁREAS Fevereiro Junho Outubro Março Julho Novembro NÍVEL MÉDIO Abril Agosto Dezembro Gráfico 4 - Quantitativo mensal de estagiários A remuneração dos estagiários é assim fixada: Valor da bolsa Valor da bolsa a Valor do auxílio até 30/06/2015 partir de transporte 01/07/2015 178 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO R$ 800,00 R$ 850,00 R$ 7,00/dia estagiado Valor total gasto com estagiários: 2013 2014 R$ 8.397.346,77 R$ 8.813.781,83 2015 R$ 9.337.238,34 Valor gasto com estagiário R$9.600.000,00 R$9.400.000,00 R$9.200.000,00 R$9.000.000,00 R$8.800.000,00 R$8.600.000,00 R$8.400.000,00 R$8.200.000,00 R$8.000.000,00 2013 2014 2015 Gráfico 5 - Valor gasto com estagiários Valor gasto com processo seletivo de estagiário: 2013 2014 2015 R$ 489.745,52 R$ 473.844,62 R$ 558.033,44 Valor gasto com processo seletivo de estagiários R$580.000,00 R$560.000,00 R$540.000,00 R$520.000,00 R$500.000,00 R$480.000,00 R$460.000,00 R$440.000,00 2013 2014 2015 Gráfico 6 - Valor gasto com processo seletivo de estagiários 179 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 32 - Composição do Quadro de Estagiários 2013-2015. Composição do Quadro de Estagiários - 2013 Nível de escolaridade 1º Trimestre 1. Nível superior 4º Trimestre Despesa no exercício (em R$ 1,00) Quantitativo de contratos de estágio vigentes 2º Trimestre 3º Trimestre 735 735 775 777 8.369.278,27 1.1 Área Fim 583 591 588 584 6.465.957,01 1.2 Área Meio 152 144 187 193 1.903.321,26 Nível Médio 1 2 3 4 28.068,50 2.1 Área Fim - - - - 2.2 Área Meio 1 2 3 4 28.068,50 3. Total (1+2) 736 737 778 781 8.397.346,77 2. Composição do Quadro de Estagiários - 2014 Nível de escolaridade 1º Trimestre 1. Nível superior 4º Trimestre Despesa no exercício (em R$ 1,00) Quantitativo de contratos de estágio vigentes 2º Trimestre 3º Trimestre 762 729 803 857 8.766.163,10 1.1 Área Fim 567 550 584 608 6.260.477,56 1.2 Área Meio 195 179 219 249 2.505.685,54 Nível Médio 5 6 6 9 47.618,73 2.1 Área Fim - - - - 2.2 Área Meio 5 6 6 9 47.618,73 3. Total (1+2) 767 735 809 866 8.813.781,83 2. Composição do Quadro de Estagiários - 2015 Nível de escolaridade 1º Trimestre 1. Nível superior 4º Trimestre Despesa no exercício (em R$ 1,00) Quantitativo de contratos de estágio vigentes 2º Trimestre 3º Trimestre 802 825 819 848 9.271.458,07 1.1 Área Fim 572 565 531 557 6.316.422,97 1.2 Área Meio 230 260 288 291 2.955.035,10 2. Nível Médio 65.780,27 2.1 Área Fim 0 0 0 0 0 2.2 Área Meio 8 11 11 12 65.780,27 3. Total (1+2) 9.337.238,34 Fonte: SIAFI 180 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Segue abaixo a legislação que regula o estágio no MPT: Leis: • 11.788, de 25 de setembro de 2008 Resoluções: • Resolução CNMP nº 42, de 16 de junho de 2009 • Resolução CSMPT nº 93, de 27 de maio de 2010 Portarias PGR/MPU: • Portaria PGR/MPU Nº 568, de 13 de novembro de 2008 • Portaria PGR/MPU Nº 378, de 9 de agosto de 2010 • Portaria PGR/MPU Nº 379, de 9 de agosto de 2010 • Portaria PGR/MPU Nº 576, de 12 de novembro de 2010 • Portaria PGR/MPU Nº 155, de 30 de março de 2011 • Portaria PGR/MPU Nº 539, de 4 de outubro de 2011 • Portaria SG/MPU Nº 152, de 13 de julho de 2015 • Portaria PGR/MPU Nº 8, de 3 de fevereiro de 2016 Portarias MPT • Portaria PGT Nº 111, de 20 de março de 2012 • Portaria PGT Nº 98, de 7 de março de 2013 • Portaria PGT Nº 542, de 10 de julho de 2013 • Portaria PGT Nº 691, de 10 de setembro de 2013 • Portaria PGT Nº 724, de 17 de novembro de 2014 Contratação de pessoal de apoio Procuradoria Geral do Trabalho A Procuradoria Geral do Trabalho mantém 8 (oito) contratos para contratação de pessoal de apoio que atuam em funções não abrangidas pelo plano de cargos desta unidade. Em 2016 dois contratos serão encerrados em virtude de mudança para edifício cujo condomínio disponibiliza os serviços antes contratados. São eles os de Brigada e Vigilância Armada. A PGT disponibiliza no Portal da Transparência do MPT (http://mpt.gov.br/portaltransparencia/indexLicitacoes.php) todos as informações referentes à gestão e contratação de pessoal de apoio (contratos e respectivos termos aditivos, execução financeira etc). A seguir seguem informações gerais dos contratos. 181 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 33 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos do MPT. Unidade Contratante Nome: Procuradoria Geral do Trabalho UG/Gestão: 200.010/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto 2012 Limpeza 2013 Telefonista 2014 Técnicos de operação, apoio, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais mediante ressarcimento. 2014 Empresa Contratada (CNPJ) PAULISTA 04.248.842/0001-18 NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA - EPP - 08.878.823/0001-26 Período Contratual Nível de de Execução das escolaridade Atividades mínimo exigido Contratadas dos trabalhadores contratados Início Fim 01/12/12 31/10/16 - Sit. P 01/06/13 31/05/16 Ensino Médio A RCS TECNOLOGIA LTDA 08.220.952/0001-22 06/02/14 05/02/17 - A Vigilância armada SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA 38.019.733/0001-40 01/12/14 30/11/15 - E 2014 Segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificação, primeiros socorros por meio de “brigada de bombeiros civis”, credenciada junto ao CBMDF, com mão-de-obra residente, a serem executados de forma contínua, nas instalações da procuradoria geral do trabalho (PGT), em brasília/df. ATIVA BRIGADISTA LTDA 10.869.440/0001-33 01/12/14 30/11/16 - E 2014 Prestação de serviços de Copeiragem 01/08/14 31/07/16 - A 2015 Prestação de serviços de recepcionistas e operadores de copiadoras 22/10/15 21/10/16 Ensino Médio A 2015 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção predial. 14/04/15 13/04/16 - A REAL JG - SERVICOS GERAIS LTDA. 08.247.960/0001-62 ASC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - EPP - 02.961.711/0001-58 DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 03.591.509/0001-44 Fonte: https://sistemas.mpt.mp.br/sipac 182 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 1ª Região Unidade Contratante Nome: Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região UG/Gestão: 200044/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato /Ano Termo Aditivo 01/2015 01/2015 TA1 02/2012 TA5 02/2012 TA6 Objeto Prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências da sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências da sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação de serviços de vigilância armada para atender à Procuradoria do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes. Prestação de serviços de vigilância armada para atender à Procuradoria do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes. Prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação de serviços de vigilância armada, na escala 12x36 horas semanais diurnas e noturnas, para a Procuradoria do Trabalho no Município de Petrópolis. Prestação de serviços de vigilância armada, na escala 12x36 horas semanais diurnas e noturnas, para a Procuradoria do Trabalho no Município de Petrópolis. Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Sit. Início Fim CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 10.243.854/0001-52 30/01/15 30/01/16 Fundamental A CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 10.243.854/0001-52 30/01/15 30/01/16 Fundamental P 12/01/15 12/01/16 Fundamental P 12/01/16 12/01/17 Fundamental P 14/01/15 14/01/16 Fundamental A 05/03/15 05/03/16 Fundamental P 05/03/16 05/03/17 Fundamental P 12/01/15 12/01/16 Fundamental A 12/01/15 12/01/16 Fundamental P ROTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ nº 08.471.527/0001-06 ROTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ nº 08.471.527/0001-06 VIP SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 02/2015 LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.682.207/0001-35 03/2012 ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA TA5 LTDA., CNPJ nº 03.372.304/0001-78 03/2012 ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA TA6 LTDA., CNPJ nº 03.372.304/0001-78 W V REFRIGERAÇÃO E REFORMAS Reforma, que abrange solução de infiltração com o terreno vizinho e outros 04/2015 LTDA. ME, inscrita no CNPJ n.º reparos na Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu. 40.447.088/0001-09 Reforma, que abrange solução de infiltração com o terreno vizinho e outros reparos na Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu, conforme Edital e anexos do Pregão nº 53/2014, bem como acréscimos dos serviços W V REFRIGERAÇÃO E REFORMAS 04/2015 complementares para adequação do telhado ao existente, revisão e repaginação LTDA. ME, inscrita no CNPJ n.º TA1 do forro da sala denúncia e sala procuradoria, além do emassamento e pintura de 40.447.088/0001-09 duas salas externas, conforme proposta e relatório técnico constantes do processo PRT 1ª Região nº 2.01.000.004986/2015-33. 183 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Reforma, que abrange solução de infiltração com o terreno vizinho e outros reparos na Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu, conforme Edital e anexos do Pregão nº 53/2014, bem como acréscimos dos serviços W V REFRIGERAÇÃO E REFORMAS 04/2015 complementares para adequação do telhado ao existente, revisão e repaginação LTDA. ME, inscrita no CNPJ n.º TA2 do forro da sala denúncia e sala procuradoria, além do emassamento e pintura de 40.447.088/0001-09 duas salas externas, conforme proposta e relatório técnico constantes do processo PRT 1ª Região nº 2.01.000.004986/2015-33. 12/01/15 12/01/16 Fundamental P 12/01/15 12/01/16 Fundamental P 14/01/15 14/01/16 Fundamental P 14/01/16 14/01/17 Fundamental P CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º 03.575.979/0001-14 30/01/15 30/01/16 Fundamental A CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º 03.575.979/0001-14 30/01/16 30/01/17 Fundamental P 06/2013 - Prestação de serviços de copeiragem para a Procuradoria do Trabalho no CORPUS LINE – COMÉRCIO E SERVIÇOS TA3 Município de Nova Iguaçu. LTDA., CNPJ nº 68.582.709/0001-86 14/01/15 14/01/16 Fundamental P 06/2013 - Prestação de serviços de copeiragem para a Procuradoria do Trabalho no CORPUS LINE – COMÉRCIO E SERVIÇOS TA4 Município de Nova Iguaçu. LTDA., CNPJ nº 68.582.709/0001-86 14/01/16 14/01/17 Fundamental P 11/02/15 11/05015 Fundamental E 05/03/15 05/03/16 Fundamental A 05/03/16 05/03/17 Fundamental P 04/2015 TA3 05/2013 TA3 05/2013 TA4 05/2015 05/2015 TA1 06/2015 Reforma, que abrange solução de infiltração com o terreno vizinho e outros reparos na Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu, conforme Edital e anexos do Pregão nº 53/2014, bem como acréscimos dos serviços complementares para adequação do telhado ao existente, revisão e repaginação do forro da sala denúncia e sala procuradoria, além do emassamento e pintura de duas salas externas, conforme proposta e relatório técnico constantes do processo PRT 1ª Região nº 2.01.000.004986/2015-33. Prestação de serviços de copeiragem para a Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Friburgo. Prestação de serviços de copeiragem para a Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Friburgo. Prestação dos serviços de suporte operacional e apoio administrativo (transporte de bens, documentos e processos), incluindo operação de fotocopiadora e reprodução de fotocópias nas dependências das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Niterói e Petrópolis, em regime de empreitada por preço global. Prestação de serviços de suporte operacional e apoio administrativo para a Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Niterói, Petrópolis e Volta Redonda. Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nas dependências da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação dos serviços de recepção nas dependências da Procuradoria do Trabalho no Município de Petrópolis, em regime de empreitada por preço unitário. W V REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA. ME, inscrita no CNPJ n.º 40.447.088/0001-09 CORPUS LINE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 68.582.709/0001-86 CORPUS LINE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 68.582.709/0001-86 SEGIL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., CNPJ nº 40.170.029/0001-36 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º 03.575.979/0001-14 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE 07/2015 - Prestação de serviços de recepção, para a Procuradoria do Trabalho no Município RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º TA1 de Petrópolis. 03.575.979/0001-14 07/2015 184 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 08/2015 09/2015 Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada, em escala de 44 horas semanais, nas dependências da Procuradoria do Trabalho no Município de Petrópolis, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nas dependências da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em regime de empreitada por preço global. ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ nº 03.372.304/0001-78 12/04/15 12/04/16 Fundamental A SEGIL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., CNPJ nº 40.170.029/0001-36 12/05/15 12/05/16 Fundamental A 17/02/15 17/02/16 Fundamental P 17/02/16 17/02/17 Fundamental P 07/05/15 07/05/16 Fundamental A 07/05/15 07/05/16 Fundamental A 25/05/15 25/05/16 Fundamental A AJS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 07.444.187/0001-61 06/05/15 06/05/16 Fundamental P CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º 03.575.979/0001-14 01/06/15 01/06/16 Fundamental A CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 10.243.854/0001-52 06/05/15 06/05/16 Fundamental P 22/05/15 22/05/16 Fundamental A 11/06/15 31/12/15 Fundamental E PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E 14/2014 - Prestação de serviços de recepção para a Procuradoria do Trabalho no Município SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n.º TA2 de Nova Friburgo. 09.169.438/0001-72 PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E 14/2014 - Prestação de serviços de recepção para a Procuradoria do Trabalho no Município SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n.º TA3 de Nova Friburgo. 09.169.438/0001-72 Prestação dos serviços de suporte operacional e apoio administrativo, sendo um CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE posto em escala de 44 horas semanais, de segunda a sexta feira, nas dependências 18/2015 RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º da Procuradoria do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes, em 03.575.979/0001-14 regime de empreitada por preço unitário. Prestação dos serviços de suporte operacional e apoio administrativo, sendo um CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE posto em escala de 44 horas semanais, de segunda a sexta feira, nas dependências 19/2015 RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º da Procuradoria do Trabalho no Município de Cabo Frio, em regime de 03.575.979/0001-14 empreitada por preço unitário. 20/2015 Prestação dos serviços de suporte operacional e apoio administrativo, sendo um CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE posto em escala de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, nas dependências RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º da Procuradoria do Trabalho no Município de Volta Redonda, em regime de 03.575.979/0001-14 empreitada por preço unitário. Prestação de serviços de suporte operacional e apoio administrativo (transporte 21/2014 - de bens, documentos e de processos), incluindo operação de fotocopiadora e TA1 reprodução de fotocópias, destinados à Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Iguaçu. Prestação dos serviços de suporte operacional e apoio administrativo, sendo um posto em escala de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, nas dependências 21/2015 da Procuradoria do Trabalho no Município de Petrópolis, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação de serviços de suporte operacional e apoio administrativo (transporte 22/2014 de bens, documentos e processos), para a Sede da Procuradoria Regional do TA1 Trabalho da 1ª Região. Prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências 22/2015 da Procuradoria do Trabalho no Município de Petrópolis, em regime de empreitada por preço unitário. Serviços de controle de vetores e pragas urbanas, para a sede da Procuradoria 23/2015 Regional do Trabalho da 1ª Região e suas Unidades. THALI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 07.545.455/0001-31 S.O.S. DEDETIZADORA LTDA-ME., CNPJ nº 12.331.056/0001-08 185 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência AIR TIME ENGENHARIA E 24/2014 técnica dos equipamentos do sistema de ar condicionado central e de ventilação INSTALAÇÕES LTDA., CNPJ nº TA1 instalados na Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. 04.198.061/0001-66 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE Prestação dos serviços de copeiragem nas dependências da Procuradoria do 24/2015 RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º Trabalho no Município de Niterói, em regime de empreitada por preço unitário. 03.575.979/0001-14 05/05/15 05/05/16 Fundamental P 09/07/15 09/07/16 Fundamental A 04/12/15 04/12/16 Fundamental P SEGIL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., CNPJ nº 40.170.029/0001-36 28/08/15 28/08/16 Fundamental A MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº 11.427.054/0001-54 05/08/15 05/08/16 Fundamental P ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ nº 03.372.304/0001-78 10/08/15 10/08/16 Fundamental A 01/12/16 Fundamental A 28/07/2015 28/07/16 Fundamental P 03/12/2015 03/12/16 Fundamental P 09/12/2015 09/12/16 Fundamental P 08/12/2015 08/12/16 Fundamental A 03/12/2015 03/12/16 Fundamental P 26/07/2015 26/07/16 Fundamental P 09/07/2015 09/07/16 Fundamental P 08/08/2015 08/08/16 Fundamental P 25/2013 - Prestação de serviços de recepção, para atender à Procuradoria do Trabalho no AJS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., TA2 Município de Nova Iguaçu. CNPJ nº 07.444.187/0001-61 Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada nas dependências da Procuradoria do Trabalho no Município de Niterói, em regime de empreitada por preço unitário Locação de máquinas copiadoras novas, com fornecimento de mão-de-obra, 27/2013 assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, componentes e TA2 suprimentos. Prestação dos serviços continuados de vigilância armada e desarmada nas 28/2015 dependências da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação dos serviços continuados de vigilância armada e desarmada nas 28/2015 dependências da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em regime de empreitada por preço unitário. 29/2011 - Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para a Procuradoria do TA4 Trabalho no Município de Nova Friburgo. 31/2012 - Prestação de serviços de recepção, para a Procuradoria do Trabalho no Município TA4 de Campos dos Goytacazes. 26/2015 31/2013 - Prestação de serviços de conservação e limpeza, na Procuradoria do Trabalho no TA2 Município de Cabo Frio. 32/2015 33/2012 TA4 38/2014 TA1 39/2014 TA1 40/2014 TA1 Prestação de serviços continuados de recepção nas dependências da Procuradoria do Trabalho no Município de Niterói, em regime de empreitada por preço unitário. Prestação de serviços de recepção para a Procuradoria do Trabalho no Município de Cabo Frio. Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para a Procuradoria do Trabalho no Município de Cabo Frio. Prestação de serviços de suporte operacional e apoio administrativo (transporte de bens, documentos e processos), para a Procuradoria do Trabalho no Município de Niterói. Prestação de serviços de suporte operacional e apoio administrativo (transporte de bens, documentos e processos), para a Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Friburgo. ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 01/12/2015 LTDA., CNPJ nº 03.372.304/0001-78 ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ nº 03.372.304/0001-78 CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 10.243.854/0001-52 THALI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 07.545.455/0001-31 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º 03.575.979/0001-14 CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 10.243.854/0001-52 ROTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ nº 08.471.527/0001-06 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º 03.575.979/0001-14 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º 03.575.979/0001-14 186 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES 42/2014 - Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada para a Procuradoria do E SEGURANÇA LTDA., CNPJ nº TA1 Trabalho no Município de Volta Redonda. 07.705.117/0007-05 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE 53/2014 - Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º TA1 Procuradoria do Trabalho no Município de Volta Redonda. 03.575.979/0001-14 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE 54/2014 - Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º TA1 Procuradoria do Trabalho no Município de Nova Friburgo. 03.575.979/0001-14 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE 55/2014 - Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º TA1 Procuradoria do Trabalho no Município de Campos dos Goytacazes. 03.575.979/0001-14 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE 56/2014 - Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º TA1 Procuradoria do Trabalho no Município de Niterói. 03.575.979/0001-14 57/2014 - Prestação de serviços de vigilância armada para a Procuradoria do Trabalho no ANGEL’S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA TA1 Município de Nova Iguaçu. LTDA., CNPJ nº 03.372.304/0001-78 CENTROSERV SERVIÇOS TÉCNICOS DE Prestação de serviços de recepção, para a Procuradoria do Trabalho no Município 60/2014 RECURSOS HUMANOS LTDA., CNPJ n.º de Volta Redonda. 03.575.979/0001-14 LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA 64/2014 - Fiscalização e acompanhamento de obra de reforma em andamento do futuro LTDA. ME, inscrita no CNPJ n.º TA1 edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. 10.385.871/0001-24 LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA 64/2014 - Fiscalização e acompanhamento de obra de reforma em andamento do futuro LTDA. ME, inscrita no CNPJ n.º TA2 edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. 10.385.871/0001-24 Fonte: Divisão de Gestão de Contratos - PRT 1ª Região 01/08/2015 01/08/16 Fundamental P 01/10/2015 01/10/16 Fundamental P 01/10/2015 01/10/16 Fundamental P 01/10/2015 01/10/16 Fundamental P 01/10/2015 01/10/16 Fundamental P 01/12/2015 01/12/16 Fundamental P 04/12/2015 04/12/16 Fundamental A 15/12/2014 15/12/15 Superior P 16/12/2015 16/04/16 Superior P 187 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 2ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO UG/Gestão: 200050/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 Copeira Limpeza e conservação Telefonista Limpeza e conservação Limpeza e conservação Limpeza e conservação Limpeza e conservação Manutenção predial Bombeiro Civil Limpeza e conservação Vigilância armada Vigilância armada Vigilância armada Vigilância armada Vigilância armada Vigilância armada Vigilância armada Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista Reprografia Mensageria Mensageria 57.695.058/0001-14 60.989.654/0001-11 08.800.421/0001-09 60.989.654/0001-11 60.989.654/0001-11 60.989.654/0001-11 60.989.654/0001-11 01.211.015/0001-61 09.474.967/0001-80 05.058.935/0001-42 00.332.087/0001-02 01.721.355/0001-32 00.332.087/0001-02 00.332.087/0001-02 00.332.087/0001-02 00.332.087/0001-02 00.332.087/0001-02 14.773.025/0001-32 14.773.025/0001-32 14.773.025/0001-32 14.773.025/0001-32 14.773.025/0001-32 14.773.025/0001-32 00.385.603/0001-59 06.325.983/0001-12 06.325.983/0001-12 Período Contratual de Nível de escolaridade mínimo Execução das Atividades exigido dos trabalhadores Contratadas contratados Início Fim 23/02/11 23/05/15 Fundamental 18/04/11 17/04/16 Fundamental 25/04/11 24/04/16 Fundamental 23/05/11 22/05/16 Fundamental 23/05/11 22/05/16 Fundamental 23/05/11 22/05/16 Fundamental 29/05/11 28/05/16 Fundamental 04/03/13 03/03/16 Fundamental, médio e superior 20/05/13 19/05/16 Fundamental 14/04/14 13/05/15 Fundamental 19/05/14 16/08/16 Fundamental 23/05/14 22/05/16 Fundamental 26/05/14 23/08/16 Fundamental 26/05/14 23/08/16 Fundamental 26/05/14 23/08/16 Fundamental 26/05/14 23/08/16 Fundamental 26/05/14 23/08/16 Fundamental 08/05/14 07/05/15 Médio 17/06/14 16/06/15 Médio 17/06/14 16/06/15 Médio 17/06/14 16/06/15 Médio 17/06/14 16/06/15 Médio 17/06/14 16/06/15 Médio 11/12/14 31/08/15 Médio 11/05/15 10/05/16 Fundamental 11/05/15 10/05/16 Fundamental Sit. E P P P P P P P P E P P P P P P P E E E E E E E A A 188 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Mensageria Mensageria Mensageria Mensageria Recepcionista Limpeza e conservação Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista Recepcionista Reprografia 06.325.983/0001-12 06.325.983/0001-12 06.325.983/0001-12 06.325.983/0001-12 08.487.518/0001-03 60.989.654/0001-11 08.487.518/0001-03 08.487.518/0001-03 08.487.518/0001-03 06.325.983/0001-12 68.970.680/0001-00 13.036.435/0001-38 00.783.573/0001-39 11/05/15 11/05/15 11/05/15 11/05/15 08/05/15 14/05/15 17/06/15 17/06/15 17/06/15 25/05/15 17/06/15 17/06/15 01/09/15 10/05/16 10/05/16 10/05/16 10/05/16 07/05/16 13/05/16 16/06/16 16/06/16 16/06/16 24/05/16 16/06/16 16/06/16 31/08/16 Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Médio Fundamental Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio A A A A A A A A A A A A A 2015 Adolescente Aprendiz 67.139.907/0001-07 01/10/15 30/09/16 Médio A Fonte: Divisão de Administração/Setor de Gestão de Contratos - PRT 2ª Região 189 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 3ª Região Unidade Contratante Nome: Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região UG/Gestão: 200036/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim Nível de escolaridade mínimo Sit. exigido dos trabalhadores contratados 2010 Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Edifício Sede da PRT 3ª Região. Tecno Temp Com, Inst. e man. Ltda 03.887.016/0001-56 08/12/14 07/12/15 Fundamental E 2011 Telefonia e copeiragem e serviços eventuais de garçons. Atual Service Ltda - 09.564.708/0001-40 05/01/15 04/01/16 Fundamental E 2013 Reprografia, digitalização e encadernação, com fornecimento de mão de obra e equipamentos para reprografia e encadernação. Stoque Soluções Tecnologicas ltda 05.388.674/0001-29 22/11/15 21/11/16 2013 Mensageiros para a Sede e PTM's de Divinópolis, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Patos de Minas, Varginha, Teófilo Otoni e Uberlândia. Atual Service Ltda - 09.564.708/0001-41 01/08/15 31/07/16 2013 Vigilância armada, diurna e noturna, para a Sede e PTM's 2013 Conservação e limpeza para a Sede e PTM's. Ws Serviços Terceirizados Ltda 10.581.285/0001-55 01/08/15 31/07/16 2015 Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Edifício Sede da PRT 3ª Região. Engeclimar Ar Condicionado Ltda 07.221.102/0001-86 08/12/15 07/12/16 P Médio TBI Segurança Ltda - 07.534.224/0001-22 24/07/15 23/07/16 Educação Básica P Médio P Educação básica P A Médio Fonte: Setor de Execução e Fiscalização de Contratos - PRT3ª Região 190 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 4ª Região Unidade Contratante Nome: : PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO UG/Gestão: 200062/00001 Informações sobre os Contratos Período Contratual de Execução das Atividades Ano do Empresa Contratada Objeto Contratadas Contrato (CNPJ) Início Fim 2012 Limpeza e Higiene - 20/2012 13.682.207/0001-35 14/11/2012 04/09/2016 Limpeza e Higiene – 21/2014 2014 87.343.257/0001-24 13/10/2014 19/09/2015 2014 Vigilância Ostensiva – 28/2014 87.134.086/0001-23 23/12/2014 18/12/2016 Limpeza e Higiene – 13/2015 2015 87.252.938/0001-87 21/09/2015 15/09/2016 Limpeza e Higiene – 15/2015 2015 06.205.427/0001-02 24/09/2015 17/09/2016 2013 Informática – 33/2013 92.732.676/0001-98 26/12/2013 19/12/2016 2013 Recepção – 27/2013 11.057.118/0001-72 29/11/2013 26/11/2016 2013 Telecomunicações – 16/2013 11.057.118/0001-72 28/06/2013 26/06/2016 2013 Outras – 26/2014 11.057.118/0001-72 28/11/2013 20/11/2015 2014 Copeiragem – 24/2014 10.264.601/0001-65 01/12/2014 20/11/2015 2014 Recepção – 14/2014 06.352.011/0001-17 26/05/2014 24/04/2016 2014 Outras – 08/2014 11.057.118/0001-72 10/03/2014 20/02/2016 2014 Menores Aprendizes – 22/2014 51.549.301/0008-86 19/12/2014 17/10/2016 2015 Outras – 16/2015 87.252.938/0001-87 23/09/2015 23/09/2016 2015 Recepção – 17/2015 11.057.118/0001-72 01/10/2015 22/09/2016 Fonte: PRT 4ª Região Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo Não há mínimo de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido de escolaridade exigido Sit. P E P A A P P P E E P P P A A Observação: O Contrato nº 17/2015 foi firmado em 2015 (02 postos) para atender a necessidade da prestação de recepção na nova sede da PRT 4ª Região em Porto Alegre (Sede Centro), localizada na Rua Sete de Setembro nº 1.133, Centro - Porto Alegre/RS. O Contrato nº 16/2013 foi alterado em 2015 (acréscimo de 02 postos) para atender a necessidade de prestação de serviços de telefonista na nova sede da PRT 4ª Região em Porto Alegre (Sede Centro), localizada na Rua Sete de Setembro nº 1.133, Centro - Porto Alegre/RS. O Contrato nº 24/2014 foi alterado em 2015 (acréscimo de 02 postos) para atender a necessidade de prestação de serviços de copeiragem na nova sede da PRT 4ª Região em Porto Alegre (Sede Centro), localizada na Rua Sete de Setembro nº 1.133, Centro - Porto Alegre/RS. Em 20/11/2015 teve sua encerrada sua vigência, pois não foi prorrogado. 191 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Nos contratos firmados pela PRT 4ª Região não há exigência de nível de escolaridade dos trabalhadores contratados, razão pela qual não efetuamos o preenchimento dessa parte do quadro acima. Relacionamos, abaixo, a quantidade efetiva de trabalhadores contratados (C), que é igual à quantidade prevista (P): Contratos: 16/2013 – C = 10; 27/2013 – C = 03; 26/2013 – C = 13; 33/2013 – C = 01; 14/2014 – C = 07; 08/2014 – C = 1; 22/2014 – C = 1; 24/2014 – C = 13; 16/2015 – C = 15; e 17/2015 – C = 2. 192 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 5ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO UG/Gestão: 200032/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto 2012 Vigilância armada 2014 Limpeza 2015 Limpeza 2014 Copeiragem 2014 Recepção 2014 Manutenção de bens imóveis 2015 Copeiragem 2015 Recepção 2015 Manutenção de bens imóveis 2015 Reprografia; Empresa Contratada (CNPJ) AVI – Consultoria e Serviços de Segurança Ltda - 11/2012 (07.738.828/0001-90) SOUZA NUNES SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA – ME – 27/2014 - (10.811.737/0001-48) LINCONS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA – 14/2015 - (13.871.959/0001-44) SOUZA NUNES SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA – ME 27/2014 - (10.811.737/0001-48) SOUZA NUNES SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA – ME 28/2014 - (10.811.737/0001-48) SOUZA NUNES SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA – ME 28/2014 - (10.811.737/0001-48) LINCONS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA – 14/2015 - (13.871.959/0001-44) LINCONS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA – 14/2015 - (13.871.959/0001-44) LINCONS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA – 14/2015 - (13.871.959/0001-44) ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 6/2015 (16.306.870/0001-23) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim 13/07/12 12/07/16 26/09/14 09/09/15 10/09/15 09/09/16 26/09/14 09/09/15 01/10/14 09/09/15 01/10/14 09/09/15 10/09/15 09/09/16 10/09/15 09/09/16 10/09/15 09/09/16 23/03/15 22/03/16 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Não há mínimo de escolaridade exigido Sit. P E A E E E A A A A 193 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • • • • • • • • • • • • Contrato 11/2012 – 14 Vigilantes na Sede + 28 Vigilantes distribuídos da seguinte forma: quatro para cada uma das sete PTMs. Contrato 27/2014– 11 pessoas na área de Serviços de Limpeza alocadas na Sede + 7 pessoas da área de serviços de limpeza distribuídas uma para cada PTM. (Havia ainda 2 pessoas na área de serviços de copeiragem na Sede). Contrato 27/2014 - 2 (duas) pessoas na área de serviços de copeiragem (Área 4) alocadas na Sede; Contrato 14/2015– 11 pessoas na área de Serviços de Limpeza alocadas na Sede + 7 pessoas da área de serviços de limpeza distribuídas uma para cada PTM. (Há ainda 2 pessoas na área de serviços de copeiragem na Sede; 2 recepcionistas na Sede e uma pessoa em cada uma das sete PTMs; 3 pessoas para Manutenção Predial (artífice, eletricista II e bombeiro hidráulico) na Sede; 2 carregadores na Sede). Contrato 14/2015 - 2 (duas) pessoas na área de serviços de copeiragem (Área 4) alocadas na Sede; Contrato 14/2015 – 2 (duas) recepcionistas na Sede e 1 (uma) pessoa em cada uma das sete PTMs (Área 5). Contrato 14/2015 – 3 (três) pessoas para Manutenção Predial (artífice, eletricista II e bombeiro hidráulico) na Sede (Área 9). Contrato 14/2015 – 2 (dois) Carregadores na Sede (Área 12); Contrato 28/2014 – 2 (duas) recepcionistas na Sede e 1 (uma) pessoa em cada uma das sete PTMs (Área 5). Contrato 28/2014 – 3 (três) pessoas para Manutenção Predial (artífice, eletricista II e bombeiro hidráulico) na Sede (Área 9). Contrato 28/2014 – 2 (dois) Carregadores na Sede (Área 12); Contrato 06/2015 – 1 (uma) pessoa contratada na área de Reprografia; No final de 2014 e início do ano de 2015 a Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região acresceu às suas instalações um imóvel cedido pelo governo do estado da Bahia, além de ter ampliado algumas de suas instalações. Esse crescimento de área construída foi de suma importância para a Regional, em função da necessidade de acolhida dos servidores que foram nomeados ao longo do ano. Por outro lado, implicou na necessidade de acréscimo de postos de vigilância, de limpeza e copeiragem, o que não foi possível diante das restrições orçamentárias impostas. Entretanto é preciso com urgência equacionar a situação. 194 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 6ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO UG/Gestão: 200091/00001 CNPJ: 26.989.715/0037-13 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim 2012 Telefonistas 08.362.490/0001-88 02/01/13 01/10/15 2012 Telefonistas 09.514.038/0001-57 02/01/13 2012 Encarregado 09.514.038/0001-57 02/01/13 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Sit. E 01/01/17 Fundamental Fundamental 01/01/17 Fundamental P P P 2012 Recepcionistas 09.514.038/0001-57 01/02/13 31/01/17 Fundamental 2012 Limpeza e Conservação 09.514.038/0001-57 02/01/13 01/01/17 Fundamental P 2012 Copeiragem 05.305.430/0001-35 02/01/13 01/01/17 Fundamental P 2012 Manutenção predial 09.171.533/0001-00 10/04/12 04/01/17 Fundamental P 2012 Vigilância Armada 09.543.683/0001-06 10/05/12 09/05/16 Fundamental P 02/01/17 Fundamental P 01/12/16 Fundamental P 01/10/16 Fundamental A 2013 2013 2015 Fonte: PRT 6ª Região Vigilância Armada Limpeza e Conservação Telefonistas 03.228.052/0001-08 11.855.183/001-43 06.982.630/0001-95 03/01/14 02/12/13 02/10/15 195 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 7ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO UG/Gestão: 200083/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato 2012 2012 2012 2013 2015 2016 Objeto Serviços de copa - Sede Serviços de copa - Sede Serviços de telefonista - Sede Vigilância armada e desarmada - Sede Serviços de limpeza e conservação Sede Manutenção predial - Sede 2016 Vigilância armada - PTM de Sobral Serviços de limpeza e conservação 2016 PTM de Sobral 2015 recepcionista - PTM de Sobral Fundamen vigilância armada - PTM de Juazeiro tal do Norte serviços de limpeza e conservação 2015 PTM de Juazeiro do Norte recepcionista - PTM de Limoeiro do 2015 Norte vigilância armada - PTM de Limoeiro 2013 do Norte serviços de limpeza e conservação 2014 PTM de Limoeiro do Norte Recepcionista - PTM de Limoeiro do 2015 Norte Início Fim MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. NORTH SEGURANÇA LTDA 23/04/2012 01/08/2012 23/04/2012 05/01/2014 22/04/2016 31/07/2016 22/04/2016 04/01/2017 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados fundamental fundamental médio fundamental SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. 19/08/2015 18/08/2016 fundamental P 01/02/2016 31/01/2017 médio A 02/01/2016 01/01/2017 fundamental A 02/01/2016 01/01/2017 fundamental A 01/08/2015 31/07/2016 médio A 15/01/2013 14/01/2017 fundamental P ROTTA LIMPEZA U. S. E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME 23/04/2015 22/04/2016 fundamental A LIDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME. 01/08/2015 31/07/2016 médio A BLB BRAGA E LEONILDO BARRETO SEGURANÇA LTDA. 15/01/2013 14/01/2017 fundamental P SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. 21/08/2014 20/08/2016 fundamental P LIDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME. 01/08/2015 31/07/2016 médio A Empresa Contratada (CNPJ) RS AZIN CONSULTORIA SERVIÇOS E GESTÃO EMPRESARIAL - ME NORTH SEGURANÇA LTDA GAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. LIDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME. BLB BRAGA E LEONILDO BARRETO SEGURANÇA LTDA. Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Sit. P P P P Fonte: Divisão de Licitações e Contratos/PRT 7ª Região. 196 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 8ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO UG/Gestão: 200076/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados 2014 Vigilância armada para a antiga sede da PRT8ª ESE Segurança Privada Ltda. (05.742.568/000100) 01/09/14. 31/08/16. 2014 Vigilância armada para a atual sede da PRT8ª Prosegur Brasil S/A (17.428.731/0137-09) 01/09/14. 31/08/16. 2015 Limpeza e conservação da sede da PRT 8ª LG (CNPJ nº 06.028.733/0001-10 01/07/15 30/06/16 2013 Vigilância armada para a PTM de Macapá 01/08/13 31/07/16 Fundamental P 2013 Limpeza e conservação para a PTM de Macapá 16/07/13. 15/07/16. Fundamental P 2014 Limpeza e conservação para a PTM de Marabá 18/08/14. 17 /08/ 16 Fundamental P 2014 Vigilância armada para a PTM de Marabá 01/09/14 31 /8/ 16. Fundamental P 2013 Limpeza e Conservação para a PTM de Santarém 17/09/13. 16/09/16 Fundamental P 2014 Vigilância armada para a PTM de Santarém 01/09/14. 31/08/16. Fundamental P 2015 Mensageiro para a sede da PRT-8 em Belém 01/07/15 30/06/16 Fundamental A 2015 Menor aprendiz para a Sede da PRT8 01/10/15 30/09/17 Médio incompleto A SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ 12.066.015/001375) Scovan Serviços Gerais LTDA (CNPJ 83.353.912/0001-74) CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA. – EPP (CNPJ nº 05.620.382/0001.70) PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, (CNPJ nº 17.428.731/0128-18) AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 04.558.234/0001-00) PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA (CNPJ 17.428.731/0001-35) LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. CNPJ: 06.028.733/0001-10 CIEE – CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. CNPJ: 61.600.839/0019-84 Fundamental Sit. Fundamental Fundamental P P A 197 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. 01/07/15 30/06/16 CNPJ: 06.028.733/0001-10 LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.CNPJ: 2015 Telefonista para a sede da PRT8 01/07/15 30/06/16 06.028.733/0001-10 LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. 2015 Recepcionista para a PRT8. 01/07/15 30/06/16 CNPJ: 06.028.733/0001-10 LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. 2015 Copeiragem para a sede da PRT8 01/07/15 30/06/16 CNPJ: 06.028.733/0001-10 AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 2015 Oficial de manutenção para a sede da PRT8. 28/09/15 27/09/16 LTDA (CNPJ 04.558.234/0001-00) SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA.CNPJ: 10/11/13 2013 Mensageiro e recepcionista para a PTM/MACAPÁ 09/11/16. 83.353.912/0001-74 SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ: 2013 Telefonista para a PTM/Macapá. 23/09/13 A 22/09/16. 83.353.912/0001-74 SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ: 2013 Mensageiro e telefonista - PTM/Marabá 05/11/13 04/11/16. 83.353.912/0001-74 SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA.CNPJ: 2013 Telefonista para a PTM de Marabá 23/09/13 22/09/16 83.353.912/0001-74 Conservação e Limpeza, telefonistas e copeiragem SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA.CNPJ: 2011 21/11/11 03/07/15 para a PRT8 SEDE 83.353.912/0001-74 Limpeza e conservação para as salas localizadas SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA.CNPJ: 2013 09/10/13 03/07/15 no TRT da 8ª Região 83.353.912/0001-74 LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. 2013 Recepcionista para a PRT 8ª Região 12/09/13 1º/07/15 CNPJ: 06.028.733/0001-10 LG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA. 2013 Recepcionista e mensageiro – PRT 8ª Região/Sede 09/10/13 02/07/15). CNPJ: 06.028.733/0001-10 Fonte: PRT 8ª Região 2015 Garagista para a sede da PRT8 Fundamental A Médio incompleto A Médio incompleto A Fundamental A Fundamental A Fundamental e Médio incompleto P Médio incompleto P Fundamental e Médio incompleto P Médio incompleto P Fundamental e Médio incompleto E Fundamental E Médio incompleto E Fundamental e Médio incompleto E 198 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 9ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO UG/Gestão: 200054/00001 CNPJ: 26.989.715.0040-19 Informações sobre os Contratos Período Contratual de Execução Nível de escolaridade Empresa Contratada das Atividades Contratadas mínimo exigido dos (CNPJ) trabalhadores contratados Início Fim 01.302.562/0001-52 27/10/2015 27/10/2014 Fundamental 18.368.805/0001-58 20/02/2016 Fundamental 24/08/2015 01.302.562/0001-52 26/10/2015 Fundamental 26/10/2014 Ano do Contrato Objeto 2012 2015 2012 Atendimento Telefônico Controladores de acesso Copeiragem 2011 Limpeza 72.201.379/0001-09 20/05/2014 20/05/2015 Fundamental P 2011 Limpeza e Copeiragem 04.231.640/0001-63 02/11/2014 02/11/2015 Fundamental P 2012 Limpeza e Copeiragem 01.302.562/0001-52 07/02/2014 07/02/2015 Fundamental P 2015 Limpeza e Copeiragem 01.302.562/0001-52 22/09/2015 22/09/2016 Fundamental A 2012 Limpeza e Copeiragem 01.302.562/0001-52 23/10/2014 23/10/2015 Fundamental P 2014 Limpeza e Copeiragem 18.368.805/0001-58 23/06/2014 23/06/2015 Fundamental P 2014 Limpeza e Copeiragem 18.368.805/0001-58 23/06/2014 23/06/2015 Fundamental P 2014 Limpeza e Copeiragem 18.368.805/0001-58 12/08/2014 13/08/2015 Fundamental P 2015 Limpeza e Copeiragem 18.368.805/0001-58 23/06/2015 21/09/2015 Fundamental E 2013 Limpeza e Copeiragem 13.691.967/0001-09 06/02/2014 06/02/2015 Fundamental P 2011 Limpeza e Copeiragem 07.592.889/0001-92 19/06/2014 19/06/2015 Fundamental E 2012 2012 2011 Limpeza e Copeiragem Movimentação de Documentos e Bens Recepção 03.360.551/0001-54 08.431.911/0001-85 01.302.562/0001-52 26/10/2014 27/10/2014 08/11/2014 26/10/2015 27/10/2015 08/11/2015 Fundamental Fundamental Fundamental P P P 2013 Recepção 08.058.662/0001-24 08/07/2014 08/07/2015 Fundamental E 2013 Recepção 08.058.662/0001-24 24/06/2014 24/06/2015 Fundamental E 2013 Recepção 08.058.662/0001-24 24/06/2014 24/06/2015 Fundamental P 2010 Recepção 07.592.889/0001-92 21/08/2014 22/08/2015 Fundamental E Sit. P A P 199 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 2012 Recepção 08.431.911/0001-85 27/10/2014 27/10/2015 Fundamental P 2013 Recepção 08.431.911/0001-85 24/06/2014 24/06/2015 Fundamental P 2014 Recepção 08.431.911/0001-85 19/08/2014 19/08/2015 Fundamental P 2013 Recepção 08.431.911/0001-85 24/06/2014 24/06/2015 Fundamental P 2012 Recepção 04.970.088/0001-25 26/10/2014 26/10/2015 Fundamental P 2012 Recepção 04.970.088/0001-25 24/10/2014 24/10/2015 Fundamental P 2015 Recepção 09.439.661/0001-92 10/07/2015 06/01/2016 Fundamental A 2015 Recepção 09.439.661/0001-92 26/06/2015 23/12/2015 Fundamental A 2015 Vigilância 44 Horas 08.511.830/0001-95 14/11/2015 14/11/2016 Fundamental A 2010 Vigilância Armada 24 horas 09.039.434/0001-70 28/02/2014 28/02/2015 Fundamental E 2012 Vigilância Armada 24 horas 05.338.024/0001-79 01/06/2014 01/06/2015 Fundamental P 2012 Vigilância Armada 24 horas 05.338.024/0001-79 02/04/2014 02/04/2015 Fundamental P 2011 Vigilância Armada 24 horas 02.314.198/0001-03 13/01/2014 14/01/2015 Fundamental P 2015 Vigilância Armada 24 horas 11.009.550/0001-98 16/02/2015 25/01/2016 Fundamental A 2014 Vigilância Armada 24 horas 11.009.550/0001-98 02/02/2014 02/02/2015 Fundamental P 2012 Vigilância Armada 24 horas 06.297.793/0001-39 26/06/2014 26/06/2015 Fundamental P 2012 Vigilância Armada 24 Horas 06.297.793/0001-39 25/07/2014 25/07/2015 Fundamental P 2012 Vigilância Armada 24 horas 06.297.793/0001-39 04/11/2014 04/11/2015 Fundamental P 2015 Vigilância Armada 24 horas 06.297.793/0001-39 16/12/2015 16/12/2016 Fundamental A 2010 Vigilância Armada 24 horas 06.297.793/0001-39 06/10/2014 15/12/2015 Fundamental E 2010 Vigilância Armada 24 horas 06.297.793/0001-39 14/10/2014 15/12/2015 Fundamental E 2015 Vigilância Armada 24 horas 07.820.546/0001-38 01/03/2015 01/06/2015 Fundamental E 2015 Vigilância Armada 24 horas Fonte: PRT 9ª Região 04.179.738/0001-19 01/06/2015 01/06/2016 Fundamental A 200 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 10ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABLAHO DA 10ª REGIÃO UG/Gestão: 200024/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Área 2011 2013 Limpeza e Higiene Vigilância Ostensiva 2012 Limpeza e Higiene 2012 Limpeza e Higiene 2012 Limpeza e Higiene 2012 Vigilância Ostensiva 2012 Vigilância Ostensiva 2015 Limpeza e Higiene 2015 Limpeza e Higiene 2015 Limpeza e Higiene 2015 Limpeza e Higiene 2011 Copeiragem 2011 2013 Telecomunicações Copeiragem CNPJ:26.989.715/0041-08 Empresa Contratada (CNPJ) AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA (00.478.727/0001-89) AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA (03.602.646/0001-37) A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (06.130.775/0001-68) A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (06.130.775/0001-68) A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (06.130.775/0001-68) CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (31.546.484/0005-26) CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (31.546.484/0005-26) R2 RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (05.613.242/0001-74) GA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS EIRELI ME (03.637.812/0001-30) ABC SERVIÇOS GERAIS EIRELI (08.531.833/0001-17) AZURE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME (21.676.871/0001-68) VIRTUAL EMPREENDIMENTOS LTDA (11.232.115/0001-28) PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (04.248.842/0001-18) FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (38.054.508/0001-45) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim 06/10/11 15/04/13 05/12/15 14/04/16 Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados Fundamental Médio 23/07/12 22/09/15 Fundamental E 17/09/12 16/09/15 Fundamental E 19/09/12 18/09/15 Fundamental E 25/05/12 24/05/16 Médio P 10/09/12 09/09/16 Médio P 03/12/15 02/12/16 19/09/15 18/09/16 17/09/15 16/09/16 23/09/15 22/09/16 14/03/11 13/03/15 Fundamental E 14/03/16 Médio P 13/02/16 Fundamental P 15/03/11 14/02/13 Fundamental Fundamental Fundamental Fundamental Sit. E P A A A A 201 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 2014 Recepção 2014 Copeiragem 2014 Recepção 2014 2015 2015 2015 2015 2015 Manutenção de bens imóveis Copeiragem Manutenção de bens imóveis Manutenção de bens imóveis Manutenção de bens imóveis Recepção Recepção 2015 Fonte: PRT 10ª Região JS BRITO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. CONSULT. E OUTSOURCING) (19.155.907/0001-58) MGR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS LTDA (10.331.716/0001-25) MGR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS LTDA (10.331.716/0001-25) MGR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS LTDA (10.331.716/0001-25) POTENCIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (15.531.310/0001-28) 12/02/14 11/02/16 27/05/14 26/05/16 02/06/14 01/06/16 01/10/14 30/09/16 18/02/15 17/02/16 Médio Fundamental Médio Fundamental Fundamental Fundamental P P P P A ENGE TOP ENGENHARIA LTDA (12.270.879/0001-70) 13/10/15 12/10/16 ENGE TOP ENGENHARIA LTDA (12.270.879/0001-70) 13/10/15 12/10/16 ENGE TOP ENGENHARIA LTDA (12.270.879/0001-70) 13/10/15 12/10/16 MÁXIMA EMP. E SERVIÇOS LTDA (16.962.460/0001-30) 01/10/15 30/09/16 Médio A MÁXIMA EMP. E SERVIÇOS LTDA (16.962.460/0001-30) 01/10/15 30/09/16 Médio A Fundamental Fundamental A A A 202 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 11ª Região Unidade Contratante Nome: Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região UG/Gestão: 200072/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto Período Contratual de Execução das Empresa Contratada Atividades (CNPJ) Contratadas Início Fim 2015 Limpeza, conservação e copeiragem nas dependências da PTM de Boa Vista. 08.940.297/0001-87 01/11/15 30/04/16 2011 Locação e Manutenção de máquina copiadora da PRT 11ª Região 01.657.353/0001-21 07/07/15 06/07/16 2012 Contínuo na PRT 11ª Região 15.791.353.173-68 11/11/15 10/11/16 2012 Recepcionista na Sede da PRT 11ª Região 09.406.002/0001-50 15/04/15 14/04/16 2013 Limpeza, conservação e copeiragem nas dependências da PRT 11ª Região 09.531.642/0001-91 25/04/15 24/04/16 2013 Vigilância armada na sede da PRT11ª Região 09.406.386/0001-00 25/04/15 24/04/16 2011 Vigilância armada na sede da PTM de Boa Vista. 02692187/0001-67 27/08/15 26/08/16 2010 Limpeza, conservação e copeiragem nas dependências da PTM de Boa Vista. 84.013.994/0001-70 01/10/14 30/09/15 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Sit. A P P P P P P E Fonte: PRT 11ª Região 203 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 12ª Região Unidade Contratante Nome: Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região (SEDE) UG/Gestão: 200059/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Oriental Express LTDA CPNJ 05.600.954/0001-59 Serviços de limpeza, conservação e zeladoria Liderança Limpeza e Conservação LTDA predial CNPJ 00.482.840/0001-38 Ondrepsb – Limpeza e Serviços LTDA Serviços de recepção CNPJ 83.953.331/0001-73 Lince Segurança Patrimonial LTDA Serviços de vigilância armada CNPJ 10.364.152/0001-27 Posto Avenida LTDA Fornecimento de combustível e óleo CNPJ 83.872.762/0001-05 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de postagem em geral – correios CNPJ 34.028.316/0028-23 Porto Seguro CIA de Serviços Gerais Serviços de seguro de vida de estagiários CNPJ 61.198.164/0001-60 Fornecimento de passagens aéreas DF Turismo e Representações LTDA RS Ar Condicionado LTDA Manutenção do sistema de ar condicionado CNPJ 05.956.725/0002-52 Prestação de serviços de Recepção - PTM Orbenk Administração e Serviços LTDA Blumenau CPNJ 79.283.065/0001-41 Serviços de limpeza e conservação - PTM Adservi Administradora e Serviços LTDA Blumenau - CNPJ 02.531.343/0001-08 Ondrepsb – Serviços de Guarda e Segurança Serviços de vigilância armada - PTM Blumenau LTDA - CNPJ 82.949.652/0001-31 Prestação de serviços de Recepção - PTM Adservi Administradora e Serviços LTDA Chapecó CNPJ 02.531.343/0001-08 17/2013 Prestação de serviços de copeiragem e telefonista 02/10/2015 08/2015 01/10/2015 19/2014 14/2015 03/2016 02/2016 08/2013 05/2015 16/2013 02/2015 07/2013 09/2013 11/2011 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores Fim contratados Não há escolaridade 01/10/2016 mínima exigida Não há escolaridade 30/09/2016 mínima exigida Sit. A A 10/09/2015 09/09/2016 Fundamental A 31/12/2015 30/12/2016 Não há escolaridade mínima exigida A 15/02/2016 31/12/2016 Não se aplica A 03/01/2016 02/01/2017 Não se aplica A 31/05/2015 30/05/2016 Não se aplica A 18/05/2015 17/05/2016 Não se aplica A 18/12/2015 17/03/2016 Não se aplica A 19/01/2016 18/01/2017 Fundamental A 20/05/2015 19/05/2016 13/08/2015 12/08/2016 05/12/2015 04/12/2016 Não há escolaridade mínima exigida Não há escolaridade mínima exigida Fundamental A A Em vigor 204 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 01/2016 Serviços de limpeza e conservação - PTM Chapecó Empresa Canadense – Adm. e Serv. LTDA CNPJ 03.814.774/0001-44 01/02/2016 31/01/2017 Não há escolaridade mínima exigida 09/2015 Serviços de vigilância armada - PTM Chapecó Onseg Serviços de Vigilância e Segurança LTDA CNPJ 83.411.025/0001-05 16/10/2015 15/10/2016 Não há escolaridade mínima exigida Prestação de serviços de Recepção - PTM Criciúma Serviços de limpeza e conservação - PTM Criciúma Ondrepsb Limpeza e Serviços LTDA CNPJ 83.953.331/0001-73 Liderança Limpeza e Conservação LTDA CNPJ 00.482.840/0001-38 10/09/2015 09/09/2016 30/03/2015 29/03/2016 Serviços de vigilância armada - PTM Criciúma Lince Segurança Patrimonial LTDA CNPJ 10.364.152/0001-27 02/03/2016 01/03/2017 Não há escolaridade mínima exigida 02/2013 Prestação de serviços de Recepção - PTM Joaçaba Onserv Serviços Terceirizados LTDA CNPJ 05.103.463/0001-00 06/03/2016 31/03/2016 Fundamental 04/2013 Onseg Serviços Vigilância e Segurança LTDA CNPJ 83.411.025/0001-05 06/04/2015 04/04/2016 Não há escolaridade mínima exigida 17/12/2014 16/12/2019 Não se aplica 15/03/2015 14/03/2016 Fundamental 01/12/2015 30/11/2016 13/07/2015 12/07/2016 11/09/2015 10/09/2016 Não se aplica 13/05/2015 12/05/2016 Fundamental 10/03/2016 04/04/2016 Não foi exigido da licitação 18/04/2015 17/04/2016 Não se aplica 19/2014 05/2011 04/2015 Serviços de vigilância armada - PTM Joaçaba Marchetti & Marchetti LTDA CNPJ 85.194.504/0001-42 Prestação de serviços de Recepção - PTM Orbenk Administração e serviços LTDA 04/2011 Joinville CNPJ 79.283.065/0001-41 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem ARW Adm. de Mão de Obra EIRELI 11/2015 PTM Joinville CNPJ 11.027.483/0001-34 Inviolável Segurança 24 Horas LTDA 07/2015 Serviços de vigilância armada - PTM Joinville CNPJ 95.832.986/0001-72 Embrasp – Empresa Brasileira de Segurança Serviços de vigilância monitorada - PTM 20/2014 Patrimonial LTDA Joinville CNPJ 03.130.750/0001-76 Rota do Sol Consultoria e Gestão LTDA 05/2013 Prestação de serviços de Recepção - PTM Lages CNPJ 11.057.118/0001-72 Liderança Limpeza e Conservação LTDA 02/2011 Serviços de limpeza e conservação - PTM Lages CNPJ 00.482.840/0001-38 Orsegups Organização de Serviços de 06/2011 Serviços de vigilância monitorada - PTM Lages Segurança LTDA CNPJ 083.424.762/0001-42 Fonte: PRT 12ª Região 16/2009 Locação de imóvel para sede da PTM de Joaçaba Ensino fundamental completo Não há escolaridade mínima exigida Não há escolaridade mínima exigida Não há escolaridade mínima exigida Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor Em vigor 205 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 13ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO UG/Gestão: 200089/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contr ato Objeto 2010 2010 2010 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 Serviço de Copeiragem Campina Grande Serviço de Limpeza Patos Serviço de Copa de Patos Serviço de Limpeza João Pessoa Serviço de Copeiragem João Pessoa Serviço de Vigilância armada Campina Grande Serviço de Vigilância armada Patos Serviço de Vigilância armada Sede Serviço de Limpeza Campina Grande Serviço de Telefonista Campina Grande Serviço de Recepção e Telefonista João Pessoa Serviço de Manutenção Predial João Pessoa Serviço de Limpeza Campina Grande 10.339.944/0001-41 10.339.944/0001-41 10.339.944/0001-41 09.219.122/0001-48 09.611.589/0001-39 02.322.136/0001-43 02.322.136/0001-43 05.554.220/0001-80 14.237.134/0001-35 14.601.896/0001-79 09.611.589/0001-39 19.045.361/0001-82 14.237.134/0001-35 20/12/2010 19/01/2011 19/01/2011 05/09/2012 05/09/2012 19/09/2012 23/01/2013 10/10/2013 20/12/2013 03/01/2014 02/09/2014 19/11/2014 03/01/2015 19/12/2015 18/01/2016 18/01/2016 30/11/2015 30/11/2015 17/09/2016 22/01/2017 09/10/2016 19/12/2015 02/01/2016 30/11/2015 08/11/2015 02/01/2016 2015 Serviço de Limpeza*, Copa*, Recepção*, Telefonista*, Manutenção Predial João Pessoa 09.611.589/0001-39 09/11/2015 08/11/2016 2015 Serviço de Limpeza, Copa, Recepção, Telefonista, Manutenção Predial Campina Grande 09.611.589/0001-39 20/12/2015 19/12/2016 Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Fim Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado EMC Não especificado Não especificado Para serviços de recepção e telefonia: EMC Copeiragem e garçonaria: EFI Limpeza e manutenção: EFC Para serviços de recepção e telefonia: EMC Copeiragem e garçonaria: EFI Limpeza e manutenção: EFC Sit. E E E E E A A A E E E E E A A *Início de execução em 1º de dezembro Fonte: Contratos – PRT 13ª Região 206 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 14ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABLAHO DA 14ª REGIÃO UG/Gestão: 200095/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2012 2012 2012 2012 2014 Área Limpeza Limpeza Copeiragem Vigilância Copeiragem Manutenção predial Recepção Recepção Recepção Copeiragem Limpeza 2012 Vigilância Fonte: PRT 14ª Região Início Fim LOPES E CALVALCANTI LTDA 07.533.627/0001-57 ELETROPORTO 04.844.192/0001-73 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ – ME 10.439.655/0001-14 COLUMBIA LTDA 02.050.778/0001-30 LOPES & CALVALCANTE LTDA 07.533.627/0001-57 IPERIAL LTDA 09.134.888/0001-20 IMPERIAL LTDA 09.134.888/0001-20 IMPERIAL LTDA 09.134.888/0001-20 IMPERIAL LTDA 09.134.888/0001-20 ELETROPORTO LTDA 04.844.192/0001-73 ELETROPORTO 04.844.192/0001-73 01/02/12 25/04/12 26/04/12 06/08/12 17/09/2012 01/10/2010 01/11/12 01/11/12 01/11/12 05/12/2012 03/11/14 31/01/16 24/04/16 25/04/2015 05/08/16 16/09/2015 30/09/2015 31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 04/12/16 02/11/16 Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio PROTEGE LTDA 43.035.146/0001-85 25/12/12 24/12/2015 Médio Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Sit. P P E P E E P P P P P P 207 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 15ª Região Unidade Contratante Nome: PRT 15ª Região UG/Gestão: 200096/00001 Ano do Contrato 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 Objeto Vigilância Vigilância Vigilância Vigilância Vigilância Vigilância Vigilância Manutenção Predial Contínuos Garçonaria Vigilância Limpeza Limpeza Limpeza Vigilância Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Recepção Recepção Telefonista Recepção Recepção Recepção Recepção Recepção Informações sobre os Contratos Período Contratual de Execução das Empresa Contratada Atividades Contratadas (CNPJ) Início Fim 00.332.087/0001-02 29/08/2011 28/08/2016 00.332.087/0001-02 02/09/2011 1º/09/2016 00.332.087/0001-02 02/09/2011 1º/09/2016 00.332.087/0001-02 02/09/2011 1º/09/2016 00.332.087/0001-02 02/09/2011 1º/09/2016 37.162.435/0008-19 02/09/2011 1º/09/2016 37.162.435/0008-19 03/09/2011 02/09/2016 12.139.246/0001-28 10/07/2012 09/07/2016 15.449.724/0001-94 22/11/2012 21/11/2016 15.277.274/0001-08 25/03/2013 24/03/2016 00.332.087/0001-02 1º/06/2013 1º/10/2016 12.095.551/0001-65 19/11/2013 18/11/2016 12.095.551/0001-65 21/11/2013 20/11/2016 12.095.551/0001-65 16/12/2013 15/12/2016 01.721.355/0001-32 12/01/2014 11/01/2017 12.095.551/0001-65 31/07/2014 30/07/2016 12.095.551/0001-65 31/07/2014 30/07/2016 12.095.551/0001-65 31/07/2014 30/07/2016 12.095.551/0001-65 31/07/2014 30/07/2016 12.095.551/0001-65 1º/08/2014 31/07/2016 12.095.551/0001-65 1º/08/2014 31/07/2016 15.277.274/0001-08 04/08/2014 03/08/2016 15.277.274/0001-08 04/08/2014 03/08/2016 15.277.274/0001-08 03/11/2014 02/11/2016 15.277.274/0001-08 05/10/2015 04/10/2016 15.277.274/0001-08 05/10/2015 04/10/2016 15.277.274/0001-08 05/10/2015 04/10/2016 15.277.274/0001-08 05/10/2015 04/10/2016 06.325.983/0001-12 05/10/2015 04/10/2016 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores Sit. contratados Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Médio P Fundamental P Médio P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Fundamental P Médio P Médio P Médio P Médio A Médio A Médio A Médio A Médio A 208 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 2015 Recepção 2015 Recepção Fonte: Contratos – PRT 15ª Região 06.325.983/0001-12 66.606.971/0001-98 05/10/2015 07/10/2015 04/10/2016 06/10/2016 Médio Médio A A 209 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 16ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO UG/Gestão: 200106/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2012 Objeto Mensageria Recepção Copeiragem Limpeza e conservação Vigilância armada Manutenção de bens imóveis Telefonista Reprografia Empresa Contratada (CNPJ) Arthos Serviços e Manutenção LTDA EPP (08.489.384/0001-60) Arthos Serviços e Manutenção LTDA EPP (08.489.384/0001-60) Arthos Serviços e Manutenção LTDA EPP (08.489.384/0001-60) Arthos Serviços e Manutenção LTDA EPP (08.489.384/0001-60) Ostensiva Vigilância Armada LTDA (05.920.248/0001-94) Start Serviços LTDA ME (07.800.844/0001-66) Start Serviços LTDA ME (07.800.844/0001-66) Servfaz Serviços de Mão de Obra LTDA (10.013.974/0001-63) Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração 2014 Menor aprendiz – RENAPSI (37.381.902/0001-25) Fonte: Seção de Compras, Contratos e Licitações - PRT 16ª REGIÃO Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim 01/10/2015 01/10/2015 01/10/2015 01/10/2015 24/11/2015 01/12/2015 04/02/2015 15/01/2015 01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016 24/11/2016 30/11/2016 03/02/2016 14/01/2016 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Médio Médio Médio Fundamental Médio Médio Médio Médio 01/10/2014 01/10/2016 Fundamental Sit. P P P P P P P P A 210 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 17ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES UG/Gestão: 380007/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto 2011 Limpeza e conservação 2014 Limpeza e conservação, recepção e telefonista, de forma contínua 2015 Copeiragem e ASGs (apoio logístico e administrativo) para a Sede da PRT e Recepcionistas para as PTMs. 2012 Vigilância patrimonial armada Empresa Contratada (CNPJ) SERVIMAR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA-ME 10.570.183/0001-34 SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA 06.863.184/0001-08 Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Sit. 01/01/12 01/01/17 Fundamental A 27/11/14 27/11/16 Médio e Fundamental A SERVIMAR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA-ME 10.570.183/0001-34 20/07/15 20/07/16 Médio e Fundamental A VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 32.401.341/0001-65 15/02/12 15/02/17 Médio A 211 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 18ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES UG/Gestão: 200108 /00001 Informações sobre os Contratos Período Contratual de Ano do Empresa Contratada Execução das Objeto Contrato (CNPJ) Atividades Contratadas Início Fim Contratação de entidade sem fins lucrativos para 2015 implementação do Programa Adolescente Aprendiz no 37.381.902/0001-25 26/06/2015 25/06/2016 âmbito do Ministério Público do Trabalho 2011 Contratação de serviços de vigilância armada para a SEDE e PTM'S DE RIO VERDE, ANÁPOLIS E LUZIÂNIA. Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Sit. Estar cursando no mínimo o 5º ano do nível fundamental ou o nível médio, em instituição A formal de ensino Para todos os empregados que compuserem o posto de serviço serão exigidas a comprovação da formação e experiência profissional e grau de 01.160.949/0001-11 18/04/2011 17/04/2016 A escolaridade compatíveis com a atividade exercida e consoante as exigências legais, inclusive as referentes às reavaliações realizadas anualmente. Profissionais de Educação Física, Fisioterapia ou 11.270.294/000198 19/10/2012 18/10/2016 Terapia Ocupacional, devidamente habilitados e A registrados nos respectivos conselhos regionais Contratar empresa especializada para prestação de serviços de saúde ocupacional no âmbito da SEDE da PRT 18ª REGIÃO. Prestação de serviços de portaria, recepção, serviços 2013 gerais, copeiragem, contínuo encarregado na sede e 11.381.182/0001-04 03/06/2013 02/06/2016 Não informado A serviços gerais e recepção na SEDE e PTM'S. *Observação: os contratos de saúde ocupacional e menor aprendiz devem ser encerrados nos próximos dias, em detrimento do corte orçamentário imposto no decorrer do mês 2012 de março do corrente. Fonte: PRT 18ª Região. 212 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 19ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO UG/Gestão: 200202/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato 2014 2011 2014 2013 2013 2014 2013 2011 2011 2014 2013 2013 2011 2014 2012 2013 2014 2015 2015 Objeto Empresa Contratada (CNPJ) seguro dos estagiários PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS limpeza e conservação - Sede MAX SERVIÇOS LTDA Maceió reprografia - Maceió - Arapiraca PRINTPAGE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. recepcionista - PTM Arapiraca WF CONSULTORIA EM RH LTDA - EPP telefonista - Sede Maceió WF CONSULTORIA EM RH LTDA - EPP limpeza e conservação - PTM MAX SERVIÇOS LTDA Arapiraca copeiragem - Sede Maceió EMPREG SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP vigilância armada - Maceió SCOLTT SEGURANÇA LTDA vigilância armada - PTM SCOLTT SEGURANÇA LTDA serviços postais ECT - CORREIOS telefonia fixa CLARO S/A telefonia móvel CLARO S/A PMOC - manutenção corretiva J. ATAIDE ALVES LTDA - CLIME ar condicionados – Maceió recepcionista - Sede Maceió W. E. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. manutenção de todos os veículos W. A. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA oficiais licitações eletrônicas BANCO DO BRASIL locação imóvel Rua prof. Lourenço Peixoto, n° 56, lot. MACKCIANE TENÓRIO Stella Maris, Jatiuca concessão de ensino e SOPROBEM - SERVIÇO DE PROMOÇÃO E BEMaprendizagem ESTAR COMUNITÁRIO contrato de prestação de serviços CENTRO OESTE AUTOMAÇÕES E CONSTRUÇÃO de manutenação predião no LTDA imóvel sede da PRT-19ª Região Período Contratual de Nível de escolaridade Execução das Atividades mínimo exigido dos Sit. Contratadas trabalhadores contratados Início Fim 09/01/2014 09/01/2017 Não se aplica P 04/04/2011 04/04/2016 Fundamental P 12/05/2014 07/06/2013 07/06/2013 12/05/2016 07/06/2016 07/06/2016 Médio Médio Médio P P P 12/08/2014 12/08/2016 Fundamental P 05/09/2013 09/10/2011 09/10/2011 17/10/2014 07/11/2013 09/12/2013 05/09/2016 09/10/2016 09/10/2016 17/10/2016 07/11/2016 09/12/2017 Fundamental Médio Médio Não se aplica Não se aplica Não se aplica P P P P P P 01/03/2011 01/03/2016 Não se aplica P 06/03/2014 06/03/2017 Médio P 03/09/2012 03/09/2016 Não se aplica P 13/10/2013 13/10/2018 Não se aplica P 10/12/2014 10/12/2016 Não se aplica P 25/08/2015 25/08/2017 Não se aplica A 01/12/2015 01/12/2016 Não se aplica A 213 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO assinatura do jornal gazeta de alagoas - Maceió e PTM Arapiraca fornecimento de combustível p/ 2016 veículos oficiais - Sede Maceio fornecimento de combustível p/ 2016 veículos oficiais - PTM Arapiraca aquisição de gêneros 2016 alimentícios (água mineral-PRT) aquisição de gêneros 2016 alimentícios (água mineral-PTM) serviço de vigilância eletrônica 2016 monitorada - casa alugada Fonte: PRT 19ª REGIÃO 2016 ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO 01/01/2016 31/12/2016 Não se aplica A AUTO POSTO COMENDADOR LTDA 01/01/2016 31/12/2016 Não se aplica A AUTO POSTO M M GARROTE LTDA 01/01/2016 31/12/2016 Não se aplica A ÁGUAS MINERAIS DO NORDESTE 01/01/2016 18/12/2016 Não se aplica A NORTSUL COMERCIAL LTDA 01/01/2016 18/12/2016 Não se aplica A SCOLTT COMERCIO E SERV LTDA 10/02/2015 10/02/2017 Não se aplica A 214 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 20ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 20ª REGIÃO UG/Gestão: 200106/00001 Informações sobre os Contratos Ano Vigência do Contrato do Objeto Empresa contratada – (nº do contrato) Cont Início Fim rato 2015 Reprografia, digitalização e encadernação - emergencial 2012 Encarregado 2012 Garçom 2012 Telefonista 2012 Limpeza e conservação (servente) 2012 Auxiliar de serviços gerais 2012 Copeiragem Vigilância – Armada e Desarmada Limpeza e conservação – 2012 Município de Itabaiana Vigilância – Armada e 2011 Desarmada - Município de Itabaiana Fonte: PRT 20ª Região 2011 EMBRAPES - Empresa Brasileira de Prest. de Serviços Eireli - 02.984.242/0001-92 Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - 03.325.436/0001-49 Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - 03.325.436/0001-49 Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - 03.325.436/0001-49 Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - 03.325.436/0001-49 Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - 03.325.436/0001-49 Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - 03.325.436/0001-49 Brava Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. - 02.081.574/0001-67 Maranata Prestadora de Serviços e Construções Ltda. - 03.325.436/0001-49 Brava Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. - 02.081.574/0001-67 11/11/15 26/12/12 26/12/12 26/12/12 26/12/12 26/12/12 26/12/12 01/07/13 10/05/16 25/12/16 25/12/16 25/12/16 25/12/16 25/12/16 25/12/16 30/06/16 Despesa Mensal Atual (R$ 1,00) Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Sit. 2.027,26 Fundamental A 2.239,51 Fundamental A 1.966,91 Fundamental A 4.905,88 Médio A 9.379,85 Fundamental A 1.943,41 Fundamental A 2.023,87 Fundamental A 44.376,09 Fundamental A 26/12/12 25/12/16 1.039,06 Fundamental A 01/07/13 30/06/16 15.496,12 Fundamental A 215 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 21ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO UG/Gestão: 200099/00001 Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) 2012 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2011 2013 2015 2012 2015 2010 2015 11/2012 Limpeza PTM Mossoró 03/2015 Limpeza PTM Mossoró 08/2010 Limpeza PRT Natal 05/2015 Limpeza PRT Natal 24/2010 Limpeza PTM Caicó 15/2015 Limpeza PTM Caicó 05/2010 Vigilância PRT Natal 07/2015 Vigilância PRT Natal 13/2010 Vigilância PTM Caicó 13/2015 Vigilância PTM Caicó 12/2010 Vigilância PTM Mossoró 12/2015 Vigilância PTM Mossoró 24/2014 Recepcionistas Sede 19/2014 Telefonistas PTM Mossoró 04/2013 Mensageiria Sede 09/2014 Copeiragem PTM Mossoró 10/2014 Copeiragem PTM Caicó 08/2014 Copeiragem Sede 11/2014 Telefonistas PTM Caicó 03/2014 Telefonistas Sede 02/2011 Manutenção predial Sede e PTMs 05/2013 Reprografia Sede 04/2015 Reprografia Sede 04/2012 Jardinagem Sede 08/2015 Jardinagem Sede 22/2010 Recepcionistas PTM Mossoró 11/2015 Recepcionistas PTM Mossoró 07.917.311/0001-69 19.609.199/0001-88 07.917.311/0001-69 35.519.164/0001-04 07.917.311/0001-69 10.398.550/0001-64 08.692.312/0001-15 08.692.312/0001-15 08.692.312/0001-15 13.624.969/0001-85 08.692.312/0001-15 10.639.977/0001-07 06.538.799/0001-50 06.538.799/0001-50 13.312.604/0001-15 13.312.604/0001-15 13.312.604/0001-15 06.538.799/0001-50 06.538.799/0001-50 06.538.799/0001-50 09.171.533/0001-00 00.702.550/0001-52 05.307.143/0001-64 07.917.311/0001-69 10.947.776/0001-77 07.917.311/0001-69 11.569.395/0001-64 Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início 11/06/12 01/04/15 16/05/10 18/05/15 01/01/11 04/01/16 01/05/10 01/06/15 01/08/10 01/09/15 01/08/10 01/09/15 01/01/15 03/09/14 01/08/13 16/05/14 26/05/14 26/05/14 12/05/14 01/03/14 01/04/11 25/07/13 25/04/15 02/04/12 02/07/15 29/12/10 17/08/15 Fim 31/03/15 31/03/16 15/05/15 17/05/16 31/12/14 03/01/17 31/05/15 31/05/16 31/08/15 31/08/16 31/08/15 31/08/16 31/12/16 02/09/16 31/07/16 25/05/16 25/05/16 25/05/16 11/05/16 05/03/16 31/03/16 24/04/15 24/04/16 01/07/15 01/07/16 28/03/15 16/08/16 Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Sit. Médio Médio Fundamental e Médio Fundamental e Médio Médio Médio Fundamental e Médio Fundamental e Médio Médio Médio Fundamental e Médio Fundamental e Médio Médio Médio e Superior Médio Médio Fundamental Fundamental e Médio Superior Médio Fundamental e Médio Médio Médio Médio Médio Médio e Superior Médio e Superior E A E A E A E A E A E A P P P P P P P P P E A E A E A 216 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 2014 18/2014 Recepcionistas PTM Caicó 2015 14/2015 Recepcionistas PTM Caicó Fonte: SIPAC - PRT 21ª Região 04.796.188/0001-87 11.233.325/0001-30 03/09/14 03/09/15 02/09/15 02/09/16 Médio e Superior Médio e Superior E A Análise: Os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra são acompanhados pelo Setor de Gestão de Contratos e pela Fiscalização dos Contratos. A condução da execução dos contratos se dá, em regra, dentro da normalidade, com a identificação de problemas pontuais com relação à substituição de prestadores de serviço ou na ausência ou atraso no pagamento de alguma verba trabalhista. Ocorrida a ausência de um prestador, a Contratada é instada a providenciar a imediata substituição, e no caso de não ocorrência, o valor correspondente é glosado na nota fiscal de serviço. Casos reiterados dão motivo à abertura de procedimento administrativo para eventual aplicação de penalidade. No caso de não pagamento de verbas trabalhistas ou de inconsistência nas certidões obrigatórias, a Contratada é notificada para efetuar a regularização, sob pena de se sujeitar às penalidades previstas no contrato, mediante abertura do devido procedimento administrativo. Os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra são acompanhados pelo Setor de Gestão de Contratos e pela Fiscalização dos Contratos. A condução da execução dos contratos se dá, em regra, dentro da normalidade, com a identificação de problemas pontuais com relação à substituição de prestadores de serviço ou na ausência ou atraso no pagamento de alguma verba trabalhista. Ocorrida a ausência de um prestador, a Contratada é instada a providenciar a imediata substituição, e no caso de não ocorrência, o valor correspondente é glosado na nota fiscal de serviço. Casos reiterados dão motivo à abertura de procedimento administrativo para eventual aplicação de penalidade. No caso de não pagamento de verbas trabalhistas ou de inconsistência nas certidões obrigatórias, a Contratada é notificada para efetuar a regularização, sob pena de se sujeitar às penalidades previstas no contrato. 217 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 22ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO UG/Gestão: 200098 / 00001 Informações sobre os Contratos Período Contratual de Execução das Ano do Empresa Contratada Atividades Contratadas Objeto Contrato (CNPJ) Início Fim 2014 Limpeza e Conservação GAMA 19.609.199/0001-88 04/08/2014 04/08/2016 2015 Copeiragem AFR 14.520.741/0001-08 05/08/2015 05/08/2016 2011 Vigilância PIV-SEG 10.674.819/0001-98 01/06/2011 02/06/2016 2012 Recepcionista BETÂNIA 05.695.725/0001-65 19/06/2012 21/06/2016 2014 Menor Aprendiz CIEE 61.600.839/0001-55 30/09/2014 30/09/2016 2014 Limpeza e Conservação VINICIUS 14.971.747/0001-00 04/08/2014 04/08/2016 2013 Recepcionista BETÂNIA 05.695.725/0001-65 12/05/2014 12/05/2016 2011 Vigilância PIV SEG 10.674.819/0001-98 10/03/2014 12/05/2016 2013 Copeiragem BETÂNIA 05.695.725/0001-65 10/09/2013 10/09/2016 Fonte: PRT 22ª Região Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Sit. P A P P P P P P P 218 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 23ª Região Unidade Contratante Nome: : PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO UG 200205/00001 Informações sobre os Contratos Período Contratual de Execução Nível de escolaridade mínimo Ano do Empresa Contratada das Atividades Contratadas Objeto exigido dos trabalhadores Contrato (CNPJ) contratados Início Fim 2015 Vigilância Ostensiva. 05.052.780/0001-37 15/06/2015 14/06/2016 Fundamental 2015 Limpeza e Higiene 01.294.164/0001-31 04/08/2015 03/08/2016 Fundamental 2015 Copeiragem 01.294.164/0001-31 04/08/15 03/08/2016 Fundamental 2015 Recepção 01.294.164/0001-31 04/08/2015 03/08/2016 Fundamental 2015 Reprografia 01.294.164/0001-31 04/08/2015 03/08/2016 Fundamental 2015 Manutenção de bens móveis e imóveis 01.294.164/0001-31 04/08/2015 03/08/2016 Fundamental 2013 Telefonista 15.952.971/0001-09 07/01/15 06/01/16 Médio Fonte: PRT 23ª Região Sit. A A A A A A P 219 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 24ª Região Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24 ª REGIÃO UG/Gestão: 200206/00001 Informações sobre os Contratos Período Contratual de Execução Ano do Empresa Contratada das Atividades Contratadas Objeto Contrato (CNPJ) Início Fim 2010 Limpeza, Conservação, Higienização e Asseio. 09.484.770/0001-21 01/01/2011 31/12/2015 2013 Vigilância Armada 00.332.087/0003-66 01/08/2013 31/07/2016 2011 Manutenção Predial 09.016.469/0001-93 13/12/2011 12/12/2015 2011 Recepcionista 09.484.770/0001-21 18/10/2011 17/10/2016 2012 Copeiragem 09.484.770/0001-21 02/04/2012 17/10/2016 2012 Garçonaria 09.484.770/0001-21 02/04/2012 17/10/2016 2013 Reprografia 09.484.770/0001-21 01/08/2013 31/07/2016 2013 Telefonista 09.484.770/0001-21 01/08/2013 31/07/2016 2014 Adolescente Aprendiz 15.452.212/0001-87 01/12/2014 30/11/2016 Fonte: Setor de Contratos da PRT – 24ª Região/MS Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados Fundamental Fundamental Fundamental Média Fundamental Média Média Média Fundamental Sit. E P E P P P P P P Análise Crítica Não houve alteração significativa no Setor de Gestão e Fiscalização de Contratos desta Regional, decorrentes de novas atribuições ou cancelamento ou modificação de ações realizadas nos anos anteriores. Número reduzido de servidores é apenas uma das muitas dificuldades encontradas no Ministério Público do Trabalho e preponderante para uma maior eficiência no controle e fiscalização dos Contratos Administrativos. 220 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 7.1.5 Contratações de consultores para projetos de cooperação técnica com organismos internacionais Não se aplica ao Ministério Público do Trabalho. Gestão do patrimônio e da infraestrutura 7.2.1 Gestão da frota de veículos própria e terceirizada Procuradoria Geral do Trabalho a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos. • Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); • Lei nº 9.327/96 (Condução de Veículo Oficial); • Resolução CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007 (Estabelece sistema de placas de identificação de veículos) - Alterada pela Resolução Contran nº 241, 288, 309, 372 e pela Deliberação Contran nº 74/08.; • Portaria PGR nº 70, de 29 de setembro de 2015; • Portaria MPT nº 672, de 27 de dezembro de 2012; • Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos); • Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão Eletrônico). b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC. É imprescindível atender com eficiência e celeridade a demanda diária na condução das pessoas, dos equipamentos, dos documentos e de outros tipos de demandas correlatas ao transporte institucional. No âmbito do Ministério Público do Trabalho o público alvo de atendimentos são os Membros, servidores e funcionários terceirizados. Assume posição de destaque é o deslocamento de Membros para sessões nos tribunais atinentes ao ramo trabalhista, tais como Tribunal do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho. 221 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; Quadro 34 - Quantidade de veículos de propriedade da PGT, discriminados por grupos, segundo a classificação dada pelo Anexo Portaria PGR nº 70, de 29 de setembro de 2015. GRUPO/TIPO Representação II Especial I Serviço I Serviço II Serviço VI ENQUADRAMENTO Automóvel do tipo Sedam médio, com motor de potência robusta. Cor preta e placa de bronze ou duralumínio, de fundo preto, com a numeração central e abaixo da autoridade usuária. Automóvel do tipo Sedam médio, com motor de potência robusta. Cor preta, placa de fundo branco ou preto, com a numeração sequencial central e abaixo a sigla do órgão Automóvel do tipo camioneta SUV, Caminhonete ou Sedam com motor de potência condizente com a atividade de segurança, sem especificação de cor. Com placa de fundo branco, numeração sequencial central e abaixo a sigla do órgão, com opção de placa vinculada Automóvel do tipo perua ou hatch, condizente com o serviço a realizar. Cor branca e placa de fundo branco Automóvel com motor de potência condizente com o serviço a realizar. Cor branca e placa de fundo branca. Até 16 lugares TOTAL GERAL USUÁRIO Procurador-Geral do Trabalho, Vice Procurador Geral do Trabalho, Corregedor-Geral Quant. 6 Membros do MPT e Diretor-Geral 14 Membros e servidores 1 Transporte Servidores, documentos, processos, material de expediente e de consumo Transporte de autoridades e de servidores 12 5 38 d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Grupo Média de Km rodados/ano Representação II 4.471 Especial I 1.479,58 Serviço I 39 Serviço II 3.045,58 Serviço VI 2.000,33 e) Idade média da frota, por grupo de veículos; Grupo Idade média Representação II 6 Especial I 8 Serviço I 6 Serviço II 6 f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); 222 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Grupo Representação II Especial I Serviço I Serviço II Serviço VI Combustíveis e Lubrificantes 8.445,28 12.374,11 200,00 16.991,35 7.248,26 Revisões 8.630,00 17.459,36 18.476,00 5.870,00 g) Plano de substituição da frota; Conforme reza o §§2º e 3º do art.3º da Portaria PGR n.70/2015, a substituição da frota de veículos do MPU dar-se-à com observância aos seguintes critérios: • Composição e qualidade da frota atual; • Necessidade do serviço; • Compatibilidade do dispêndio com o planejamento estratégico institucional; • Dotação orçamentária disponível; • Condições e custos de utilização e manutenção da frota; • Avanços tecnológicos; • Segurança dos usuários; • Uso prolongado; • Quilometragem media da frota e quilometragem m aferida no momento da proposta da renovação; • Sinistro com perda total; • Histórico de custos de manutenção e estado de conservação que torne possível a previsão de que os custos de manutenção atingirão, com brevidade, percentual antieconômico. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Nos dispositivos normativos que disciplinam o uso de veículo oficial no âmbito do Ministério Público da União não prevê a locação de veículo para executar missão institucional. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. O cumprimento rigoroso das disposições insertas nas Portarias que disciplinam o uso do veículo oficial no âmbito do MPU. Portaria PGR 70/2015 e Portaria PGT 672/2012. 223 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 1ª Região A aquisição, utilização e gestão relacionadas à frota de veículos da PRT 1ª Região são disciplinadas pela legislação abaixo: Uso de veículos oficiais (Portaria PGT nº 672/2012) Aquisição e uso de veículos oficiais (Portaria PGR/MPU nº 70/2015) Ordem de Serviço nº 01 - Fixa diretrizes concernentes aos servidores encarregados da condução dos veículos oficiais, ao uso destes e à conduta funcional exigível (Portaria PRT 1ª nº 267 de 12/11/2007) A frota de veículos da unidade é de suma importância no cumprimento de suas atribuições constitucionais. No que se refere à atividade-fim, a frota de veículos é utilizada para a realização de inspeções, diligências, deslocamento de membros para participação em audiências, entrega pessoal de correspondências oficiais (notificações e ofícios), bem como outras atividades relacionadas a atuação da unidade. Já com relação à atividade-meio, os veículos são utilizados para o transporte e distribuição de materiais entre unidades da PRT 1ª Região, movimentação de processos entre Tribunal e Procuradoria e deslocamento de servidores para exercício de atividades relacionadas a atuação do órgão. Abaixo, encontram-se informações sobre a quantidade de veículos sob a responsabilidade da PRT 1ª Região - incluídas todas as suas unidades -, discriminados por grupos, segundo a sua classificação (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), média anual de quilômetros rodados e idade média da frota: 224 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 35 - Detalhamento da Frota da PRT 1ª Região/RJ. Combustível Média anual km rodado Placa Cor Ano/ modelo GASOLINA 1669 LPG-7737 preta 2008/2008 ALCO/GASOL 10890 JJU-3331 preta 2010/2010 Sede DIESEL 7265 KWC-7375 preta 2012/2013 Sede ALCO/GASOL 2190 LVU-4315 preta 2006/2006 Sede DIESEL 8892 LUB-5137 preta 2012/2013 Sede ALCO/GASOL 7548 JJU-3321 preta 2010/2010 Sede ALCO/GASOL 6232 LQL-8438 preta 2012/2012 Cabo Frio ALCO/GASOL 4026 LUV-9884 preta 2006/2007 Cabo Frio ALCO/GASOL 8948 LQF-5004 preta 2011/2012 DIESEL 1336 KVZ-8444 preta 2012/2013 ALCO/GASOL 2291 KQX1993 preta 2015/2015 ALCO/GASOL 8735 LLD-2298 preta 2010/2010 GASOLINA ALCO/GASOL 5686 9101 KXQ-1062 JJU-3351 preta preta 2007/2008 2010/2010 GASOLINA 1003 LVB-0910 preta 2005/2005 ALCO/GASOL 2058 KNT-4263 preta 2008 ALCO/GASOL 6639 LLQ-8251 preta 2012/2012 Item Veículo Lotação 1 FORD/FUSION FIAT/LINEA HLX 1.9 ALCO/GASOL Sede 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Toyota Hilux CD 4x4 GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE Toyota Hilux SW4 FIAT/LINEA HLX 1.9 ALCO/GASOL FIAT/LINEA ESSENCE FORD/ECOSPORT XLT 1.6 FLEX FIAT/LINEA ESSENCE DUAL Sede Campos dos Goytacazes Nova LINEA ESSENCE 1.8 Iguaçu GM/ASTRA SEDAN Nova ADVANTAGE Iguaçu FORD/ECOSPORT XLT Niterói FIAT/LINEA HLX 1.9 Niterói FORD/ECOSPORT XLT Nova 1.6 L Friburgo FORD/ECOSPORT XLT Petrópolis 1.6 FLEX Toyota Hilux SW4 FIAT/LINEA ESSENCE DUAL Petrópolis Tipo Representação Institucional Quantidade de veículo por grupo Média anual km rodado por grupo Idade média por grupo 2 6279,50 6 19 5084,50 5,67 225 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 18 19 20 21 22 23 24 25 FORD/ECOSPORT XLT 1.6 L FIAT/LINEA ESSENCE DUAL CHEVROLET S10 LT FD2 GM/TRAILBLAZER LTZ 3.6 Volta Redonda Volta Redonda Volta Redonda GASOLINA 494 LTT-0913 preta 2005/2005 ALCO/GASOL 4992 LQE-2278 preta 2011/2012 ALCO/GASOL 2608 LMG-1466 preta 2015/2015 Sede GASOLINA 4085 LRG-2812 cinza 2014/2014 FORD/RANGER XL 13P Sede DIESEL 1966 JHN-9263 branca 2009/2010 RANGER Sede DIESEL 4052 LPZ-7913 prata 2011/2012 DIESEL 2493 KRL-1338 prata 2008/2009 DIESEL 2672 KRC-9497 preta 2011/2012 MMC/L200 4X4 GL FORD/RANGER XLT 13P Campos dos Goytacazes Nova Friburgo Serviço 4 2795,75 5,5 226 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO As despesas associadas à manutenção da frota no ano de 2015 foram as seguintes: Combustíveis: R$ 59.177,68 Manutenção: R$ 24.567,00 (sendo R$ 18.961,33 de peças e R$ 5.605,67 de serviços) Seguros obrigatórios (IPVA): R$ 2.620,74 Durante o ano de 2015, foram adquiridos quatro novos veículos para as unidades da PRT 1ª Região: Nova Iguaçu: LINEA ESSENCE 1.8, em substituição ao veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE (licitação realizada em 2014); Volta Redonda: CHEVROLET S10 LT FD2, em substituição ao veículo FORD/ECOSPORT/CLT 1.6 FLEX (licitação realizada em 2014); Itaguaí: RENAULT/FLUENCE PRIVILEGE 2.0, adquirido para atender à unidade, em razão do início de suas atividades no imóvel onde a mesma estará abrigada. Previsão de inauguração no imóvel para o primeiro semestre de 2016, mesmo período previsto para entrega do veículo, o qual foi adquirido no final do exercício de 2015. Sede: RENAULT/FLUENCE PRIVILEGE 2.0, adquirido com o fim de renovar a frota de veículos da unidade. Todos os veículos pertencentes à PRT 1ª Região são de propriedade do órgão, os quais são adquiridos conforme a demanda das atividades, não havendo, até a presente data, nenhum veículo alugado de terceiro na unidade. A justificativa para a escolha da aquisição em detrimento da locação é em razão da grande demanda deste órgão, além de ser mais vantajoso e econômico. A Divisão de Gerenciamento de Veículos é o setor responsável pelo gerenciamento da frota de veículos do órgão, dispondo de um sistema interno próprio para o controle e gerenciamento de requisições de uso dos veículos. O sistema permite a todos os servidores e membros cadastrarem solicitações de uso de veículos, as quais são analisadas pela divisão e, conforme o caso, aprovadas. Além desse sistema interno, é utilizado um outro sistema, de terceiro, destinado ao gerenciamento do abastecimento e manutenção de toda a frota de veículos, onde é possível obter dados para uma gestão eficiente e econômica dos veículos. 227 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 2ª Região A aquisição e a utilização de veículos oficiais no âmbito da Unidade são regulamentadas pela Portaria PGR nº 70, de 29/09/2015. A Procuradoria Regional do Trabalho possui frota própria de veículos, que ficam localizados na Sede e nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios. A frota de veículos da unidade, assim como sua manutenção e conservação, influencia diretamente no desenvolvimento das atividades ministeriais, em especial daquelas que exigem o deslocamento de membros e servidores. No cumprimento de suas atribuições constitucionais, os Procuradores do Trabalho utilizam os veículos oficiais para realização de diligências, inspeções, participação em audiências judiciais e outros eventos que exigem a presença do membro do Ministério Público. As atividades administrativas referentes à entrega de documentos e materiais e ao transporte de servidores também são realizadas com veículos oficiais. Todos os veículos são de propriedade do Órgão, não se adotando a locação de veículos de terceiros em razão de existirem no quadro pessoal servidores concursados com as funções de motorista. Para atendimento das demandas a PRT-2ª Região contou no exercício de 2015 com 22 (vinte e dois) veículos, sendo 13 (treze) do tipo Especial II, na cor preta, destinados aos deslocamentos dos Procuradores Regionais do Trabalho e Procuradores do Trabalho, e 09 (nove) do tipo Serviço, na cor branca, destinados aos deslocamentos dos servidores. O quantitativo de veículos demonstrou-se suficiente, mas as demandas de transporte em veículos oficial não foram plenamente atendidas, em razão do número insuficiente de servidores ocupantes do cargo de motorista, apenas 8, sendo 4 na Sede em São Paulo e 1 nas Procuradoria do Trabalho nos Município de Santos, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Osasco. A Procuradoria do Trabalho no Município de São Bernardo não conta com motorista desde março de 2014, data do falecimento do servidor lá lotado. A distribuição da frota de veículos e os custos associados estão representados no quadro abaixo: 228 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 36 - Detalhamento da Frota da PRT 2ª Região/SP. Veículo Ano Fab./Mod. Localização Categoria KM rodados 2014 GM Zafira 2002/2003 São Paulo Especial 1575 941 2.371,37 743,32 Fiat Doblô 2005/2006 São Paulo Serviço 4903 6427 4.437,01 3.971,70 2005/2006 São Paulo Especial 1839 3615 2.079,56 1.667,34 2005/2006 São Paulo Especial 1510 1175 2.474,98 1033,96 2005/2006 São Paulo Especial 4818 5422 3.278,36 2.912,74 2005/2006 São Paulo Especial 3986 3589 2.290,64 2.173,02 2005/2006 São Paulo Especial 5896 3491 2.563,58 2.195,65 2005/2006 São Paulo Especial 6084 3641 4.409,32 2.233,35 Fiat Doblô 2006/2007 São Paulo Serviço 7373 6665 4.685,65 5.118,88 Fiat Doblô 2006/2007 Serviço 4545 3801 3.909,40 1.420,46 Fiat Doblô 2006/2007 Serviço 3013 2148 1.597,74 1.227,36 Fiat Doblô 2006/2007 Serviço 5476 4881 2.663,21 2.312,68 Fiat Doblô 2006/2007 Santos São Bernardo do Campo Osasco Mogi das Cruzes Serviço 4665 2796 2.590,99 1.187,55 GM Astra Elegance GM Astra Elegance GM Vectra Elegance GM Vectra Elegance GM Vectra Elegance GM Vectra Elegance Fiat Doblô Cargo Nissan X.Terra Nissan X.Terra Peugeot 307 Sedan Renault Kangoo Express KM Custo de rodados Manutenção 2015 2014 Custo de Manutenção 2015 2006/2007 São Paulo Serviço 1471 857 926,16 2.515,44 2006/2007 Osasco Especial 3003 6172 2.204,83 2.622,05 2006/2007 São Bernardo do Campo Especial 1819 2769 2.738,51 1.620,42 2007/2008 Guarulhos Especial 5596 2007 2.794,67 2.063,05 2007/2008 Guarulhos Serviço 1773 4173 1.271,54 2.431,72 Fiat Línea 2010/2010 Santos Especial 7517 6480 2.810,36 2.363,18 Fiat Línea 2010/2010 Mogi das Cruzes Especial 4351 6407 2.201,36 2.397,31 2011/2011 São Paulo Serviço 4950 4046 1.911,63 1.592,28 2012/2013 Osasco Especial 3350 3055 1.963,92 2.971,17 Fiat Pálio Weekend Citröen C4 Pallas 229 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO RESUMO VEÍCULOS - SERVIÇO Quantidade Quilômetros rodados Custos de manutenção VEÍCULOS - ESPECIAL TOTAL 2015 2014 2015 2014 2015 2014 9 9 13 13 22 22 35794 38169 48764 51344 84558 89513 R$ 34.181,46 R$ 48.774,63 R$ 58.174,79 R$ 21.778,07 R$ 23.993,33 R$ 26.996,56 Tendo em vista a idade média da frota, no final do ano de 2015, foram destinados recursos orçamentários para renovação parcial da frota da unidade. Considerando a exiguidade de tempo para realização de procedimento licitatório, a PRT-2ª Região aderiu à Ata de Registro de Preços nº 1/2015, oriunda do Pregão Eletrônico nº 27/2015, firmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região com a empresa com a empresa Nissan do Brasil Automóveis Ltda., para aquisição de 5 (cinco) veículos tipo sedan, da marca Nissan, modelo Sentra 2.0, no valor unitário de R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais) e total de R$ 342.500,00 (trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), para substituição parcial da frota de veículos do tipo Especial I, destinado à condução de Membros. Seguindo o mesmo critério, também foi adquirido, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 058-B/2014, oriunda do Pregão Eletrônico nº 175/2014, firmada pela Procuradoria Geral da República, 1 (um) veículo da marca FIAT, modelo DOBLÒ ESSENCE, 1.8 L, 16V, cor branca, no valor de R$ 61.340,00 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta reais). O controle e gestão da frota é realizado pelo Setor de Transportes, vinculado à Divisão de Administração, que tem como atribuições específicas controlar, manter e fiscalizar a frota pertencente à Regional; elaborar plano de manutenção preventiva na frota de veículos; verificar, periodicamente, os itens de segurança dos veículos, elaborar relatórios de consumo de combustíveis. A PRT-2ª Região dispõe de contrato administrativo vigente, celebrado com empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas de abastecimento, troca de óleo e lavagem de veículos por meio de rede credenciada de postos de combustíveis e serviços. Mantém contrato também com empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas de manutenção de frota, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, transporte em suspenso por guinchamento, por meio de rede credenciada de concessionárias, oficinas e centros automotivos, garantindo que a frota de veículos da Unidade tenha boas condições de segurança e trafegabilidade. Toda gestão dos serviços de transporte é realizada por sistema informatizado, que controla todos os gastos com abastecimentos, manutenções e demais custos associados, fornecendo relatórios gerenciais. 230 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 3ª Região A frota de veículos é de fundamental importância no transporte de processos para os Tribunais e Varas do Trabalho, bem como no transporte de membros e servidores nas atividades institucionais, como inspeções e diligências. Neste sentido, cumpre considerar que as atividades desta Procuradoria abrangem a vasta extensão territorial do estado de Minas Gerais e diversas áreas de difícil acesso, como fazendas e mineradoras, que demandam inclusive a utilização de veículos mais robustos. A legislação que regula a matéria é a Portaria PGT n° 672, de 27 de dezembro de 2012, e a Portaria PGR n° 70, de 29 de setembro de 2015, que regulamentam no âmbito do MPT a destinação, o uso, o controle, a manutenção, a guarda e a conservação de veículos oficiais. 231 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Os quadros abaixo detalham a composição da frota da Regional: Quadro 37 - Detalhamento da Frota da PRT 3ª Região/MG. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Veículo MITSUBISH L200/OUTD/CAMINHONETE MITSUBISH L200/OUTD/CAMINHONETE FIAT LINEA HLX/1.8 FIAT LINEA HLX/1.8 FIAT PÁLIO WEEKEND FIAT PÁLIO WEEKEND FIAT PÁLIO WEEKEND NISSAN/SENTRA NISSAN/SENTRA PEUGEOT/PARTNER FORD/FUSION NISSAN/FRONTIER/CAMINHONETE JUMPER/CITROEN FORD RANGER XL FIAT/PÁLIO WEEK. TREK RENAULT/DUSTER 2.0 RENAULT/SANDERO 1.6 FIAT/LINEA HLX 1.8 FIAT PÁLIO WEEKEND FIAT LINEA HLX 1.8 RENAULT/FLUENCE 2.0 MITSUBISH/MMC L200 OUTD RENAULT/ FLUENCE 2.0 FIAT PÁLIO WEEKEND NISSAN/FRONTIER/CAMINHONETE FIAT LINEA/LX 1.8 CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4 MITSUBISH/MMC/L200/CAMINHONETE RENAULT/FLUENCE 2.0 FORD RANGER XLT Localização SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE PTM CEL. FAB PTM DIVINÓP. PTM DIVINÓP. PTM GOV. VALAD. PTM GOV. VALAD. PTM JUIZ DE FORA PTM JUIZ DE FORA PTM JUIZ DE FORA PTM MONTES CLAROS PTM MONTES CLAROS SEDE PTM DE PATOS DE MINAS PTM DE PATOS DE MINAS Categoria OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (SERV.III) OFICIAL (REPRES. II) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (SERV.III) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (SERV.V) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL II) Ano 2009 2013 2011 2011 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2010 2007 2012 2011 2013 2014 2014 2010 2007 2011 2014 2009 2014 2007 2013 2011 2014 2008 2014 2012 Placa GMF 5887 GMF 7644 GMF6595 JJU3361 GMF5155 GMF5156 GMF5157 GMF5779 GMF5778 GMF5886 HLF5323 GMF5024 GMF7256 GMF6755 GMF7663 GMF7727 GMF7684 JJU3391 GMF5180 GMF6593 GMF7726 GMF5884 GMF7683 GMF5185 GMF7320 GMF6594 PAC7027 GMF5563 GMF7728 GMF6593 Km rodados 5619 7839 6906 4830 1359 2886 1794 40 2725 492 2368 2214 920 27 10001 18597 8484 1464 4120 1492 4908 1328 7054 1517 1522 2044 1727 Não rodou 7089 4359 232 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 31 32 33* 34* 35 36 37 38 39 FIAT LINEA/HLX 1.8 MITSUBISH/MMC/L200/CAMINHONETE FIAT MAREA/ELX FIAT MAREA/ELX NISSAN/FRONTIER/CAMINHONETE RENAULT/FLUENCE 2.0 FIAT/PÁLIO 1.0 RENAULT/FLUENCE 2.0 MITSUBISH/MMC/L200/CAMINHONETE PTM DE POUSO ALEGRE PTM DE TEÓF. OTONI PTM DE TEÓF. OTONI (Sede) SEDE PTM DE UBERLÂNDIA PTM DE UBERLÂNDIA PTM DE UBERLÂNDIA PTM DE VARGINHA PTM DE VARGINHA OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (SERV.II) OFICIAL (ESPECIAL I) OFICIAL (ESPECIAL II) 2010 2013 2006 2006 2013 2014 2011 2014 2009 JJU3381 GMF7649 GMF4910 GMF 4909 GMF7321 GMF7680 GMF6736 GMF 7931 GMF5885 Não rodou 1979 Não rodou Não rodou 4724 12167 768 3739 3281 * A classificação dos veículos quanto à categoria segue as normas da Portaria MPU nº 70, de 29 de setembro de 2015. Ademais, os veículos Fiat Marea de placas GMF 4909 e GMF 4910 serão destinados à doação, pois foram substituídos por veículos da marca Renault, modelo Fluence 2.0. 233 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO De modo sintético: Número total de veículos Número total de veículos oficiais de representação Número total de veículos oficiais (especial I) Número total de veículos oficiais (especial II) Número total de veículos oficiais (de serviço II) Número total de veículos oficiais (de serviço III) Média anual de Quilômetros rodados – veículos oficiais de serviço (II) Média anual de Quilômetros rodados – veículos oficiais de serviço (III) Média anual de Quilômetros rodados – veículos oficiais especiais (I) Média anual de Quilômetros rodados – veículos oficiais especiais (II) Média anual de Quilômetros rodados – veículos de representação Idade média da frota de veículos oficiais de serviço II Idade média da frota de veículos oficiais de serviço III Idade média da frota de veículos oficiais de representação Idade média da frota de veículos oficiais especial I Idade média da frota de veículos oficiais especial II 39 01 15 13 08 02 4055,75 km 706 km 3890 km 3147 km 2368 km 5 anos 5 anos 5 anos 4,43 anos 4,1 anos No exercício de 2015, ocorreram as seguintes despesas com a manutenção da frota: Localidade Sede Combustível R$ 32.260,10 Peças R$ 7.945,06 Serviços R$ 7.779,05 PTMs R$ 25.137,41 R$ 5.951,34 R$ 6.617,00 Gerenciamento R$ 629,13 A Divisão de Transporte dispõe de sistemas que permitem o cálculo da média de consumo dos veículos. Além disso, os motoristas são obrigados a preencher um formulário de “Saída de Veículos”. A PRT – 3ª Região renova a sua frota, no caso em que haja conveniência na substituição de veículos, quando há disponibilidade orçamentária. No exercício de 2015 não houve nenhuma aquisição de veículo. Não há, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, orientação gerencial para a locação de veículos. Nenhum estudo foi realizado nesta Regional para que se comparassem os custos de manutenção de frota própria com os custos envolvidos em uma possível terceirização. PRT 4ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos: • Portarias PGR nº 513, de 23 de julho de 2003; • Portaria PGT nº 672, de 27 de dezembro de 2012; • Lei 1081/1950; • Resolução CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007; • Portaria PGT nº 385, de 09 de agosto de 2010; b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ: Deve-se destacar que os veículos desta Regional operam de forma a atender situações diversas no processo de combate às fraudes trabalhistas, condições irregulares de trabalho e trabalhos em situação degradante, como trabalho escravo e também na busca pela melhoria por ambientes de trabalho menos degradantes ao trabalhador. Além disso, atendem a demanda operacional da casa, desde a ida até às Varas do Trabalho, seja para levar Processos Judiciais, seja para os procuradores 234 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO participarem de audiências, Tribunal Regional do Trabalho, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, CONAB, MAPA, SERPRO, Procuradoria Geral do Estado-RS, Tribunal de Justiça-RS, Veículos de Comunicação, entre outros de igual importância, até a locais de investigação e diligências decorrentes de denúncias realizadas por trabalhadores. Ainda, as viaturas oficiais atendem às entregas programadas de materiais às PTMs, bem como deslocamento dos Procuradores em atuação e Servidores no desenvolvimento de suas tarefas junto às PTMs e demais atribuições administrativas. c) Plano de substituição da frota: A frota vem sendo substituída de acordo com a quilometragem atingida e o tempo de uso do veículo. Procura-se manter uma média de 05 anos ou quando do aumento incompatível da despesa de manutenção do veículo devido o desgaste de rodagem. d) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação: Não houve, na Instituição, disponibilidade para esta rubrica, bem como orientação no sentido de locação de veículos. e) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte: A utilização dos veículos é realizada através de Requisição de Serviço (disponível em sistema informatizado na intranet PRT4, com acesso a todos os servidores), contendo o motivo, o período e horário estimado para saída/chegada. No sistema é lançada, após análise de viabilidade/disponibilidade, a autorização para o deslocamento. Esta autorização é juntada ao Controle de Saída de cada solicitação, a qual se inclui as informações quanto à quilometragem percorrida, os horários efetivamente ocorridos, o veículo e motorista do deslocamento, bem como resumo (área requisitante, destino, motivo) da viagem com observações, se necessárias. Na oportunidade, informa-se a entrada em produção, em âmbito nacional, do Sistema MPT SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, prevendo módulo de transportes, específico para controle de frota. Este Sistema está em fase de cadastramento de dados, de forma a possibilitar a sua implantação e divulgação aos usuários da Regional. PRT 5ª Região A legislação utilizada pela PRT5 que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos é aportaria PGT nº 663 de 27 de dezembro de 2012. A frota de veículos é fundamental para o desempenho das atividades institucionais do órgão como por exemplo deslocamento de membros para audiências, deslocamento de peritos para inspeções que fundamentam ações judiciais do MPT, transporte de documentos etc. A frota de veículos da Procuradoria Regional do Trabalho 5ª Região é composta de 24 veículos, distribuídos na sede e nas 7 Procuradorias nos munícipios do interior, conforme tabela abaixo: O plano de substituição dos veículos da PRT5, consiste na manutenção pelo maior tempo possível dos veículos em garantia, o que implica em menores custos de reparo e também menor tempo de ociosidade (veículo parado aguardando manutenção). A opção pela escolha de aquisição em detrimento da locação, segue diretrizes da PGT, que inclusive tem repassado veículos à Regional, adquiridos por compras centralizadas ao alvedrio das licitações locais. Há na Regional um sistema de requisição de veículos que armazena os dados do solicitante e o percurso a ser realizado, além disso há também o sistema de gerenciamento de frota que fornece dados acerca da quantidade de quilômetros rodados e da quantidade de combustível utilizado. 235 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO * Valores disponíveis para veículos dentro do período de garantia Quadro 38 - Detalhamento da Frota da PRT 5ª Região/BA. PATRIMÔNIO 9653 DESCRIÇÃO BOXER 2009 VALOR 71.130,00 9671 RANGER 2010 81.600,00 15103 TRAIBLAZER 2013 133.161,40 11154 POLO SEDAN 2013 57.330,00 13106 14987 15680 CHEVROLET S10 2013 RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 2013 RANGER 2015 123.000,00 58.800,00 16121 AMAROK AUTOMATICA 2015 137.950,00 13105 11155 13196 CHEVROLET S10 2012 POLO SEDAN CONFORTLINE 2.0 2012 SPIN LTZ 2013 123.000,00 57.330,00 15102 TRAIBLAZER 2013 133.161,40 9670 RANGER 2009 81.600,00 9678 11156 13104 RANGER 2009 GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.6 2011 CHEVROLET S10 2012 89.500,00 40.200,00 13107 CHEVROLET SPIN LT 2013 142.296,67 30.402,67 123.000,00 44.322,99 FUSION 2.0 2014 110.000,00 RENAUL FLUENCE DYNAMIQUE 2013 58.800,00 RENAUL FLUENCE DYNAMIQUE 2013 58.800,00 RENAUL FLUENCE DYNAMIQUE 2013 58.800,00 RENAUL FLUENCE DYNAMIQUE 2013 58.800,00 RENAUL FLUENCE DYNAMIQUE 2015 76.000,00 RENAUL FLUENCE DYNAMIQUE 2015 76.000,00 Veículos Total Veículos Representação Veículos Transporte institucional 24 10 14 Quantidade R$ 6.035,00 Consumo/média 4 2 4 Idade/média R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Custos manutenção* Quilômetros 10.000 km 20.000 km rodados/média 14986 14988 14989 14990 14991 16161 16162 236 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 6ª Região O cumprimento das atividades do MPT exige o deslocamento diário de membros Ministeriais e servidores, como por exemplo no comparecimento às audiências judiciais ou realização de diligências, sendo importante a existência de frota de veículos. Os veículos que compõem a frota da Regional são todos próprios, conforme quadro abaixo: Quadro 39 - Detalhamento da Frota da PRT 6ª Região/PE. Grupo/tipo Quantidade Média anual de Km rodados Idade média (em anos) Especial I - - - Custos Associados à manutenção da Frota - Especial II Serviço Carga leve Total 8 2 7 17 9.000 1.500 10.000 20.500 5 6 4 4,7059 - Plano de substituição da frota; Renovação da frota a cada 5 (cinco) anos ou quando do aumento incompatível da despesa de manutenção do veículo. Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; A despeito de não haver orientação voltada à locação, a manutenção de frota própria contribui para a segurança física dos membros Ministeriais e servidores em deslocamento. Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. A unidade dispõe de sistema informatizado, no qual os deslocamentos são solicitados e finalizados após realizados. Quanto aos custos de manutenção, a unidade conta com o apoio de empresa contratada que disponibiliza sistema de gerenciamento de frotas, no qual podemos obter relatórios necessários para avaliar a oportunidade de substituir determinado veículo. 237 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 7ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Conforme Portaria PGR/MPU nº 70/2015. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; São importantes para o cumprimento das atividades desenvolvidas pelo MPT. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; Na Sede são 09 (nove) veículos Especial II e 2 (dois) veículos de Serviço. Na PTM de Sobral tem 01 (um) veículo Especial II. Na PTM de Juazeiro do Norte tem 01 (um) veículo Especial II e 01 (um) veículo de Serviço. Na PTM de Limoeiro do Norte tem 01(um) veículo de Serviço, visto que está com o Oficio Vago. d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Especial II – 70.000 Km Serviço – 30.000 Km e) Idade média da frota, por grupo de veículos; Em média, 9 (nove) anos. f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Em média, R$ 20.000,00 anual de combustível e R$ 7.000,00 anual de manutenção. g) Plano de substituição da frota; Conforme Portaria PGR/MPU nº 70/2015. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Custo/benefício visto que são veículos dirigidos por servidores do Quadro de Pessoal. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Controle através de Relatórios sintéticos e analíticos da Empresa Ecofrotas www.ecofrotas.com.br 238 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 8ª Região A frota de veículos da PRT/8ª Região quanto a forma de utilização é regulada pelas portarias PGR nº 513 de 23 de julho de 2003 e PGT nº 672 de 27 de dezembro de 2012. A frota é utilizada para atender as necessidades de deslocamento de membros e servidores no exercício das atividades institucionais, sobretudo para localidades distantes da sede, bem como para atender serviços de ordem administrativas e processuais necessários para o funcionamento do órgão. Na Sede da PRT/8ª Região, a frota é composta por 9 (nove) veículos oficiais, sendo 1(um) Veículo de Uso Especial e os demais Veículos de Serviço. As PTM'S de Marabá/PA e Santarém/PA possuem 3(três) veículos oficiais cada uma e a PTM de Macapá/AP possui 2(dois) veículos. Os veículos das PTM'S são todos de Uso em Serviço. Assim, a frota desta Regional totaliza 17 Veículos Oficiais, todos pertencentes a PRT/8ª em razão do Órgão não adotar uma política de locação de veículos. Com relação a quilometragem, o Veículo de Uso Especial tem média de 80,17Km rodados, e a idade média de 3,8 anos, enquanto os Veículos de Serviço têm média de 342,94km rodados, e idade média de 3,44 anos, sendo que a PRT/8ª realiza a renovação da frota entre 5 e 6 anos. As despesas do exercício 2015 com a frota de veículos ficaram dentro de um patamar aceitável, já que os gastos foram, em média, aproximados aos de anos anteriores. Abaixo, os valores discriminados de cada elemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes: R$ 33.809,70. Peças: R$ 10.170,32. Serviço e Manutenção: R$ 4.113,51. Taxas de Licenciamento: R$ 786,09. O controle do serviço de transporte é realizado por meio de fichas de circulação de veículos, as quais são preenchidas pelos Técnicos de Transporte contendo informações acerca dos deslocamentos. A programação dos deslocamentos é realizada pelo Chefe do Setor de Transporte. PRT 9ª Região A Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos da Regional consiste na Portaria PGR/MPU nº 70, de 29/9/2015, que regulamenta a aquisição de a utilização de veículos oficias no âmbito do Ministério Público da União; Portaria PGT nº 672, de 27 de dezembro de 2012; e Portaria PRT 9ª Região nº 038, de 04 de agosto de 2014. As viaturas têm importância e impacto nas atividades da Regional, no sentido de que são necessárias para as notificações da Regional, condução dos procuradores para audiências nas Varas do Trabalho e inspeções na área urbana e rural, na condução de membros nas forças tarefas e engenheiros de segurança do trabalho, além de eventual aquisição de materiais na região. Como a Regional definiu como meta nos últimos anos a atualização de frota constante, não tem ocorrido grandes gastos com manutenções das viaturas. Quando ocorrem, são especificamente de veículos mais antigos e que viajam em inspeções rurais e em longas distâncias. A regional verificou que os veículos tipo caminhonete/caminhoneta adquiridos para inspeções rurais, normalmente são flex, no entanto, observa-se que as viagens para as áreas rurais exigem caminhonetes/caminhonetas diesel, para baratear custos, diante do consumo menor de combustível. Inclusive a manutenção periódica dos veículos a diesel é mais baixa. Diante da falta de motoristas, há saídas e viagens em que o veículo oficial é conduzido por membro ou outro servidor, como no caso de assessores, ou dos próprios engenheiros de segurança do trabalho. No entanto, como não há autorização de contratação de seguro contra sinistros para as viaturas, não há interesse na condução de veículos oficiais por membros ou servidores que não sejam os motoristas, apesar da deficiência de pessoal no setor de transporte da Regional. 239 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Na PRT 9ª Região há 33 veículos, sendo um Especial II, treze de carga leve e dezenove veículos de serviço. Cada unidade no Interior do Estado do Paraná possui pelo menos um veículo de serviço e um de carga leve. O veículo Especial II é destinado especialmente à condução do Procurador-Chefe. Tem como característica: Automóvel especial com motor de potência condizente com o serviço a realizar. Cor preta e placa de bronze oxidado ou duralumínio, com numeração sequencial central, e abaixo a sigla do Órgão, salvo em relação aos Sub-Procuradores-Gerais, em que consta o cargo da autoridade usuária. O veículo de Carga Leve é destinado ao transporte de servidores e carga, e, em especial, para uso no combate ao trabalho escravo e inspeções rurais. Tem como característica Veículo utilitário do tipo Pick-up, Furgão, micro-ônibus, modelo standard, motor de potência condizente com o serviço a realizar Cor branca e placa oficial. O veículo de Serviço é destinado ao transporte de servidores e materiais. Tem como característica Automóvel com motor de potência condizente com o serviço. Cor branca e placa oficial. A média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos da PRT9, foi: 5.494,53 km nos veículos de serviço; 4.726,92 km nos veículos de carga leve; e de 3.000 km no veículo especial 2. A idade média da frota, por grupo de veículos da PRT9 é de: 4 anos e sete meses nos veículos de serviço; 5 anos e 11 meses nos veículos de carga leve; e de 10 anos no veículo especial 2. As despesas associadas à manutenção da frota de veículos da PRT09, totalizaram R$ 85.121,88, sendo: a) os gastos com combustíveis, óleos e lubrificantes e filtros são incluídas no Contrato de gerenciamento de frota da Ecofrotas, que totalizou R$ 66.238,70; b) demais gastos com revisões periódicas e/ou manutenções de veículos, com troca de óleo e lubrificantes, geometria e balanceamento, higienização de ar condicionado, peças de reposição e serviços, totalizaram R$ 13.123,81; c) os gastos com seguro obrigatório totalizaram R$ 3.501,51; e d) o licenciamento anual das viaturas somou R$ 5.759,37. Grupo/tipo Quant. Média Anual de Km rodados Especial I 0 - - Especial II 1 3.000 10 anos Serviço 19 5.494,53 4,1 anos Carga Leve 13 4.726,92 5,5 anos Total 33 5.116,55 4,8 anos Idade média (em anos) Custos Associados à manutenção da Frota 85.121,88 85.121,88 Como plano de substituição da frota, a PRT9 tem como meta a atualização constante da frota de viaturas, para manter carros novos para proporcionar conforto aos usuários nas viagens e inspeções, eficiência nas atividades e baixos custos de manutenção da frota. Em 2015 a Regional adquiriu sete novos veículos, para entrega no próximo exercício, sendo dois Especial II, quatro de serviço e um de Carga Leve. A PRT9 ainda receberá mais um veículo de serviço, para combate ao trabalho escravo, adquirido com recursos da CONAETE – Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo da PGT. Quanto às razões de escolha da aquisição de veículos em detrimento da locação, até o presente momento a PRT9 não realizou estudo das vantagens e desvantagens de se manter uma frota alugada, em face da ausência de autorização superior e da falta de recursos orçamentários disponíveis. Como a Regional possui servidores com cargo de técnico de transporte, na função de motoristas, embora em número deficiente, não pode efetuar contratação de serviços terceirizados de locação de viaturas com pessoal habilitado para condução. 240 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quanto à estrutura de controles de que a PRT9 dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte, informo que desde 2012, com a contratação da empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de cartões de abastecimento, troca de óleo e filtros e lavagem dos veículos, o controle se mostrou muito eficiente e econômico. São extraídos relatórios de consumo e abastecimento mensais, otimizando o controle. Os motoristas têm senhas pessoais, controle de habilitações no sistema e cada veículo possui um cartão específico. A PRT9 possui controle de saídas e viagens dos veículos oficiais centralizadas no setor de transporte na sede e nos diretores de secretaria das PTMs. O controle é feito nas requisições de transporte e no Sistema Ecofrotas, de gerenciamento de frotas. 241 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 10ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Portaria 513/03 PGR (revogada pela Portaria 70/2015 PGR, de 29/09/2015); Portaria 672/2012 PGT e Portaria 060/2012 PRT 10ª Região. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; Os veículos são utilizados pelos membros e servidores nos deslocamentos a serviço. Tem relevante papel na atuação da atividade fim de Membros e servidores em diligências, perícias e também nos trabalhos de natureza administrativas do Órgão. Sem esta ferramenta de trabalho seria impossível a realização das atividades desta Regional. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; e) Idade média da frota, por grupo de veículos; Km Média Km / Ano Veículo Categoria Ano/Modelo Idade Média Anual Fiat Uno Mille Serviço II 2004/2005 3.955 Fiat Palio Week Serviço II 2010/2010 Fiat Palio Week Serviço II 2010/2010 Renault Kangoo Serviço III 2007/2008 Nissan X Terra Serviço V 2007/2008 Ford Ranger Serviço V 2007/2008 Nissan Frontier Serviço V 2009/2010 Ford Ranger Serviço V 2011/2011 9.825 Toyota Hilux Especial II 2010/2010 4.334 Mitsh. Pajero Especial II 2013/2013 GM Trailblazer Especial II 2014/2015 14.123 Renault Megane Especial I 2005/2005 1.641 Ford Focus Especial I 2005/2006 1.034 Renault Megane Especial I 2008/2008 Fiat Linea Especial I 2010/2010 4.589 Fiat Linea Especial I 2010/2010 5.132 7,6 anos 10.118 7.862 Km 9.513 8 anos 1.253 1.253 km 7.353 7 anos 3,6 anos 8 anos 8.348 13.848 9.526 1.864 9.843 Km 9.328 km 2.852 Km A Procuradoria dispõe de uma frota de 16 veículos dispostos como na tabela acima: 3 (três) veículos de Serviço II, 1 (um) veículo de Serviço III, 4 (quatro) veículos de serviço V, 3 (três) veículos Especial II e 5 (cinco) veículos Especial I. O valor da quilometragem média se refere a média por veículo do grupo. 242 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Quadro 40 - Detalhamento da Frota da PRT 10ª Região/DF. Gasto combustível Manutenção Seguro obrig. / licenciamento Total R$ Fiat Uno Mille 983,10 0,00 165,58 1.148,68 Fiat Palio Week 2.816,85 1.034,00 165,58 4.016,43 Fiat Palio Week 2.606,71 1.415,00 165,58 4.187,29 Renault Kangoo 459,00 0,00 167,96 626,96 Nissan X Terra 1911,78 1.525,38 167,96 3.605,12 Ford Ranger 2.170,48 1.585,16 167,96 3.923,60 Nissan Frontier 4.800,64 3.757,00 167,96 8.725,60 Ford Ranger 2.786,72 1.484,00 167,96 4.438,68 R$18.535,28 R$10.800,54 R$1.336,54 R$30.672,36 Toyota Hilux 1.885,26 0,00 167,96 2.053,22 Mitsh. Pajero 3.715,14 2.440,00 167,96 6.323,10 GM Trailblazer 6.249,42 654,79 167,96 7.072,17 RS11.849,82 RS3.094,79 R$503,88 R$15.448,49 Renault Megane 591,24 840,24 165,58 1.597,06 Ford Focus 399,81 0,00 165,58 565,39 Veículo Subtotal Grupo Serviço II,III e V Subtotal Grupo Especial II Renault Megane 659,85 720,00 165,58 1.545,43 Fiat Linea 1.519,93 588,00 165,58 2.273,51 Fiat Linea 1.700,89 238,00 165,58 2.104,47 Subtotal Grupo RS4.871,72 Especial I R$2.386,24 R$827,90 R$8.085,86 Total Geral R$16.281,57 R$2.668,32 R$54.206,71 R$35.256,82 g) Plano de substituição da frota; O plano de substituição da frota leva em conta os aspectos de economicidade, substituindo os veículos que por manutenção onerosa tornam-se antieconômicos; a obsolescência dos itens de segurança da frota em relação as inovações propostas pelos fabricantes. Outro fator relevante é a disponibilidade orçamentária que possibilite a sua realização. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; 243 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Os recursos orçamentários são disponibilizados para aquisição, não temos como proceder a essa avaliação. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Não dispomos de um sistema informatizado para este fim. Utilizamos as recomendações do fabricante quanto à manutenção preventiva, em função da quilometragem do veículo e ou tempo decorrido entre uma revisão e outra. Adotamos uma ficha de controle por veículo. Por ser uma frota pequena temos tido sucesso, apesar do controle não ser informatizado. A PGT está elaborando um sistema informatizado de controle de frota de veículos para todo o MPT. PRT 11ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Portaria PGR nº 070/2015, de 29.09.2015, Portaria PGT 672/2012 e Portaria PRT/11ª Região Nº 032/2012, de 20 de junho de 2012. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; A frota de veículos da PRT/11ª Região tem papel determinante sobre as atividades do Órgão, de forma a proporcionar o transporte adequado de membros e servidores em suas atividades funcionais. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; Tipo Especial II: 05 veículos (03 na sede em Manaus e 02 na PTM de Boa Vista/RR); Serviço: 06 ( 04 na sede em Manaus e 02 na PTM de Boa Vista/RR) d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; - Tipo Especial II: 8.000 - Serviço: 11.000 e) Idade média da frota, por grupo de veículos; - Tipo Especial II: 4 anos - Serviço: 5,66 anos f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Gastos com combustíveis: R$ 24.244,30 Gastos com Manutenção: R$ 9.454,83 g) Plano de substituição da frota; A PRT/11ª Região, planeja e substituição parcial de sua frota de veículos a partir do 5º ano de sua utilização. 244 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; A escolha da aquisição em detrimento da locação dos veículos ocorre em razão da frota pequena que a PRT/11ª Região possui. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. A PRT/11ª Região, através da Portaria PRT/11ª Região nº 032/2012, de 20 de junho de 2012, nomeou responsável pelo Setor de Transportes, responsável pelo controle e utilização da frota de veículos, que é feito através de formulários de controle de circulação de veículos e pela manutenção periódica da frota. 245 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 12ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Portaria 70/2015 da PGR. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; A Frota atual da PRT 12ª está a contento para a realização das diligências e fiscalizações de nossa atividade fim. Apesar de o número de servidores ainda não ser o suficiente para a excelência do trabalho, a frota supre as lacunas que ocorrem, pois, muitos Procuradores fazem também o uso dos veículos oficiais para realização de diligências, inspeções e até para audiências. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; Quadro 41 - Detalhamento da Frota da PRT 12ª Região/SC. MARCA/MODELO ANO/ MOD PLACA TIPO COR COMBUSTÍVEL FIAT/LINEA 2013/2014 MKV 0159 ESPECIAL II PRETA FLEX FIAT/DOBLO 2011/2011 MIZ 8861 SERVIÇO BRANCA FLEX FORD/FUSION 2010/2011 MJQ 3579 ESPECIAL II PRETA GASOLINA FORD/RANGER 2009/2010 MHR1061 TRANSP. INSTITUCIONAL BRANCA DIESEL NISSAN/ FRONTIER 2007/2008 MET 9997 ESPECIAL II PRETA DIESEL FIAT/LINEA 2013/2014 MKR 8329 ESPECIAL II PRETA FLEX FIAT/LINEA PTM DE CRICIUMA 2011/2011 MIN 9801 ESPECIAL II PRETA FLEX FIAT/LINEA PTM DE CHAPECÓ 2011/2011 MIN 9981 ESPECIAL II PRETA FLEX MITSUBISH/L200 PTM DE CHAPECÓ 2008/2009 MFG 3627 TRANSP. IN. PRATA DIESEL TOYOTA/COROLLA PTM DE JOAÇABA 2006/2007 MEH 6528 ESPECIAL II PRETA GASOLINA MITSUBISH/PAJERO PTM DE LAGES 2006/2007 MEX 7649 ESPECIAL II PRETA DIESEL FIAT/LINEA PTM DE JOINVILLE 2013/2014 MKR 8119 ESPECIAL II PRETA FLEX d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Veículo especial II – 25.000km (2.777km por veículo) Transporte Institucional – 4.600km (2.300km por veículo) Serviço – 4.200km 246 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 4,9 anos f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Seguros obrigatórios: R$ 1.278,84 Licenciamentos: R$ 805,92 Combustíveis e lubrificantes: R$ 5.670,21 Combustíveis e lubrificantes (SF*): R$ 9.048,63 *despesas pagas com suprimento de fundos Manutenções/Revisões: R$ 1.435,54 Manutenções/Revisões (SF*): R$ 3.225,26 *despesas pagas com suprimento de fundos g) Plano de substituição da frota; Por estarem com uma idade considerada “nova” ainda não está sendo discutida sua troca. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Não há, no momento, idéia de locação de veículos. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Estávamos em função da implementação do sistema SIGA, porém com a nova determinação pela nova diretoria de que tal sistema não será mais implantado, estamos, por ora, fazendo o controle da frota manualmente até nova determinação. 247 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 13ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Portaria PGR 70, de 29 de setembro de 2015, Portaria PGT 672/2012, de 27 de dezembro de 2012. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; O Setor de Transporte desta Regional é indispensável para o desenvolvimento e funcionamento desta UJ desenvolvendo as seguintes atividades: para os membros ( audiências nas Varas do Trabalho, sessões no TRT, diligências e inspeções), para a Divisão Processual ( entrega de ofícios, notificações e diligências), para a Administração de forma geral ( entrega de ordens bancárias, ofícios, compras de materiais, transporte de materiais de expediente e mobiliários para as PTM''S); c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; d) Quadro 42 - Detalhamento da Frota da PRT 13ª Região/PB. Veículo/Placa Ano Unidade Classificação Fusion/MOW 8201 2011 Sede - João Pessoa Especial II Fusion/MOW 8211 2011 Sede - João Pessoa Especial II Fusion/MOW 8221 2011 Sede - João Pessoa Especial II Trail Blazer * 2015 Sede – João Pessoa Especial II Ranger/NPS 3172 2011 Sede - João Pessoa Serviço Partner/OGN 9674 2012 Sede - João Pessoa Serviço Van/MOO 4767 2007 Sede - João Pessoa Serviço Celta/MOO 3469 2005 Sede - João Pessoa Serviço Fusion/MOA 8901 2009 PTM-C. Grande Especial II 1 Hillux/MNP 5326 2007 PTM-C. Grande Serviço 1 Linea/JJU 3401 2010 PTM - Patos Especial II 1 Frontier/MNY 5798 2006 PTM - Patos Serviço 1 Veículo/Placa Odômetro KM Rodados Media/ Grupo Total 4 4 Abastecimento Valor R$ Media/ Grupo Inicial Final Total Fusion/MOW 8201 28.052 33.675 5.623 Fusion/MOW 8211 27.385 36.712 9.327 Fusion/MOW 8221 28.863 34.491 5.628 2.790,87 Trail Blazer/NQJ 0562 152 12.314 12.162 4.008,53 Ranger/NPS 3172 40.226 47.339 7.113 2.205,32 Partner/OGN 9674 17.748 26.639 8.891 Van/MOO 4767 38.196 40.026 1.830 684,09 Celta/MOO 3469 45.212 45.492 280 217,50 Fusion/MOA 8901 21.820 28.942 7.122 7.122 3.666,48 3.666,48 Hillux/MNP 5326 113.551 123.781 10.230 10.230 3.641,37 3.641,37 3.102,61 8.185 4.529 3.823,59 3.684,63 3.431,40 1.697,89 248 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Linea/JJU 3401 23.932 29.415 5.483 5.483 1.994,40 1.994,40 Frontier/MNY 5798 40.432 45.050 4.618 4.618 1.714,66 1.714,66 TOTAL - - - - 31.534,05 - e) Idade média da frota, por grupo de veículos; Veículo/Placa Ano Grupo Idade Média/Ano Especial II 3,25 Serviço 6 Fusion/MOW 8201 2011 Fusion/MOW 8211 2011 Fusion/MOW 8221 2011 TrailBlazer/NQJ 0562 2015 Ranger/NPS 3172 2012 Partner/OGN 9674 2012 Van/MOO 4767 2007 Celta/MOO 3469 2005 Fusion/MOA 8901 2009 Especial II 5 Hillux/MNP 5326 2007 Serviço 8 Linea/JJU 3401 2010 Especial II 5 Frontier/MNY 5798 2006 Serviço 9 f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Veículo/Placa Abastecimento Manutenção Lavagem Total Fusion/MOW 8201 3.102,61 4.020,85 130,00 7.253,46 Fusion/MOW 8211 3.823,59 2.792,00 296,00 6.911,59 Fusion/MOW 8221 2.790,87 2.992,00 130,00 5.912,87 TrailBlazer/NQJ 0562 4.008,53 480,00 180,00 4.668,53 Ranger/NPS 3172 2.205,32 2.654,00 135,00 4.994,32 Partner/OGN 9674 3.684,63 1.823,00 105,00 5.612,63 Van/MOO 4767 684,09 3.215,00 135,00 4.034,09 Celta/MOO 3469 217,50 953,00 60,00 1.230,50 Fusion/MOA 8901 3.666,48 250,00 175,00 4.091,48 Hillux/MNP 5326 3.641,37 355,00 170,00 4.166,37 Linea/JJU 3401 1.994,40 100,00 60,00 2.154,40 Frontier/MNY 5798 1.714,66 1.387,00 60,00 3.161,66 R$ 31.534,05 R$ 21.021,85 R$ 1.636,00 R$ 54.191,90 Total g) Plano de substituição da frota; Na substituição dos veículos são levados em consideração a idade, o estado de conservação e o custo de manutenção. 249 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Até o momento a possibilidade de locação de veículos não foi discutida com a Administração da UPC. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte dispomos dos seguintes relatórios: diários de tráfego, relatórios mensais e anuais de manutenção, de abastecimento, de troca de óleo e de lavagens. PRT 14ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Lei 1081/1950; Portaria MPU nº 513/2003; Portaria MPT nº 672, de 27/12/2012; Portaria PGR/MPU nº 70, de 29/09/2015. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; A Regional em 2015 contou com 04 (quatro) motoristas do quadro, sendo 02 (dois) na sede e 01 na PTM de Rio Branco / AC; 02 (dois) cedidos do Ex-Território de Rondônia atuando na Sede da PRT, 01 (um) cedido do Município na PTM de Ji-Paraná/RO. Em razão de portaria que permite além dos Técnicos de Transportes, quando da necessidade do serviço, outros técnicos a dirigirem os veículos oficiais desde que devidamente habilitados e ciente da responsabilidade pelo uso do veículo, o andamento das atividades vem sendo realizadas satisfatoriamente. Devido ao volume de atividades desempenhadas pelos vários setores da PRT, a prática de outros servidores utilizarem os veículos oficiais são constantes, tendo em conta que os motoristas não são suficientes para atender toda a demanda de serviços e necessidades dos setores. A frota atual existente no âmbito da 14ª Região em quantidade é suficiente, porém do total de 18 (dezoito) veículos, 09 (nove) estão na fase de substituição por apresentarem tempo de vida útil superior a 05 (cinco) anos, devido a sua antieconomicidade, seu desgaste prematuro e manutenção onerosa, conforme previsão da Portaria MPU 513 de 2003. Além disso necessita-se que a substituição dos veículos tipo Pick-up seja feita por veículos tipo SUV, devido à grande necessidade apresentada nos deslocamentos a serviço, observando que os deslocamentos pelo interior dos estados de Rondônia e Acre nunca ocorrem em apenas um dia. A principal carência é o quantitativo de Técnicos de Segurança Institucional e transporte em razão do quadro reduzido de servidores. ESPECIAL I ESPECIAL II SERVIÇO Automóvel especial com motor de potência compatível com a atividade, cor preta, placa de bronze ou duralumínio, com a numeração central e abaixo o cargo da autoridade usuário Automóvel especial com motor de potência condizente com o serviço a realizar. Cor preta e placa de bronze oxidado ou duralumínio, com numeração sequencial central, e abaixo a sigla do Órgão, salvo em relação aos Sub-ProcuradoresGerais, em que consta o cargo da autoridade usuária. Automóvel com motor de potência condizente com o serviço. Cor branca e placa oficial Procurador-Geral do MPT Vice Procurador-Geral do MPT Corregedor Geral do MPT Subprocuradores-Gerais do Trabalho, Procuradores do Trabalho Servidores e Material 250 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DE CARGA LEVE Veículo utilitário do tipo Pick-up, Furgão, micro-ônibus, modelo standard, motor de potência condizente com o serviço a realizar Cor branca e placa oficial. Transporte Servidores e Carga c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UPC (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; e) Idade média da frota, por grupo de veículos; f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Demonstrativo referente aos itens de “C” ao “F”: Classificação Quantitativo (c) Quilômetros rodados (d) Idade (e) Especial II Serviço Carga leve Total 05 04 09 18 1.360 km 7000 km 46116 km 3.027 km 5,00 6,00 6,33 5,88 (média) Custos associados à manutenção da frota (f) 65.026,47 65.026,47 PRT 15ª Região A Regional mantém contrato de gerenciamento de frota que atende todos os veículos, tanto da sede como das PTM’s e que objetiva o abastecimento e a manutenção dos veículos, possibilitando o controle dos gastos. Há também sistema próprio de controle de quilometragem, manutenções e deslocamentos. PRT 16ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; A PRT 16ª Região utiliza como base de fundamento legal e de prática a Portaria PGT 672/2012, de 27 de dezembro de 2012 e como complemento, no âmbito local, a Portaria DR 23/2013, de 29 de outubro de 2013. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; A relevância da frota de veículos da PRT16ª Região pode ser mensurada quando se verifica a utilização prática do uso cotidiano, qual seja, Condução de Membros (Audiências, diligências compromissos Institucionais, viagens a serviço). Condução de servidores (Viagens, transporte de materiais e processos, realização de diligências, entrega de notificações e atendimento de todas as demandas administrativas que envolvam utilização de veículos oficiais). Conclui-se com essa verificação que a frota está no cerne da excelência do desempenho funcional da PRT16ª Região, pois, está intrinsicamente relacionada com as várias atividades desenvolvidas na Regional. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; A PRT 16ª Região dispõe de 14 veículos de Transporte institucional. 251 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; A média anual de quilômetros rodados dos veículos da PRT 16ª Região é de 6.700 Km. e) Idade média da frota, por grupo de veículos; A média de idade dos veículos é de 4,5 anos. f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); As despesas associadas à manutenção da frota seguem constam do seguinte demosntrativo: • Combustível: R$ 44.464,85 • Peças/material: R$ 21.761,17 • Serviços: R$ 7.574,80 • Seguros: R$ 1.650,00 • Total : R$ 67.876,02 g) Plano de substituição da frota; O plano de substituição da frota da PRT16ª Região baseia-se na idade de uso do veículo, sendo o desfazimento feito através de doação/leilão dos mais antigos, visando, principalmente, o rejuvenescimento da frota, com vista na diminuição de custos operacionais. As aquisições são realizadas de acordo com as liberações financeiras previstas nas programações orçamentárias anuais. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; No quadro funcional da PRT16ª Região contamos com servidores concursados e efetivos para desenvolver a função de condutor dos veículos oficiais, levando-se em consideração tal situação e a idade média de nossa frota e seus respectivos custos operacionais, conclui-se que a manutenção de frota própria é menos onerosa que a locação, na atual conjuntura. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. O controle de custos da frota de veículos é feito através de um sistema automatizado, através de cartões (tipo crédito), atrelados a cada veículo (goodcar) e, permanentemente, monitorado e supervisionado pelo chefe do transporte da PRT16ª Região. O controle operacional é realizado e centralizado, na função do chefe de transporte da Regional. Essa centralização tem o objetivo de otimizar a utilização dos veículos com estudos de rotas, compatibilidade de horários, congruência de objetivos e atividades etc. PRT 17ª Região A Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos no âmbito do MPT são: Portaria PGR 70/2015 e Portaria PGT 672/2012; A atual frota de veículos oficiais da PRT-17ª Região atende às necessidades das áreas meio e fim da Regional e PTM's, Atualmente a Regional conta com 4 veículos Tipo Especial II e 4 veículos de serviços sendo 2 deles pick-up. A média anual de quilômetros rodados para veículo especial tipo II é de 6.779 km e para os veículos de serviço é de 12.008 km A idade média da frota é de 4,5 anos para os veículos de representação e de 6.5 para os de 252 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO serviço. Os custos de manutenção da frota estão em níveis compatíveis com a idade dos veículos que a compõem, sendo que no exercício de 2015 foram aplicados: A substituição da frota não possui prazo definido, sendo regulada pelos critérios estipulados na Portaria PGR nº 70/2015. Há prioridade para o uso de combustível renovável. Os deslocamentos de veículos são controlados por requisições expedidas por sistema próprio da unidade. A despesas anual da frota atingiu os valores de R$ 1.191,00 com óleo lubrificante; R$ 28.848,00 com combustível ( álcool e gasolina); R$ 24.906,00 e R$ 8.100,00 com peças e serviços de manutenção respectivamente. PRT 18ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; O uso da frota é regulado pelas seguintes legislações: I – Lei 1.081/50 – Dispõe sobre o uso de carros oficiais; II – Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97 III – Portaria nº 513 editada pela Procuradoria Geral da República 513, que estabelece parâmetros para controlar e disciplinar a aquisição, guarda, conservação e utilização de veículos oficiais no âmbito do Ministério Público da União; IV – Portaria nº 672 editada pela Procuradoria Geral do Trabalho, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a destinação, o enquadramento, o uso, o controle, a manutenção, a guarda e a conservação de veículos oficiais. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; Grande parte das atividades da área fim dependem de ações que implicam deslocamento dos membros de servidores para a atuação. Dentre elas podemos citar as audiências judiciais, audiências administrativas com testemunhas – realizadas em diversas cidades do interior-, diligências e fiscalizações de Termos de Ajuste de Conduta. Assim, os veículos oficiais são de grande importância para o órgão. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; A portaria nº70 de 29 de setembro de 2015, que regulamente a aquisição e utilização os veículos oficiais no âmbito do MPU, classifica os veículos em veículos de representação e de transporte especial, destinados à condução dos membros do MPU e de autoridades, no cumprimento de atividades funcionais e protocolares; e veículos de serviço, destinados ao transporte de pessoas e materiais, em apoio a atividades externas, no interesse da Administração. Na tabela abaixo informamos os veículos por grupo, conforme classificação da referida portaria. 253 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 43 - Detalhamento da Frota da PRT 18ª Região/GO. TIPO * SERVIÇO II VEÍCULO LOGAN ONJ-7602 ANO FABRIC. 2012 3.056 2014 9.995 6.939 9.995 2015 15.069 5.074 SERVIÇO II LOGAN ONJ-7492 2012 2.558 8.120 5.562 8.120 12.124 4.004 SERVIÇO II MEGANE OGO-8431 2011 9.050 12.834 3.784 12.834 16.337 3.503 SERVIÇO II MEGANE OGO-8441 2011 12.994 17.874 4.880 17.874 22.321 4.447 SERVIÇO II FLUENCE OGU-1536 2011 6344 10014 3670 10014 16.650 6636 SERVIÇO I KORANDO OMK-6261 2011 17.861 23.357 5.496 23.357 32.666 9.309 SERVIÇO I KORANDO OMK-6281 2011 15.723 16.943 1.220 16.943 31.073 14.130 SERVIÇO I KORANDO OML-1841 2011 12.692 28.802 16.110 28.802 42.196 13.394 SERVIÇO I KORANDO ONB-1851 2011 16.566 29.702 13.136 29.702 35.283 5.581 SERVIÇO I KORANDO ONB-1911 2011 10624 19241 8.617 19.241 23227 3.986 SERVIÇO I KORANDO ONC-3281 2011 7622 19425 11.803 19.425 24966 5.541 24.835 73.227 SERVIÇO I PAJERO NLU-7448 2010 58.858 75.703 16.845 75.703 86.361 10.658 SERVIÇO V RANGER JHN-9283 ** 2009 53.111 53.131 20 53.131 53.185 54 SERVIÇO V RANGER OGR-7763 2011 22.929 35.100 12.171 35.100 42.312 7.212 SERVIÇO V RANGER OGT-2702 2011 25.466 33.524 8.058 33.524 38.929 5.405 SERVIÇO V RANGER OGT-2622 2011 12412 17223 4.811 17.223 25277 8.054 SERVIÇO V RANGER OGT-2632 2011 25.309 37.786 12.477 37.786 42484 4.698 SERVIÇO V RANGER OGT-2652 2011 25.187 30.503 5.316 30.503 34.488 3.985 ESPECIAL I LINEA NLB-7841 ** 2009 31.805 47.338 15.533 47.338 49.187 1.849 ESPECIAL I FOCUS OML-6261 2012 2.199 10.943 8.744 10.943 13.428 2.485 14.572 21.733 7.161 21.733 27.579 5.846 ESPECIAL II PAJERO HTO-3191 2012 * Classificação "Tipo" de acordo com a Portaria nº 70, de 29 de setembro de 2015. ** Veículos doados no final de 2015 (Processo 2.18.0011726/2014-36) 42.853 24.277 7.161 23.664 62.599 29.408 4.334 5.846 254 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO e) Idade média da frota, por grupo de veículos; Os veículos da PRT têm uma vida média, considerando o ano de 2015 para cálculo, de: Tipo Vida média Serviço I 4,14 anos Serviço II 3,6 anos Serviço V 4,34 anos Especial I 4,5 anos Especial II 3 anos f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Em 2015 realizamos os seguintes gastos com a frota de veículos: • Combustível: R$ 38.089,00 • Peças: R$ 7.794,44 • Serviços e higienização: R$ 7.423,92 g) Plano de substituição da frota; A unidade gestora segue as diretrizes da portaria PGR nº 70, de 29 de setembro de 2015, que revogou a portaria PGR nº513/2003. Entretanto, não há no momento um plano para substituição dos veículos. h) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. No ano de 2014 e 2015 o controle de gestão da frota era feito pelo sistema SIGA/ SIPAC, implantado pela PGT em dezembro de 2013. Tal sistema era alimentado com dados inseridos pelos motoristas condutores dos veículos oficiais, ficando a gestão a cargo do Chefe do Setor de Transportes. Não havia Portaria regulamentadora para a utilização do sistema SIGA. Por problemas técnicos e operacionais do sistema, a PGT rescindiu o contrato com a empresa gestora do programa, tornando necessário a substituição por um controle interno, até a implementação de um novo sistema Dessa forma, a partir de 01/01/2016, a gestão da frota ficou integralmente controlada por planilhas do Excel com referências aos dados das saídas dos veículos, condutores, abastecimentos e manutenções, tudo interligado com informações que geram alertas de manutenção e erros de lançamento. Filtros avançados mostram quaisquer argumentos de pesquisa, tais como: qual motorista saiu em um dia determinado; quanto gastou de abastecimento em determinado período; quantos km para a próxima revisão etc. Assim, 2014 e 2015 o controle estava no sistema SIGA. De 2016 em diante por controle realizado no programa Excel. i) Estrutura organizacional do transporte Essa unidade gestora optou por criar a Assessoria de Segurança Institucional, dividida em três setores: A) Setor de Diligências e Levantamento de Informações, com os seguintes servidores do quadro (lotados na Sede da Regional): I – Edimilson Moreira da Silva – (Cargo: Tecn. do MPU/Apoio Técnico Adm./ Segurança Inst. e Transporte) 255 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO II – Marco Túlio Ramos Rezende – (Cargo: Tecn. do MPU/Apoio Técnico Adm./ Segurança Inst. e Transporte) B) Setor de Transporte, com os seguintes servidores do quadro: a) lotados na Sede da Regional: I – André Luiz Marcelo Silva – (Cargo: Tecn. do MPU/Apoio Técnico Adm./ Segurança Inst. e Transporte) II – Gilvan Waldir Pires – (Cargo: Tecn. do MPU/Apoio Técnico Adm./ Segurança Inst. e Transporte) III – Fábio Augusto Freire Rivoredo – (Cargo: Tecn. do MPU/Apoio Técnico Adm./ Segurança Inst. e Transporte) IV – Hector Gomes Assis – (Cargo: Tecn. do MPU/Apoio Técnico Adm./ Segurança Inst. e Transporte) V – Luciano Teles Vieira – (Cargo: Tecn. do MPU/Apoio Técnico Adm./ Segurança Inst. e Transporte); b) Lotado nas Procuradoria do Trabalho com sede em Luziânia I – Weverson Bandeira dos Santos e com os seguintes Servidores cedidos de outros órgãos: Lotados na Sede: I – José de Sousa Luna; II – Luiz Lopes da Silva; III – Nilson Faria da Costa. b) Lotado na Procuradoria do Trabalho de Anápolis: I – Marcos Divino de Sousa. c) Lotado na Procuradoria do Trabalho de Rio Verde: I – Eurípedes Rosa de Araújo. c) Diárias e Passagens: Este setor será exercido pelo Servidor Edimilson Moreira da Silva, que será o gestor do contrato, que, aliás, também realiza diligências. Todos os servidores acima estão aptos a exercerem a condução de veículos oficiais, inclusive os servidores cedidos de outros órgãos. A Portaria PRT 18ª nº 62, de 09 de setembro de 2014 autoriza, em casos excepcionais e na ausência de motoristas oficiais, no interesse exclusivo da Administração, os demais servidores da PRT da 18ª Região a conduzirem veículos oficiais. Esta Portaria está embasada na Portaria PGT nº 113/2008, que resolve: “Art. 1° - Facultar aos membros e aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculo, lotados nas unidades do Ministério Público do Trabalho onde houver insuficiência ou inexistência de servidores ocupantes do cargo de Técnico de Apoio Especializado/Transporte, a dirigirem veículo oficial, desde que devidamente habilitados, e que se destine à sua própria locomoção ou de terceiros, no interesse exclusivo do serviço. PRT 19ª Região A PRT/19 conta com 08 (oito) veículos em sua frota, atualmente. Porém, esse número será reduzido para 07 (sete), uma vez que foram colocados como parte do pagamento pelos 02 (dois) veículos novos, adquiridos mediante o Pregão Eletrônico nº 015/2015, os 03 (três) mais antigos. Esses veículos estão para ser entregues/retirados pelas empresas adjudicatárias da licitação. 256 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO O Setor de Transporte na Sede, em Maceió, dispõe de 02 (dois) Servidores, sendo um efetivo e um cedido pelo Ministério dos Transportes. Da mesma forma, na PTM de Arapiraca, atuam 02 (dois) Servidores, sendo um efetivo e um cedido pela Prefeitura daquela cidade. Como já informado, esta Regional vem aproveitando os veículos inservívieis, assim considerados aqueles com manutenção onerosa, e desgastados pelo uso, como parte do pagamento na aquisição de novos, quando da renovação da frota. Essa medida visa atender ao Princípio da Economicidade. A aquisição, utilização e renovação da frota da PRT/19 são regidas pelas Portarias nº 070PGR, de 29/09/2015, nº 672-PGT, de 27/12/2012, e nº 072-PRT/19, de 17/08/2010. A atuação desse Setor está diretamente ligada ao desenvolvimento das atividades da Instituição, tanto na área fim, na medida em que oferece condições aos Membros para participação em audiências externas, inspeções, etc., quanto no que diz respeito aos serviços administrativos. No exercício de 2015 a manutenção da frota custou aos cofres da Regional os seguintes valores: • R$ 13.866,99 (treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventas e nove centavos), para Maceió; e • R$ 5.085,98 (cinco mil, oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). A média de quilometragem percorrida, durante o exercício de 2015, pela frota da PRT/19, foi de 6.704 (seis mil e setecentos e quatro) quilômetros, em Maceió, e 4.870 (quatro mil e oitocentos e setenta) quilômetros em Arapiraca. Os veículos oficiais à disposição desta Unidade possuem idade média de 04 (quatro) anos na Sede em Maceió, e 05 (cinco) anos, na PTM de Arapiraca. PRT 20ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Portaria 672 de 27/12/2012 do Procurador Geral do Trabalho. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; A importância de uma frota atual e bem conservada revela-se muito positiva porque atende as necessidades diárias, em vista da dinâmica dos serviços, tanto burocráticos quanto as de natureza jurídico institucionais. 257 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; Quadro 44 - Detalhamento da Frota da PRT 20ª Região/SE. CATEGORIA KM CONSUMO VEÍCULOS DE SERVIÇO REPRESENTAÇÃO VW Amarok OES8552 VW Amarok OES8562 Peugeot 408 OES5132 Fiat Línea JJU3411 Renault Fluence NVM2931 10787 9741 9018 5576 18503 12317 40807 14482 25127 20182 9157 20687 16989 4310 2902 3695 15386 11164 3581 2184 4672 359,17 241,83 307,92 1282,17 930,33 298,42 182,00 389,33 Litros 665,90 325,67 520,59 1531,06 1182,67 482,32 210,87 593,26 Valor R$ 2191,62 1088,06 1753,19 4507,33 3569,93 1611,08 715,58 2000,28 MÉDIA ANUAL km/l 7,22 7,45 7,15 8,65 8,76 7,32 7,43 7,92 Marca Fiat Doblô OEQ3262 Fiat Palio Renault Sandero Week IAB9271 NVM2911 Inicial 11347 37905 Final RODADA NO ANO MÉDIA MENSAL 15657 258 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Item respondido na talela tabela acima. e) Idade média da frota, por grupo de veículos; A frota em 2015 apresenta uma idade média de 3,5 anos. f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Dados SIAFI - Combustíveis e Lubrificantes R$ 16.043,83 - Manutenção de veículos R$ 9.956,07 - Seguro R$ 867,42 Aos custos associados à documentação, incide apenas o seguro obrigatório, outros custos periódicos são os combustíveis, as manutenções corretivas, a troca de óleo e filtro e, eventualmente, troca de pneus e baterias. g) Plano de substituição da frota; - Há a intenção de manter na frota veículos com até cinco anos de uso, evitando assim despesas elevadas com manutenção. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Os recursos orçamentários são disponibilizados para aquisição, não temos embasamento para essa avaliação. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Das tarefas inerentes ao Setor algumas são praticamente repetitivas no dia a dia. Outras são compostas pelas mais diversas demandas e abrangem todo o Estado. Procura-se administrar os percursos de maneira que os deslocamentos sejam no menor espaço de tempo e distância percorrida. Utilizamos o sistema SIGA – Sipac para controle e atendimento das demandas. PRT 21ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; A portaria nº 70, de 29 de setembro de 2015, disciplina a aquisição e utilização de veículos oficiais no âmbito do Ministério Público da União, e classifica-os em veículos de representação e transporte especial, ou veículos de serviço. A gerência da frota fica sob o encargo da chefia do Setor de Transportes, seja disponibilizando servidores ao atendimento da demanda documental ou de condução de membros, ou de manutenção dos veículos da unidade, de modo a manter os automóveis em boas condições de uso. O Setor é composto por 4 (quatro) servidores do quadro efetivo em Téc. Apoio Adm Segurança Institucional/Transportes, e 1 (um) servidor cedido da CONAB, todos lotados na PRT 21ª Região, e 1 (um) servidor Téc. Apoio Adm Segurança Institucional/Transportes lotado na PTM/Mossoró. As solicitações e/ou requisições de saídas de veículos oficiais são feitas periodicamente por entrega documental ou pela agenda de audiências ou sessões dos membros da casa que é entregue semanalmente pelo Setor Processual. 259 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A portaria interna, PRT21ª Região, n° 147, 14 de setembro de 2015, prevê a utilização da frota de veículos oficiais por servidores da unidade não lotados no Setor de Transportes, bastando, para tanto, prévio comunicado ao chefe do setor, ou seu substituto. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; Os veículos de serviço são utilizados diariamente na entrega de notificações destinadas a pessoas, empresas ou instituições localizadas na cidade de Natal, ou seguindo despacho dos procuradores em outras cidades do RN. Os veículos de representação são utilizados nos deslocamentos dos membros para as audiências no TRT ou eventos de caráter institucional que se faz necessária a presença. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; A unidade dispõe de 10 (dez) veículos oficiais assim divididos: 03 (três) automóveis de representação destinados ao transporte de autoridades; 07 (sete) automóveis de serviços destinados ao transporte de servidores ou de carga, de uso urbano ou rural, sendo um deles usado e aos cuidados da PTM/Mossoró. No mês de dezembro de 2015 houve desfazimento e aquisição de veículos pela unidade, reduzindo a frota de 13 (treze) para 10 (dez) carros. d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Veículos de Serviço: para o ano de 2015, quando contávamos com 8 (oito) veículos de serviço, tivemos uma média anual de 5.474 quilômetros rodados. (Não tivemos acesso ao registro da quilometragem do veículo da PTM/Mossoró); Veículos de Representação: No ano de 2015 contávamos com 04 (quatro) veículos, os quais totalizaram uma média de 3.291 quilômetros rodados. e) Idade média da frota, por grupo de veículos; No grupo de Veículos de Serviço contamos tanto com automóveis com menos de 1 (um) ano de uso quanto com 9 (nove) anos de uso, os quais possuem idade média de 2011. No grupo dos Veículos de Representação contamos hoje com 3 (três) viaturas cuja idade média é de 2011. f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Para manutenção da frota há contrato de prestação de serviços de manutenção automotiva, preventiva e corretiva dos veículos oficiais (Contrato 08/2013), cujo valor estimado global do contrato é de R$34.624,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais). As revisões são feitas obedecendo a indicação do fabricante ou da empresa contratada quanto a sua periodicidade. As viaturas não possuem seguros contra furto, roubo ou batidas, sendo de total responsabilidade daqueles que os conduzem. A Administração da frota é de responsabilidade dos servidores do quadro, lotados no Setor de Transportes, não havendo despesas extras com tais atribuições. 260 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO No relatório de controle de abastecimento registramos dos 12 (doze) automóveis da unidade (exceção ao veículo da PTM/Mossoró) uma despesa de R$14.503,16 com combustível, do total de 4.835,4 litros divididos entre gasolina e diesel. g) Plano de substituição da frota; Não existe plano definido quanto a substituição da frota; O Setor de Transportes indica a necessidade de substituição das viaturas quando há a previsão de que os custos com manutenção serão antieconômicos, ou há desgaste prematuro nos veículos. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; O tempo de uso dos veículos da unidade é relativamente extenso, normalmente 10 (dez) anos, em razão do histórico de quilometragem muito abaixo da média e do controle de manutenção feito sistematicamente. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. A chefia do Setor de Transportes realiza triagem da documentação a ser entregue e define na agenda de audiências ou sessões os servidores encarregados das tarefas. Há disponibilidade de celulares de uso institucional aos servidores lotados no Setor de Transportes para que eles mantenham contato com os membros da casa e agendem saídas para sessões ou audiências, e para evitar atrasos nas remessas de urgência aos protocolos do Tribunal. Os celulares funcionais também são úteis para o contato com os servidores da casa, quando nas entregas de documentos com insuficiência de endereço ou quaisquer outras dúvidas na atividade externa. 261 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 22ª Região Esta PRT-22ª Região possui frota adequada para atender às suas necessidades, de maneira geral é nova, e é regulamentada pela Portaria PGR nº 513/2003. Não possui veículo de representação. Quadro 45 - Detalhamento da Frota da PRT 22ª Região/PI. CLASSIFICAÇÃO / Média de Média de Consumo Custos de Manutenção GRUPO Idade em Km. Em R$ Veículos de Serviço NISSAN/FRONTIER 3,5 anos 27.000 Km. 10.871,29 FORD/RANGER Veículos Especial II PAJERO DAKAR PAJERO DAKAR 2 anos 62.000 km 27.178,23 PAJERO DAKAR GM CRUZE GM CRUZE Na Procuradoria do Trabalho no Município de Picos/PI: CLASSIFICAÇÃO / Média de Média de Consumo Custos de Manutenção GRUPO Idade em Km. Em R$ Veículos de Serviço FIAT/PALIO 6 anos 4.500 Km. 8.876,46 FORD/RANGER TOYOTA/HILUX Veículos Especial II 4.438,23 3,5 anos 10.830 Km PAJERO DAKAR A Regional possuí novo sistema de controle de uso de veículos – SIPAC/SIGA. Não possui veículos locados, todos são de propriedade da PRT. a) • b) • Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; As Portarias da Procuradoria Geral República. Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; Os veículos são utilizados pelos membros e servidores nos deslocamentos a serviço. Sem esta ferramenta de trabalho seria impossível realizarmos as atividades da Regional. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; • Veículos de representação – 12 • Veículos de transporte - 4 d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; • Veículos de representação – 107418 km • Veículos de transporte – 16869 km 262 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO e) Idade média da frota, por grupo de veículos • Veículos de representação – 4,4 anos • Veículos de transporte – 5,5 anos f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); • Veículos de representação – R$ 37.933,50 • Veículos de transporte – R$ 3.775,76 g) Plano de substituição da frota; • Não existe nenhum plano de substituição. Após cinco anos de uso solicitamos recursos para compra de novos carros. Conforme a disponibilidade orçamentária vamos adquirindo novos veículos. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; • Esta é uma decisão da PGR. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. • Temos falta de servidores na área de transporte. São apenas 5 servidores efetivos para atender a sede e as PTM´s. Não há estrutura padronizada para as informações solicitadas neste item. Desta forma, a unidade poderá escolher a forma que julgar mais adequada de apresentação dos dados solicitados. Na escolha do formato de apresentação, devem-se levar em consideração os aspectos de clareza, concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas. 263 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 23ª Região Quadro 46 - Detalhamento da Frota da PRT 23ª Região/MT. Km rodado em 2015 MARCA/MODELO ANO SEDE MARCA/MODELO Km rodado em 2015 ANO FORD/RANGER 22320 2011 PTM DE SINOP NISSAN/FRONTIER 2008 NISSAN/LIVINA 7308 2013 FIAT - LINIA SW-4 17106 2012 PTM DE AGUA BOA NISSAN/FRONTIER 13085 2013 FORD/RANGER 4496 2010 RENAUT/FLUENCE 2721 2012 MITSUBISHI / L200 SPORT 583 2008 COROLLA 2828 2008 COROLLA 6229 2008 PTM DE CÁCERES NISSAN/FRONTIER 14907 2013 - - PTM DE RONDONÓPOLIS TRAILBLAZER 6728 2014 2012 FORD/FOCUS 2825 2011 2013 - - - - PTM DE ALTA FLORESTA 9640 TRAILBLAZER 11579 RANGER/FORD 2013 507 2010 - - Tipo Média de KM rodados em 2015 Quantidade Idade média Gastos com combustível R$ 37.933,50 Veículos de representação 107418 12 4,416 anos Gastos com manutenção R$ 23.621,10 Veículos de transporte 16869 4 5,5 anos Gastos com Taxas e Seguro R$ 3.775,76 Total 124287 16 4,958 anos R$ 65.330,36 Veículos de transporte: Livina, Corolla, Linea, Focus. a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; São as Portarias da Procuradoria Geral da República. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades. Os veículos são utilizados pelos membros e servidores nos deslocamentos a serviço. Sem esta ferramenta de trabalho seria impossível realizarmos as atividades da Regional. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UPC (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; Temos atualmente 16 veículos, sendo 12 de representação e 02 para transporte. d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Os veículos de Representação rodaram em média 8183 km, e os veículos de transporte rodaram em média 10448 km no ano. e) Idade média da frota, por grupo de veículos; Os veículos de representação têm em média 3,25 anos e os de transporte 3 anos em média. 264 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); Gastos com combustíveis R$ 37.933,50 - Gastos com peças R$ 13.609,55 - Gastos com lavagem e serviços de manutenção R$ 10.011,55 - Seguros R$ 2.255,16 - Taxas do Detran /MT R$ 1.520,60 g) Plano de substituição da frota; Não existe nenhum plano de substituição. Após cinco anos de uso solicitamos recursos para compra de novos carros. Conforme a disponibilidade orçamentária vamos adquirindo novos veículos. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Esta Regional não tem outra opção a não ser a aquisição de veículos. i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Temos falta de servidores na área de transporte. São apenas 5 servidores efetivos para atender a sede e as PTM´s. PRT 24ª Região a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; Portaria PGR nº 513/2003 e Portaria PGT nº 672/2012. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; A utilização da frota desta Unidade tem a finalidade de atender as atividades institucionais, como fiscalizações, diligências, audiências e assuntos administrativos que demanda um deslocamento dos veículos oficiais para tal atividade. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; Veículo especial II: 2 unidades Veículo de serviço: 14 unidades d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra; Veículos especiais: 6.900 km/ano (por unidade) Veículos de serviço: 9.800 km/ano (por unidade) e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 4 anos f) Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros); - Revisões e manutenções: 30.867,99 - Seguro obrigatório: 1.856,52 - Combustíveis/lubrificantes/lavagens: 91.206,32 TOTAL = 123.930,83 265 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO g) Plano de substituição da frota; Inexiste plano formal de substituição de frota. h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Não se realizaram estudos a fim de subsidiar a decisão a respeito da viabilidade econômica locação de veículos em detrimento da aquisição. i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Controles insuficientes e ou inexistentes (início de implementação de programa nacional específico, SIGA, no final do ano de 2015, que não foi efetivado em razão da extinção do contrato e paralisação do projeto). 266 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 7.2.2 Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições. Procuradoria Geral do Trabalho No que pertine à Política de destinação de os veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos nessas condições, não temos conhecimento de regulamentação interna específica da PGT a este título. Via de regra os veículos inservíveis para a PGT são oferecidos às PRT’s e posteriormente a outros entes da Administração Pública Federal, submetendo-se às regras do Decreto 99.658/90 e da normatização editada pela PGR. PRT 1ª Região Quando é realizada a aquisição de um veículo para substituição de um veículo já existente, a Diretora Regional da PRT 1ª Região provoca a Divisão de Patrimônio, Material e Serviços solicitando a avaliação e desfazimento do veículo, nos termos do Decreto nº 99.658. Avaliado o veículo, procede-se ao desfazimento do mesmo, conforme o art. 15º do Decreto acima mencionado. No exercício de 2015, houve o desfazimento do Automóvel WW Crossfox 2005/2006, tombo 6860, classificado como antieconômico, o qual foi doado para a Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, localizada no Rio de Janeiro. PRT 2ª Região A PRT-2ª Região não possui política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso. Nas poucas vezes que em que houve renovação da frota, os veículos foram cedidos para outros órgãos da Administração Pública Federal, observadas as regras estabelecidas no Decreto nº 99.658, de 30/10/1990, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. PRT 3ª Região A PRT – 3ª Região adota como política de destinação de veículos inservíveis a prática da doação, regulada sobretudo pelo Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, da Presidência da República, e pela Portaria PGT nº 3, de 6 de dezembro de 2010. Os veículos da Regional são doados quando se tornam antieconômicos. No exercício de 2015 não foi realizado nenhum procedimento de doação. Atualmente, a Regional conta com os seguintes veículos a serem incluídos no próximo processo de desfazimentos de bens: 1) Nissan Frontier GMF 5024/ ano 2007 2) Marea GMF4910/ ano 2006 3) Marea GMF4909/ ano 2006 4) Sentra GMF5779/ ano 2008 5) Sentra GMF5778/ ano 2008 No ano de 2016, ademais, a Regional pretende adquirir um veículo de carga, com a finalidade de distribuir bens permanentes para o interior do estado, demanda muito recorrente no Departamento de Serviços Administrativos. Para tanto, pretende-se utilizar o valor de um veículo Jumper, do mesmo porte, como parte do pagamento na nova aquisição. O veículo Jumper, embora não seja antieconômico, está sendo subutilizado na Procuradoria, porquanto se trata de um veículo de transporte de passageiros, estilo van, que não constitui demanda frequente. PRT 4ª Região A PRT Segue o disposto na Portaria PGR/MPU nº 70/2015. 267 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 5ª Região A PRT5 adota a prática de aproveitamento dos veículos inservíveis ou fora de uso, para complementação dos recursos para aquisição de veículos novos. Essa metodologia, conhecida como dação em pagamento, tem trazido grande economicidade ao órgão, e é feita em estrita observância aos ditames legais, sendo feita uma avaliação completa dos veículos em pelo menos três revendedores distintos, sendo efetuada a dação do veículo pelo maior valor consignado. PRT 6ª Região Normalmente a PRT 6ª Região realiza a doação de veículos que se apresentem como antieconômicos, contudo já tentou-se realizar a aquisição de veículos fornecendo veículos antigos como parte do pagamento, no final de 2014, mas não se obteve sucesso! A Regional está prestes a realizar novo processo de avaliação de cerca de 3 veículos, para possível doação a outras instituições da Administração Pública, ou mesmo tentar mais uma vez a aquisição de 1 veículo novo dando os outros como parte do pagamento ou mesmo como pagamento total. PRT 7ª Região A PRT Segue o disposto na Portaria PGR/MPU nº 70/2015. PRT 8ª Região Os veículos de serviço do Órgão quando classificados como inservíveis ou a partir de 5 a 6 anos de uso são incluídos em processos administrativos de baixa de bens. De acordo com a classificação dada pela comissão encarregada de realizar a avaliação dos veículos estes são destinados à doação ou cessão a outro Órgão da Administração. PRT 9ª Região A PRT9 à medida em que recebe novas viaturas, inicialmente providencia remanejamento dos veículos entre a sede e as PTMs. Os veículos com altos custos de manutenção, com idade ou quilometragem superior, e/ou com redução da confiabilidade dos condutores no veículo, são incluídos em processos de desfazimento de bens, seguindo as normas constantes na Instrução Normativa MPF/SG/SA/Nº 001/1993, de 9/08/1993, Decreto nº 99658, de 30/10/1990, avaliados por Comissão Especialmente designada. Em 2015 foram incluídos em processo de desfazimento dois veículos de serviço e um de carga leve, os quais foram doados para a Polícia Civil do Estado do Paraná, para uso como viaturas descaracterizadas, cujo processo de desfazimento ainda está em tramitação e deve ser concluído no próximo Exercício. PRT 10ª Região O tratamento dado aos veículos inservíveis ou fora de uso baseia-se no Decreto 99.658/90 e em Portarias da PGR (Portaria 513, de 23 de julho de 2003, alterada pela Portaria 385, de 09 de agosto de 2010, e revogada pela Portaria 070/2015, de 29 de setembro de 2015). Três veículos da frota da Regional encontram-se fora de uso: Fiat Uno Mille 2004/2005; Ford Ranger 2007/2008; Renault Megane 2008/2008. Os veículos inservíveis ou fora de uso são destinados a processo de desfazimento de bens, sendo oferecidos primeiramente aos órgãos do MPU, e posteriormente à Administração Pública Federal, podendo ser destinados a Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme a classificação determinada pelo Decreto 99.658/90: 268 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO I - ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante de qualquer dos demais Poderes da União; (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, de 2007). II - antieconômico para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, de 2007). III - irrecuperável, para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, de 2007). PRT 11ª Região A PRT-11ª Região tem como política o desfazimento de veículos inservíveis quando estes encontram-se no estado “irrecuperável” ou “antieconômico”, seguindo a normatização estabelecida no Decreto 99.658, de 30/10/1990. No exercício de 2015 não foi registrado nenhum veículo neste estado. PRT 12ª Região Os veículos considerados antigos e quando estes começam a ter recorrentes manutenções, e ainda quando a administração avalia que devem ser trocados, são oferecidos em processo de desfazimento de veículos, constituída comissão especial para fins de avaliação e oferta aos órgãos da administração pública federal, que normalmente incorporam os veículos. Até hoje não houve doação para órgãos de administração estadual ou municipal, nem tão pouco para entidades sem fins lucrativos. PRT 13ª Região A PRT da 13ª Região utiliza a política de aquisição de novos veículos dando como parte de pagamento veículos com maior tempo de uso. PRT 14ª Região A Administração da Regional gradualmente busca implementar plano de substituição para os veículos da sua frota, observando-se as disposições da Portaria PGR nº 513/2003, de modo que os veículos com idade igual ou superior a 05 (cinco) anos sejam substituídos por modelos mais novos. PRT 15ª Região A Regional destina os veículos inservíveis a outros órgãos públicos mediante processo de desfazimento, de acordo com a Instrução Normativa MPF/SG/SA/Nº 001/93 e adota os critérios estabelecidos na Portaria PGR nº 70/2015 para a renovação da frota. PRT 16ª Região A PRT16ª Região não possui veículos classificados como inservíveis e a política praticada para desfazimento dos veículos fora de uso (ociosos) segue as determinações contidas no Decreto Federal nº 99.658, de 1990, e da IN DA/PGT nº 3/2010. A PRT16ª Região, até o final do exercício de 2015, possuía 02 veículos nessa categoria e em vias de promover seus respectivos desfazimentos e sem previsão de gastos com manutenção com os mesmos para o exercício de 2016. 269 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 17ª Região Os veículos inservíveis para a UPC são destinados a outros órgãos através de oferta pública por meio de processo de desfazimento de bens regularmente instituído. PRT 18ª Região Foram doados dois veículos em 2015, conforme processo administrativo da Regional de doação Nº 2.18.0011726/2014-36, em que o órgão habilitado foi o Exército Brasileiro. O primeiro deles trata-se de uma caminhonete Marca Ford, Modelo Ranger XL 13P, placa JHN-9283, ano 2009/2010. O segundo trata-se de um veículo de passeio, Marca FIAT, modelo Línea 16v, placa NLB-7841, ano 2009/2009. A normativa que regula o processo de doação é a Portaria nº 513/2003 da Procuradoria Geral da República, em que no Parágrafo único do Art. 1º traz a seguinte diretriz: “A renovação parcial ou total da frota de veículos do Ministério Público da União poderá ser efetivada periodicamente, no prazo mínimo de 05 (cinco) anos, em razão da antieconomicidade decorrente do uso prolongado, desgaste prematuro e manutenção onerosa ou do obsoletismo decorrente dos avanços tecnológicos, bem como em razão de se promover a padronização com vistas à minimização dos custos de manutenção.” PRT 19ª Região Adotamos na PRT/19 a prática de utilizar os veículos mais desgastados, e com maior tempo de utilização, como parte do pagamento na aquisição de veículos novos. Dessa maneira, sempre que possível, nossa frota é renovada, mantendo-se em bom estado de conservação. PRT 20ª Região Utilizamos na regional a política de aquisição dos novos veículos dando como parte de pagamento os nossos veículos com maior tempo de uso. Portanto, na regional sempre que possível estamos renovando os veículos, utilizando-se dos nossos próprios veículos usados. PRT 21ª Região No ano de 2015 houve desfazimento e aquisição de veículos oficiais pela PRT21ª Região, reduzindo a frota que antes era de 13 (treze) veículos, totalizando hoje 10 (dez) veículos. A finalidade foi reduzir gastos com manutenção de veículos pouco usados, antieconômicos e com tecnologia ultrapassada, que indicava a previsibilidade de gastos excessivos no futuro. A norma que regula e que obedecemos na tomada de decisão foi a portaria nº 70, de 29 de setembro de 2015, disciplina a aquisição e utilização de veículos oficiais no âmbito do Ministério Público da União. O procedimento licitatório previa o fornecimento à nossa unidade de 02 (dois) veículos de representação do tipo camionete, 4x4, recebendo em troca 05 (cinco) veículos indicados para o desfazimento, além de recurso disponível para cobrir a diferença de preço. PRT 22ª Região A PRT-22ª Região adota as regras estabelecidas na Portaria PGR/MPU nº 513/2003, quanto à destinação de veículos, bem como aos constantes da Instrução Normativa – MPF/SG/SA nº 001/93, de 19/08/1993 e Decreto nº 99.658/1990. PRT 23ª Região Ressalte-se que os veículos desta Unidade Ministerial são muito conservados, em razão dos cuidados exigidos de seus condutores, que são responsabilizados por avarias provocadas por falta de zelo ou cuidado. Os carros são vistoriados mensalmente e todos os itens são conferidos. Havendo 270 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO necessidade eles são encaminhados para manutenção corretiva. Geralmente, os veículos usados desta Regional são utilizados como parte de pagamento, nos processos licitatórios, durante a compra de outros veículos novos, tendo em vista o estado de conservação dos mesmos. Quando não é possível, eles são doados, com muita facilidade, para outros Órgãos da União. PRT 24ª Região Na regional os veículos inservíveis ou fora de uso são destinados à doação em devido procedimento de desfazimento, observando-se as normas legais regulamentadoras atinentes ao tema. 7.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União Procuradoria Geral do Trabalho Quadro 47 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PGT. QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 6 BRASIL UF : DISTRITO FEDERAL PGT 6 Brasília PGT 6 6 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Consta do quadro o quantitativo de seis imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da Procuradoria Geral do Trabalho, relativamente ao exercício de 2015, sendo cinco apartamentos funcionais e um terreno destinado à construção da nova sede da PGT. A PGT recebeu o terreno situado ao SAUN, Quadra 04, Lotes A/D, para a construção da nova sede, cujos procedimentos necessários ao início da respectiva obra encontram-se em andamento. Em 2015 não houve alteração quantitativa ou qualitativa dos bens imóveis de uso especial locados de terceiros pela Procuradoria Geral do Trabalho. Com relação aos imóveis funcionais, destinados à PGT, encontram-se ocupados e com os registros regularizados junto à Secretaria de Patrimônio da União, conforme documentos constantes dos respectivos processos. PRT 1ª Região O controle do patrimônio imobiliário da PRT 1ª Região é realizado pela Seção de Patrimônio - vinculada à Divisão de Patrimônio, Material e Serviços -, por meio de cadastramento e acompanhamento no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. A gestão do patrimônio fica a cargo da Diretoria Regional, e é realizada com o apoio das áreas de Patrimônio, Engenharia e Assessoramento às unidades nos municípios. 271 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A distribuição geográfica dos imóveis próprios da PRT 1ª Região é seguinte: Quadro 48 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT1ª Região. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Brasil Rio de Janeiro RIP Regime Estado de Conservação Valor do Imóvel (Valor Histórico) Despesas no Exercício de 2015 Com Reformas Com Manutenção Rio de Janeiro (Sede atual - Andar) 6001.03267.500-4 Entrega – Adm. Federal Direta Bom R$ 445.800,00 - - Rio de Janeiro (Sede atual - Andar) 6001.03269.500-5 Entrega – Adm. Federal Direta Bom R$ 445.800,00 - - Rio de Janeiro (Sede atual - Andar) Rio de Janeiro (Sede atual - Andar) 6001.03271.500-6 Entrega – Adm. Federal Direta Entrega – Adm. Federal Direta Bom R$ 445.800,00 6001.03273.500-7 Bom R$ 445.800,00 - - Rio de Janeiro (Sede atual - Andar) 6001.03275.500-8 Entrega – Adm. Federal Direta Bom R$ 445.800,00 - - Rio de Janeiro (Nova Sede - Prédio) 6001.04263.500-5 Entrega – Adm. Federal Direta Novo R$ 47.208.445,14 R$ 2.437.442,02 - Volta Redonda 5925.00016.500-0 Entrega – Adm. Federal Direta - - 5867.00013.500-2 Em regularização – Entrega Necessita de reparos Bom R$ 300.00,00 Nova Friburgo R$ 245.300,00 - - Campos dos Goytacazes 5819.00161.500-8 Em regularização – Entrega Bom R$ 340.000,00 - - Nova Iguaçu 5869.00053.500-7 Bom R$ 400.000,00 Niterói 5685.00217.500-5 Em regularização – Entrega Em regularização – Entrega Novo R$ 6.099.568,88 - - 272 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 2ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região possui 6 (seis) imóveis sob sua responsabilidade direta, devidamente cadastrados no sistema SPIUNET, utilizados por suas unidades, conforme abaixo indicado: Quadro 49 - Imóveis da União e de responsabilidade da PRT 2ª Região Localização São Paulo Santos São Bernardo do Campo Mogi das Cruzes Guarulhos Barueri Uso Sede da PRT-2ª Região Procuradoria do Trabalho no Município de Santos RIP 7107.00814.500-0 7071.00168.500-4 Procuradoria do Trabalho no Município de São Bernardo do Campo 7075.00011.500-2 Procuradoria do Trabalho no Município de Mogi das Cruzes Procuradoria do Trabalho no Município de Guarulhos Futura sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Barueri 6713.00017.500-4 6477.00020.500-8 6213.00010.500-4 O controle e gestão do patrimônio imobiliário da PTR-2ª Região é realizado por meio do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET. No tocante à reavaliação dos imóveis, a PRT-2ª Região, seguindo as orientações da Secretaria do Patrimônio da União em São Paulo, adota o IPCA. Por fim, cumpre registrar que não existem bens imóveis sob a responsabilidade da PRT-2ª Região fora do patrimônio da União. PRT 3ª Região A portaria PGT nº 607, de 18 de dezembro de 2009, estabelece: Art. 1º. Determinar, para efeito de elaboração da Proposta Orçamentária do Ministério Público do Trabalho, que as demandas orçamentárias, encaminhadas por ordem de prioridade, pelas Procuradorias Regionais do Trabalho somente serão analisadas pelo Procurador-Geral do Trabalho mediante o envio de ata de discussão e aprovação pelos Membros da Unidade Regional demandante. Parágrafo Único. As demandas orçamentárias, para efeito desta Portaria, são aquelas relacionadas a novos aluguéis, aquisições e construções de sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho e Procuradorias do Trabalho nos Municípios. No âmbito da PRT – 3ª Região, portanto, as principais políticas de gestão, relativas a novos aluguéis, aquisições e construções de imóveis, são decididas em reunião plenária dos Membros da Regional, que avaliam pontualmente as realidades de trabalho das PTMs, eventuais cessões de terreno, disponibilidade de recursos orçamentários e demais critérios de conveniência e oportunidade para a gestão do patrimônio imobiliário. Os demais atos de gestão são tomados pela cúpula da Administração, notadamente o Procurador-Chefe, com o auxílio técnico e administrativo da Diretoria Regional e do Departamento de Serviços Administrativos. No processo de locação, aquisição ou construção, condicionam o gestor os seguintes atos normativos: - Portaria SOF nº 11, de 12 de fevereiro de 2014. - Portaria SOF nº 14, de 19 de fevereiro de 2014. - Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. - Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006. - Leis Orçamentárias (Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais). 273 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ademais, no processo de locação ou aquisição, são condicionantes os seguintes atos normativos: - Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. - Lei Federal nº 8.245, de 18 outubro de 1991. - Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. - Resolução nº 81/2012, de 31 de janeiro de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público. - Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, publicada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. - Nota Orientativa nº 1, de 6 de outubro de 2004, publicada pela AUDIN. - Nota Técnica nº 2, de 2014, publicada pela Coordenação de Arquitetura e Engenharia da PGT (CAE). - Portaria PGT nº 607, de 18 de dezembro de 2009. - Portaria PGT nº 608, de 18 de dezembro de 2009. Abaixo, a distribuição geográfica dos imóveis da União sob a responsabilidade da Regional: Quadro 50 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 3ª Região. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Minas Gerais Belo Horizonte Divinópolis Juiz de Fora Uberlândia Pouso Alegre Total QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 4 Valor do Imóvel Despesa no Exercício com Reformas (R$) RIP Município Regime Estado de Conservação Valor Histórico (R$) Data da Avaliação 4123.00402.500-5 Sede/BH Uso em Serviço Público Muito bom 29.586.029,18 29/09/2010 0 4445.00024.500-0 Divinópolis Uso em Serviço Público Muito bom 600.000,00 03/05/2010 153.766,99 4 4733.00115.500-0 Juiz de Fora Uso em Serviço Público Regular 480.000,00 16/03/2005 31.929,90 ³ 5403.00254500-1 Uberlândia Uso em Serviço Público Bom 5.051.268,00¹ 13/04/2015 0 5049.00020500-1 Pouso Alegre Uso em Serviço Público Bom 1.650.964,59 03/03/2015 77.439,56 ² Total 263.136,45 Fonte: Spiunet e Siafi 274 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Notas 1 - O RIP 5403.00254500-1 refere-se ao terreno da União com área total de 11.250 m², dos quais cabe ao MPT a área de 2.806,26 m². O valor histórico constante da tabela acima foi calculado considerando-se o valor do metro quadrado (R$1.800,00), retirado do SPIUNET, multiplicado pela área ocupada pelo MPT (2.806,26 m²). Neste terreno está sendo construída a nova sede da PTM de Uberlândia, com previsão de conclusão para 2017. 2 - Contratação de empresa especializada para confecção de projeto executivo de arquitetura e projetos complementares para reformas e adequação da antiga sede do TRT às necessidades da PTM e às normas de acessibilidade. 3 - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação das instalações físicas da sede da PTM de Juiz de Fora, tais como instalação elétrica, instalação de cabeamento estruturado, esquadrias e pintura. 4 - Contratação de empresa de engenharia para adequação das instalações físicas para atender normas de acessibilidade da PTM. Entre os principais serviços de engenharia relacionados à atividade-fim da Regional, podemos citar os quatro imóveis abaixo: 1) Sede, em Belo Horizonte: Foi solicitada à Divisão de Engenharia e Arquitetura a confecção de anteprojeto arquitetônico para viabilidade de reforma do edifício sede com alteração da disposição dos gabinetes dos Membros. A solicitação indica a necessidade de um modelo de gabinete que comporte um Membro, um Analista Processual (Assessor), um Técnico Administrativo e um estagiário. Atualmente o gabinete comporta apenas o Membro. O serviço visa à maior proximidade do Membro com sua equipe de trabalho. Tal alteração implicaria em reforma significativa em quase todos os andares do prédio. Será solicitada verba orçamentária para a contratação de projeto executivo e planilha orçamentária. 2) PTM de Juiz de Fora: Foi feito projeto arquitetônico para melhoria do imóvel, que embora próprio (da União) já não atende à demanda da atividade-fim da PTM, sendo necessária execução de reforma para sua ampliação. A aprovação do projeto não obteve sucesso junto à Prefeitura de Juiz de Fora devido ao fato de o imóvel se situar em área de uso não institucional, embora a PTM possua o alvará de funcionamento. A solução para a conclusão das melhorias do imóvel está sendo tratada pela Administração da Procuradoria juntamente com a SPU-MG e a Prefeitura de Juiz de Fora. 3) PTM de Pouso Alegre: Em dezembro de 2014, conseguimos, para a PTM de Pouso Alegre, imóvel da União, antes ocupado pelo TRT - 3ª Região. A mudança já foi efetuada, mas o imóvel irá requerer obras de adaptação, cujos recursos serão demandados à PGT. Foi licitado no final de 2015 o projeto executivo para, além da promoção de toda a acessibilidade no imóvel, promover melhorias nas salas de audiência, recepção, e a execução de mais um gabinete de Membro. A execução do projeto deverá ser finalizada até julho de 2016, com fornecimento da planilha orçamentária e os valores estimativos para a execução da reforma. 4) PTM de Uberlândia: Após o procedimento licitatório da Concorrência 01/2014, está na fase de execução a nova sede da PTM de Uberlândia, com três pavimentos, seis gabinetes de Membros, auditório e sala de audiência, estacionamento externo, entre outras melhorias, atendendo às demandas da atividade-fim da PTM, com previsão de conclusão da obra para abril de 2017. O sistema de gerenciamento dos imóveis da União – Spiunet – apresenta as informações de maneira clara e objetiva, com uma completude satisfatória. Vale ressaltar, porém, que alguns dos nossos imóveis passaram somente pela primeira avaliação, e essas avaliações estão fora do prazo de 275 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO validade. Assim não temos informações atualizadas acerca do atual valor de avaliação do imóvel da Sede e das PTMs de Juiz de Fora e Divinópolis. Cumpre mencionar, por fim, que não há casos de locação de imóvel ou de espaço físico pela PRT – 3ª Região. PRT 4ª Região Quadro 51 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 4ª Região. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Rio Grande do Sul Porto Alegre (Terreno) Novo Hamburgo Caxias do Sul Total Brasil UG 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 200062 RIP 8801 00514.500-0 8771 00023.500-5 8771 00025.500-6 8771 00027.500-7 8771 00093.500-7 8771 00095.500-8 8771 00097.500-9 8771 00099.500-0 8599 00070.500-9 8599 00072.500-0 8599 00074.500-0 8599 00076.500-1 8599 00078.500-2 8599 00080.500-3 8599 00082.500-4 8599 00084.500-5 QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 01 01 01 01 01 01 03 03 Valor do Imóvel Estado de Regime Valor Data da Valor Conservação Histórico Avaliação Reavaliado Uso e, Serviço Público Bom 2.457.000,00 24/07/2006 Uso e, Serviço Público Muito Bom 393.452,59 14/04/2009 Uso e, Serviço Público Muito Bom 429.691,58 15/04/2009 Uso e, Serviço Público Muito Bom 27.116,00 15/04/2009 Uso e, Serviço Público Bom 236.500,00 21/09/2009 Uso e, Serviço Público Bom 293.500,00 21/09/2009 Uso e, Serviço Público Bom 30.000,00 21/09/2009 Uso e, Serviço Público Bom 30.000,00 21/09/2009 Uso e, Serviço Público Novo 324.430,14 15/09/2008 Uso e, Serviço Público Muito Bom 343.347,85 15/09/2008 Uso e, Serviço Público Muito Bom 169.030,59 24/03/2014 Uso e, Serviço Público Muito Bom 170.602,31 24/03/2014 Uso e, Serviço Público Muito Bom 218.896,76 24/03/2014 Uso e, Serviço Público Muito Bom 29.900,01 24/03/2014 Uso e, Serviço Público Muito Bom 59.800,00 25/03/2014 Uso e, Serviço Público Muito Bom 29.900,01 25/03/2014 - OBS.: 1)RIP 8801 00514.500-0 é um terreno, cuja obra da Sede própria desta PRT 4ª Região, iniciou em março de 2015. 2)Há outro imóvel próprio que foi ocupado em setembro de 2015, pela PRT4, em Porto Alegre, que não foi considerado nos quadros acima, porque não está lançado no SPIUnet. É um prédio situado na Rua Sete de Setembro, 1133 e o respectivo terreno, matrícula nº 67.437 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, RS. Fonte: Diretoria Regional PRT 4ª Região 276 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 5ª Região Na PRT5 há o setor de Engenharia e Arquitetura que cuida da gestão dos imóveis da regional, providenciando eventuais reparos, realizando o planejamento de reformas e melhorias. Já o registro e controle documental dos imóveis, fica a cargo da Secretaria da Diretoria Regional, que providencia os devidos registros e atualizações documentais. Quadro 52 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 5ª Região QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Sede - Salvador Itabuna Barreiras Jauzeiro Eunápolis Feira de Santana Subtotal Brasil UG RIP 200032 3515002045008 200032 3669000455000 200032 3363300375008 200032 3597000605000 200032 3849002745003 200032 3117000275007 200032 3965000685001 200032 Não há Regime Uso em serviço Público Uso em serviço Público Uso em serviço Público Uso em serviço Público Uso em serviço Público Uso em serviço Público Uso em serviço Público Cessão – Prefeitura e Estados Valor do Imóvel Estado Data da Valor de Valor Avaliaçã Reavalia Conserv. Histórico R$ o do Bom 515.000,00 08/2008 Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom Despesa no Exercício Com Com Reformas Manutenção R$ R$ - 14.967,60 278.000,01 102010 - - 6466,28 601.000,40 03/2011 - 1.040.000,00 1.052.733,31 685.700,42 03/2011 - 407.668,26 181.694,60 3.004.169,00 12/2001 - 724.860,15 725.263,77 135.000,00 03/2010 - - 10.155,77 78.011,27 11/2013 - 0 0 562.290,37 - - - - Total R$5.859.171,47 Fonte: SIAFI Houve a manutenção da quantidade de imóveis da Regional comparando os anos de 2014 e 2015 A diferença é que no ano de 2015 três unidades passaram por reforma/construção, das quais duas, Itabuna e Barreiras serão entregues em 2016. Com relação à qualidade dos registros contábeis, não há na Regional servidor devidamente capacitado para inserção e acompanhamento dos registros no SPIUNET, ficando as tabulações a cargo da SPU – Superintendência do Patrimônio da União na Bahia. 277 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 6ª Região Quadro 53 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 6ª Região QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 5 5 4 4 1 1 5 5 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA PERNAMBUCO Recife Petrolina Total UG RIP 200091 2531 00676.500-1 200091 2531 00673.500-5 200091 2531 00481.500-1 200091 2531 00857.500-5 200091 2521 00146.500-2 Total Fonte: SPIUnet Regime Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Em regularizaç ão Uso em Serviço Público Estado de Conservação Valor Histórico Valor do Imóvel Data da Valor Avaliação Reavaliado Despesa no Exercício Com Com Reformas Manut. Regular 478.610,95 07/08/2000 - - - Reparos Importantes 1.625.899,00 21/10/2011 - - - Bom 118.570,13 11/10/2001 - - - Bom 267.003,00 25/08/2004 - - - Novo 1.915.108,69 11/07/2015 - - - - - A Regional trabalhará para a atualização dos dados de reavaliação dos imóveis no SPIUnet, pois já conseguimos que a própria SPU realizasse as reavaliações. O imóvel RIP 2531 00673.500-5 está sendo reformado pela PRT 6ª Região, com previsão de conclusão da obra até meados do ano de 2016 (grande atraso na entrega). Os imóveis RIP 2531 00481.500-1 e RIP 2531 00857.500-5 são dois terrenos já remembrados, cujo processamento da alteração no SPIUnet ainda está sendo tratado pela PRT 6ª Região com a SPU/PE. Nesse local já se iniciou a construção da nova sede da PRT 6ª Região, que deverá ser concluída apenas no ano de 2017. PRT 7ª Região a) estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada; 05 (cinco) imóveis - SPIUnet b) distribuição geográfica dos imóveis da União; 02 (dois) Fortaleza, 01 (um) Sobral, 01 (um) Juazeiro do Norte e 01 (um) em Limoeiro do Norte. c) qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; Sim d) informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação; Não se aplica e) despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis; Não se aplica 278 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO f) riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los. São feitas manutenções periódicas para mantê-los em perfeito estado de conservação. PRT 8ª Região O controle do patrimônio imobiliário da Regional está a cargo do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, diretamente ligado à Divisão Administrativa do Órgão. A Regional dispõe de 4 (quatro) imóveis próprios, além de salas no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, e um imóvel alugado, distribuídos geograficamente conforme o quadro: Quadro 54 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 8ª Região LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA UF PA Belém Próprio Santarém UF AP Macapá Subtotal UF PA Alugado Marabá Subtotal Total (Próprio + Alugado) EXERCÍCIO 2015 4 3 1 1 1 5 1 1 5 Todos os imóveis apresentam bom estado de conservação, estão adaptados – ou estão sendo adaptados – para acessibilidade de portadores de necessidades especiais. Os imóveis estão devidamente registrados no Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet, onde podem ser acessadas informações completas de cada unidade. 279 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 9ª Região a) Não houve alteração no quadro de imóveis de Uso Especial de Propriedade da União em utilização pela PRT9: Quadro 55 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 9ª Região LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA UF 1 - PARANÁ 1 CURITIBA (SEDE) 2 MARINGÁ (PTM) 3 LONDRINA (PTM) 4 CASCAVEL (PTM) – em construção 5 PONTA GROSSA (PTM) 6 FOZ DO IGUAÇU (PTM) 7 UMUARAMA (PTM) 8 GUARAPUAVA 9 CAMPO MOURÃO 10 PATO BRANCO UG RIP 20054 Curitiba 7535.00414.500-6 200054 Maringá 7691.00054.500-7 200054 Ponta Grossa 7777.00042.500-2 200054 Umuarama 7935.00010.500-5 7493.00090.500-7 200054 Cascavel 7493.00105.500-7 200054 Campo Mourão 7483.00032.500-3 7483.00044.500-9 200054 - Foz do Iguaçu 7563.000854.500-4 200054 Londrina 7667.00136.500-0 200054 Pato Branco 7751.00030.500-3 200054 Guarapuava 7583.00131.500-8 Regime Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Estado de Conserv. Bom Reparos Importante s Bom QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRT 9 EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor do Imóvel Despesa no Exercício Valor Data da Valor Com Com Histórico Aval. Reav. Reformas Manut. 8.741.321,67 10/02/2009 - 290.119,68 177.801,68 07/08/2009 - 33850,00 18.144,31 1.179.829,50 19/09/2007 - 88.833,00 21.634,72 544.477,95 Reparos Importante s 256.375,33 13/06/2006 - 55.399,99 1.825,80 Muito Bom 94.990,00 08/05/2007 - 5.236,00 0,00 Muito Bom 58.884,00 11/09/2002 - 0,00 0,00 Muito Bom 246.529,92 22/12/2008 - 0,00 0,00 Bom 253.301,65 07/01/2013 - 0,00 4.459,20 1.638.233,31 21/11/2008 - 13.782,89 14.621,57 Novo Total Bom 417.746,33 07/05/2010 - 1.116.444,51 7.610,00 Bom 499.132,90 29/02/2012 - 109.574,98 4.479,00 Bom 324.547,50 06/03/2013 - 25.082,50 12.486,52 1.738.323,55 263.062,80 280 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO ANÁLISE CRÍTICA O imóvel em utilização pela PTM de Campo Mourão, passou por reformas e adequações em 2014, no entanto a reforma não foi concluída e houve problemas na obra, sendo que a empresa está respondendo processo administrativo para aplicação de penalidades, bem como reparos necessários e refazer as instalações elétricas, lógica e telefonia. A PRT9 concluiu a contratação de empresa para construção do imóvel da PTM de Cascavel, cuja obra está em andamento desde agosto de 2015. a) Quanto à qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet, informo que os imóveis das PTMs de Guarapuava e de Campo Mourão foram adquiridos em 2014 pelo valor de R$ 1.000.000,00, cada, dentro dos valores máximos estabelecidos pela Secretaria do Patrimônio da União. No entanto, a SPU, ao registrar os referidos imóveis no SpiuNet, cadastrou-os com seus valores venais informados pelas Secretarias de Urbanismo dos respectivos Municípios, permanecendo esses valores no Sistema. Em 2014 a PRT9 tentou efetuar a contratação de empresa para avaliação e determinação do valor de mercado dos imóveis da União, para atender pedido da Secretaria do Patrimônio da União, decorrente de auditoria da Controladoria Geral da União – CGU, haja vista que as UG devem atualizar as avaliações dos imóveis sob sua gestão no SIPU NET. A atualização das avaliações deve estar dentro da realidade do mercado imobiliário local, podendo ser utilizada a base de dados do Imposto Territorial Urbano – IPTU do respectivo Município. Os custos dos serviços de avaliação são de aproximadamente R$ 25.000,00, inviabilizando a contratação por falta de recursos. Na sequência, em 2015, a PRT9 oficiou a todas as Prefeituras Municipais solicitando o encaminhamento do valor vernal ou de mercado atribuído aos referidos imóveis, concluído em agosto de 2015. Por falta de pessoal e treinamento, além do excesso de trabalho, a Regional não conseguiu efetuar as atualizações no SpiuNet. Quando disponibilizado mais um servidor para a Divisão de Administração, especialmente para essa atividade, foi solicitada senha de acesso ao SpiuNet, no entanto, até o fechamento do Exercício 2015 a PRT9 não recebeu a senha de acesso e não pode efetuar a atualização das avaliações dos imóveis no SpiuNet. b) O imóvel RIP 7483.00032.500-3 refere-se a um terreno doado pelo Município de Campo Mourão à União, com a finalidade de construção de sede própria para a Procuradoria. Mesmo com a aquisição de imóvel próprio não houve a devolução do terreno. c) Em 2014 houve a contratação de empresa para construção da sede da PTM de Cascavel no terreno da União relativo ao RIP de Utilização 7493.00090.500-7, cuja obra iniciou em agosto de 2015, com previsão de conclusão em 18 meses. No mesmo imóvel foi necessário contratar serviços da /Sanepar para ampliação da rede de água e esgoto, para atender a PTM. No início da obra a água foi compartilhada pela Receita Federal, no imóvel vizinho à construção. O imóvel objeto do RIP 7493.00105.500-7 é um terreno doado pelo Município de Cascavel para construção da sede da PTM, já devolvido à Secretaria do Patrimônio da União em face da doação de outro terreno, onde será edificada a nova sede. d) O imóvel que abriga a PTM de Foz do Iguaçu está registrado como terreno, no entanto, já foi concluída a construção do edifício, sendo necessária a correção do registro no SpiuNet. O estado de conservação do imóvel de Maringá está registrado no SpiuNet como “Ruim” e “Reparos importantes". No entanto, foi completamente reformado e a situação atual a ser registrada é “Bom”. e) Quanto às despesas com reformas e manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis, em 2015 a PRT9 conseguiu adquirir o elevador para a PTM de Ponta Grossa, no entanto, para o próximo Exercício haverá necessidade de contratar serviços de adequações civis no fosso existente, cujo detalhamento depende do projeto executivo; também foi contratada pintura do imóvel. Na sede em Curitiba, foi iniciada a instalação de Sistema de Controle de Acesso, 281 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO para garantir maior segurança aos membros, servidores e demais usuários do imóvel. O contrato precisou ser aditado, para os novos valores de mercado, haja vista que houve demora na aprovação do projeto de prevenção de incêndios do Corpo de bombeiros, necessário para dar andamento à instalação das portas do SICA. Como houve grande variação do dólar no período, houve alteração significativa nos valores de mercados de peças e componentes do Sistema. Na sede, também, houve a contratação de empresa para substituição de todo o guarda-corpo e corrimãos das escadas enclausuradas do edifício, para atender às normas de segurança do Corpo de Bombeiros do Paraná. Na PTM de Pato Branco foi contratada empresa para reforma do telado da garagem e instalação de estacionamento em frente ao imóvel, cuja via impede a permanência de veículos. Na PTM de Umuarama, foi reformado o telhado e pintura do imóvel. Em Maringá foi feita manutenção nas calhas e pintura do imóvel; bem como instalação de rede de esgoto na área interna do imóvel até o registro da Sanepar. Em Guarapuava foi contratada pintura do imóvel, bem como laudo para verificação de rachaduras aparecidas na estrutura do imóvel; no próximo exercício haverá necessidade de contratação de projeto para reforço das estruturas e empresa para execução dessa obra. f) Foi realizada a contratação de empresa para manutenção das cabines de alta tensão na sede em Curitiba e nas PTMs de Foz do Iguaçu e Ponta grossa, cuja manutenção deve ser feita anualmente. Em Curitiba foi verificada a necessidade de rever em seis meses alterações nos gases emitidos na cabine, por questões de segurança. 282 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 10ª Região Quadro 56 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 10ª Região. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DISTRITO FEDERAL – DF Brasília TOCANTINS – TO Palmas Araguaína - BRASIL Total Brasil QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014 1 1 1 1 3 4 2 2 1 2 4 5 Valor do Imóvel Regime Estado de Conservação UG RIP 200024 9701.24176.500-1 200024 9241.00078.500-7 200024 9733.00042.500-1 Vago para Uso Reparos Importantes 200024 9733.00345.500-9 Uso em Serviço Público Muito Bom Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Muito Bom Muito Bom Valor Histórico (R$) Data da Valor Avaliaç Reavalia ão do 28/12/20 802.804,44 07 10/12/20 311.000,00 13 1.580.942,1 30/11/20 3 11 17/11/20 87.000,00 04 Despesa no Exercício Com Com Refor Manut mas enção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Fonte: PRT 10ª Região ANÁLISE CRÍTICA A Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região não possui imóveis sob sua responsabilidade que estejam fora do patrimônio da União e também não há impedimento para a regularização de nenhum imóvel desta UJ. Em relação ao imóvel adquirido para a instalação da sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Palmas/TO, RIP 9733.00042.500-1, acima avaliado em 1.580.942,13, observamos que foi solicitada sua devolução para a Supe9intendência de Patrimônio da União-SPU no ano de 2015 que, até a presente data não retirou o referido imóvel da responsabilidade desta UG. Não foi possível a reavaliação dos imóveis por falta de pessoal na Regional, e excesso de trabalho. 283 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 11ª Região a) Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada; O controle e gestão dos imóveis da PRT -11ª Região são feitos pela Diretoria Regional e Setores de Apoio Administrativo. b) Distribuição geográfica dos imóveis da União; A PRT-11ª possui 01 (um) imóvel próprio em sua sede na cidade de Manaus/Amazonas e 01(um) imóvel próprio na cidade de Boa Vista/Roraima, sede da PTM de Boa Vista. c) qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; Quadro 57 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 11ª Região Valor do Imóvel UG RIP 200072 0255008885001 200072 0301002245008 Regime Uso em Serviço Público Uso em Serviço Público Estado de Conserv. Despesa no Exercício Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado R$ Com Reformas Bom 720.990,17 18/07/2013 7.355.622,60 - Bom 132.548,34 16/05/2013 534.673,63 - Total Fonte: PRT 11ª Região - d) Informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação; Não existe, no âmbito da PRT-11ª Região, registro de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não. e) Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis; Despesas com manutenção de imóveis: R$ 44.177,39 f) riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los. A PRT-11ª Região realiza a gestão dos imóveis sob sua responsabilidade de forma contínua, realizando manutenções periódicas objetivando evitar riscos ao patrimônio público. PRT 12ª Região a) Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada; O controle e gestão do patrimônio na PRT 12 é realizado diretamente pela administração local, sendo os registros no SPIUnet de responsabilidade do Secretário Regional. b) Distribuição geográfica dos imóveis da União; 284 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 58 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 12ª Região LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA UF Florianóplis Lages Criciúma Chapecó Joinville Total Brasil QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2015 1 1 1 1 1 5 c) Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; Alguns registros no SPIUnet estão em fase final de completude por pat da SPU/SC. Outros já foram atualizados pelo Secretário Regional, gestor local do SPIUnet. d) Informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação; Não temos espaços cedidos para terceiros em nossos imóveis. e) Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis; Na Sede da PRT 12, temos um imóvel novo, portanto sem gastos com manutenção. Em Chapecó, após a destinação da antiga sede do MPF daquela cidade, realizamos uma reforma da ordem de R$178.000,00, deixando o imóvel em plenas condições de uso. Em Criciúma e Joinville, estamos aguardando finalização de projetos executivos para reformas dos imóveis contemplando todas as exigências necessárias para o funcionamento das PTM’s de Criciúma e Joinville. Em Lages não tivemos gastos com manutenção em 2015. f) Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los. Talvez uma solução seria um sistema de controle de imóveis, porém acredito que o próprio SPIUnet tenha este tipo de função para os imóveis da União. A manutenção dos imóveis é de extrema importância, para isso necessitamos de pessoal qualificado nos setores administrativos da Regional facilitando o controle das manutenções periódicas e necessárias para o funcionamento contínuo do órgão. PRT 13ª Região Há 02 (dois) imóveis sob a responsabilidade desta PRT – 13ª Região. Registrado no SPIUnet sob os números 198100069.500-8 e 205100116.500-9. Todos com estado de conservação – muito bom. A localização geográfica dos mesmos: João Pessoa e Campina Grande/PB A PRT da 13ª Região realiza a gestão dos imóveis de forma contínua. Há um contrato de manutenção predial em vigência que auxilia nas manutenções periódicas nos imóveis, necessárias para uma boa conservação. 285 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 14ª Região Quadro 59 - Imóveis de propriedade da União e de responsabilidade da PRT 14ª Região LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA RONDÔNIA Porto Velho Ji-Paraná ACRE Rio Branco Total Brasil QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 A gestão mobiliária está sob controle da Seção de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte e é gerenciada por meio de sistema informatizado de controle patrimonial, sendo na área de patrimônio o sistema MPT-SIPAC e na área de Imóveis o SPIUnet. A responsabilidade pelos bens em uso nas PTM's encontra-se atribuída aos respectivos Diretores de PTM, sendo que no âmbito da Sede da PRT cada chefia de setor responde pelos bens à disposição das suas seções. A Regional no exercício de 2015, contou com os imóveis de Propriedade da União onde encontram-se localizadas a Sede (RIP nº 000300592.500-7) e a PTM de Rio Branco/AC (RIP nº 013900188.500-8), além do Próprio Nacional recebido da SPU/RO no Município de Ji-Paraná/RO, o qual refere-se ao terreno desmembrado da área onde está situado o DNIT, local em que está sendo edificada o Edifício-sede da PTM de Ji-Paraná/RO (Ação 14LU). Vale destacar que no exercício de 2015 a PRT-14 realizou a atualização do Imóvel da Sede no SPIUnet a qual conta com o valor atua de R$ 19.150.545,49. PRT 15ª Região Todas as unidades de compõem a 15ª Região, exceto a PTM de são José do Rio Preto, estão instaladas em imóvel alugado. A PTM de Ribeirão Preto deverá se mudar, em 2016, para um imóvel próprio Nacional. A gestão do patrimônio imobiliário é feita pelo sistema SPIU-net. PRT 16ª Região A PRT16ª Região não possui NENHUM imóvel próprio. As quatros sedes (PRT16ª (São Luís), PTM (Imperatriz), PTM (Caxias), PTM (Bacabal), são alugadas junto a terceiros. PRT 17ª Região A regional não conta com estrutura de controle para a gestão de seus imóveis, uma vez que só possui uma sede, em Vitória/ES. As demais unidades do MPT em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus são alugadas. Em 2015 foram aplicados R$ 163.500,00 na contratação de manutenção para realização de cabeamento estruturado do 1º e 2º piso. Registra-se também a contratação de projetos de reforma para a nova sede da regional no valor R69.980,00. Houve conclusão da construção de rampa de acesso e piso tátil para promoção da acessibilidade da calçada do edifício sede. O controle de risco da unidade imobiliária é feito por meio de contratação de seguro. 286 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 18ª Região Esta unidade gestora utiliza o sistema denominado SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, o mesmo utilizado pelo Ministério Público do Trabalho, em âmbito nacional. Em nossa Unidade está lotado, como chefe do setor de patrimônio e almoxarifado, um dos três servidores responsáveis pelo cadastramento nacional dos bens do MPT. Além desse servidor há, ainda, outros dois servidores (ambos extraquadros - cedidos). A PRT-18ª Região utiliza dois imóveis locados. O primeiro na cidade de Rio Verde - GO, onde está localizada a PTM de Rio Verde, ressalta-se que este imóvel é novo, foi construído em 2013 com uma área bem maior e mais adequada ao funcionamento da PTM. O segundo imóvel locado é o da PTM- Anápolis, um contrato de locação que já dura cerca de 6 anos. A PTM de Luziânia utiliza hoje um imóvel próprio, devidamente cadastrado no Sistema de Registro de Imóveis de Uso Especial da União, (RIP 9445000065000) porém o imóvel apresenta uma série de defeitos e irregularidades (tanto em quesitos de segurança quanto de acessibilidade). Na tentativa de sanar tais problemas esta unidade inseriu na programação orçamentária para o ano de 2016 o valor referente à aquisição do imóvel ao lado da PTM e o valor para a construção/adequação da sede. A Sede da Procuradoria está localizada em Goiânia, em um imóvel que passa atualmente por um processo de desapropriação. Parte desse imóvel encontra-se ocupado pela Caixa Econômica Federal, que era, no momento do início da desapropriação, inquilina do antigo proprietário. Cumpre ressaltar que no planejamento estratégico elaborado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 18ªRegião três diretrizes estão diretamente relacionadas com a gestão dos bens patrimoniais da unidade. A primeira diz respeito à contratação de empresa especializada para produção do sistema de combate a incêndio, a segunda é a contratação de um melhor sistema de manutenção predial e, por fim, a melhoria da estrutura do imóvel da sede da PTM de Luziânia. Em 2015 foram investidos apenas R$30.352,00 na manutenção dos bens imóveis. Nesse item é importante destacar que o imóvel da PRT em Goiânia é novo, com menos de cinco anos. O mesmo ocorre com o imóvel da PTM de Rio Verde, locado em 2014 e que é recém construído, não demandando muita manutenção. Por outro lado, no ano de 2015 não conseguimos realizar a contratação de uma manutenção predial que pudesse sanar os pequenos defeitos decorrentes do uso contínuo dos imóveis. Estamos, novamente, solicitando verbas para a referida contratação, pois há diversos pequenos reparos que necessitam correções e que não foram feitos até o momento por falta de verba orçamentária. PRT 19ª Região A PRT/19 utiliza dois imóveis da União, sendo um em Maceió, e o outro em Arapiraca, conforme endereços a seguir: • Maceió: Rua Prof. Lourenço Peixoto, nº 90, Loteamento Stella Maris, Jatiúca, Maceió – AL; e • Arapiraca: Rua José Jailson Nunes, s/n, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca – AL. Os imóveis encontram-se registrados no SPIUNet, carecendo, entretanto de atualização dos respectivos valores. Para tanto, está sendo providenciada a avaliação dos mesmos. Não há na Regional cessão de uso de espaço físico por terceiros. Durante o exercício 2015 foram gastos com a manutenção dos imóveis as quantias de: • Maceió: R$ 40.608,28 (quarenta mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos); e • Arapiraca: R$ 6.216,01 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e um centavo). A PRT/19 mantém contrato de manutenção predial do imóvel sede de Maceió. Esse contrato teve sua forma de execução modificada no final do exercício de 2015. Anteriormente, a empresa 287 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO colocava à disposição da Regional um funcionário (locação de mão-de-obra). E a contratante se responsabilizava pela aquisição dos materiais necessários à execução dos serviços. Na nova formatação a contratação é efetivada por demanda, ou seja, na medida em que surgem serviços a serem executados, a contratante informa à empresa, que envia equipe para a execução correspondente. Além disso, os materiais também são fornecidos pela empresa, que afere, tanto a mão-deobra, quanto os materiais pela tabela SINAPI, aplicando desconto ajustado em contrato. PRT 20ª Região Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada; Os imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região, são controlados pelo Setor de Patrimônio e encontram-se em bom estado de conservação. No imóvel da sede, localizado no município de Aracaju, foi realizada uma reforma no exercício de 2014 para atendimento às normas de acessibilidade e no imóvel da PTM/Itabaiana/SE foi realizada uma reforma no exercício de 2015 para atendimento às normas de acessibilidade. Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis; • SEDE PRT20/AJU: R$ 173.108,34 (incluindo cobertura estacionamento) • SEDE PTM/ITA: R$ 19.505,14 PRT 21ª Região O controle e gestão do patrimônio no âmbito desta UPC, diante das poucas unidades, não está a cargo de um setor com este fim específico, ficando sob a responsabilidade do Diretor Regional com o apoio do Setor de Finanças. Com relação ao SPIUnet, o valor da avaliação está atualizado com base na Taxa de Lixo 2015 e esta avaliação tem prazo de validade até 04/03/2017. Registra-se que à esta UPC foram cedidos terrenos nus nos Municípios de Mossoró e Caicó, destinados a construção de sede própria das PTM’s. Contudo a regularização dos registros é condicionada à efetiva construção dos prédios, o que ainda não ocorreu. PRT 22ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região possui três imóveis próprios nacionais, sendo um na Capital do Estado do Piauí, um na cidade de Picos/PI, onde funciona a PTM de Picos e um na cidade de Bom Jesus/PI, onde funcionará a PTM de Bom Jesus/PI e que se encontra em fase final de construção e entrega pela construtora responsável pela obra, cujo valor de contratação foi de R$ 2.734.873,45 (Dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Os números dos RIP´s (SPIUnet) dos referidos imóveis são, respectivamente, 1219000745005, 1159000255000 e 1037000145003. PRT 23ª Região a) estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada; O controle e gestão do patrimônio na Regional está subordinada a Diretoria Regional e ao Setor de patrimônio. b) distribuição geográfica dos imóveis da União; Cuiabá, Cáceres, Alta Floresta e Sinop. c) qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de 288 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; Todas as informações solicitadas foram lançadas no sistema SPUnet e todos os dados estão atualizados. d) informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação; Não temos imóveis da União sob nossa responsabilidade cedido ou locado. e) despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis; Todos as informações são atualizadas anualmente. f) riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los. Nada a declarar. PRT 24ª Região a) estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade jurisdicionada; Os imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, são controlados pela Diretoria Regional (Setor de Patrimônio) e encontramse em bom estado de conservação. b) distribuição geográfica dos imóveis da União; • Edifício Sede da PRT 24ª Região: Município de Campo Grande-MS • Terreno destinado a construção da nova sede da regional: Município de Campo Grande/MS • Imóvel, em reforma, destinado à nova sede da PTM de Três Lagoas: Município de Três Lagoas/MS • Imóvel, em reforma, destinado à nova sede da PTM de Dourados: Município de Dourados/MS d) informação sobre a ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não, informando o locador, a forma de contratação, os valores e benefícios recebidos pela unidade jurisdicionada em razão da locação, bem como a forma de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da locação; Não houve atos de cessão de imóveis. 7.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas As seguintes PRT’s não possuem nenhum imóvel ou espaço cedido para terceiros, público ou privados:1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª. Procuradoria Geral do Trabalho Durante o exercício de 2015, foram cedidos espaços físicos aos seguintes órgãos e entidades públicas ou privadas: 289 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • • • Associação dos Servidores do Ministério Público do Trabalho e Militar – ASEMPT - cessão do tipo oneroso; SICOOB – cessão do tipo oneroso; Caixas Eletrônicos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Santander – cessão do tipo não oneroso. Quadro 60 - Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas - PGT Caracterização do imóvel Objeto de Cessão Identificação do Cessionário RIP RIP do Locatário (INSS) Endereço Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Bloco M, Brasília/DF. CNPJ 37.116.498/0001-62 ASEMPT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MILITAR Nome ou Razão Social Atividade ou Ramo de Atuação Forma de Seleção do Cessionário Finalidade do Uso do Espaço Cedido Prazo da Cessão Caracterização do espaço cedido Caracterização da Cessão Caracterização do imóvel Objeto de Cessão Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios Forma de utilização dos Recursos Recebidos Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel RIP Endereço CNPJ Identificação do Cessionário Caracterização da Cessão Nome ou Razão Social Atividade ou Ramo de Atuação Forma de Seleção do Cessionário Finalidade do Uso do Espaço Cedido Prazo da Cessão Caracterização do espaço cedido Associação Não houve seleção Cessão de uso de área do Edifício Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho/Ministério Público do Trabalho à ASEMPT. Indeterminado e a título precário, podendo a Administração da PGT retomar as áreas ora cedidas de forma motivada. Uma sala localizada no 2º pavimento do Edifício-anexo à Sede da PGT, Bloco M, medindo 37,81 m²; Uma sala localizada do Edifício Sede da PGT, Bloco L, medindo 15,11 m². R$ 12.617,57 – meses de 01 a 06/2015 Os valores foram recolhidos mediante GRU, nos códigos 18856-5 e 18812-3 Não há utilização dos recursos pela Unidade Rateio das despesas com água e luz e taxa de aluguel. RIP do Locatário (INSS) SEPN 513, Bloco D, Ed. Imperador, 1º andar, sala 111/113, Brasília/DF. 37.079.720/0001-02 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO LTDA – SICOOB CREDIJUSTRA Cooperativa de Crédito Não houve seleção Uma sala localizada no 2º pavimento do anexo à Sede II da PGT, Bloco M, medindo 4,885 m². 60 (sessenta) meses (de 31/05/2011 a 30/05/2016) medindo 4,885 m² 290 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios Forma de utilização dos Recursos Recebidos Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel R$ 10.115,92 Os valores foram recolhidos mediante GRU, nos códigos 18856-5 e 18812-3. Não há utilização dos recursos pela Unidade Rateio das despesas com água e luz e taxa de aluguel. PRT 2ª Região A PRT-2ª Região cedeu, em caráter precário e a título oneroso, em favor do Banco do Brasil S/A, o uso de área de 44,07m² no 6º andar do imóvel de propriedade da União que abriga a sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, situado na Rua Afonso de Freitas 242, bairro Paraíso, Capital, São Paulo, para a finalidade específica de instalação de um Posto PAB PROPRE de Atendimento Bancário à Procuradoria, bem como a seus membros e servidores. O quadro abaixo sintetiza as informações referentes à cessão de uso. Quadro 61 - Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas - PRT 1ª Região. Caracterização do imóvel Objeto de Cessão Identificação do Cessionário Caracterização da Cessão RIP 7107.00814.500-0 Endereço RUA AFONSO DE FREITAS Nº 242, SÃO PAULO/SP CNPJ 00.000.000/0001-91 Nome ou Razão Social BANCO DO BRASIL S/A Atividade ou Ramo de Atuação Instituição bancária Forma de Seleção do Cessionário Não houve seleção Finalidade do Uso do Espaço Cedido Instalação de Posto PAB PROPRE de atendimento bancário à Cedente, bem como a seus membros e servidores Prazo da Cessão 60 (sessenta) meses (de 23/11/2013 a 23/11/2018) Caracterização do espaço cedido Uma sala com área de 44,07m², no 6ºandar do imóvel Valores e Benefícios Recebidos pela UPC Cedente R$ 19.145,45 Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios Os valores foram recolhidos mediante GRU, no código 18822-0 (STN Outras Receitas) Forma de utilização dos Recursos Recebidos Não há utilização dos recursos pela Unidade Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel Rateio proporcional em relação à área ocupada (3%) das despesas com o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, limpeza e conservação, bombeiro civil e manutenção dos elevadores, além de taxa de uso no valor mensal de R$ 928,06. 291 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 3ª Região Quadro 62 - Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas - PRT 3ª Região. Identificação dos imóveis objeto da cessão parcial Edifício Sede da PRT3ª, localizado na Rua Bernardo Guimarães, 1615, Belo Horizonte- MG. Edifício Sede da PRT3ª, localizado na Rua Bernardo Guimarães, 1615, Belo Horizonte- MG. Identificação dos cessionários Banco do Brasil S/A Caixa Econômica Federal Caracterização da cessão Instalação e funcionamento de um terminal de autoatendimento bancário (Caixa eletrônico). Instalação e funcionamento de um terminal de autoatendimento bancário (Caixa eletrônico). Forma de seleção do cessionário Inexigibilidade. Inexigibilidade. Finalidade do uso do espaço cedido Instalação de caixa eletrônico Instalação de caixa eletrônico. 20/04/2015 até 19/04/2016, podendo ser prorrogado por até 60 meses. Área de 3 m² no Pilotis do imóvel localizado na Rua Bernardo Guimarães, 1615- Belo Horizonte- MG. Quota mensal no valor de R$ 55,12 que será destinada ao custeio das despesas com energia elétrica do terminal eletrônico. O Recurso é pago por meio de GRU, esse valor retorna via Tesouro Nacional, não utilizado pela PRT3. A quota mensal é calculada mediante a observância a) da potência ativa máxima de equipamento eletrônico: 174 W (cento e setenta e quatro Watts), posto em funcionamento por 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, 24(vinte e quatro) horas por dia; e b) da média do preço do KWh (quilowatt hora) pago pelo CEDENTE no ano anterior ao da assinatura do contrato. A quota mensal é paga através de GRU, e o recurso vai diretamente para o Tesouro Nacional. A PRT3ª não se utiliza do recurso proveniente dessa Cessão. 30/06/2015 até 29/06/2016, podendo ser prorrogado por até 60 meses. Área de 3,65 m² no Pilotis do imóvel localizado na Rua Bernardo Guimarães, 1615- Belo Horizonte- MG. Quota mensal no valor de R$ 55,12 que será destinada ao custeio das despesas com energia elétrica do terminal eletrônico. O Recurso é pago por meio de GRU, esse valor retorna via Tesouro Nacional, não utilizado pela PRT3. A quota mensal é calculada mediante a observância a) da potência ativa máxima de equipamento eletrônico: 174 W (cento e setenta e quatro Watts), posto em funcionamento por 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, 24(vinte e quatro) horas por dia; e b) da média do preço do KWh (quilowatt hora) pago pelo CEDENTE no ano anterior ao da assinatura do contrato. A quota mensal é paga através de GRU, e o recurso vai diretamente para o Tesouro Nacional. A PRT3ª não se utiliza do recurso proveniente dessa Cessão. Prazo da cessão Caracterização do espaço cedido Remuneração do espaço cedido Tratamento contábil da remuneração Rateio dos gastos, quando cessão parcial Uso dos benefícios decorrentes da cessão PRT 15ª Região O edifício sede da PRT 15ª Região dispõe de uma sala cedida à OAB/Campinas mediante “aluguel”, cujo valor decorre do rateio das despesas dos contratos de locação, vigilância e limpeza proporcionalmente à área da sala ocupada pela entidade. PRT 18ª Região Imóvel sede da PRT-18ª Região, situado à Rua T-63, n.º1692, Setor Nova Suíça, em Goiânia, está sob processo judicial de desapropriação na Justiça Federal em Goiás sob o nº 003977224.201.4.01.3500/JFGO. Parte do referido imóvel era ocupado pela Caixa Econômica Federal à época da instauração do processo de desapropriação, motivo pelo qual foi assinado um acordo de tolerância de permanência 292 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO da Caixa Econômica Federal no imóvel pelo prazo de três ano e meio, vencendo em 3 de abril de 2018. No caso em tela, em virtude do curso de ação de desapropriação, não eram aplicáveis os institutos da cessão onerosa, cessão gratuita, do comodato, nem o da locação. Destarte, considerando que além das atividades bancárias a Caixa exerce várias atividades semelhantes a serviço público delegado, sendo executora de diversos programas governamentais e que a imediata desocupação geraria prejuízos à população e ao erário público, optou-se por firmar o acordo de tolerância supramencionado. Ressalta-se que a parte ocupada pela Caixa representa apenas uma parte do térreo e do mezanino 7.2.5 Informações sobre os imóveis locados de terceiros Procuradoria Geral do Trabalho A PGT possui 3 (três) imóveis locados de terceiros que são utilizados para alocar membros, servidores e demais colaboradores. A justificativa para a locação é devida ao fato de a Procuradoria Geral do Trabalho ainda não possuir imóvel próprio. Há previsão para construção de Sede própria, mas não há prazo conclusão de projetos ou obras. Há, para 2016, previsão de mudança para Sede única, abandonando a estrutura atual de locação de 3 imóveis diferentes. Imóvel 1 – 2 pavimentos do edifício Parque Cidade Corporate, no endereço: SCS Quadra 9 Lt C 11/12º andar. O valor mensal do aluguel em 2015 foi de: R$ 480.334,86. O total anual em 2015 foi de: R$ 5.764.018,32. Imóvel 2 – Edifício locado do Instituto Nacional do Seguro Social, no endereço Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Blocos L e M. O valor mensal do aluguel em 2015 foi de: R$ 303.854,04. O total anual em 2015 foi de: R$ 3.646.248,48. Imóvel 3 – Imóvel locado de Aroldo Lettieri Empreendimentos Imobiliários LTDA, no endereço Setor de Indústria e Abastecimento Sul, Quadra 5C, Áreas Especiais 33 e 34, nº 138. Este imóvel é utilizado para guardar arquivo de documentos e processos. O valor mensal do aluguel em 2015 foi de: R$ 20.928,78. O total anual em 2015 foi de: R$ 251.145,36. As adaptações para ocupação dos imóveis foram feitas pela própria PGT. PRT 1ª Região A PRT 1ª Região possui 12 (doze) imóveis locados de terceiros, necessários para alocar membros e servidores, conforme quadro a seguir: Quadro 63 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 1ª Região. IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS (Localização Geográfica) Quantidade de Imóveis locados de terceiros pela UJ Valores dos Imóveis Locados (Aluguel) Cabo Frio 1 R$ 89.839,10 Niterói 1 R$ 259.623,00 Petrópolis 1 R$ 116.263,40 Itaguaí 2 R$ 129.383,03 TOTAL 1.041.657,90 293 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Abaixo, apresentamos algumas considerações importantes acerca da locação dos imóveis pela PRT1ª Região: Unidade Sede: • 06 salas comerciais situadas no próprio edifício em que se encontra a Procuradoria, alugadas de forma provisória até que ocorra a mudança da área-fim para o novo prédio, a qual está prevista para acontecer no primeiro semestre de 2016. • 01 pavimento situado na avenida General Justo, para servir como depósito de bens e como arquivo morto, alugado de forma provisória até que ocorra a mudança da área-fim para o novo prédio. Unidade de Cabo Frio: • Imóvel situado na Rua Florismundo Batista Machado, nº 11, Praia do Forte, de propriedade do Sr. José Antônio Ferreira da Costa. Unidade de Niterói: • Pavimentos 7º e 8º do edifício situado na Av. Graça Aranha, nº 01 lj A e lj B, Centro, Niterói, de propriedade do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, alugados de forma provisória até que ocorra a mudança da unidade para o novo prédio, a qual está prevista para acontecer no primeiro trimestre de 2016. Unidade de Petrópolis: • Imóvel situado na Rua São Pedro de Alcântara, nº 09, Centro, Petrópolis, de propriedade do Sr. Cláudio Maghamez. Unidade de Nova Iguaçu: • O contrato de locação foi encerrado no mês de janeiro de 2015, em virtude da inauguração da nova sede da unidade, instalada, agora, em imóvel próprio. O imóvel anterior estava situado na Rua Rita Gonçalves nº 422, Centro, Nova Iguaçu, de propriedade da Srª. Maria Cristina de Faria. Não houve pagamento de aluguel durante o ano de 2015. Unidade de Itaguaí: • Imóvel situado na Av. Churchil, nº 94, sl 1202, Centro, Rio de Janeiro, mesmo endereço da Sede PRT1, de propriedade do Sr. Carlos Santos Ferreira, alugado de forma provisória até que ocorra a mudança da unidade para o imóvel alugado no município de Itaguaí, a qual está prevista para acontecer no primeiro semestre de 2016. Todas as despesas necessárias e úteis com reformas, transformações e manutenções nos imóveis locados, quando do interesse exclusivo do Órgão, são de responsabilidade da PRT 1ª Região, bem como a manutenção pelo uso natural do imóvel. Demais obras necessárias são de responsabilidade dos respectivos proprietários. A locação dos imóveis acima faz-se necessária para alocar membros e servidores, visto que esta Procuradoria, atualmente, não possui imóveis próprios para instalação de todas as suas unidades. Também não há disponibilidade de imóveis de propriedade da União para esse fim nos locais e municípios de atuação da PRT1. PRT 2ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região possui apenas um imóvel locado de terceiros, situado no Município de Guarulhos. A locação do imóvel foi necessária para instalação da Procuradoria do Trabalho naquele Município tendo em vista que o imóvel anteriormente ocupado, pertencente à União, não mais oferecia condições satisfatórias para desenvolvimento das atividades ministeriais, posto que, com área total construída de 226,30m², não dispunha de estrutura física capaz de absorver a ampliação dos postos de trabalho, além de não oferecer condições mínimas de acessibilidade. Todas as reformas e adaptações necessárias para ocupação do imóvel locado, inclusive as relativas à acessibilidade, foram custeadas pelo proprietário. 294 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 3ª Região Quadro 64 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 3ª Região. Unidade Tipo de Imóvel / Metragem Locatário Valor do aluguel Rosemarie de Mattos Camargo Barros R$ 4.378,99 Governador Valadares Casa residencial e respectivo terreno, medindo 20,00 metros de frente; 29,90 metros do lado direito; 29,90 metros do lado esquerdo; 20,00 metros nos fundos. Casa residencial de dois pavimentos e respectivo terreno, com 521,70 m2. Montes Claros Casa residencial com área construída de 499 m2 e terreno de 565 m2. Patos de Minas Seis salas comerciais - área total de 212m² EF Imobiliária R$ 4.804,35 Patos de Minas Vaga de garagem. EF Imobiliária R$ 265,33 Teófilo Otoni Casa residencial com área construída de 283m² sobre terreno de 470m². A casa tem 15,00 metros de frente; 27,00 metros do lado direito; 31,00 metros do lado esquerdo; 15,00 metros nos fundos. Grimaldo Claret de Souza R$ 4.411,71 Uberlândia Imóvel com área construída de 644,88 m2 sobre terreno de 408,75 m2 (o contrato não especifica o tipo de imóvel). Ciro Lourenço Borges Júnior e Vanessa Borges Assunção R$ 8.117,18 Varginha Casa residencial com área construída de 499 m2 sobre terreno de 360 m2. Samar Imobiliária. R$ 6.765,14 Coronel Fabriciano Ophir Ribeiro e Zélia Heringer Ribeiro Luiz Sapori Filho e Edilene Dias Almeida Sapori (Vivendas Imobiliária) R$ 8.700,00 R$ 7.201,78 Os imóveis disponíveis para locação nas cidades de interior são, na quase totalidade, residenciais, demandando intervenções para adequar o espaço ao funcionamento da Procuradoria e também às normas de acessibilidade. Desde o ano de 2014, a PRT – 3ª Região tem exigido, no momento da negociação, que o proprietário faça as adaptações necessárias. Desse modo, evitamos custos, inclusive, de desmobilização na devolução do imóvel. As demais despesas com manutenção correm por conta da Regional, a não ser que consigamos comprovar que se trata de um problema anterior à assinatura do contrato. 295 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 4ª Região Quadro 65 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 4ª Região. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS PELA UPC EXERCÍCIO VALOR 2015 R$ UF – RS Porto Alegre 01 98.278,15 Novo Hamburgo 01 12.687,28 Caxias do Sul Santa Cruz do Sul 01 15.665,18 Santa Maria 01 32.015,92 Passo Fundo 01 33.606,78 Santo Ângelo 01 11.000,00 Pelotas 01 10.524,39 Uruguaiana 01 4.000,00 Total Brasil 09 217.777,70 Fonte: Divisão de Contratos/PRT 4ª EXERCÍCIO 2014 VALOR R$ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 09 87.590,31 11.372,36 10.671,95 14.000,00 28.493.96 24.023,53 11.000,00 9.752,11 4.000,00 200.904,22 PRT 4 ª Região possui imóveis próprios em Novo Hamburgo, onde existe também um andar locado, em Caxias do Sul, cuja aquisição concretizou-se em 2015. Possuiu imóvel locado na Sede, desde 1996, imóvel este que sofreu várias transformações para atender aos fins do Ministério Público, sendo que a maior parte das adaptações foram executadas às custas do proprietário do imóvel. A obra da Sede própria desta PRT 4ª Região iniciou-se em março/15 e a ocupação da Sede Centro deu-se em setembro/15. Os imóveis das PTM’s de Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria, Pelotas, Uruguaiana, Passo Fundo e parte de Novo Hamburgo são locados e as adaptações necessárias para a instalação do MPT foram todas realizadas às custas dos proprietários dos imóveis. A tendência é de locação de imóveis considerando-se o longo prazo, acessibilidade e demais instalações necessárias para o desenvolvimento das atividades do Ministério Público do Trabalho, ressaltando-se a possibilidade de aquisição dos imóveis. 296 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 5ª Região Quadro 66 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 5ª Região. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA UF BA Vitória da Conquista Santo Antônio de Jesus Eunápolis Feira de Santana Itabuna Barreiras Fonte: SIAFI Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros dela UJ Exercício 2015 Exercício 2014 5 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 No ano de 2014 foi terminada a construção da PTM do Município de Eunápolis, o que ensejou o término da locação do imóvel naquele município e em 2015 o órgão já se encontrava em sede própria. A reforma da PTM de Feira de Santana foi concluída no primeiro bimestre de 2015, quando houve o fim da locação e retorno para a sede própria. Em 2015 foram iniciadas obras de reforma das PTMs de Barreiras e Itabuna, o que demandou a locação de sedes provisórias para o funcionamento das PTM´s. A previsão de encerramento das obras é Julho de 2016. PRT 6ª Região Quadro 67 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 6ª Região. Quantidade de Imóveis Locados de LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Terceiros dela UPC Exercício 2015 Exercício 2014 2 2 PERNAMBUCO Caruaru 1 1 Recife 1 1 2 2 Total Brasil O imóvel alugado que vem sendo utilizado pela sede da PRT6 (um dos anexos - Rua da Angustura, 192), em Recife, decorre do fato de estarmos instalados em uma casa (Rua Quarenta e Oito, 600) desde a década de 1990 e mesmo com o crescimento do MPT em Pernambuco, ainda não conseguimos construir uma sede que atenda tanto a área finalística quanto à área administrativa, com espaços adequados. Até meados do ano de 2016, deveremos concluir uma reforma em prédio de 5 pavimentos e já iniciamos, em fevereiro de 2015, a construção do prédio que enfim será a nova sede da PRT6, contudo esta construção apenas deverá ser concluída no ano de 2017, na melhor das hipóteses. Em relação ao imóvel alugado que abriga a PTM de Caruaru (cerca de 130km do Recife), já temos a propriedade de um terreno que foi doado pelo município de Caruaru, mas que ainda carece de trâmites municipais para que possamos de fato ter a posse, tais como a demarcação definitiva por parte da Prefeitura. O ajuste do erro formal na lei municipal que doou o terreno ao MPT já foi resolvido. Possivelmente no início do mês de março de 2016, iremos nos mudar para um outro imóvel cuja distribuição interna é muito melhor do que o atual imóvel que abriga a PTM, inclusive com uma melhora substancial no quesito acessibilidade e redução do valor mensal do aluguel. PRT 7ª Região A PRT 7ª Região não possui imóvel locado de terceiros. 297 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 8ª Região O Órgão dispõe de um imóvel alugado, na cidade de Marabá-PA, onde funciona a Procuradoria do Trabalho naquele município. O imóvel é bem localizado, situado em frente ao Fórum trabalhista de Marabá, e encontra-se em bom estado de conservação. Corresponde a um andar de um prédio onde também funcionam Varas do Trabalho naquela cidade, além de escritório de Advocacia do proprietário do imóvel. As manutenções necessárias ao prédio são realizadas pelo proprietário, às suas expensas. PRT 9ª Região Somente a PTM de Cascavel permanece com o contrato de locação do imóvel de particular. No entanto, no próximo Exercício deve ser concluída a construção da sede própria da PTM de Cascavel, no terreno da União relativo ao RIP de Utilização 7493.00090.500-7, e o referido contrato de locação rescindido. Em 2015 o proprietário do imóvel exigiu atualização do valor locativo para os novos valores de mercado, haja vista decorridos 36 meses de locação. O contrato vigente no valor de R$ 9.122,42 passaria para R$ 15.750,00 mensais. No entanto, foi concedido pela PRT9 apenas o reajuste previsto em contrato, de 3,9638% (IGPM/FGV), reajustado para 9.484,01. Não houve despesas com manutenção do imóvel locado de Cascavel em 2015, mas o proprietário efetuou algumas adequações de rampa, atendendo exigências do Corpo de Bombeiros. PRT 10ª Região Quadro 68 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 10ª Região. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DISTRITO FEDERAL – DF Brasília TOCANTINS – TO Palmas Araguaína Gurupi Subtotal Brasil Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros da UPC Exercício 2015 Exercício 2014 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 ANÁLISE CRÍTICA Com o intuito de padronizar e manter as informações atinentes ao objetivo, considerou-se como unidade o conglomerado de imóveis (prédios, salas e boxes de garagem) interligados que, apesar de possuírem matrículas de IPTU distintas, sediam a mesma Unidade. As reformas e transformações realizadas nos imóveis locados pela Procuradoria Regional do Trabalho da 10.ª Região são descontadas do aluguel, ou realizadas pelo proprietário do imóvel. As manutenções estruturais são realizadas pelo locador, conforme Lei do Inquilinato. PRT 11ª Região A PRT-11ª Região não possui imóveis locados de terceiros. PRT 12ª Região Atualmente, a PRT 12ª Região só possui um imóvel locado de terceiros no Município de Joaçaba. O valor mensal pago é de R$ 4.838,68. Quanto a responsabilidade sobre a manutenção é sempre discutida de acordo com a natureza do problema, se é suportada pela locadora ou deduzidos no valor mensal. Está em trâmite uma emenda parlamentar que trata de orçamento destinado a aquisição de uma seda para a PTM de Joaçaba. 298 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 13ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região mantém um contrato de locação de imóvel - nº 06/2006 - onde encontra-se instalada a Procuradoria do Trabalho no Município de Patos. Por se tratar de um imóvel residencial foram realizadas algumas reformas durante a vigência do referido contrato. Porém, há necessidade urgente de uma reforma elétrica. Foi realizada uma vistoria técnica por parte de engenheiros da PGT, tendo inclusive reforçado a necessidade da reforma. Foi realizada a cotação para realização dos serviços, ficando muito oneroso para a Administração. Valor atual da locação: R$ 3.439,91 Reajuste previsto para o mês = outubro/2016 PRT 14ª Região A PRT-14ª Região, mantém a locação de 01 (um) imóvel de terceiro, no qual encontra-se funcionando a PTM de Ji-Paraná/RO, Contrato nº 12/2010 – Procedimento 2.14.000.000217/201427, no valor mensal de R$ 5.766,87 (cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), cuja manutenção de tal locação está condicionada à conclusão da obra de construção da sede própria da citada subunidade. O edifício da sede própria da PTM de Ji-Paraná está sendo construído em Próprio Nacional recebido da SPU/RO no Município de Ji-Paraná/RO, o qual refere-se ao terreno desmembrado da área onde está situado o DNIT, local de Execução da obra (Ação 14LU). PRT 15ª Região A Sede da PRT15, assim como as PTM’s de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba estão instaladas em imóveis locados de terceiros uma vez que nas respectivas cidades não há imóvel da União adequado às necessidades e disponível. Houve em 2015 disponibilidade orçamentária para aquisição de imóvel em Ribeirão Preto, razão pela qual, aquela unidade passará por mudança, no exercício de 2016. PRT 16ª Região A PRT 16ª Região dispõe dos seguintes imóveis locados de terceiros: Quadro 69 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 16ª Região. Cidade São Luís Imperatriz Caxias Bacabal Total Valor mensal R$ 39.509,00 R$ 9.556,00 R$ 2.729,00 R$ 4.892,00 R$ 56.686,00 Valor anual R$ 474.108,00 R$ 114.672,00 R$ 32.748,00 R$ 58.704,00 R$ 680.232,00 PRT 17ª Região Os imóveis locados pela Regional para as Procuradorias do Trabalhos nos Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus estão com preços compatíveis com os praticados no mercado. As unidades de Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus possuem instalações físicas que atendem plenamente as normas de acessibilidade. Em razão disto a Regional vem envidando esforços 299 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO para locar novo imóvel que possa atender de forma adequada às normas de acessibilidades exigidas para a PTM de Colatina. PRT 18ª Região A unidade possui dois imóveis locados de terceiros. O primeiro na cidade de Anápolis-Go, situado à Avenida Ana Jacinta esquina com Rua dos Carreiros, nº 775, Qd. 75, Lt. 03, bairro Jundiaí. Esta contratação foi realizada em 2008 por meio da dispensa nº6/20015, com a empresa Morada Imóveis Ltda, no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensais. Esse imóvel é antigo e necessita de ampliação do estacionamento, bem como adaptações para atender a todas as normas de acessibilidade. Essas adequações estão sendo discutidas com o proprietário e será fundamental para a decisão de permanência no imóvel ou locação em outra localidade. Outro imóvel locado é o situado na Av. presidente vargas, nº 2342-D, térreo, Jardim Goiás, em Rio Verde-GO. Esse é o contrato 30/2014, celebrado com a empresa BARC Administração de imóveis e participações Ltda, no valor de R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Este imóvel é novo e não necessita de reparos. PRT 19ª Região Stella Maris, Jatiúca, Maceió – AL, conforme Contrato nº 018/2014. O valor mensal do aluguel é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual deve ser reajustado a partir de janeiro/2016, uma vez que alcançou o interregno contratual previsto para esse fim. A solicitação de reajuste encontra-se em análise. PRT 20ª Região A regional encontrava-se com seu espaço físico bastante comprometido e com a chegada nos últimos dois anos de vários novos servidores tornou-se iminente a necessidade de ampliação da sede. No ano de 2015 surgiu a oferta de locação de um imóvel vizinho à sede e com a anuência da PGT realizamos a locação, resolvendo de maneira satisfatória nossa carência de espaça físico na sede. O valor do aluguel é de R$ 2.704,05. Reforma adaptação para atendimento às normas de acessibilidade com pequenas modificações no valor de R$ 57.891,70. PRT 21ª Região As sedes desta UPC, sendo uma sede em Mossoró e uma em Caicó, são locadas de terceiros, sendo o valor mensal dos aluguéis de R$ 11.736,17, da unidade de Mossoró, e de R$ 3.667,70, da unidade de Caicó. A locação dos imóveis acima referidos justifica-se na necessidade de instalação, decorrente do processo de interiorização do Ministério Público da União, das Procuradorias do Trabalho nos Municípios em questão, bem como na ausência de previsão orçamentária para a aquisição ou construção de imóvel próprio para este fim. Ressalta-se que em 2015 foi iniciada a construção da sede própria da PTM de Mossoró. Observa-se que a opção da locação, apesar de ser a única viável diante das circunstâncias, não se apresenta como a mais satisfatória, uma vez que os imóveis locados não apresentam todas as condições físicas para atender ao serviço da UPC, sobretudo no que concerne à acessibilidade. Os gastos referentes a benfeitorias realizadas nos imóveis locados são de inteira responsabilidade da UPC, sem que haja dedução dos respectivos montantes do valor pago a título de aluguel. Não houve despesas com reformas, transformações, manutenções com estes imóveis em 2015. 300 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 22ª Região A PRT-22ª Região é locatária de um imóvel que serve de anexo ao Edifício Sede da PRT22ª Região, em razão da insuficiência de espaço físico da sua sede, com custo mensal de R$ 4.815,00, e anual de R$ 57.780,00. PRT 23ª Região Quadro 70 - Informações sobre os imóveis locados de terceiros - PRT 23ª Região. Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros dela UPC Exercício 2015 Exercício 2014 03 03 MATO GROSSO/ PRT da 23ª REGIÃO 01 01 CUIABÁ/MT 01 01 RONDONÓPOLIS/MT 01 01 ÁGUA BOA/MT 03 03 Total LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA A Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região concluiu, nos últimos dias do mês de dezembro de 2014, a compra de um imóvel que irá abrigar a sede desta Unidade Ministerial em Cuiabá/MT. O lançamento dos dados desse imóvel no SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União) será feito pela Superintendência de Patrimônio da União em Mato Grosso. A mudança para o prédio adquirido ocorreu durante o mês de julho de 2015. PRT 24ª Região IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS: - PTM de Dourados (Contrato nº 08/2012) Cláudia Christina Torraca de Freitas; CPF: 614.449.521-53; R$ 5.423,08 valor atual; Último reajuste 01/01/2016. - PTM de Três Lagoas (Contrato nº 02/2011) Ana Auxiliadora Annibal; CPF: 816.916.961-53; R$ 9.133,11 valor atual; Último reajuste 01/11/2015. - PTM de Corumbá (contrato nº 05/2012) Antônio Juliano de Barros; CPF: 142.026.031-68; R$ 3.006,96 valor atual; Último reajuste 01/10/2015. • • Foi adquirido imóvel para abrigar sede própria da PTM de Dourados (encontra-se em reforma_fase da confecção de projeto arquitetônico_sem previsão de para finalização/uso); Foi adquirido imóvel para abrigar sede própria da PTM de Três Lagoas (encontra-se em reforma_fase de execução de obras_previsão de uso para maio de 2016). 301 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Gestão da tecnologia da informação a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional. O PETI do MPT tem por objetivo assegurar que as metas e objetivos da TI estejam fortemente vinculados às metas e objetivos do negócio/estratégia da Instituição e, portanto, alinhado com seu Planejamento Estratégico. Trata-se de um processo dinâmico e interativo para estruturar estratégica, tática e operacionalmente os sistemas de informação e a infraestrutura de TI, necessários para o atendimento às decisões, ações e respectivos processos da organização, considerado um instrumento indispensável para a tomada de decisão. Na elaboração do PETI foram definidos vários indicadores, que estão alinhados ao Planejamento Estratégico Institucional, que são: 1 . OTIMIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Descrição do Objetivo: Prover ferramentas e sistemas de informação visando a eficiência e agilidade na tramitação dos processos administrativos internos do MPT. Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 2. OTIMIZAR OS PROCESSOS FINALÍSTICOS Descrição do Objetivo: Prover sistemas de informação visando a eficiência e agilidade na tramitação das ações promovidas no MPT Digital, pela atuação dos membros do MPT, em conjunto com os processos judiciais trabalhistas do PJe. Alinhamento ao PEI: Objetivo: fortalecer as alianças estratégicas Descrição: Fortalecer as alianças estratégicas com instituições e a sociedade para consecução dos fins institucionais e para efetividade dos direitos e garantias fundamentais. 3. GARANTIR O ACESSO SIMPLIFICADO À INFORMAÇÃO Descrição do Objetivo: Ampliar e facilitar os canais de comunicação tornando a informação mais acessível e transparente ao cidadão dando visibilidade ao trabalho do MPT na proteção aos direitos coletivos e individuais diante de ilegalidades praticadas no campo trabalhista. Alinhamento ao PEI: Objetivo: fortalecimento institucional Descrição: Fortalecer, integrar e divulgar a atuação do Ministério Público do Trabalho de forma a garantir a unidade, transparência e eficiente comunicação interna e com a sociedade. 4. GERENCIAR O PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI COM EFICIÊNCIA Descrição do Objetivo: Garantir a entrega de produtos e serviços existentes e prover novos serviços e soluções de TI com boa qualidade e confiabilidade alinhados as necessidades de negócio do MPT. Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente 302 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 5. GARANTIR A QUALIDADE DAS SOLUÇÕES DE TI Descrição do Objetivo: Aprimorar os processos de desenvolvimento, aquisição e manutenção dos sistemas efetuando a padronização de arquitetura e metodologia de desenvolvimento de software bem como fornecer a documentação de cada sistema e disponibilização de manuais das unidades regionais do MPT. Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 6. BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE TI Descrição do Objetivo: Implementar as boas práticas de governança de TI visando a melhoria de resultados com a eficiência de recursos e controle de riscos propiciando a geração de valor da TI para o negócio. Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 7. GARANTIR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS DE TI Descrição do Objetivo: Estruturar e gerenciar os processos de tecnologia da informação para assegurar que os serviços de TI tenham disponibilidade a fim de garantir a execução das atividades das unidades do MPT. Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 8. GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Descrição do Objetivo: Desenvolver e fomentar a implementação em âmbito nacional de diretivas de segurança em conformidade com a política e normas de segurança da informação do MPT, promovendo a efetiva aplicação, em âmbito nacional, de normas internacionais de segurança e padrões de proteção das informações Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 9. GARANTIR INFRAESTRUTURA EM TI ADEQUADA Descrição do Objetivo: Prover os recursos tecnológicos necessários para a modernização e padronização do parque tecnológico das unidades regionais do MPT visando adequação da infraestrutura de TI à execução da estratégia do MPT. 303 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 10. DESENVOLVER EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO EM TI Descrição do Objetivo: Promover a capacitação contínua, técnica e gerencial, dos profissionais de TI para o bom desempenho de suas atividades a fim de alcançar os objetivos estratégicos. Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. 11. GARANTIR O USO ADEQUADO E EFICIENTE DO ORÇAMENTO EM TI Descrição do Objetivo: Garantir o uso eficaz e eficiente dos recursos orçamentários necessários na realização das contratações e aquisições de TI para o alcance dos objetivos de negócio. Alinhamento ao PEI: Objetivo: Excelência na gestão institucional Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, de forma transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições constitucionais. b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Trabalho CETI/MPT, de natureza deliberativa, vinculado ao Procurador-Geral do Trabalho, instituído pela Portaria PGT n° 727, de 20 de dezembro de 2011, tem por finalidade tratar e deliberar políticas, diretrizes, planejamento e ações relativas à governança corporativa de tecnologia da informação no âmbito do MPT. O CETI/MPT tem as seguintes atividades: I - estabelecer políticas e diretrizes de tecnologia de informação, alinhadas aos objetivos estratégicos da Instituição; II - aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do MPT; III - definir as prioridades dos investimentos em tecnologia da informação; IV - estabelecer as prioridades para execução de projetos de tecnologia da informação; V - definir padrões de funcionamento, integração, qualidade e segurança dos serviços e sistemas de tecnologia da informação; VI - definir políticas de recursos humanos de tecnologia da informação, estabelecendo estrutura de TI padronizada, conforme critérios objetivos, suas competências, bem assim mantendo atualizados os respectivos regimentos internos. O CETI/MPT é composto pelos seguintes integrantes: I - Procurador do Trabalho indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho; II - Procurador do Trabalho indicado pelo Conselho Superior do MPT; III - Procurador do Trabalho indicado pela Corregedoria do MPT; 304 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO IV V - Diretor-Geral; e - Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação. O CETI/MPT reunir-se-á: I - ordinariamente, trimestralmente, mediante convocação do Presidente; II - extraordinariamente, por convocação do Presidente ou por solicitação de Representante, mediante aprovação. As principais deliberações que foram tomadas pelo CETI ao longo de 2015 abrangem os seguintes temas: I – Plano de Investimentos do MPT; II – Governança; III – Infraestrutura e Tecnologia; IV – Recursos Humanos. c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade. Relação de sistemas críticos para a atuação institucional: • Sistema MPT Digital, responsável por toda a tramitação finalística do MPT. Este sistema, único, é executado de forma descentralizada, hospedado na infraestrutura tecnológica de cada PRT, sendo que dados consolidados são obtidos através de mecanismos agregadores de busca e indexação, além de ferramentas de Business Intelligence; Responsável Técnico: Analista MPT, Rodrigo Cestari. Responsável da Área de Negócio: Procurador do Trabalho, Luiz Fabiano de Assis. Criticidade: Alta • Sistema MPT Siga, responsável pela automação de todos os procedimentos administrativos do MPT, envolvendo diárias, passagens, patrimônio, almoxarifado, compras, licitações, recursos humanos e outros módulos. Este sistema é hospedado de forma centralizada na infraestrutura da PGT, sendo que a implantação, devido à sua complexidade, está sendo realizado em um cronograma de 5 anos, iniciado em 2013; Responsável Técnico: Analista MPT, Carlos Lima. Responsável da Área de Negócio: Diretora de Administração, Teresa Cristina. Criticidade: Média • Serviço de Correio Eletrônico Institucional, responsável por garantir a comunicação organizacional entre Membros, Servidores e a sociedade, de vital importância devido à natureza descentralizada do Ministério Público do Trabalho; Responsável Técnico: Analista MPT, André Scavassa; Responsável da Área de Negócio: Diretor de Tecnologia da Informação do MPT, Felipe Andres León Garcia Criticidade: Alta • Serviço de Comunicação Instantânea, responsável por garantir a comunicação on-line entre Membros, Servidores, incluindo funcionalidades de chat de texto, conferências de áudio e áudio/vídeo, de vital importância devido à natureza descentralizada do Ministério Público do Trabalho; Responsável Técnico: Analista MPT, André Scavassa; Responsável da Área de Negócio: Diretor de Tecnologia da Informação do MPT, Felipe Andres León Garcia. Criticidade: Alta 305 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • Serviço RedeMPT, responsável por estabelecer uma rede privada de longa distância (WAN) entre todas as unidades do MPT, garantindo assim o acesso seguro de Membros e Servidores a recursos, serviços e sistemas corporativos de TI do MPT. Responsável Técnico: Analista MPT, Marco Kanegae; Responsável da Área de Negócio: Diretor de Tecnologia da Informação do MPT, Felipe Andres León Garcia. Criticidade: Alta d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período. São objetivos do Plano de Capacitação de Pessoal: I. Introduzir a capacitação, o treinamento e o processo de aprendizagem aplicados a uma abordagem sistêmica e organizada dos conhecimentos dos servidores; II. Proporcionar formação, capacitação, treinamento, atualização e desenvolvimento de servidores; III. Oferecer aos servidores condições básicas para o adequado conhecimento da estrutura e funcionamento do MPT, valores e objetivos institucionais, contribuindo para o entendimento de seu papel na missão institucional; IV. Estimular a pesquisa, a produção intelectual e a divulgação de conhecimentos, sensibilizando os servidores para a importância do autodesenvolvimento; V. Subsidiar e orientar a gestão de desempenho de servidores; VI. Contribuir para a progressão funcional e para o crescimento profissional e pessoal dos servidores; VII. Contribuir para o aumento da produtividade, das atividades e das produções realizadas, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados; VIII. Estimular, motivar e valorizar as pessoas como seres humanos individuais e como seres sociais, contribuindo para a melhoria do clima organizacional; IX. Buscar maior integração de pessoas e de áreas de trabalho; X. Motivar e incentivar a criatividade visando um maior comprometimento com o trabalho; XI. Adequar os servidores ao perfil profissional desejado para o cargo e preparar para o exercício de atribuições mais complexas ou para tarefas em que possam ser melhor aproveitados, bem como desenvolver o potencial dos servidores; XII. Compartilhar com todas as unidades a responsabilidade pela imagem positiva e dinâmica do Ministério Público do Trabalho, tanto no âmbito interno como no externo. XIII. Oferecer eventos e cursos alinhados ao mapeamento de competências realizado pela COGEP e ao mapeamento de competências realizado pela DTI; XIV. Divulgar o papel da COGEP na política de capacitação do MPT; XV. Capacitar os novos servidores que serão aprovados no concurso público para o cargo Analista e Técnicos do MPT, no ano de 2015; METAS E RESULTADOS •. Capacitar 100% (cem por cento) dos servidores da TI do MPT; •. Oferecer outros cursos e eventos alinhados ao mapeamento de competências da DTI do MPT. CURSOS E EVENTOS: Treinamentos realizados ao longo de 2015 • Ação Nacional Estruturante - TI: Programa Nacional de Governança de TI; • Atualização do Software NVDA para o Microsoft Office 2015.1 e Jaws 14; • Certified Scrum Product Owner; 306 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • Certified Serum Developer; • Curso de Aperfeiçoamento Fundamentos de Governança TI; • Curso de Aperfeiçoamento, Planejamento e Gestão Estratégica de TI; • Curso de Informática Básica -Word 2013; • Curso Moodle Moot; • Curso Segurança de Redes e Sistema; • Developing Liferay Plataform; • Excel 2013 Avançado; • Mastering Liferay Fundamentals; • Planejamento e Gestão Estratégica de TI; • PRT 2ª Gestão de Projetos 01; • PRT 2ª Gestão de Projetos 02; • PRT 2ª Gestão de Projetos 03; • Internet Explorer 8.0; • MS Excel 2010 – Avançado; • MS Excel 2010 - Básico (24h); • Segurança da Informação (23 horas); • Curso de atualização do programa Adobe Ilustrator C C.; • Curso Oficial de Adobe Premiere Pro; • Treinamento Avançado PFSENSE; • Treinamento e certificação Digital ZABBIX; • Workshop de Arquitetura de Sistemas; • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2012; • Design Gráfico; • Manutenção de Impressoras; • Certified Secrum Product Owner (CSPO); • Agilização de Gestão de Projetos – CSM; • Informática Básica – Windows, Word, Internet, Excel e Digitação; • Soluções de Tecnologia da Informação - Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação; • Soluções Integrada de Service Desk; • Treinamento PFSESNS; • ITIL V3 2011 Foundations – Preparação para certificação; e, • Curso de Informática Básica - Excel 2013. 307 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários. Descrição Servidores efetivos de TI do MPT atuando na TI do MPT Servidores efetivos de outras carreiras atuando na TI do MPT Servidores efetivos de TI de outros órgãos atuando na TI do MPT Servidores de outras carreiras e de outros órgãos atuando na TI do MPT Servidores de TI do MPT atuando em outros órgãos Servidores terceirizados e/ou estagiários atuando na TI do MPT Total de servidores que compõe a força de trabalho de TI do MPT Total 188 7 12 1 4 85 297 f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado. Até o presente momento não há nenhum processo formalmente implantado de gerenciamento de serviços de TI. O estágio atual do MPT é ADHOC. 308 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. Quadro 71 - Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período. Nome Descrição Resultados Esperados Alinhamento estratégico Valor Despendido Valor Orçado Prazo de Conclusão Renovação Microsoft Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrições de software Microsoft Prover a continuidade dos serviços de gerenciamento da infraestrutura de TI. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.264.792,40 2.500.00,00 60 dias Suporte Premier Microsoft Contratação do serviço de Suporte Microsoft Premier, contemplando o suporte de uso, instalações e customização dos produtos Microsoft instalados no MPT Garantir estabilidade e maior agilidade na resolução de problemas e incidentes. Garantir a qualidade das soluções de ti 398.800,00 500.000,00 45 dias Manutenção vídeo conferencia Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, manutenções e serviços para solução de videoconferência POLYCOM Facilitar e prover a comunicação entres as unidades do MPT. Garantir a qualidade das soluções de ti 729.417,00 950.258,00 60 dias Voyager Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica para apoiar a elaboração do PETI e PDTI. Melhorar o planejamento e a governança de TI. Garantir a qualidade das soluções de ti 280.000,00 45 dias Softwares Gráficos Fornecimento de licenças, atualizações e subscrições para softwares Gráficos e de Engenharia Agilizar a produção de documentos, panfletos com informações institucionais e produção de projetos de arquitetura. Garantir a qualidade das soluções de ti 515.836,65 620.852,23 60 dias Renovação SonicWall Promover a manutenção do licenciamento por período de 12 meses e restabelecer a prestação de serviços de suporte técnico on-site, mitigando risco nos equipamentos ou software, serviços ou sistemas corporativos de TI do MPT. Aumentar a segurança da infraestrutura lógica de TI. Garantir a qualidade das soluções de ti 105.996,00 165.456,23 45 dias 110.400,00 309 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Contratação do F5 Nova licitação para contratar suporte expandido para equipamentos F5 (balanceamento de carga), os quais processam todas as requisições do Portal/Connections/Intranet/Sistemas Internos/Correio/Lync. Manter a alta disponibilidade dos serviços críticos de TI. Prover eficiência no trafego das informações. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.012.360,00 1.012.360,00 Renovação do Google Search Appliance Renovação da solução GOOGLE SEARCH APPLIANCE utilizada pelo MPT Digital, MPT Protocolo e sistema MPT Busca. Tem custo elevado por se tratar de equipamento especializado de alto desempenho Agilizar e facilitar a busca e a localização por informações e documentos importantes. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.270.440,00 1.600.440,00 60 dias Aquisição da ferramenta JIRA Expansão no licenciamento do JIRA, atualmente de 50 usuários, para 100 usuários, além de módulos requeridos pelo MPT Digital. Em atendimento à deliberações da 13ª Reunião do CETI Melhoria da gestão e controle do portfólio de Projetos administrados. Rastreamento de tarefas que envolvem um projeto. Garantir a qualidade das soluções de ti 79.328,98 150.328,98 45 dias Renovação de licenciamento IBM Renovação obrigatória de licenciamento IBM Websphere Portal, SPSS, e IBM Tivoli Directory Integrator Aprimorar a análise das informações e dados em diversos repositórios. Melhorar a comunicação e compartilhamento e das informações. Garantir a qualidade das soluções de ti 578.760,00 578.760,00 60 dias Nova Solução Corporativa para Backup do MPT Substituição da solução de Backup HP Data Protector, que possue licenciamento limitado, funcionalidades obsoletas e pouca compatibilidade com o ambiente descentralizado do MPT. A nova solução permitirá mais flexibilidade, por ser licenciada por Terabyte Agilizar a restauração das informações e documentos essenciais institucionais. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.020.941,92 1.920.941,92 Oracle - Facilitar a gestão dos dados e prover alta disponibilidade das informações Garantir a qualidade das soluções de ti 922.684,84 922.684,84 30 dias Renovação de subscrições RedHat Renovação e expansão no licenciamento RedHat para o ambiente Datacenter do MPT (PGT + Datacenter SP) Facilitar e centralizar a gestão da infraestrutura de TI. Garantir a qualidade das soluções de ti 650.000,00 899.456,00 30 dias Renovação de Licenciamento Vmware Renovação obrigatória do suporte para a plataforma de virtualização Vmware utilizada em todas as unidades do MPT Racionalizar o uso dos recursos computacionais existentes. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.493.612,20 1.493.612,20 30 dias 60 dias 120 dias 310 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Renovação de licenciamento Microsoft Office 365 Renovação obrigatória da suite Office365 utilizada em todo o MPT Aumentara produtividade do trabalho na produção de documentos institucionais. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.573.00,00 1.573.00,00 30 dias Switches SAN Modernização da rede SAN do Datacenter PGT, requerido para a mudança de prédio, assim como para descontinuar equipamentos adquiridos em 2008 que possuem desempenho inferior. Fornecer de conectividade de alto desempenho Garantir a qualidade das soluções de ti 317.988,00 527.008,00 60 dias Leitor Libras para o Portal MPT (Rybená) Contratação da solução Rybená para a leitura Libras de textos no Portal MPT e nos Portais Regionais Promover a acessibilidade aos usuários portadores com deficiência. Garantir a qualidade das soluções de ti 7.800,00 25.800,00 30 dias Links de navegação Internet Contratação nacional de links de navegação Internet para PGT e PRT, em atendimento à 13ª Reunião do CETI Fornecer alta disponibilidade para serviços críticos de TI e acesso a recursos, sistemas e serviços corporativos de TI. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.152.527,44 1.500.527,44 120 dias Software Telefonia Contratação de solução nacional para bilhetagem e aprovação de contas telefônicas fixas e móveis. Melhorar a gestão dos serviços de telefonia e uma maior eficiência dos gastos públicos das ligações institucionais. Garantir a qualidade das soluções de ti 230.300,00 230.300,00 30 dias Solução Nacional de Segurança Lógica - Firewall de nova geração Aquisição de camada de segurança lógica para a PGT, PRT e PTM (todas as unidades), de modo a configurar uma rede de segurança abrangendo todas as unidades, permitindo o controle de trafego seletivo por serviços, gestão de banda, criptografia, VPN e outras Promover a confiabilidade segurança da informação. Buscar mitigar a indisponibilidades de serviços essenciais. Garantir a qualidade das soluções de ti 4.071.184,00 120 dias Ultrabooks Aquisição de ultrabooks para modernização dos equipamentos utilizados por Membros, já obsoletos e adquiridos em 2011. Previsão para aquisição imediata de 737 equipamentos para Membros, 24 para vagas que serão preenchidas em 2016, e 31 para equipes de TI Viabilizar novos equipamentos para maior produtividade e eficácia nas atividades. Garantir a qualidade das soluções de ti 3.003.747,00 3.987.27,00 45 dias Expansão Storages IBM da PGT e PRT Expansão dos storages IBM adquiridos em 2014 para as PRT, de modo que alcançem as necessidades de espaço estipuladas pela Comissão de Gestão do MPT Digital. Aumentar da capacidade de armazenamento das informações institucionais. Garantir a qualidade das soluções de ti 2.140.080,83 3.150.080,83 45 dias Ativos de Rede LAN Aquisição de ativos de rede com objetivo de aparelhar novos prédios e promover a melhoria continua das redes Melhoria da infraestrutura física e lógica e da Garantir a qualidade das soluções de ti 2.452.220,00 3.152.220,00 45 dias 3.439.334,00 311 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO locais em PRT e PTM. O quantitativo total da demanda ainda está sendo levantado, mas a previsão para este ano é adquirir apenas os equipamentos Estações de Trabalho e Monitores Registro de preços para atendimento gradual à demanda de 2500 estações de trabalho e 3669 monitores LED. Considerando o custo elevado (superior ao orçamento de TI do MPT para investimento) e a necessidade de outras aquisições prioritárias, geralmente se interconexão do tráfego de dados. Viabilizar a adequação tecnológica decorrente do crescimento do quadro dos servidores da instituição. Garantir a qualidade das soluções de ti 1.221.900,00 2.001.123,22 60 dias 312 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. No MPT, nenhum serviço essencial é executado diretamente por terceiros, apenas por servidores da casa. Quando contratados, os terceirizados, geralmente, apenas prestam apoio especializado aos servidores. Todos os Termos de Referência que envolvem contratações de Serviços de TI, possuem clausulas de repasse de conhecimento por parte da Contratada ao MPT. Além disso, a maioria dos serviços são executados dentro do MPT, trabalho remoto é uma exceção. 7.3.1 Principais sistemas de informações Relação de sistemas críticos para a atuação institucional • Sistema MPT Digital, responsável por toda a tramitação finalística do MPT. Este sistema, único, é executado de forma descentralizada, hospedado na infraestrutura tecnológica de cada PRT, sendo que dados consolidados são obtidos através de mecanismos agregadores de busca e indexação, além de ferramentas de Business Intelligence; • Sistema MPT Siga, responsável pela automação de todos os procedimentos administrativos do MPT, envolvendo diárias, passagens, patrimônio, almoxarifado, compras, licitações, recursos humanos e outros módulos. Este sistema é hospedado de forma centralizada na infraestrutura da PGT, sendo que a implantação, devido à sua complexidade, está sendo realizado em um cronograma de 5 anos, iniciado em 2013; • Serviço de Correio Eletrônico Institucional, responsável por garantir a comunicação organizacional entre Membros, Servidores e a sociedade, de vital importância devido à natureza descentralizada do Ministério Público do Trabalho; • Serviço de Comunicação Instantânea, responsável por garantir a comunicação online entre Membros, Servidores, incluindo funcionalidades de chat de texto, conferências de áudio e áudio/vídeo, de vital importância devido à natureza descentralizada do Ministério Público do Trabalho; • Serviço RedeMPT, responsável por estabelecer uma rede privada de longa distância (WAN) entre todas as unidades do MPT, garantindo assim o acesso seguro de Membros e Servidores a recursos, serviços e sistemas corporativos de TI do MPT. 7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI Com objetivo de promover a melhoria contínua dos processos de Governança de TI implantados no MPT, de modo a buscar, estabelecer e manter o alinhamento de ações de TI nacionais e regionais, orientar a realização de investimentos de TI e uso do orçamento disponível, tornou-se premente a necessidade da adoção de um Planejamento Estratégico de TI – PETI, devidamente alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI do MPT, assim como seu desdobramento em Planos Diretores de TI para cada unidade regional do MPT. Esta iniciativa, além de resultar em benefícios organizacionais diretos, também buscou a conformidade com determinações dos órgãos de controle da Administração Pública Federal e do Ministério Público da União – MPU, assim como alinhamento às resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, especialmente a Resolução nº 102/2014. Desta forma, buscou-se a implantação efetiva de processos de gestão estratégica de TI no MPT, foi realizado o 1º Workshop de Planejamento Estratégico de TI do MPT, com a participação dos componentes do Comitê de Governança Corporativa do MPT, assim como dos Dirigentes das equipes descentralizadas de TI das Procuradorias Regionais do Trabalho. 313 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Este primeiro workshop teve como objetivo preliminar o alinhamento de conceitos envolvendo Governança de TI, seguida da elaboração colaborativa das primeiras atividades para a consolidação de um PETI Nacional com vigência de dois anos (biênio 2015-2016). O Workshop foi realizado nos dias 25/05/2015 (a partir das 14:00) a 28/05/2015 (até as 14:00), totalizando 30 horas de trabalho. Como resultado deste worshop, foi desenvolvido a primeira versão do PETI-MPT que foi encaminhado ao CETI para homologação. Foi deliberado pelo CETI que houvessem ajustes no documento e que os Planos Estratégicos deveriam ser desenvolvidos da seguinte forma: • Elaboração do PETI – MPT – em homologação • Elaboração do PDTI – MPT – aguardando aprovação do PETI pelo CETI • Elaboração do PDTI – PGT – aguardando aprovação PDTI Nacional pelo CETI • Elaboração dos PDTI das 24 PRT - em andamento. 7.3.3 Processo Judicial Eletrônico (PJe) O Ministério Público do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho celebraram, no dia 23 de setembro de 2015, um acordo de cooperação técnica para a implantação dos serviços de interoperabilidade entre o sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) e o sistema MPT-Digital, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho e das Procuradorias Regionais do Trabalho. A interoperabilidade já está em pleno funcionamento nos ambientes de produção dos TRTs do Goiás (18ª Região), Paraíba (13ª Região) e Campinas (15ª Região) e a troca de informações entre o PJe-JT e o MPT-Digital já foi homologada por ambos os órgãos por haver se mostrado bemsucedida. Com os serviços de integração, que respeitam o MNI (modelo nacional de interoperabilidade - CNJ), é possível, diretamente do MPT-Digital, fazer consultas processuais no PJe-JT, receber intimações judiciais e protocolizar petições, interlocutoras e iniciais, em processos judiciais. Quanto às demais Procuradorias Regionais do Trabalho, está em andamento a homologação da implantação da interoperabilidade, de modo que, no primeiro semestre de 2016, a integração nacional será plena. Gestão ambiental e sustentabilidade Procuradoria Geral do Trabalho A PGT possui Comissão de Gestão Ambiental instituída pela Portaria 245, de 01 de julho de 2009. O plano de trabalho, cuja norma disciplinadora é também a Portaria 245/2009 tem como objetivo: “Estabelecer as ações a serem desenvolvidas, as prioridades e etapas de implantação, bem como fixar os respectivos prazos de execução, com vistas ao atendimento dos objetivos do PROGRAMA MPT AMBIENTAL, levando-se em conta o diagnóstico prévio e as diretrizes estabelecidas”. A Portaria PGT nº 531, de 01/09/2014, publicada no Boletim de Serviço Especial 9-A 2014, instituiu o PROGRAMA MPT SOCIOAMBIENTAL que encontra-se em processo de revisão, conforme Portaria PGT nº 933, de 04/11/2015, publicada no Boletim de Serviço Especial 11-B 2015. As Diretrizes do programa são: a) Combate ao desperdício dos bens públicos e recursos naturais; b) Inclusão de critérios socioambientais nas compras, contratações e investimentos; 314 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO c) Gestão de resíduos, visando a redução do volume gerado, a reutilização de recursos e a reciclagem. d) A implementação do plano de trabalho acontece de forma contínua e visa às seguintes ações: e) Uso Racional de Recursos/Combate ao Desperdício de: • Papel; • Energia Elétrica; • Plásticos; e • Água. • Gestão de Informática. • Gestão de Resíduos Sólidos. • Gestão de Licitações e Contratações Sustentáveis. • Planejamento de Obras e Reformas. • Racionalização de Combustíveis e de Deslocamentos. • Saúde Integral. • Comunicação. • Capacitação. Quadro 72 - Quadro - Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis. Avaliação Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Sim Não Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? X X As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? X A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? X A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? X O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? X O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? X Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado. - Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados. X - Considerações Gerais: Esta unidade utiliza as normas ambientais vigentes, nas contratações promovidas por este órgão. 315 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 1ª Região A seguir, apresentamos informações sobre os principais aspectos da gestão ambiental e os critérios de garantia da sustentabilidade ambiental adotados na PRT 1ª Região. A Procuradoria possui a Comissão de Gestão Socioambiental, desde o ano de 2009, para desenvolver ações locais e aplicar, no âmbito desta Regional, propostas e projetos nacionais oriundos da Procuradoria Geral do Trabalho. Quadro - Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis da PRT 1ª Região Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação Sim A unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006? X As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente X Não A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? X A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? X O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? X O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? Caso positivo, indicar, no item abaixo, o endereço na internet no qual o documento pode ser acessado. X Publicação dos resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012): - PRT 2ª Região O Programa MPT AMBIENTAL foi criado pela Portaria PGT nº 245/2009, publicada em 03/07/2009. No âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, a Comissão de Gestão Ambiental foi instituída pela Portaria PRT2 nº 73/2009, de 16 de julho de 2009. Em 2012, foi publicado o Regimento Interno da Comissão de Gestão Ambiental da PRT2. Desde então, houve a implantação de várias medidas para uso consciente e economia dos recursos naturais como o monitoramento do consumo de água, de energia elétrica, de copos descartáveis, de papel sulfite, campanhas para a impressão frente e verso, reciclagem de papel usado, incentivo de utilização da escada para curtos deslocamentos, fornecimento de garrafa squeeze, de caneca e de bolsa ecológica e termo de cooperação para a coleta seletiva de resíduos sólidos a serem encaminhados para a reciclagem. Entre 2009 e 2011, a Comissão de Gestão Ambiental desenvolveu atividades voltadas à aquisição de conhecimentos sobre suas atribuições, estudando normativos e participando de eventos como o 1º e o 2º Encontro Ambiental do Tribunal Regional do Trabalho e do I Fórum A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) em São Paulo, realizado no auditório da AGU. Em 1º de julho de 2011, foi assinado o primeiro Termo de Convênio para Coleta Solidária, entre a PRT2 e a Cooperativa - COOPER-RECIFAVELA. Expirada a vigência do convênio, foi firmado ajuste com a Cooperativa Regional de Coleta Seletiva da Região Oeste - COOPERAÇÃO, 316 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO que perdurou entre 2012 e 2014. Recentemente, foi promovido novo processo de habilitação, que resultou na assinatura de convênio com a Cooperativa Sem Fronteiras, com vigência até 2015. A PRT2 está em processo de renovação do termo de coleta seletiva. A PRT2 observa, sempre que cabível, os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012, adotando critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições de produtos e contratações de serviços. Apesar de não possuir plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012, a PRT2 adota práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços e pratica ações de divulgação, conscientização e capacitação, conforme disposto nos incisos II e IV do mencionado artigo. Em relação à prática de sustentabilidade podemos citar que no âmbito da PRT-2, foi adotada a regra do "dia sem copo", de início em 01 dia na semana, depois em 02 dias. Atualmente não há mais copos plásticos descartáveis disponíveis nas áreas ocupadas primordialmente pelo público interno. Já no que tange à racionalização do uso de materiais, a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, desde janeiro de 2013, faz um monitoramento rigoroso do consumo de água. Além disso, foram adotadas as seguintes práticas: • Conscientização por meio de campanhas; • Instalação de redutores de vazão nas torneiras; • Redução do tempo do funcionamento do sistema de climatização; • Racionalização da lavagem das caixas de água e das garagens e da limpeza dos banheiros; • Desativação do chafariz para manutenção; • Redução do fluxo de água dos banheiros, copas e cozinhas; Tais medidas resultaram em uma redução média de 27,2% no consumo da água enquanto no mesmo período, houve um aumento médio de 4,9% na tarifa, ou seja, mesmo com o referido aumento, a PRT2 economizou recursos orçamentários. As campanhas para a impressão frente e verso e reuso do papel para rascunhos e anotações tiveram como consequência, no período entre janeiro de 2014 a junho de 2015, uma economia de 16% no consumo do papel sulfite. Assim como é feito com o consumo de água, a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, desde janeiro de 2013, também faz o monitoramento do consumo de energia elétrica. No final do primeiro semestre de 2014, a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região promoveu uma parceria com o Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, GEPEA/EPUSP, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com o intuito de desenvolvimento de um projeto de eficiência energética do imóvel da Sede da PRT-2, cujos resultados foram apresentados ao Setor de Engenharia para orientar as políticas do setor. Além disso, foram adotadas as seguintes medidas: • Redução do tempo do funcionamento do sistema de climatização; • Racionalização da utilização do elevador; • Racionalização da iluminação noturna da Regional; • Campanha para desligamento de monitores e recursos de informática; • Campanha para o desligamento da luz do posto de trabalho ao sair do local; • Desligamento das luzes após às 21:00 horas, bem como aos sábados, domingos e feriados. Desde janeiro de 2013 até o presente momento, houve uma redução no consumo médio de 12,8%. Em relação às práticas de ações de divulgação, conscientização e capacitação a Comissão de Gestão 317 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ambiental da PRT2 organizou diversas palestras e campanhas com vistas à conscientização dos recursos naturais, valendo destacar a promoção de evento com a SABESP, por intermédio do Programa do Uso Racional da Água - PURA, a fim de orientar o público interno quanto às boas práticas visando economizar água, especialmente por conta da crise hídrica que se abate no Estado de São Paulo. Quanto aos aspectos positivos, no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, foi possível implementar diversas ações e campanhas para a conscientização de Membros, Servidores e Estagiários que resultaram na economia no consumo de água, de energia elétrica e de materiais (como papel sulfite, copo plástico entre outros) e destinação adequada de resíduos sólidos recicláveis. De outra parte, podemos identificar como pontos críticos as limitações orçamentárias que dificultam a adoção de medidas que trariam economia a longo prazo e que são ecologicamente adequadas, como a substituição de lâmpadas econômicas por lâmpadas de led, e a ausência de recursos orçamentários específicos destinados à Comissão Socioambiental. PRT 3ª Região A PRT – 3ª Região segue os preceitos da Portaria PGT n° 531, de 1º de setembro de 2014, que instituiu o MPT Socioambiental. Desde o ano de 2009, quando foi criado o MPT Ambiental, posteriormente ampliado para o MPT Socioambiental, a Regional promove o combate ao desperdício dos bens públicos e de recursos naturais, inclui critérios socioambientais nas compras e contratações e também na manutenção e na construção dos prédios públicos. Possuímos um regimento interno da Comissão de Gestão Ambiental (Portaria PRT-3 n° 61, de 7 de julho de 2012), Comissão de Gestão Socioambiental (Portaria PRT-3 nº 60, de 1º de outubro de 2015) e Comissão para Coleta Seletiva Solidária (Portarias PRT-3 nº 74 e nº 77, de 11 de setembro de 2014). Destaca-se a Portaria Normativa n° 2, de 26 de setembro de 2013, que disciplina o uso do ar-condicionado, contribuindo tanto para a saúde do ambiente de trabalho quanto para as regras de bom uso do equipamento de modo a economizar energia. Na gestão de resíduos, seguimos o Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração Pública. A Regional, na sede em Belo Horizonte, possui convênio vigente com a Coopersoli - cooperativa da região do Barreiro -, que possui 42 cooperados, processa 200 toneladas por mês de material reciclado, realizando a triagem, prensagem e coleta. Durante o ano de 2015, foram coletados 892 kg de papel e 1,188 kg de papelão na sede da Procuradoria. Em outubro de 2015, a Comissão de Gestão Socioambiental da Regional realizou procedimento de contratação de empresa especializada no descarte consciente de 1.000 lâmpadas fluorescentes que possuem componentes tóxicos ao meio ambiente. Apesar de a PRT – 3ª Região não participar ativamente da A3P, aplicamos suas diretrizes e preceitos em nosso dia-a-dia. Há preocupação constante com o consumo racional de energia, recursos públicos e manutenção do patrimônio. O desafio atual é implantar maiores exigências de sustentabilidade nos processos de contratação sem, contudo, restringir a concorrência. A Regional não possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) formalizado, tal qual trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012. Entretanto, realizamos práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços, e também praticamos ações de divulgação, conscientização e capacitação. No ano de 2015, realizamos capacitação in loco dos empregados prestadores de serviço de limpeza, fizemos campanha educativa para reciclagem de papel distribuindo caixas com a logo do MPT Socioambiental, substituímos lâmpadas normais por LED, sendo várias delas acopladas a sensores de presença, dentre outras medidas. 318 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 4ª Região A PRT 4ª Região trabalha com o intuito de alcançar a implantação, a coordenação, o monitoramento e a revisão das ações de logística sustentável e as atribuições de cada ator no combate ao desperdício, e no melhor aproveitamento dos recursos materiais, consumo e descarte dos recursos naturais e resíduos gerados. A unidade ainda não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), mas sua implementação está prevista no PLS elaborado pelo MPT, com horizonte temporal até junho de 2017. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006 e as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada estão de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente. A PRT 4ª Região possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012 e foi constituída uma comissão Gestora do PLS dentro dos parâmetros de que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012. A unidade está realizando todos os esforços para cumprimento do PLS, tendo tal objetivo como meta prioritária. Como objetivo, além da promoção de práticas de consumo sustentável desde a aquisição até o descarte, encontram-se dentre as prioridades a obtenção dos dados decorrentes de práticas sustentáveis e sua publicação. Fonte: Comissão de Gestão Ambiental PRT 5ª Região Quadro - Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis da PRT 5ª Região Avaliação Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Sim Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? X Não As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? X A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? X A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? X O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? X O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? X X No que diz respeito ao item “As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012”, esta unidade jurisdicionada observa e adota as recomendações determinadas pela IN nº 01 de 2010, do Ministério do 319 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual dispõe sobre a sustentabilidade ambiental no âmbito das contratações na Administração Pública. Embora essa unidade não esteja subordinada ao decreto 7746/2012, a unidade adota práticas, contempladas nessa IN, que convergem para a sustentabilidade ambiental no que diz respeito às licitações, quais sejam: Conforme artigo 5º da IN, quando da aquisição de bens, são exigidos os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: “I- que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR- 15448-1 e 15448-2; II- que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; III- que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e IV- que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI), cádmio (Cd), bifenil-polibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” Além das práticas acima dispostas vale ressaltar que é realizada a compra de copos descartáveis de polipropileno, possibilitando a reciclagem e, no que diz respeito aos mobiliários fabricados em madeira, as empresas devem apresentar certificado de procedência da madeira- DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento. Caso o DOF seja fornecido em nome da indústria produtora dos painéis de madeira, utilizados como matéria prima pela indústria do mobiliário, a empresa deverá apresentar também declaração de utilização do material da empresa certificada. PRT 6ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, por meio da Portaria nº 13, de 11.03.2014, instituiu Comissão responsável pelo Programa MPT AMBIENTAL em âmbito local. Referido programa tem como objetivo estabelecer as ações a serem desenvolvidas, as prioridades e etapas de implantação, bem como fixar os respectivos prazos de execução, com vistas ao atendimento dos objetivos, levando-se em conta o diagnóstico prévio e as diretrizes estabelecidas, que são: a. Combate ao desperdício dos bens públicos e recursos naturais; b. Inclusão de critérios socioambientais nas compras, contratações e investimentos; c. Gestão de resíduos, visando a redução do volume gerado, a reutilização de recursos e a reciclagem. A nossa Regional já tentou separar os resíduos recicláveis a serem descartados, mas encontramos muita dificuldade na coleta seletiva. Trata-se de ação a ser revisitada pela Administração da PRT6. A PRT 6ª Região busca sempre observar as normas do Decreto 7.746/2012, bem como da IN nº 01 de 19 de janeiro de 2010, nas contratações realizadas por esta Regional. Como critérios de sustentabilidade ambiental, exigimos nos editais licitatórios, quando cabível: • Atendimento por parte da Contratada às normas da ABNT NBR, ANVISA e outros órgãos de regulação, como por exemplo nos editais 08/2015, 09/2015 e 11/2015 e respectivas contratações; • Exigência de procedimento de logística reversa nas compras de cartuchos em atendimento à Lei nº 12.305/2010 que dispõe sobre a adoção e apresentação de procedimentos, que visem a proteção da saúde pública, a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade da produção 320 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO e consumo e o desenvolvimento de tecnologias limpas, conforme editais 05/2015 e 06/2015 e respectivas contratações. • Exigência à Contratada de fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços de prestação de mão-de-obra, conforme editais 11/2013 e 10/2012, bem como seus respectivos contratos e prorrogações. • Exigência de equipamentos classe A em consumo de energia elétrica e, ainda, aquisição apenas de lâmpadas fluorescentes, objetivando a redução no consumo de energia elétrica, conforme editais 09/2015 e 10/2015. • Aquisição de papel reciclado, visando a redução do impacto ambiental, conforme participação em registro de preço realizado pela Advocacia Geral da União, mediante o Pregão Eletrônico nº 13/2014. Essas são algumas medidas implementadas na busca de contratações que objetivem a sustentabilidade ambiental. Ademais, envidaremos esforços para aprimorar, cada vez mais, o atendimento aos critérios exigidos nas normas pertinentes. Consideramos ser de grande relevância o apoio da PGT no fomento de treinamento em âmbito nacional para a elaboração de editais e contratações que atendam às normas de sustentabilidade ambiental, para todos os servidores que trabalhem com licitações e compras. PRT 7ª Região Não se aplica a esta Regional, pois não fazemos parte da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). PRT 8ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região instituiu o Plano de Gestão Ambiental no cotidiano das atividades laborais da Sede e Ofícios, bem como criou a Comissão de Gestão Ambiental, com o objetivo de promover: I - A eliminação do desperdício dos recursos naturais e/ou bens públicos; II - A educação ambiental; III - O estímulo ao uso racional dos produtos de consumo; IV - O estabelecimento da coleta seletiva dos resíduos gerados nas atividades, propiciando também o reaproveitamento de recicláveis; V - A definição de parâmetros de sustentabilidade socioambiental nos processos de aquisição de bens e serviços. A Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), dentro do Programa MPT Ambiental, do Procuradoria Geral do trabalho (PGT). Promove a separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associação e cooperativa de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006. Está em andamento adesão ao Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Belém, com vistas à execução de uma rede de coleta seletiva em órgãos públicos, com sede na capital. As contratações realizadas observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 quanto a aquisição de bens e serviços sustentáveis. Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região não possui Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012, mas possui Plano de Trabalho e Gestão Ambiental (PGA) que visa reconhecer aspectos e impactos ambientais nas atividades desenvolvidas no âmbito da PRT 8ª; definir ações e estratégias de racionalização do consumo dos recursos; e analisar qualitativamente e quantitativamente os resultados alcançados. 321 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 9ª Região As ações socioambientais da PRT/9.ª Região são voltadas para a conscientização de membros, servidores, estagiários e colaboradores, visando a economicidade dos materiais e meios colocados à disposição, a reciclagem e a responsabilidade ambiental de cada um. Quadro - Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis da PRT 9ª Região Avaliação Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Sim Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? Não X Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? X As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? X A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? X A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? X O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? X O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? X X Embora a Regional tenha alcançado avanços relacionados à gestão ambiental e sustentabilidade ainda há muito que evoluir quanto ao tema. Os alvos desta evolução são inicialmente delimitados pelos parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. PRT 10ª Região Em 25 de janeiro de 2008, o Procurador-Chefe da PRT10, Ricardo José Macêdo de Britto Pereira, assinou três Portarias sobre o tema Gestão Ambiental. A primeira, a Portaria nº 008, criou o Programa de Gestão Ambiental com a finalidade de conscientização ambiental das pessoas que trabalham nas unidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, visando ao combate de todas as formas de desperdício dos bens públicos e recursos naturais, o incentivo ao uso racional de materiais e outros insumos, a promoção da coleta seletiva dos resíduos internamente produzidos e o reaproveitamento do material reciclável. A segunda, a Portaria 009, de 28 de janeiro de 2008, regulamentou o Programa de Gestão Ambiental criado pela Portaria 008, de 25 de janeiro de 2008 e estabeleceu como princípios de Gestão Ambiental aplicáveis às atribuições da PRT10ª, o combate a todas as formas de desperdício dos bens públicos e recursos naturais, com a utilização racional dos produtos disponibilizados no trabalho, especialmente a energia elétrica, a água, o papel reciclável em todas as suas versões e os materiais plásticos em geral; a inclusão de critérios socioambientais nas compras, contratações e investimentos; a formação continuada dos servidores em relação aos aspectos socioambientais e de melhoria da qualidade do ambiente de trabalho; o encaminhamento para reciclagem dos resíduos de papel e 322 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO plástico, o reaproveitamento dos cartuchos de impressora a jato de tinta e a laser, e toners de máquinas copiadoras, lâmpadas e outros materiais passíveis de reciclagem. A terceira, a Portaria nº 010 de 28 de janeiro de 2008, criou o Grupo de Trabalho responsável pela Coordenação do Programa de Gestão Ambiental da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região e designou para compor esse Grupo de Trabalho a Procuradora do Trabalho ADRIANA SILVEIRA MACHADO, como Coordenadora e os servidores MIRTES COUTO ROSA OVELAR, matrícula nº6002823-8, MEIRY APOLINÁRIO DE ALENCAR, matrícula nº 6000517-3 e GILBERTO GATTI, matrícula nº 6002725-8, como membros efetivos. Em 24 de abril de 2012, a Procuradora-Chefe Ana Cláudia Rodrigues Bandeira Monteiro, pela Portaria nº 039, alterou a composição do Grupo de Trabalho responsável pelo Programa de Gestão Ambiental da PRT10, instituído pela Portaria nº 10, de 28/01/2008, que passou a ser chamado de Comissão de Gestão Ambiental, com a seguinte composição: ALESSANDRO SANTOS DE MIRANDA, Procurador do Trabalho, Presidente da Comissão; FÁBIO LEAL CARDOSO, Procurador do Trabalho; JOSÉ ANTÔNIO COUTINHO VINHAS DURAN, Diretor Regional; GILBERTO GATTI, Assessor de Comunicação; JÚLIA VIRGÍNIA DOS SANTOS PIRES MACIEL, Técnica Administrativa como membros efetivos. Em 2015, o Procurador-Chefe Alessandro Santos de Miranda, por meio da Portaria Nº 108, de 8 de setembro de 2015, constituiu uma Comissão de Gestão Socioambiental da PRT-10ª Região com os seguintes integrantes: MILENA CRISTINA COSTA, Procuradora do Trabalho, presidente da Comissão e PATRÍCIA DOS SANTOS ALMEIDA, Assessora de Arquitetura; JAQUELINE FARIAS FERREIRA, Técnica Administrativa; FRANCISCO JEAN CHAVES DE FREITAS, Técnico Administrativo; TERESA CRISTINA LAMOUNIER SOUZA, Técnica Administrativa e JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA, Técnico Administrativo como membros efetivos. Está prevista para 2016, a análise da possibilidade da adesão à Rede A3P com a formalização do Termo de Adesão e criação do Plano de Gestão Socioambiental desta Procuradoria. A PRT10 celebrou Termo de Convênio com a CORTRAP – Cooperativa de Reciclagem, Trabalho e Produção, para a coleta e destinação adequada dos resíduos recicláveis da Procuradoria. Além dessa ação, há coleta de lâmpadas, pilhas, toner de impressoras e baterias para uma responsabilidade compartilhada com os fornecedores desses materiais indo ao encontro do conceito moderno da Logística Reversa. A aquisição de Bens e a contratação de serviços e obras para a PRT10 contempla critérios e práticas de sustentabilidade ambiental, adotando como diretrizes de sustentabilidade, entre outras, as que têm menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. A PRT10 considera os processos de extração ou fabricação, transporte, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. Em nossas licitações são estabelecidos critérios que impliquem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e a redução de emissão de gases de efeito estufa. Os projetos básicos ou executivos são elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, com redução do consumo de água e energia e com a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. O plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012 está prevista para ser elaborada em 2016. A atuação da unidade quanto ao tema está em evolução desde a criação do Programa de Gestão Ambiental, em 2008 até os dias de hoje com a criação da Comissão Socioambiental da PRT, em setembro de 2015. Estão sendo realizadas Campanhas de Conscientização sobre a Educação 323 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ambiental, como o consumo consciente, o uso racional dos recursos hídricos, a eficiência energética, a coleta de resíduos sólidos, entre outros. PRT 11ª Região Quadro - Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis da PRT 11ª Região Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação Sim Não Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? X X As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? X A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? X A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? X O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? X O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? X X A PRT 11ª Região não possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012, entretanto, através da Portaria PRT/11ª Região Nº 16/2014, criou Comissão de Gestão Ambiental, objetivando a implementação uniforme e sistematizada da gestão ambiental no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, visando estimular a adoção de critérios socioambientais de gestão a fim de minimizar o impacto de suas práticas administrativas e operacionais no meio ambiente. PRT 12ª Região Na PRT12ª-SC, há uma comissão de gestão socioambiental formalmente constituída, composta por oito servidores e uma Procuradora coordenadora, que segue as diretrizes da recentemente extinta Coordenadoria de Gestão Socioambiental (PGT). A comissão realiza, dentre outras atividades, levantamentos, análises e planejamentos; elaboração e encaminhamento de propostas à Administração; e implementação de eventos relacionados ao assunto. Em 2015 foram encaminhadas várias sugestões por meio do memorando 137/2015, ao Procurador-Chefe da PRT12ªSC, referentes ao consumo de papel, energia elétrica, água e plásticos; gestão de resíduos e licitações e contratações sustentáveis; e outras ações relacionadas a meios alternativos de transportes (instalação de bicicletário e armários). Foi também realizado o evento “Semana Saúde na Consciência e na Prática”, com palestras visando a saúde do servidor. A unidade não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), mas realiza separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006; As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. 324 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO No intuito de implementar ações de gestão socioambiental, os primeiros passos estão sendo dados, em especial, pelas sugestões formuladas e encaminhadas pela comissão referida no item “a” acima. Porém, há muito a realizar ainda, pois a mudança de hábitos, rotinas e procedimentos no âmbito da instituição (que atinja a coletividade de seus servidores), visando a sustentabilidade e a saúde do trabalhador, passa necessariamente pela conscientização individual, e enquanto isso não acontece, principalmente pelas constantes/intermitentes campanhas e programações que poderiam/deveriam ser promovidas e implementadas, as iniciativas acabam sendo isoladas, com poucos resultados favoráveis. PRT 13ª Região A política de sustentabilidade escrita e formal na PRT 13ª Região está em elaboração. Há na unidade separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006. Há lixeiras coletores em todos os andares do prédio e previsão da destinação correta do lixo coletado no contrato de prestação do serviço de limpeza, conservação e higienização. Se as contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. A Portaria nº 48, de 15/4/2015, trata a composição da Comissão de Gestão Ambiental da PRT 13ª Região, em consonância à Iniciativa Estratégica 6.11.2.9 do Planejamento Estratégico do MPT. • A Unidade não possui uma política formal de sustentabilidade, atuando de forma pontual, porém vem trabalhando na sistematização de suas ações de modo a desenvolver uma agenda permanente e crescente de ações, as podemos destacar: • Acompanhamento do consumo de água, energia, papel e combustíveis, com análise das distorções e adoção de ações de redução de consumo e tratamento dos resíduos; • Eliminação do uso de copos descartáveis; • Adoção de álcool gel, sabonete, toalhas de papel e papel higiênico mais econômicos e ambientalmente corretos, inclusivo quanto à disponibilização; • Aquisição de condicionadores de ar comum por equipamentos da tecnologia INVERTER; • Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. • Renovação da frota de veículos oficiais. PRT 14ª Região A PRT-14ª Região conta com a Comissão de Gestão Socioambiental, designada pela Portaria nº 54, de 14/10/2014. Um dos objetivos da Comissão é desenvolver mecanismos para a organização de indicadores de sustentabilidade ambiental. Podemos destacar algumas medidas já adotadas: As aquisições de lâmpadas da PRT-14ª deve ser exclusivamente de auto rendimento; As aquisições de produtos elétricos devem ser preferencialmente com selo A de consumo de energia; Aquisição de carros biocombustível, quando possível; Os editais devem conter Cláusulas prevendo ações socioambientais dos prestadores de serviço; As contratações de limpeza e conservação dos imóveis devem conter cláusulas prevendo a obrigatoriedade de separação dos resíduos recicláveis descartados. A PRT-14ª REGIÃO não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). As contratações da PRT-14ª são realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012. A PRT-14ª REGIÃO não possui plano de gestão de logística sustentável (PLS). 325 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Analisamos que a PRT-14ª está atuando para que a Sustentabilidade ambiental do órgão seja efetiva, criando mecanismos atender ás Normas e conscientizar os servidores e a sociedade da importância do tema. PRT 15ª Região A PRT 15ª Região não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e não há PLS implantado. Por outro lado, vem desenvolvendo, ao longo dos anos, ações para promover a redução de gastos desnecessários de papel, energia elétrica, água e copos descartáveis, além de orientar o público interno e externo, adequadamente, quanto a destinação dos lixos eletrônicos, orgânicos e recicláveis. Algumas das ações são como lembretes, reforços, até que hábitos inconscientemente realizados erroneamente, tornem-se bons costumes. Esses lembretes estão presentes nas impressoras, nos monitores, nos interruptores, nos banheiros, nas copas, nas salas de audiência e de reunião, escadarias, etc. Ainda como forma de levar o usuário a promover a separação do lixo interno e economia de recursos, houve a distribuição de lixeiras para resíduos recicláveis e não recicláveis para cada usuário da Regional. Essa é uma ação contínua e vem sendo realizada há alguns anos. A redução do uso do copo descartável ocorreu com a distribuição de canecas térmicas aos servidores e Membros da PRT 15ª Região. Além disso, em 2015, foi ministrada palestra pelo Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Campinas, José Custódio, sobre o Gerenciamento de Resíduos em Campinas. A separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, é prática da Regional faz algum tempo. Boa parte das contratações realizadas pela PRT 15ª Região observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012. Nos contratos de limpeza há previsão de práticas sustentáveis (redução de uso de substâncias poluentes); pilhas das lanternas dos vigilantes devem respeitar limites de substâncias tóxicas; para compra de móveis, as propostas devem acompanhar, quando aplicável, certificado de origem da madeira (FSC/CERFLOR); ar condicionado e eletroeletrônicos com classificação ENCE e Selo Procel, sendo que nos casos dos aparelhos refrigeradores deve ser utilizado gás ecológico R410A. A unidade prima por aquisição de produtos recicláveis, sabonete líquido e outros materiais de higiene em refil, sendo reutilizados os mesmos dispensers. Aquisição de veículos FLEX. PRT 16ª Região A PRT16ª Região busca adotar medidas sustentáveis, tais como: fornecimento de copos e xícaras personalizadas do MPT Ambiental para Membros e Servidores; utilizar papel rascunho, quando possível; imprimir frente e verso; aquisição de copos biodegradáveis para fornecimento ao público; medidas de economia de energia, a exemplo de palestras e conscientização de Membros e Servidores; etc. A Unidade participa através da adesão ao A3P do Ministério Público do Trabalho e realiza a separação dos resíduos recicláveis descartados, porém, ainda não firmou nenhum convênio com cooperativas de catadores para a destinação desse material. As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada estão de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. A PRT16 não possui tal comissão e PLS, possuindo apenas Comissão de Gestão Ambiental que atua conjuntamente ao Programa MPT Ambiental da Procuradoria Geral do Trabalho. 326 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A PRT16ª Região trabalha em alinhamento com o Programa MPT Ambiental da Procuradoria Geral do Trabalho – PGT. PRT 17ª Região A política de gestão ambiental da PRT-17ª Região, baseia-se no consumo sustentável dos recursos disponíveis para manutenção de um meio ambiente equilibrado. A Unidade está inserida no programa sócio ambiental do MPT instituído pela Portaria PGT n. 531, de 01/09/2014. A Unidade adota coleta seletiva de resíduos sólidos, destinando-os às associações de tratamento por meio de convênio. A Comissão de Gestão Socioambiental da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região foi instituída pela Portaria PRT 86/2014. As ações socioambientais são reguladas pelo Regimento Interno, instituído pela Portaria PRT-17ª n. 204/2014 e tem como objetivo, coordenar, em nível regional, a implementação do Programa MPT SÓCIO AMBIENTAL, desenvolvendo, para tanto, a execução uniforme e sistematizada da gestão ambiental no Ministério Público do Trabalho, visando à adoção de critérios socioambientais de gestão e à minimização do impacto de suas práticas administrativas e operacionais no meio ambiente. PRT 18ª Região A Procuradoria Regional do Trabalho publicou em 07 de fevereiro de 2014 a Portaria nº10/2014-GAB/PC que implementou o uso de boas práticas ambientais, visando a utilização coerente dos recursos públicos, bem como critérios socioambientais de gestão, a fim de minimizar o impacto das práticas administrativas e operacionais ao meio ambiente. Dentre outras recomendações a Portaria recomenda o uso de louças de vidro em substituição ao material plástico. No mesmo sentido foi instituída, por meio da Portaria 69/GB/PC, de 5 de novembro de 2014, a Comissão de Gestão Ambiental da PRT-18ª Região, que ao longo de 2015, propôs várias melhorias administrativas, visando a implementação de práticas ambientais. Algumas adotas foram: impressões frente e verso, descarte dos suprimentos e insumos de informática por meio da logística reversa. As ações de sustentabilidade, na unidade gestora, está apenas em seu início. A carência de servidores tem imposto dificuldades para o andamento dos trabalhos planejados e desejados pela Procuradoria. PRT 19ª Região Com a constituição da primeira comissão houve um diálogo inicial com todos os integrantes desta Regional, promovendo espaço para todos refletirem como estava, naquele momento, o consumo de água, energia, papel e copos descartáveis e o que poderia ser realizado para otimizar este consumo. O momento foi muito produtivo, engajando os servidores nas ações e as sugestões apontadas foram encaminhadas aos setores competentes para implantação das medidas necessárias. Ao longo dos anos efetivamos palestras com a presença de membros, servidores, estagiários e terceirizados para recomendações e medidas a serem adotadas pela administração da Regional. Realizamos também campanhas de conscientização e capacitação em gestão ambiental, com a periodicidade de dois eventos anuais, os quais costumam ser realizados em junho, para comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia e o outro no Sintegre - Seminário de Integração e Bem-estar do MPT/AL em outubro. Dentre outras medidas adotadas pela Regional, listamos as seguintes: • Impressão nos dois lados do papel nas impressoras que possuíam a opção; 327 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Configuração de todas as impressoras para o modo de impressão na modalidade econômica; Impressão na opção de duas páginas por folha, para documentos em fase de construção e revisão; Manter portas e janelas fechadas quando o ar-condicionado estiver ligado; Desligar o computador quando não fosse usado no intervalo de 1 (uma) hora e o monitor no intervalo de 30 minutos; Adoção de recipientes apropriados nas salas e gabinetes para acondicionar papel para descarte; Criação de banner no site da PRT 19ª Região destinado à Gestão Ambiental, propiciando a ampla divulgação das ações e como meio de comunicação/informação; Distribuição de canecas de porcelana para todos os membros, servidores, estagiários e terceirizados. Retirada dos copos descartáveis para água nas áreas de circulação do público interno; Revisões preventivas nos automóveis; Aquisição de produtos elétricos com selo A; Doação de equipamentos eletrônicos e computadores a entidades cadastradas; Fiscalização das instalações elétricas e aparelhos eletrônicos e manutenção deles; Fiscalização e manutenção hidráulica; Campanhas para redução do consumo de forma geral; Aquisição de veículos bicombustíveis ou movido exclusivamente a álcool; Aquisição dos coletores para reciclagem com a finalidade de separação adequada dos resíduos sólidos da Regional para descarte; Elaboração e publicação do Regimento Interno da Comissão de Gestão Socioambiental; Publicação de Edital para Convênio Oficial com Cooperativa de Catadores de Material Reciclável; Adesivação das salas com lembretes para o bom uso da água, do papel e energia elétrica; Distribuição de copos de vidro; Retirada de todos os coletores de copos descartáveis e os lixeiros perto dos bebedouros inibindo consumo de copos descartáveis; Trabalho incisivo sobre o uso de e-mail para comunicação interna e externa. Desse modo, a Regional tenta atender às recomendações da Procuradoria Geral do Trabalho, de modo a manter uma política sustentável, tendo obtido bons resultados no decorrer dos anos. A implantação do Programa MPT Socioambiental encontrou aporte financeiro nos recursos de suprimentos de fundos desta Unidade Regional para compra de canecas e copos de vidros para os integrantes do MPT/AL. Para realização de palestras e oficinas tivemos o suporte financeiro dos recursos do Plano de Capacitação de Pessoal e as demais ações e campanhas internas contaram com as contribuições financeiras dos Procuradores que se encontravam na chefia da Unidade. Estabelecemos parceria com a ASCOM desta Regional, responsável por um sistema de comunicação interna eficiente que tem implementado esforços para divulgar todas as atividades do Programa MPT Socioambiental por meio da intranet, do correio eletrônico, por matérias publicadas no Boletim Informativo de circulação nacional e por material gráfico e digital marcado por muita criatividade. Durante esses anos tem sido desenvolvida cartilhas e folhetos direcionados ao consumo sustentável, como também brindes, com frases de efeito, como reforço positivo aos temas desenvolvidos, sendo custeados pela Chefia da Unidade e distribuídos a todos os trabalhadores desta PRT – 19ª Região. 328 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Apesar dos fatores críticos existentes, os resultados alcançados nesses anos de implantação do Programa MPT Socioambiental evidenciam alguns avanços: Houve uma redução significativa do consumo de material de expediente, especialmente papel e de copos descartáveis, os quais foram substituídos por copos de vidro e canecas para café. Atingimos resultados importantes com a redução do consumo de energia elétrica e água, o que representa uma mudança de postura das pessoas com relação ao tema “consumo sustentável”, reflexos que estão sendo estendidos ao ambiente fora do trabalho. A participação dos terceirizados nas palestras tem produzido mudança de visão sobre os assuntos afetos à Gestão Ambiental e temos contado com o empenho deles para a separação dos resíduos sólidos que são destinados às cooperativas de catadores. Mudar procedimentos não é uma tarefa simples em uma instituição, seja ela pública ou privada. É preciso persistência para introdução de ações inovadoras principalmente perseverança, pois a falta de recursos próprios para realização de campanhas e eventos limitam o alcance dos resultados. O Programa MPT Socioambiental tem representado uma considerável economia para a instituição e contribuído de maneira satisfatória para a conscientização dos integrantes deste Parquet trabalhista quanto às questões de sustentabilidade. PRT 20ª Região A Portaria PGT nº 531, de 01/09/2014, publicada no Boletim de Serviço Especial 9-A 2014, que circulou em 03/09/2014, instituiu o PROGRAMA MPT SOCIOAMBIENTAL. A atual gestão da Procuradoria-Geral do Trabalho decidiu revisar tal programa e emitiu a Portaria PGT nº 933, de 04/11/2015, publicada no Boletim de Serviço Especial 11-B 2015, que circulou em 05/11/2015. Encontra-se em andamento tal processo de revisão. O Ministério Público do Trabalho (MPT) aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). A participação desta unidade ocorre pela observância das orientações da ProcuradoriaGeral do Trabalho. Na Unidade ocorre separação e são destinados atualmente à COOPERATIVA DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE RECICLAGEM DE ARACAJU (CARE). Em todas as contratações são estabelecidas cláusulas de observância à legislação ambiental pelos contratantes e de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente. Segundo a ata da última reunião nacional da antiga Coordenadoria Nacional de Gestão Socioambiental (CNGSA), elaborou-se um projeto de Plano Logístico de Sustentabilidade (PLS), que estava por ser avaliado e publicado pela Procuradoria-Geral do Trabalho. Aguarda-se a publicação do PLS do MPT. Esta unidade observa orientações e portarias emitidas pela Procuradoria-Geral do Trabalho. Considerando, ainda, as limitações orçamentárias em que funciona a administração pública brasileira, as iniciativas e medidas tomadas atualmente são voltadas para economia, principalmente de energia elétrica, água e papel. Outras medidas que exigem investimentos, como por exemplo a geração de energia solar, integram discussões para implantação futura. PRT 21ª Região A PRT-21ª Região tem se esforçado para aplicar no âmbito da Regional todas as normas referentes à Gestão Ambiental, seja através de aquisição de bens e serviços (inserção de cláusulas nos Certames) de forma sustentável, seja através de coleta e destinação de resíduos sólidos e radioativos, coleta seletiva, capacitação de servidores, utilização de copos individualizados (reduzindo o uso de descartáveis), substituição das lâmpadas econômicas por LED, aquisição de secadores de mão para 329 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO diminuir o consumo de papel toalha e, por derradeiro, a utilização de campanhas educativas. A adoção destas práticas tem o propósito de melhorar a qualidade de vida dos funcionários. A unidade não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), entretanto realiza a separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006. As contratações são realizadas pela unidade jurisdicionada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 ou norma equivalente. A unidade não possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012, entretanto a PRT possui uma comissão gestora do PLS que foi constituída de acordo com o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012; A abrangência do PLS na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012 foi determinada Por meio da Portaria nº 0022/2014-PRT21ª Região, com abrangência nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó. A PRT-21ª Região não mede esforços no que concerne a aplicação com rigor das normas sobre sustentabilidade. No entanto, ressalta-se a falta de Recursos Humanos na PRT-21ª REGIÃO para colocar em prática a legislação vigente e alcançar os objetivos socioambientais ideais. PRT 22ª Região A Portaria PGT nº 531, de 01/09/2014, publicada no Boletim de Serviço Especial 9-A 2014, que circulou em 03/09/2014, instituiu o PROGRAMA MPT SOCIOAMBIENTAL. A atual gestão da Procuradoria-Geral do Trabalho decidiu revisar tal programa e emitiu a Portaria PGT nº 933, de 04/11/2015, publicada no Boletim de Serviço Especial 11-B 2015, que circulou em 05/11/2015. O Ministério Público do Trabalho (MPT) aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e a participação desta unidade ocorre pela observância das orientações da Procuradoria-Geral do Trabalho. A PRT-22ª Região faz a separação e descarte de resíduos por meio de entidade sem fins lucrativos, mediante convênio. Em todos os procedimentos licitatórios são estabelecidas cláusulas de observância à legislação ambiental pelos contratantes e de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. Segundo a ata da última reunião nacional da antiga Coordenadoria Nacional de Gestão Socioambiental (CNGSA), elaborou-se um projeto de Plano Logístico de Sustentabilidade (PLS), que estava por ser avaliado e publicado pela Procuradoria-Geral do Trabalho. Aguarda-se a publicação do PLS do MPT. Esta unidade observa orientações e portarias emitidas pela Procuradoria-Geral do Trabalho. Considerando, ainda, as limitações orçamentárias em que funciona a administração pública brasileira, as iniciativas e medidas tomadas atualmente são voltadas para economia, principalmente de energia elétrica, água e papel. Outras medidas que exigem investimentos, como por exemplo a geração de energia solar, integram discussões para implantação futura. PRT 23ª Região A sustentabilidade ambiental é um ideal que se alcança principalmente pelas ações, e pela batalha entre desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo preservação do meio ambiente. Por isso devemos tomar medidas que estão no centro da questão da sustentabilidade ambiental, medidas que sejam realistas para os setores das atividades humanas. A sustentabilidade visa à própria sobrevivência no planeta, tanto no presente quanto no futuro. 330 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO A unidade não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), entretanto realiza a separação dos resíduos que são encaminhados a associações e cooperativas de catadores, todavia, o Município não faz o recolhimento dos resíduos de forma separada. As contratações são realizadas pela unidade jurisdicionada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. A Unidade não possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012. Na Regional há uma Comissão nomeada pela PORTARIA Nº 09, DE 17 DE ABRIL DE 2012, publicada no Boletim de serviço da PGT em abril de 2012, que constitui a comissão gestora do PLS de que trata o art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012. A formalização e abrangência do PLS na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012 encontra-se na PORTARIA Nº 09, DE 17 DE ABRIL DE 2012, publicada no Boletim de serviço da PGT em abril de 2012. Esta Unidade Ministerial tem compromisso com sustentabilidade, todavia, a atuação da Regional esbarra no aspecto econômico e na falta de servidores para atender as necessidades. PRT 24ª Região Na PRT 24ª Região, existe comissão de Gestão ambiental, que procura atuar para implementação da política de sustentabilidade ambiental, no entanto óbices financeiros, de pessoal, de estrutura, etc, dificultam sobremaneira o trabalho do grupo. Em 2015, foram realizadas algumas reuniões com os servidores, campanhas ambientais, bem como atos da administração (especialmente a portaria PC 120, de 24 de julho de 2015, que instituiu o abono de um dia de trabalho ao servidor da PRT que doar a maior quantidade de materiais recicláveis para fins de destinação à cooperativa conveniada). O Ministério Público do Trabalho (MPT) aderiu à agenda ambiental na administração pública (A3P). A participação desta unidade ocorre pela observância das orientações da Procuradoria-Geral do Trabalho. Na unidade há a separação dos resíduos recicláveis descartados, que são destinados à cooperativa de catadores conveniada, nos termos do compromisso para coleta solidária nº 01/2014 (cooperativa de trabalho dos catadores de material reciclável nova Campo Grande – Coopernova). Nas contratações realizadas pela unidade jurisdicionada são observados os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012. A PRT 24ª Região não possui plano de gestão de logística sustentável (PLS), entretanto verifica-se a necessidade da implantação e implementação do PLS específico, em conformidade com o art. 16 do Decreto 7.746/2012. 7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras Procuradoria Geral do Trabalho A Procuradoria Geral do Trabalho possui cláusulas contratuais de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras; adota critérios de combate ao desperdício dos bens públicos e recursos naturais, gestão de resíduos, visando a redução do volume gerado, a reutilização de recursos e a reciclagem. Ainda, implementou políticas de uso racional de recursos e combate ao desperdício de papel; energia elétrica; plásticos; água; gestão de informática; gestão de resíduos sólidos; gestão de licitações e contratações sustentáveis; planejamento de obras e reformas; racionalização de combustíveis e de deslocamentos; saúde integral; comunicação e capacitação. 331 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 1ª Região A PRT 1ª Região adota critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras mediante as seguintes ações: • Aquisição de papel reciclável, para utilização em toda a unidade; • Aquisição de copos, xícaras e canecas de vidro, em detrimento dos copos de plásticos, para uso de todos os membros e servidores; • Aquisição de torneiras automáticas; • Há a recomendação interna de que se priorize a utilização do etanol, ao abastecer os veículos oficiais; • A PRT 1ª Região possui um contrato de reciclagem de seu lixo, que é colhido em recintos apropriados espalhados pelos imóveis. PRT 2ª Região A PRT-2ª Região tendo incluído critérios e práticas de sustentabilidade ambiental em suas licitações para aquisição de bens e contratação de serviços. A título de exemplo, cabe mencionar que o contrato firmado com de prestação de serviços de reprografia exige a utilização de papel com procedência ecologicamente correta; nas aquisições de papel sulfite para uso na Unidade também é exigido o selo de certificação ambiental que comprove o manejo florestal sustentável; o contrato de conservação e limpeza prevê a utilização de produtos de limpeza biodegradáveis e a coleta seletiva do papel para reciclagem, assim como o contrato de manutenção predial exige que a empresa promova descarte adequado das lâmpadas. Nas aquisições e aparelhos elétricos/eletrônicos é exigido que o produto possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 497/2011. PRT 3ª Região Com relação à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de obras ou serviços, trata-se de grande dificuldade, considerando as inúmeras exigências para que os órgãos públicos efetuem suas contratações. No ano de 2015, convém mencionar o projeto de reforma da PTM de Pouso Alegre, contratado pelo certame Convite n. 1/2015, que prevê o aproveitamento de águas pluviais e a iluminação por sensores infravermelhos e/ou ultrassônicos, além de paisagismo mantendo áreas verdes e permeáveis, com espécies nativas ou já adaptadas ao local. Na aquisição de aparelhos de ar-condicionado através do Pregão n. 9/2015, foi exigido que o produto tivesse o selo PROCEL de energia e consumo máximo de 1,16/1,32kW. PRT 4ª Região Nas contratações de serviços terceirizados constam as seguintes exigências contratuais: • Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para o local indicado pela CONTRATANTE. Posteriormente, os sacos plásticos deverão ser encaminhados e depositados num container de coleta de lixo, localizado na rua, próximo à sede da CONTRATANTE, conforme previsto na legislação municipal; (REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA) • Capacitar os empregados quanto à separação dos resíduos recicláveis descartados; (REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA) • Orientar seus empregados para que envidem esforços para minimizar perdas e desperdícios de materiais de limpeza, bem como racionalizar o uso de água e de energia elétrica; (TODOS OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS) Nas aquisições consta a seguinte exigência contratual: 332 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO • A Contratada, no que couber, deverá adotar práticas de sustentabilidade e de natureza ambiental no fornecimento, conforme requisitos constantes na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010, e Portaria nº 564, de 02/12/2010, da Procuradoria Geral do Trabalho. Nas obras consta a seguinte exigência contratual: • A CONTRATADA deverá apresentar antes do início de obra, o Plano de Controle e Riscos e Meio-Ambiente da Indústria da Construção Civil – PCMAT. Fonte: Divisão de Licitações e Compras. PRT 5ª Região No que diz respeito às contratações de obras e serviços de engenharia, a PRT 5 exige que seus projetos contemplem o aproveitamento de águas pluviais e o máximo de iluminação natural, com vistas a diminuição de utilização de lâmpadas, e que os aparelhos de ar-condicionado, quando não for possível utilizar o sistema VRF, que é mais econômico e eficiente tenham o selo PROCEL de energia e consumo máximo de 1,16/1,32kW. PRT 6ª Região A PRT 6ª Região busca sempre observar as normas do Decreto 7.746/2012, bem como da IN nº 01 de 19 de janeiro de 2010, nas contratações realizadas por esta Regional. Como critérios de sustentabilidade ambiental, exigimos nos editais licitatórios, quando cabível: • Atendimento por parte da Contratada às normas da ABNT NBR, ANVISA e outros órgãos de regulação, como por exemplo nos editais 08/2015, 09/2015 e 11/2015 e respectivas contratações; • Exigência de procedimento de logística reversa nas compras de cartuchos em atendimento à Lei nº 12.305/2010 que dispõe sobre a adoção e apresentação de procedimentos, que visem a proteção da saúde pública, a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade da produção e consumo e o desenvolvimento de tecnologias limpas, conforme editais 05/2015 e 06/2015 e respectivas contratações. • Exigência à Contratada de fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços de prestação de mão-de-obra, conforme editais 11/2013 e 10/2012, bem como seus respectivos contratos e prorrogações. • Exigência de equipamentos classe A em consumo de energia elétrica e, ainda, aquisição apenas de lâmpadas fluorescentes, objetivando a redução no consumo de energia elétrica, conforme editais 09/2015 e 10/2015. • Aquisição de papel reciclado, visando a redução do impacto ambiental, conforme participação em registro de preço realizado pela Advocacia Geral da União, mediante o Pregão Eletrônico nº 13/2014. Essas são algumas medidas implementadas na busca de contratações que objetivem a sustentabilidade ambiental. Ademais, envidaremos esforços para aprimorar, cada vez mais, o atendimento aos critérios exigidos nas normas pertinentes. Consideramos ser de grande relevância o apoio da PGT no fomento de treinamento em âmbito nacional para a elaboração de editais e contratações que atendam às normas de sustentabilidade ambiental, para todos os servidores que trabalhem com licitações e compras. PRT 7ª Região A adoção de critérios de sustentabilidade nas licitações, na aquisição de bens e contratação de serviços, conforme determina a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Conforme cada caso, adota-se nos Termos de Referência e Projetos Básicos dando preferência para o fornecimento de materiais passíveis de reutilização, ou que sejam biodegradáveis, ou obtidos através de processos que garantam 333 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO a sustentabilidade ambiental, sejam eles: Aquisição de mobiliário que atenda aos processos produtivos sustentáveis com o reflorestamento, e materiais não tóxicos que produzam danos ao meio ambiente e às pessoas. Aquisição de materiais cujo ciclo de vida do produto seja longo, tenha menor custo de manutenção e de eliminação. Dentre outros. PRT 8ª Região A PRT8ª Região prioriza a aquisição de produtos, como papel reciclado, que atendem critérios de sustentabilidade, como facilidade para reciclagem, geração de menos resíduos e menor consumo de matéria-prima. Assim, o preço é relativizado pois na seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público, considera-se não apenas o preço, mas a qualidade, o custo com a utilização e a conformidade com o dever de proteção ao meio ambiente, que hoje se traduz em uma política de desenvolvimento sustentável. Também vem ocorrendo uma diminuição da aquisição de copos descartáveis, os quais estão sendo substituídos, paulatinamente, por canecas adquiridas pelos próprios servidores da Regional. PRT 9ª Região A PRT9 adquiriu 960 copos de 200ml, água tratada fluoretada, da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, mediante doação para uso em eventos no auditório, com o compromisso de divulgação da Sanepar, a recolher e dar o destino correto e adequado de todos os resíduos recicláveis gerados pelo descarte das embalagens. A PRT9 deixou de adquirir papel A4 reciclado desde a implementação do Processo eletrônico, já que a cor do papel mais escura acabava tornando os arquivos mais pesados e prejudicando a inclusão no sistema, que tem limitação de tamanho de arquivo nos eventos. A Regional, na obra de construção do edifício da PTM de Cascavel exigiu a implantação e Programa de tratamento de resíduos sólidos na construção, o que garante a destinação correta dos resíduos da obra. Pelo servidor Valmir Maiochi da PRT9 foi elaborada proposta de práticas sustentáveis e redução de gastos no MPT, para substituição de todas as caixas de descarga dos 107 banheiros do edifício da sede em Curitiba, para caixas com duplo acionamento, visando redução de gastos com água tratada, bem como redução dos gastos com publicidade oficial, eliminando informações desnecessárias e ou repetitivas, haja vista que a publicidade oficial é cobrada por centímetro publicado, e cada palavra desnecessariamente inserida gera desperdício de recursos públicos. Tais propostas foram encaminhadas à PGT. A troca de válvulas de descarga foi concluída em 2015 na PRT9, e a economia de publicidade, além de implantada há tempos na Regional, foi apresentada, em abril de 2015, no 1º Encontro de Compartilhamento de Boas Práticas na Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Paraná, bem como recebeu prêmio de Menção honrosa, em julho de 2015, no I Fórum de Gestão do MPT, pela boa prática como referência para o processo de inovação e modernização do MPT. PRT 10ª Região Em atendimento ao exigido na Lei 8.666 e demais Instruções Normativas sobre a Promoção do Desenvolvimento Social, em nossas compras de materiais ou contratações de serviços, o instrumento convocatório contém exigências de natureza ambiental, sem frustrar a competitividade. 334 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 11ª Região A PRT-11ª Região estabeleceu cláusula contratual em contrato para prestação de serviços terceirizados determinando a capacitação dos colaboradores para a realização de coleta seletiva de material recicláveis, conscientizando-os sobre a importância da prevenção do meio ambiente. PRT 12ª Região Já discriminado no item “Gestão ambiental e sustentabilidade”, subitem “a”. PRT 13ª Região • Exigência de Declaração de Sustentabilidade Ambiental (IN SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/10); • Proibição de contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar a sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/1988. • Na aquisição de bens elétricos e eletrônicos, exigência de requisitos mínimos de eficiência energética (Selo PROCEL); • Na contratação de serviços terceirizados exigência de cumprimento do Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010. PRT 14ª Região A PRT-14ª Região conta com a Comissão de Gestão Socioambiental, designada pela Portaria nº 54, de 14/10/2014. Dentre outras deliberações da comissão, podemos destacar: • As aquisições de lâmpadas da PRT-14ª deve ser exclusivamente de autorrendimento; • As aquisições de produtos elétricos devem ser preferencialmente com selo A de consumo de energia; • Aquisição de carros biocombustível, quando possível; • Os editais devem conter Cláusulas prevendo ações socioambientais dos prestadores de serviço; • As contratações de limpeza e conservação dos imóveis devem conter cláusulas prevendo a obrigatoriedade de separação dos resíduos recicláveis descartados. PRT 15ª Região Já discriminado no item 8.4. PRT 16ª Região A PRT16 não possui plano de gestão conforme preconiza o decreto, mas atende parcialmente a requisitos, tais como a seguinte iniciativa: em licitações de equipamento de processamento de dados têm-se adotado o regime de logística reversa; bem assim, em licitações de mobiliário, têm-se exigido o cumprimento da legislação ambiental vigente. PRT 17ª Região As contratações de bens e serviços ou obras seguem as políticas traçadas pelo Programa MPT Socioambiental. PRT 18ª Região Não houve em 2015 licitações que apresentasse critérios de sustentabilidade ambiental como determinantes para a contratação. 335 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 19ª Região A PRT 19ª Região adota critérios de sustentabilidade ambiental apenas na aquisição de bens. PRT 20ª Região Em todas as contratações são estabelecidas cláusulas de observância à legislação ambiental pelos contratantes. PRT 21ª Região Os Processos Licitatórios da PRT-21ª Região tem como foco, dentre outros, a promoção do desenvolvimento sustentável, mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras. PRT 22ª Região Em todos os procedimentos licitatórios são estabelecidas cláusulas de observância à legislação ambiental pelos contratantes. PRT 23ª Região Como informamos anteriormente, devemos tomar medidas que estão no centro da questão da sustentabilidade ambiental, medidas que sejam realistas para os setores das atividades humanas. Todavia, quando se trata de contratação de obras ou serviços de engenharia temos grande dificuldades ao considerarmos que as inúmeras exigências apresentadas pelos órgãos públicos, afastam os interessados. Tivemos nos últimos anos várias licitações de obras de engenharia que não acudiram interessados. Ressalte-se que esse quadro tende a se agravar, por conta das exigências, e pelo baixo retorno que a pequenas obras oferecem aos licitantes. Pequenas obras, de baixo valor, e muitas exigências, não atraem interessados. A PRT da 23ª Região tomou algumas iniciativas abaixo relacionadas: • Comprar apenas aparelhos condicionadores de ar Split inverter, que comprovadamente é mais econômico, mais durável, mais resistente e utilizam gás ecológico; • Reduzimos drasticamente a utilização de copos descartáveis na Regional em função de uma campanha de conscientização com os servidores e membros. Tudo isso respaldado na utilização de copos de vidros e na redução da compra de copos descartáveis; • Coleta seletiva com a separação dos resíduos recicláveis descartados; • Todos os veículos flex são abastecidos somente com etanol. PRT 24ª Região Nas contratações, sempre que possível/pertinente, são estabelecidas cláusulas de observância à legislação ambiental pelos contratantes. 336 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE Tratamento de determinações e recomendações do TCU Procuradoria Geral do Trabalho No exercício financeiro de 2015, houve 02 deliberações do Tribunal de Contas da União à Procuradoria Geral do Trabalho, constantes dos Acórdãos nºs 2787/2015 e 1967/2015, ambos do Plenário do TCU. Todas as deliberações do TCU foram atendidas pela Procuradoria Geral do Trabalho. No exercício de 2015, nenhuma das Procuradorias Regionais do Trabalho receberam recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União. Tratamento de determinações e recomendações do Órgão de Controle Interno O Ministério Público do Trabalho ainda não possui um software para acompanhamento e controle das recomendações do Órgão de controle Interno (OCI). A área de Tecnologia da Informação do MPT está atualmente focada no desenvolvimento de sistemas informatizados para área fim. Dessa forma, hoje o acompanhamento e controle das recomendações do OCI no MPT é realizado manualmente, por meio de planilhas. Após o recebimento do Relatório de auditoria o documento é autuado. As recomendações são analisadas e distribuídas para as áreas competentes que tomam providências e elaboram suas respostas, que por sua vez são comunicadas à AUDIN. Havendo retorno com a conclusão, ou alguma pendência, são feitos os registros junto ao processo e novas providências são adotadas. Não houve recomendações da AUDIN para as seguintes PRT’S: PRT-2ª; PRT-11ª; PRT12ª; PRT-13ª; PRT-15ª; PRT-16ª; PRT-17ª; PRT-18ª; PRT-19ª; PRT-20ª; PRT-23ª e PRT-24ª. PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Quadro 73 - Tratamento de determinações e recomendações do Órgão de Controle Interno . Ordem 1 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 3/2015 Item do RA Comunicação Expedida itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2.1, 6.1 e 7.1 Relatório de Auditoria nº. 3/2015, de 3 de setembro de 2015. Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO – MPT Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Em face dos exames realizados, constatou-se, na execução orçamentaria, financeira e patrimonial, assim como na aplicação dos recursos públicos alocados a Unidade, a aderência aos princípios da Administração Pública, exceto em relação aos fatos relatados nos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2.1, 6.1 e 7.1 , para os quais propõe-se que os Administradores apresentem justificativas ou adotem providências para atendimento as recomendações a seguir elencadas: Justificar ou efetuar a glosa referente a retificado financeira efetuada no 6° Termo Aditivo ao Contrato63/2012. (Item 2.1.1.1); Revisar o processo n°08130.005410/2012 corn vistas a correção da numeração de suas páginas. (Item 2.1.1.2); Atualizar os valores contratuais no aplicativo “Sistema de Contratos” da página da AUDIN/MPU na Internet (item 2.1.1.3); 337 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Justificar ou quando da prorrogação ou do próximo aditivo ao Contrato n° 09/2015, assinado corn a empresa CS Segurança e Vigilância Ltda. - ME, excluir da planilha de custos o benefício “Auxilio Sande” e passar a controlar o ressarcimento de tal despesa mediante a comprovação da efetiva adesão pelos funcionários (item 2.1.2.1); Atualizar as informações referentes ao Contrato n° 09/2015 no Sistema de Contratos desta AUDIN-MPU (item 2.1.2.2); Justificar a vantajosidade, em termos funcionais e econômicos, da adoção da forma de comercialização Enterprise Agreement bem como a seleção dos partnumbers constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° 75/2014 (item 2.2.1); Justificar a necessidade de aquisição, para todos os usuários do MPT, de todos os softwares inclusos no Pacote Office 365 Profissional Plus (item 2.2.2); Justificar a opção pela subscrição em detrimento da aquisição de licenças perpétuas corn garantia de atualização para os itens 1 e 2 do Edital do Pregão Eletrônico n° 75/2014 (item 2.2.2); Adotar os parâmetros da IN SLTI/MPOG n° 05/2014 quando do orçamentado para aquisição de bens, nos termos do Acordão TCU n° 1445/2015 — Plenário (item 2.2.3); Justificar a execução, por um mesmo servidor, de todas as etapas do processo de aquisição de subscrições de softwares da Microsoft, tendo em vista o princípio da segregação de funções. (Item 2.2.4); Observar, nas próximas aquisições, o princípio da segregação de funções. (Item 2.2.4); Reiteramos a recomendação para que haja manifestado quanto a ocorrência e adote providencias no sentido de aperfeiçoar o planejamento dos gastos, a fim de evitar fracionamentos de despesas mediante aquisições por dispensa de licitação e por suprimentos de fundos (item 3.1); Abster-se de efetuar outras aquisições por meio de dispensa ou suprimento de fundos para o subelemento de despesa 3.3.90.30.24 (material para manutenção de bens imóveis/instalações) no exercício de 2015 (item 3.1); Adotar os parâmetros da IN SLTI/MPOG no 05/2014 quando da orçamentação para aquisição de bens, conforme Acórdão TCU n° 1445/2015 — Plenário (item 4.1); Justificar as quantidades firmadas no Contrato n° 15/2015, assinado corn a empresa CTIS Tecnologia S/A, e instruir os processos de aquisições corn documentação que embase os quantitativos a serem contratados (item 4.2); Adotar providencias efetivas corn vistas a regularização do almoxarifado quanto a existência de cartuchos vencidos e de materiais sem uso, informando a AUDIN-MPU os resultados alcançados. (Item 5.2.1). Informar a AUDIN-MPU, tão logo finalize o procedimento de ressarcimento União, os resultados alcançados (item 6.1); Providenciar o ressarcimento ao erário no valor total de R$ 3.576,12, referente a despesas com celulares comparativos acima dos limites estabelecidos, ou apresentar as devidas justificativas (item 7.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Administração da Procuradoria-Geral do Trabalho Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A recomendação foi acatada pela Unidade Síntese dos Resultados Obtidos A Unidade acata a recomendação Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Em face do Relatório de Auditoria nº. 3/2015, de 3 de setembro de 2015 serão tomadas as providências para atendimento às recomendações dos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2.1, 6.1 e 7.1. 338 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 2 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.1 Comunicação Expedida Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Ausência de esclarecimentos em relação a divergências existentes nas informações prestadas pela unidade quanto aos quantitativos da força de trabalho atual e ideal (item 4.1.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Coordenação de Cadastro de Pessoal Síntese da Providência Adotada A soma apresentada no quadro encaminhado está imprecisa, o correto seria: Adequabilidade da Força de Trabalho Membros 757 782 Servidores 2878 4941 Total 3635 5723 2) Com relação aos cargos criados pela Lei 12.321/2010, o Departamento de Recursos Humanos da PGT não teve nenhuma participação na elaboração de estudo que tenha embasado o referido quantitativo para constar na Lei Federal. ” Síntese dos Resultados Obtidos No Relatório de Auditoria foram apontadas divergências nos valores constantes na tabela enviada pela unidade referente aos quantitativos de pessoal, além de ter sido apontada a ausência de informação quanto aos critérios que embasaram os quantitativos de cargos da Lei 12.321/2010. A unidade corrigiu as divergências nos valores dos quantitativos de membros e servidores e informou que não participou dos estudos que determinaram o quantitativo de vagas criadas na Lei 12.321/2010. Dessa forma, consideramos que as providências adotadas e as justificativas apresentadas foram suficientes para sanar a questão. Entretanto, quanto à informação da unidade de que o Departamento de Recursos Humanos da PGT não participou dos estudos que embasaram a criação de cargos pela Lei 12.321/2010, cabe ressaltar que tal fato pode caracterizar indício de fragilidade técnica de tais estudos, podendo o quantitativo efetivamente criado não representar a real necessidade da Administração. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 339 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 3 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.2 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Não disponibilidade de informações sobre estudos que tratem da adequabilidade da força de trabalho (item 4.1.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Coordenação de Cadastro de Pessoal Síntese da Providência Adotada “Informamos que com a publicação da Lei n° 12.321/2010, que criou, dentre outros, 3.080 cargos efetivos e 1.057 cargos e funções de confiança para o Ministério Público do Trabalho, foi realizado estudo por esta Coordenação de Cadastro de Pessoal e encaminhado ao Procurador-Geral do Trabalho uma proposta de alocação e reestruturação da unidades administrativas do MPT, utilizando-se os cargos existentes e os novos cargos criados pela Lei 12.321/2010, conforme ANEXO. O estudo foi analisado e deliberado pelos Procuradores-Chefes das unidades do MPT sendo homologado, posteriormente, após ajustes, em reunião realizada na Procuradoria-Geral do Trabalho em maio de 2012, o que culminou com a publicação da Portaria PGT n° 215, de 21 de maio de 2012, a qual foi posteriormente alterada pela Portaria PGT n° 107, de 28 de fevereiro de 2014. Ocorre que a implantação dos novos cargos criados está sendo feita gradativamente, conforme autorização orçamentária constante em Lei Orçamentária, e a alocação obedece a um fator constante no anexo II da Portaria, baseado no crescimento de cada unidade. O estudo buscou distribuir o quantitativo de cargos criados de forma homogênea preocupando-se com o funcionamento mínimo de cada unidade, não se atendo as especializações dos cargos, o que coube a cada PRT deliberar, tendo em vista suas demandas locais. Por fim, informo que já foram implantados 1/3 dos cargos criados pela Lei 12.321/2010, restando ser implantados, aproximadamente 2.000 cargos, o que dará margem para elaborar um estudo de adequabilidade, especialidade, perfil de competência e formação educacional, dentre outros, conforme sugerido. ” Síntese dos Resultados Obtidos Segundo informado pela unidade, tanto em resposta ao item 5.1 quanto em resposta ao presente item, o Departamento de Recursos Humanos da PGT, em que pese ter definido parâmetros para distribuir as vagas criadas na Lei 12.321/2010, não participou dos estudos que embasaram a determinação do quantitativo de cargos da referida Lei, o que dificulta aferir se o referido quantitativo é suficiente para tornar adequado o quadro de pessoal da unidade e qual o grau de prospecção temporal adotado nos eventuais estudos. Quanto à ausência de estudos de adequabilidade da força de trabalho, a unidade informou que, considerando que ainda restam ser implementados 2.000 cargos provenientes da Lei 12.321/2010, há margem para elaboração de estudos de adequabilidade, especialidade, perfil de competências, etc. Dessa forma, a unidade deve informar a AUDIN-MPU os resultados alcançados, quando da conclusão dos referidos estudos. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 340 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 4 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.3 e 5.4 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Com levantamento de dados ainda em andamento quando da auditoria, não foi possível à unidade manifestarse quanto à legalidade das acumulações de cargo, compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, a regularidade dos pagamentos de benefícios (auxílio-alimentação/auxílio-creche) e percentual de adesão ao recadastramento e providências adotadas para efetuar a cobrança em caso de não participação (item 4.2.1); Não atendimento a solicitação da equipe de auditoria, quanto ao envio de dados referentes aos servidores que declararam acumular cargos, empregos e funções públicas, assim como das providências adicionais decorrentes dessas informações (item 4.2.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Coordenação de Cadastro de Pessoal Síntese da Providência Adotada A) PARTICIPAÇÃO NO RECADASTRAMENTO “(...) Dos 3.560 membros/servidores da força de trabalho do MPT, apenas 16 ainda não se manifestaram. Destes, 3 se encontram em licença sem vencimento. ” B) QUANTIDADE DOS QUE ACUMULAM CARGOS “Frise-se ainda que 57 membros/servidores responderam positivamente à consulta sobre acumulação de cargos ou que percebem proventos da administração pública. Destes 57: 11 servidores encaminharam a Declaração de Acumulação de Cargos/Empregos Públicos/Proventos de Aposentadoria de Órgão Público e a declaração de outro Órgão constando a jornada de trabalho exercida; 11 membros/servidores encaminharam a Declaração de Acumulação de Cargos/Empregos Públicos/Proventos de Aposentadoria de Órgão Público, porém não encaminharam a declaração do outro Órgão constando a jornada de trabalho exercida; 4 declararam que percebem proventos de aposentadoria; 31 declararam que acumulam, mas não encaminharam a Declaração de Acumulação de Cargos/Empregos Públicos/Proventos de Aposentadoria de Órgão Público, tampouco encaminharam a declaração do outro Órgão constando a jornada de trabalho exercida. A Coordenação de Cadastro de Pessoal, por meio de e mail institucional, entrou em contato com os membros e servidores solicitando a informação dos documentos faltantes. ” C) ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS ACUMULAÇÕES “Em análise dos dados disponíveis, verifica-se que as acumulações são legais (inclusive análise da jornada de trabalho), exceto duas; ambas as situações estão sendo objeto de análise pela Coordenação de Legislação de Pessoal do MPT. ” D) REGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS “Informamos que após o recebimento das manifestações positivas de acumulabilidade de cargos de membros/servidores estamos realizando questionamento sobre a percepção cumulativa de benefícios neste Ministério Público o que está sendo comprovada mediante apresentação de contracheque do outro cargo exercido. ” Síntese dos Resultados Obtidos Tendo em vista que a unidade informou o resultado obtido do recadastramento até o presente momento e enviou tabela informando os casos de acumulação, consideramos que as justificativas foram suficientes para esclarecer a questão. Entretanto, considerando que ainda restaram algumas pendências quanto à análise da legalidade de acumulações de cargos, a unidade deve informar à AUDIN o resultado final dessas avaliações (inclusive quanto à compatibilidade da jornada de trabalho)e à regularidade dos pagamentos dos benefícios.) Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 341 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 5 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.5 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Pagamento indevido de ressarcimento da GAMPU e do Adicional de Qualificação pagos indevidamente ao servidor matrícula 6005768 (item 4.3.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Em relação ao servidor do caso específico citado no item, LUIS CARLOS SOLIVEIRA SILVA, matrícula 6005768, CPF 331.085.013-72, cedido ao Governo do Estado do Maranhão, instrução no processo n° 2.16.000.000.586/201526, a Coordenação de Pagamento de Pessoal não realizou ajustes em sua folha de pagamento, sustação das rubricas de GAMPU e AQ, por não ter conhecimento do processo em que é autorizada a cessão (não há tramitação do processo na CPP no sistema de protocolo do MPT até o final de 2015). Como a cessão se deu com ônus total ao cessionário, todos os valores pagos pelo MPT ao servidor a partir da data da cessão, 13/03/2015, serão agora cobrados do Governo do Estado do Maranhão – Ofício DRH/n° 001/2016, cópia anexa. Ainda, em cumprimento ao prescrito na Lei n° 11.415/2006, artigos 11 e 13, serão excluídos a partir da folha de pagamento de janeiro de 2016 os pagamentos referentes a GAMPU e AQ, conforme espelho de pagamento anexo. ” Síntese dos Resultados Obtidos A unidade apresentou como justificativa para o pagamento indevido de GAMPU e AQ ao servidor matrícula 6005768, cedido ao Governo do Estado do Maranhão, o fato do processo de cessão não ter sido enviado ao setor de pagamento. Além disso, informou que cobrará todos os pagamentos feitos de GAMPU e AQ do Governo do Maranhão e que suspendeu o pagamento das referidas rubricas a partir da folha de pagamento de janeiro de 2016. A explicação da unidade, de que continuou o pagamento de GAMPU e AQ a servidor cedido ao Estado do Maranhão devido ao fato do processo de cessão não ter sido enviado ao setor de pagamento, demonstra falha em seus controles internos, requerendo melhorias de forma a evitar reincidência deste tipo de impropriedade. Quanto à providência a ser adotada em relação aos valores pagos indevidamente a título de GAMPU e AQ, observamos que o ônus assumido pelo Governo do estado do Maranhão deve ser apenas em relação àquelas rubricas as quais o servidor tem direito durante a cessão (o que não é o caso de GAMPU e AQ), motivo pelo qual recomendamos que o ressarcimento das referidas rubricas pagas indevidamente seja solicitado diretamente ao servidor. Dessa forma, a unidade deve informar à AUDIN os resultados alcançados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 342 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 6 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.6 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Ausência de ressarcimento dos salários e encargos relativos ao servidor de matrícula 6001330, o qual se encontra em licença para execução de mandato classista (item 4.3.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Em relação ao servidor do caso específico citado no item, MARCOS AURÉLIO MOREIRA DA SILVA, matrícula 6001330, CPF 388.536.123-04, foram recolhidos, em novembro de 2015, os valores devidos pelo ressarcimento de sua remuneração dos meses de abril, maio junho, julho e agosto de 2015 (RAS 013655, 013654, 013656, 013657, 013653). Como a licença foi encerrada em 10 de setembro, foi enviado o Ofício DRH/N° 1276/2015 cobrando o ressarcimento pelo período de 01 a 09 de setembro. Cópias dos ofícios de cobrança anexos. ” Síntese dos Resultados Obtidos Tendo em vista que a cobrança dos ressarcimentos foi efetuada pela unidade, consideramos que as providências se mostraram suficientes para sanar a questão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 343 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 7 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.7 Comunicação Expedida Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Inconsistências na base de dados cadastrais e de pagamento geradas por ausência de atualização tempestiva das informações e de bloqueio automático do pagamento da GAMPU e do Adicional de Qualificação, quando da cessão de servidores para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (item 4.3.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “As exclusões da folha de pagamento de verbas não devidas a servidores cedidos para órgãos ou entidades do E, DF ou dos Municípios são feitas individualmente no sistema de folha de pagamento. Em relação específica ao servidor LUIS CARLOS SOLIVEIRA SILVA, matrícula 6005768, CPF 331.085.01372, cedido ao Governo do estado do Maranhão, a Coordenação de Pagamento de Pessoal não tomou conhecimento da cessão por não conhecer do processo. Como a cessão se deu com ônus total para o cessionário, todos os valores pagos pelo MPT ao servidor a partir da data de cessão (inclusive GAMPU e AQ), 13/03/2015, serão cobrados do Governo do Estado do Maranhão. Ainda, em cumprimento ao prescrito na Lei n° 11.415/2006, artigos 11 e 13, serão excluídos os pagamentos a partir da folha de pagamento de janeiro de 2016, os pagamentos referentes a GAMPU e AQ, conforme espelho de pagamento anexo. Será solicitado à administradora do sistema de recursos humanos do órgão, OSM, a criação de condição de processamento exclusiva para servidores cedidos à órgão ou entidades do E, DF e M, propiciando o bloqueio automático dos pagamentos com o registro cadastral com a indicação para este tipo de servidor. ” Síntese dos Resultados Obtidos A unidade informou as providências que serão adotadas em relação à implementação de bloqueio automático do pagamento de GAMPU e AQ a servidores cedidos a estados, DF e municípios. No entanto, não se manifestou a respeito de providências em relação às demais inconsistências identificadas na base de dados cadastrais, conforme registrado no item 4.3.1 do relatório de auditoria, nos seguintes termos: 4.3.1 ACHADOS (…) Ao realizar o cruzamento dos dados constantes da tabela de cadastro de servidores com as informações disponíveis da tabela de cessão, ambas do sistema MENTORH, detectamos alguns servidores registrados como tipo de servidor “5 – Cedidos”, sem nenhum histórico de cessão. Para tanto, como exemplo, observar os casos relacionados às matrículas: 6001967, 6005475, 6005586, 6001177, 6001365 e 6002377. Oportunamente, informamos que as três últimas matrículas já se encontram desligadas do órgão. Já as três primeiras não foram listadas no arquivo enviado a esta Auditoria, para fins de análise relativa à regularidade quanto ao pagamento da GAMPU e Adicional de Qualificação. (…) Ao confrontar os dados relativos ao cadastro de cessão com cadastro de servidores, verificamos que servidores classificados como tipo “2 – Quadro de Pessoal” possuem histórico de cessão em aberto. Como exemplo, citamos as matrículas 6004473, 6004337, que, a propósito, já se encontram desligadas órgão. (…) Considerando que o cadastro constitui o tronco principal do sistema de recursos humanos, devendo refletir fidedignamente a situação do corpo funcional, percebe-se a necessidade de criação de controles que evidenciem as incompatibilidades entre as informações constantes das diversas tabelas do sistema ou de outros mecanismos de bloqueio e alerta, quando da atualização, em tempo real, dos dados cadastrais. Diante do exposto, recomendamos o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno, com vistas a evitar a ocorrência das inconsistências relatadas. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 344 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 8 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.8 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Falta dos registros contábeis relativos aos atos de cessão com ônus ao cessionário junto ao SIAFI (item 4.3.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Coordenação de Cadastro de Pessoal Síntese da Providência Adotada “Primeiramente a Coordenação de Pagamento de Pessoal não tem acesso ao SIAFI para que possa efetuar qualquer tipo de registro. Quando da ocorrência de recolhimentos via GRU, a CPP informa ao setor financeiro, CEOF/DA, a discriminação do valor em rubricas. Com essa discriminação, a CEOF realiza os ajustes contábeis, direcionando os valores cabíveis a cada rubrica respectivos elementos de despesas. Especificamente sobre servidor relatado no item 5.6, MARCOS AURELIO MOREIRA DA SILVA, matrícula 6001365, CPF 388.536.123-04, foram recolhidos, em novembro de 2015, os valores devidos pelo ressarcimento de sua remuneração dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2015 (RA'S 013655, 013654, 013656, 013657, 013653). A discriminação dos valores recolhidos já foi informada ao setor financeiro para regularização contábil. Esse procedimento tem sido adotado para os demais recolhimentos efetuados via GRU, tanto a título de ressarcimento por outras entidades quanto por servidores desligados do órgão com valores a devolver.” Síntese dos Resultados Obtidos Em que pese a execução financeira da folha de pagamentos ser de responsabilidade da CEOF/DA, verifica-se que os registros contábeis necessários à apropriação no SIAFI são embasados em relatórios emitidos pela unidade responsável pela elaboração da folha de pagamentos. Visto que os atos de cessão com ônus ao cessionário possuem contabilização diferenciada do restante da folha, vez que criam um direito de ressarcimento ao órgão cedente, recomendamos que os relatórios encaminhados ao setor de execução orçamentária e financeira discriminem os referidos montantes para cumprimento ao disposto no art. 131 do Decreto nº 93.782/1986, in verbis: Art. 131. Todo ato de gestão financeira, ou que crie, modifique ou extinga direito ou obrigação de natureza pecuniária da União, será realizado por meio de documento hábil que o comprove e registrado na contabilidade mediante classificação em conta adequada. (grifo nosso) Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 345 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 9 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.9 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Inconsistências na base de dados cadastrais gerada por possíveis erros no preenchimento dos campos e ausência de atualização tempestiva das informações (item 4.4.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Coordenação de Cadastro de Pessoal Síntese da Providência Adotada “Em atendimento informo que constou equivocadamente a informação da servidora requisitada ADRIANA MOURA GRANGEIRO DAS NEVES – matrícula 6004628, com ônus para a origem, quando o correto é para o MPT. Quanto ao servidor ALAIMI MARTINS RODRIGUES – matrícula 6005125, não sabemos precisar porque o mesmo não constou no Relatório, porém trata-se de servidor cedido ao MPT com ônus para este ramo. ” Síntese dos Resultados Obtidos De acordo com as informações da unidade, as impropriedades apontadas no relatório de auditoria decorrem de fragilidades nos mecanismos de controle interno, os quais devem ser aperfeiçoados pela unidade para evitar prejuízos ao Erário. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 346 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 10 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.10 Comunicação Expedida Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Não atendimento ao questionamento da equipe de auditoria quanto às informações relacionadas ao tipo de requisição dos servidores matrículas 6005587, 6007378, 6007362, 6007277 e 6007354 (item 4.4.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Coordenação de Cadastro de Pessoal Síntese da Providência Adotada “Em atendimento informo que o fundamento das requisições das matrículas 6005587, 6007378, 6007362, 6007277 e 6007354 são as seguintes: ” MATRÍCULA TIPO DE REQUISIÇÃO 6005587 Art. 8, III, LC 75/93 6007378 Art. 8, III, LC 75/93 6007277 NORMAL 6007362 NORMAL 6007354 NORMAL Síntese dos Resultados Obtidos No Relatório de Auditoria foi apontado o seguinte achado: “Em relação à matrícula 6007355, o campo “Tipo de Ressarcimento” apresenta a informação “REQUISITADOS - ART. 8, III, LC 75/93”, após averiguação do ato de cessão no D.O.U nº 88 de 12/05/2015, constatou-se que a requisição deveria ser enquadrada no tipo “NORMAL”, pois a mesma não é caracterizada nas especificações do art. 5º da Portaria PGR/MPU nº 536/2008 – Versão Consolidada. Alertada quanto ao fato, a unidade providenciou a atualização do cadastro. Questionamos se o mesmo caso não se aplicaria às matrículas 6005587, 6007378, 6007362, 6007277 e 6007354, todavia, não foi nos dado retorno em relação a estes servidores. “ Considerando a resposta da unidade, constata-se que parte das informações cadastrais estavam incorretas, conforme apontado no achado, fato este que realça o que foi constatado no item anterior quanto à necessidade de a unidade aperfeiçoar seus controles internos de forma a garantir a fidedignidade de suas informações. Em relação ao servidor matrícula 6005587, verificamos em pesquisa realizada no D.O.U nº 45 de 06/03/2012, que a Portaria SEPESD-MD nº 5/2012 autorizou sua cessão ao MPT pelo prazo de 1 ano, não tendo sido identificada prorrogação dessa requisição. Destarte, tendo em vista o comando contido no caput do art. 5º da Portaria PGR/MPU nº 536/2008, o qual estabelece que as requisições baseadas no inc III do art. 8º da LC nº 75 podem ser realizadas por 1 ano e prorrogadas por igual período, e considerando que o servidor ainda permanece vinculado ao quadro do MPT, recomendamos que a unidade verifique o histórico de requisição do servidor, providenciando a regularização dessa requisição ou apresentando justificativas. Quanto aos servidores de matrículas 6007378, 6007277, 6007362 e 6007354, ressaltamos que em consulta realizada ao sistema MENTORH, em 12/02/2016, verificamos que as correções no cadastro de requisição ainda não haviam sido efetivadas. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 347 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 11 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.11 Comunicação Expedida Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Ressarcimento indevido da parcela relativa à provisão de 1/12 sobre o salário de férias, constante do relatório analítico para ressarcimento da remuneração e encargo patronais do servidor mat. 6007133 (rubrica 1950), requisitado da Eletrosul (item 4.4.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Houve entendimento de que tal provisão poderia ter cabimento se, no mês em que o servidor entrar em gozo de férias não ocorra o ressarcimento. Nesse sentido as provisões devem impactar os ressarcimentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro (férias do servidor), proporcionalmente. ” Síntese dos Resultados Obtidos As providências informadas pela unidade se mostram suficientes para sanar o caso específico. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 348 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 12 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.12 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Descontos relativos à rubrica 7222 - PLAN ASSISTE CONTRIB. TITULAR realizados em valores inferiores ao teto de contribuição para servidores requisitados que não apresentaram a remuneração no órgão de origem, a exemplo dos observados nas fichas financeiras dos servidores requisitados 6002788, 6003094, 6003176, 6003258, 6003418, 6003581, 6003915, 6004025, 6005145, 6006051 (item 4.5.1). Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Inicialmente, foi enviado documento ao Plan-Assiste, cópia do memorando anexa, com a relação de todos os servidores requisitados e cedidos ligados ao Plano de saúde com solicitação para que ocorra atualização dos dados de cada servidor, com os valores recebidos noutros órgãos (remunerações externas), e com isso possam ser descontados corretamente os valores devidos ao Plan-Assiste. ” Em relação às matrículas citadas no item 5.12 foi constatado a seguinte situação: Matrículas Situação 6002788; 6003094; 6003176; 6003418 Recebem função integral 6003258; 6003581; 6005145 Fora de folha 6004025; 6006051 Memorando enviado à Diretoria Executiva do Plan-Assiste com todos os servidores requisitados e cedidos solicitando atualização cadastral. Síntese dos Resultados Obtidos A unidade informou que os servidores 6002788, 6003094, 6003418 percebem FC/CC integral. Entretanto, essa informação está em desacordo com registros constantes da ficha financeira do cadastro de função, segundo a qual tais servidores recebem FC/CC com opção. Adicionalmente, verificamos que não constam registros de “Remuneração externa” para tais servidores, restando prejudicados os cálculos das contribuições e custeios ao Plan-Assiste. Dessa forma, seus respectivos cadastros de remuneração externa devem ser objeto de atualização com vistas ao correto cálculo do desconto e possível cobrança dos valores pagos a menor. Embora os servidores matrículas 6003258, 6003581 e 6005145 tenham todos se desligado do órgão em 01/01/2016, verifica-se que as matrículas 6003258 e 6005145 recebiam FC/CC com opção, sendo que deveriam ter contribuído também em relação à remuneração do órgão de origem. Tendo em vista que após o desligamento torna-se improvável o resgate do valor pago a menor, tal fato corrobora a importância da unidade manter atualizadas suas informações cadastrais evitando assim ocorrência de prejuízos. Quanto aos servidores de matrícula 6004025 e 6006051 não é suficiente apenas atualizar a situação cadastral para sanar a questão, sendo necessária a cobrança dos valores pagos a menor. Diante do exposto, recomendamos o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno, com vistas a evitar a ocorrência de tais impropriedades e eventuais prejuízos ao erário. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 349 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 13 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.13 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Falta de periodicidade constante para atualização dos dados relativos ao cadastro de remuneração externa dos servidores cedidos e requisitados (item 4.5.1). Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Foi enviado documento ao Plan-Assiste, cópia do memorando anexa, com a relação de todos os servidores requisitados e cedidos ligados ao Plano de saúde com solicitação para que ocorra atualização dos dados de cada servidor, com valores recebidos nos outros órgãos e com isso possam ser descontados corretamente os valores devidos ao Plan-Assiste.” Síntese dos Resultados Obtidos Embora a unidade tenha informado ao Plan-Assiste a relação dos servidores requisitados e cedidos ligados ao plano de saúde, não houve informação quanto à adoção de medidas com vistas a evitar ocorrências de mesma natureza. Dessa forma, recomendamos à unidade providências para que as atualizações da base cadastral sejam tempestivas e contribuam com a efetividade dos mecanismos de controle interno . Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 350 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 14 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.14 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Indenização ao erário realizada em limite inferior ao que determina o § 1º do art. 46 da Lei 8.112/1190, no que se refere aos servidores de matrícula 6003003 e 6004764 (item 4.5.1). Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Em relação a matrícula 6003003, efetuamos dois descontos em folha para o prazo de pagamento em 40 meses atendendo ao mínimo de 10% da remuneração pois somados são maiores que o limite mínimo, a partir da folha de pagamento de MAI 2015, a saber: R$ 99,87 e 86,19, somados estão acima do mínimo da referida lei. Em relação a matrícula 6004764, há um desconto também acima do limite mínimo da Lei 8.112/1990, considerando que o valor mínimo para desconto seria de 169,03 e a parcela de desconto mensal é de R$ 174,17.” Síntese dos Resultados Obtidos De acordo com § 1º do art. 46 da Lei 8.112/1990 o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão. Para o caso dos servidores requisitados, os referidos descontos devem ter por base o somatório das remunerações percebidas tanto no órgão de origem como no órgão de destino. Os servidores requisitados matrículas 60030003 e 6004764 exercem FC com opção e não possuem dados registrados no cadastro de remuneração externa do sistema MENTORH, fato este que, além de prejudicar a apuração do limite, demonstra falha nos controles internos da unidade. Consoante a ficha financeira do servidor matrícula 6003003, verificamos que a parcela no valor de R$ 99,87 somente foi implementada em folha a partir de JAN/16. Quanto ao servidor matrícula 6004764, as ausências de dados relacionados à remuneração externa percebida no órgão de origem não permitem ratificar se os descontos foram realizados dentro do limite estabelecido em lei. Diante do exposto, recomendamos a adoção de providências com vistas ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno, comunicando à AUDIN-MPU os resultados alcançados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 351 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 15 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.15 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Pagamento indevido da Gratificação de Projeto em período posterior aquele estabelecido pelas portarias de designação, no que ser refere aos servidores matrículas: 6006849, 6006887, 6006902 e 6006909 (item 4.6.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Informamos que os pagamentos foram feitos de acordo com a Portaria PGT n°667, de 27/08/2015, cópia anexa, que homologou o projeto “Implantação da Gestão por competências: etapa de desenvolvimento por competências e mapeamento das competências técnicas” e concedeu gratificação de projetos aos servidores integrantes da carreira de analista do MPU, a contar de 27/08/2015 até 26/08/2016.” Síntese dos Resultados Obtidos As justificativas apresentadas foram suficientes para sanar a questão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 352 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 16 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.16 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Indícios de ineficiência dos mecanismos de controle interno administrativo dos processos de concessão de Gratificação de Perícia, caracterizada pela ausência de manifestações dos responsáveis pelo acompanhamento das perícias quanto à cessação ou conclusão dos procedimentos (item 4.7.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Conforme expresso no item 4.7.1 do relatório de auditoria e portarias que tratam do assunto, cabe as CCRs e regionais procederem com o comunicado imediato da parte que lhe compete, cessação da designação ou falta de regular atividade de perícia, por meio de formulário próprio. Em formato anterior de lidar com esse processo, a Portaria determinava o pagamento das perícias apenas com o devido comunicado mensal e não apenas com os comunicados das não realizações, como ocorre hoje, evitando o pagamento indevido, sendo essa uma alternativa provisória sugerida pela Coordenação de pagamento de pessoal para que haja o devido controle, já que na prática atual dessa Coordenação temos recebido esse comunicado regular de no máximo 5 regionais, apesar de provocarmos esse retorno por parte dessas unidades. Uma outra forma seria que fosse determinada a criação de imediato de um sistema (caso não exista e possa ser estendido para todo o país) ou de um complemento de algum sistema de tecnologia já existente que possa ser realizado o registro eletrônico e envio dos relatórios elaborados pelos peritos que após o registro da perícia realizada fosse homologado por algum responsável na regional para poder gerar relatório mensal para Coordenação de pagamento verificar quem fez ou não a perícia. Esse sistema poderia ser também uma base de dados nacional a ser utilizada, se necessária e possível, de todas as perícias já realizadas.” Síntese dos Resultados Obtidos A unidade identificou alternativas de providências que, se adotadas, aperfeiçoariam os mecanismos de controle interno com vistas a evitar impropriedades na concessão de Gratificação de Perícia. No entanto, não informou a providência que será efetivamente adotada para garantir a regularidade de tais pagamentos. Diante do exposto, solicitamos informar as medidas que serão adotadas para que ocorram efetivamente as manifestações dos responsáveis pelo acompanhamento das perícias quanto à cessação ou conclusão dos procedimentos. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 353 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 17 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.17 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Portaria interna de regulamentação da gratificação de perícia desatualizada em relação à Portaria PGR/MPU nº 290/2007 Consolidada (item 4.7.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Informamos que foi elaborada minuta de portaria interna que regulamentará a concessão de gratificação de perícia no âmbito do MPT. Estamos encaminhando em anexo a minuta da referida portaria para ciência e esclarecemos que tão logo seja assinado, enviaremos uma cópia do texto aprovado.” Síntese dos Resultados Obtidos A unidade adotou providências com vistas a sanar a questão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 354 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 18 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.18 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Indícios de incompatibilidades entre as atividades exercidas pelos servidores nas respectivas unidades de lotação e aquelas que ensejam a percepção da gratificação da atividade de segurança (item 4.8.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Informamos que, diante do fato, questionamos todas as regionais e os setores da PGT que possuíam servidores indicados no item 4.8.1 do referido relatório acerca das atividades exercidas. Como resposta todas as unidades inquiridas informaram que os respectivos servidores exerciam alguma das funções elencadas na Portaria PGR/MPU n° 292/2007, de 12 de junho de 2007. Dessa forma, condensamos na tabela abaixo as informações repassadas pelas regionais e pelos setores da PGT acerca das atividades exercidas pelos servidores. Encaminhamos também em anexo os documentos expedidos por esse departamento que solicitaram as informações e as respectivas respostas das regionais.” Síntese dos Resultados Obtidos Consideramos as justificativas da unidade suficientes para sanar a questão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 355 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 19 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.19 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Pagamento concomitante de GAS e CC/FC aos servidores de matrículas 6001106 e 6003471(item 4.8.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Quanto a matrícula 6001106 nós excluímos a rubrica de GAS a partir de OUT/2015, e, quanto ao período retroativo, mandamos um Ofício DRH 1327/2015 de 17/12/2015 relativo a devolução dos valores recebidos indevidamente. O servidor recorreu administrativamente e o processo encontra-se em análise na Coordenação de Legislação de Pessoal. Quanto a matrícula 6003471, o erro foi identificado e corrigido na folha de pagamento de JAN/2016 com o desconto indenização a fazenda referente a 19 dias de GAS da competência de AGO de 2015 considerando que a designação para a CC2 que ocupa até hoje foi em 13/08/2015. Segue anexo prévia de JAN de 2016 com lançamento.” Síntese dos Resultados Obtidos Consideramos suficientes as justificativas da unidade e, tendo em vista que a unidade informou no item referente a controles internos administrativos que tem adotado providências no sentidos de aperfeiçoar o controle da GAS, monitoraremos a efetividade das medidas adotadas. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 356 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 20 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.20 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Pagamento cumulativo de GEL com Adicional de Atividade Penosa, em desacordo com o artigo 4º do Decreto nº 493/1992, que veda pagamento de vantagem de mesma finalidade, aos servidores de matrículas 6000389, 6000390, 6000391, 6001121, 6001233, 6001544, 6001559, 6005448 e 6005800 (item 4.9.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Efetuamos a exclusão das parcelas fixas da GEL a partir da folha de pagamento de JAN/2016, conforme determinado.” Síntese dos Resultados Obtidos A providência adotada pela unidade sana apenas parcialmente a questão, devendo informar a respeito da devolução dos valores pagos indevidamente. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 357 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 21 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.21 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Repasse financeiro efetivado à FUNPRESP, por meio da 2014OB800910, realizado em data anterior a março/2014, competência do primeiro processamento das contribuições dos participantes do Plano na folha (item 4.10.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG CPP/DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “A FUNPRESP fez a devolução do valor mencionado e posteriormente foi feita a regularização e enviado à Receita Federal do Brasil, por tratar-se de obrigações patronais de PPPS. Seguem anexos documentos referentes à devolução e à regularização.” Síntese dos Resultados Obtidos Consideramos as justificativas apresentadas suficientes para sanar a questão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 358 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 22 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.22 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Inexistência de indicadores gerenciais para análise do desempenho das ações ligadas à gestão de pessoas e ausência de informação quanto ao prazo para finalização do desenvolvimento dos mesmos (item 4.12.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Informamos que foi encaminhado e mail na data de 01/12/2015 à auditoria interna do MPU, cópia anexa, comunicando que os indicadores de gestão de pessoas serão elaborados em até um ano. Para tanto este departamento solicitou a consultoria de Assessoria de Gestão Estratégica do MPT no desenvolvimento de tais indicadores, conforme cópia do processo anexo.” Síntese dos Resultados Obtidos A unidade adotou providências com vistas a sanar a questão, sendo que a efetiva implementação dos índices gerenciais de recursos humanos será monitorada pela AUDIN-MPU. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 359 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 23 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.23 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Ausência de informações quanto formalização do mapeamento dos processos afetos aos assuntos de gestão de recursos humanos por meio de documentos (manuais, fluxogramas, etc.) de fácil acesso aos atores envolvidos na execução das atividades (item 4.13.1); Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “Informamos que este departamento possui uma página na intranet denominada “DRH excelência” em que parte dos processos de trabalho realizados nessa unidade estão mapeados em fluxogramas, descritos em manuais e há um formulário específico para cada um dos assuntos abordados. Ressalto que todos os servidores do MPT, inclusive os que estão lotados no DRH, têm acesso a essa página.” Síntese dos Resultados Obtidos De acordo com as informações da unidade, parte dos processos de trabalho estão mapeados e descritos em manuais. Dessa forma, recomendamos concluir a formalização do mapeamento dos demais processos de trabalho, por meio de documentos de fácil acesso aos atores envolvidos na execução das atividades. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 360 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 24 Relatório de Auditoria nº 10/2015 5.24 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO / RECURSOS HUMANOS Descrição da Recomendação Possibilidades de melhorias nos controles internos administrativos (item 4.13.1). Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG DRH-PGT Síntese da Providência Adotada “O acesso ao Sistema MENTORH tem crescido exponencialmente nos últimos anos, visto as necessidades de descentralização de alguns processos. Atualmente está Coordenação vem utilizando uma ferramenta muito prática na manipulação de banco de dados, o ACCESS da Microsoft: Por usar uma linguagem bem acessível de manipulação de dados, o SQL, a ferramenta é bem intuitiva e fácil de utilizar. Primeiramente, são importados todos os dados que serão utilizados na extração das informações. Essa Coordenação tem dado ênfase no controle, nos últimos anos, nas operações que envolvem algum tipo de fraude, como divergência entre relatórios, arquivos bancários, ficha financeira, PSENC, informações individuais disponibilizadas na internet (contracheque), lançamento feitos por usuário não cadastrados, valores divergentes do teto estipulados para cada rubrica, lançamentos feitos por usuários não autorizados na própria matrícula, histórico de lançamentos, Log de acesso ao sistema, controle de acesso ao sistema, lançamentos feitos em horário e dia não autorizados. O Access trabalha com tabelas e consultas. A partir das tabelas, são feitos cruzamentos de consultas para se obter a informação desejada: 361 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Tabela I. Ex Ficha Financeira. Consulta I. Ex.Verifica Teto Procuradores Tabelas importadas do Mentorh: Resumo geral (físico e valores de todas as rubricas em folha; Relatório PSENC (relatório que autoriza a transferência aos Bancos e Consignatárias); Tabela com os dados da prévia de todos os valores que são 362 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO disponibilizados na internet (contracheque); Tabela com todos os dados da ficha financeira (786.865 linhas, apenas em 2015). Disquetes bancários; Relatórios Bancários; Tabela de Log de cálculo (quem fez e quando fez cada cálculo da folha); Tabela de Log de Lançamento (quem fez, quando fez, para quem fez, qual rubrica, qual valor); Tabela dos Usuários do Pagamento (todos os usuários autorizados a fazer e a alterar valores em folha); Tabela de todos os usuários do sistema MENTORH (Usuário Externo); Outras. A partir das tabelas (160 tabelas) listadas no item anterior, são feitas consultas que nos permitem inferir: l-Quais usuários fizeram lançamentos em uma determinada folha, qual o valor lançado, para quem foi lançado e quando foi lançado; 2- Se há lançamento de usuário não autorizado em folha; Consulta II.Verifica Lançamento Usuário Não Autorizado 3-Se há lançamento feito em horário diferente do normal, entre 19:00 e 06:00 do dia seguinte; 4-Se há lançamento em dias não autorizados, como sábado, domingos e feriados; 5- Qual o quantitativo de cálculo (Log) para uma determinada folha e quem fez o cálculo; 6- Se os valores totais dos disquetes (todos os BANCOS) estão exatamente como o autorizado através do Relatório PSENC; 7- Se os valores individuais dos disquetes são exatamente iguais aos valores individuais que estão nas fichas financeiras; 8- Se os valores individuais dos relatórios bancários são exatamente iguais aos valores dos disquetes; 9- Se a quantidade de servidores contidos nos disquetes é exatamente igual ao que está na ficha financeira; 10- Se há divergências entre disquete, PSENC, relatório, arquivos disponibilizados pela internet e ficha financeira; 11- Se há algum servidor calculado e que não foi para ficha financeira; 12- Se há valores tanto em disquete como em relatórios divergentes dos que são informados na internet individualmente; 13- Se o valor total de todos os disquetes é exatamente a soma de todos os valores individuais contidos em ficha financeira; 15- Se os valores repassados aos bancos são exatamente aos contidos nos disquetes e ficha financeira; 363 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 16-Verificar quais foram os lançamentos feitos por cada usuário autorizado (usuários do pagamento) em sua própria matrícula; 17-Verificar, através dos Log' s do sistema, quais servidores fizeram cálculo na folha; 18-Verificar, através dos Log's do sistema, quais foram os lançamentos feitos por cada servidor, autorizado ou não, calculados ou não, e qual operação foi realizada: inclusão, alteração ou exclusão. Síntese dos Resultados Obtidos Diante da resposta encaminhada, verifica-se que a unidade tem envidado esforços no sentido de aprimorar seus controles internos, buscando soluções que auxiliem o gerenciamento das informações e a detecção de fraudes. Além disso, observamos que as ações de controle relatadas se concentram principalmente nas áreas de validação dos registros para elaboração da folha de pagamentos e conciliação financeira. Também observamos a implementação de melhorias recentes, especialmente quanto ao controle da GAS, no intuito de evitar a ocorrência de achados similares àquelas contidas no item 4.8 do Relatório de Auditoria nº 10/2015. Entretanto, diante dos casos de inconsistências na base de dados cadastrais apresentados nos itens 4.3, 4.4 e 4.5 do mencionado relatório e visto que os trabalhos de auditoria são realizados por meio de amostragem, verifica-se a necessidade de aprimoramento e ampliação dos controles, de modo que a busca por possíveis erros e fraudes também abarque os registros contidos nos cadastros de servidores, cessão, requisição, remuneração externa, entre outros. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Nada a declarar 364 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 3ª Região Ordem 1 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 10/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.1) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 10/2015; Ofício nº 0151/2015GAB/PRT/3ª Região, de 28 de julho de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO – MG Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Abster-se de realizar, nas contratações para execução de obras e serviços de engenharia sob o regime de empreitada por preço global, medições e pagamentos de etapas não concluídas de acordo com a previsão do cronograma físico financeiro (item 2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada De fato, a PRT3 reconhece um descompasso entre o cronograma físico-financeiro inicialmente aprovado e os serviços já executados pela Contratada, e consequentemente, os pagamentos efetuados em seu favor. Contudo, é importante deixar claro que em momento algum houve pagamento do serviço inexecutado, não tendo ocorrido a antecipação de pagamento vedada pelo art. 65, 11, “c”, da Lei nº 8.666/93. Todos os pagamentos foram precedidos de medições in loco realizadas pela Comissão de Fiscalização, que aferiu a qualidade e o quantitativo dos serviços efetivamente prestados pela Contratada. Dois pontos, contudo, contribuíram para a ocorrência de falha detectada pela Auditoria Interna: a) alteração do cronograma físico sem a correspondente reformulação do cronograma financeiro e b) pagamentos de itens em quantitativos percentuais, de serviços efetivamente executados, mas que não correspondiam a etapa concluída em sua integralidade. Quanto à alteração do cronograma físico-financeiro, cumpre esclarecer que tal fato foi acarretado por questões logísticas relacionadas à execução da obra. A previsão inicial, de acordo com o cronograma físico-financeiro, era de que as Etapas 16 e 17 (Adequação e Guarita do DNIT) precisariam ser integralmente concluídas para só então partir para a execução das Etapas 01 (Serviços Preliminares) e 02 (Movimento de Terra). A esse respeito, importante esclarecer que o imóvel da União atualmente cedido à PRT 3ª Região (e onde será construído o prédio-sede da PTM de Uberlândia) encontrava-se sob a responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), que ocupava todo o quarteirão. Como condição para efetivar a referida cessão, esta unidade gestora assumiu o encargo de construir, no terreno ocupado pelo DNIT, uma guarita (serviço previsto no Projeto Básico anexo ao Edital da Concorrência nº 1/2014). Isso porque a guarita originalmente existente no terreno – e que era utilizada por aquela autarquia – ficava na área cedida a esta Regional. Em função disso, a guarita original só poderia ser destruída – liberando espaço para o início dos trabalhos, destinados à construção do prédio-sede da PTM de Uberlândia – depois da conclusão, pela Contratada, de uma nova guarita no terreno ocupado pelo DNIT. Foi sob esse panorama que Contratada e Contratante basearam para a formalização do cronograma físico-financeiro. Vale ressaltar que, após iniciar os trabalhos de adequação do terreno, a Contratada obteve autorização do DNIT para demolir a guarita originária e implantar uma provisória (tipo contêiner) no terreno da autarquia. A Contratada ainda conseguiu permissão da autarquia para utilizar uma área livre de seu terreno para implantar o canteiro de obras. Com isso, foi possível liberar a área da PRT3 para a execução dos serviços preliminares (Etapa 01) e de movimentação de terra (Etapa 02), tais alterações foram autorizadas por eles, porquanto tenham entendido que as medidas decorreram de necessidade logística e de coordenação dos recursos administrativos, com o objetivo de otimizar a duração da obra. Em virtude disso, foi possível executar os serviços correspondentes às Etapas 01 e 02 antes da conclusão das Etapas 16 e 17, diferentemente do inicialmente previsto no cronograma físico-financeiro. 365 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Apesar das referidas alterações terem sido realizadas como o objetivo de dinamizar a execução do objeto contratado, é preciso admitir que a Regional falhou ao deixar de formalizar tais mudanças no cronograma físico-financeiro, o que será sanado o quanto antes. Em reunião realizada em 17/7/2015, na sede da PRT3, com representante da Contratada, membros da Comissão de Fiscalização do CONT 1/2015 e Assessora Jurídica desta Procuradora-Chefe restou acordado que a empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda. apresentará nos próximos dias um novo cronograma físico-financeiro, a ser anexado ao contrato por meio de termo aditivo, e que refletirá as alterações já realizadas e outras que porventura se fizerem necessárias; tudo, mediante prévia análise e aprovação da Comissão de Fiscalização. Com isso, esperamos regularizar as questões relacionadas à execução do contrato em apreço, estando conscientes da obrigatoriedade de sincronia entre o que foi previsto/aprovado no cronograma físico-financeiro e os pagamentos efetuados à Contratada. Quanto aos pagamentos de itens em quantitativos percentuais, é preciso reconhecer que a Administração – representada pela Comissão de Fiscalização – concentrou-se em aferir os serviços efetivamente prestados, autorizando pagamentos conforme as medições realizadas in loco, não se atendo com precisão aos marcos de cada etapa, conforme exigido no regime de execução adotado pelo contrato (empreitada por preço global). Tal falha pode ser atribuída especialmente à alteração do cronograma físico-quantitativo dos serviços executados, dificultando os trabalhos da Comissão de Fiscalização quanto à delimitação de cada etapa. Entretanto, estando todos os envolvidos com a fiscalização do CONT 1/2015 cientes do teor do relatório dessa Auditoria – que reflete entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1977/2013 acerca dos pagamentos na modalidade de empreitada por preço global – esta unidade gestora envidará esforços para não incidir novamente em tais erros. Por fim, Importante se faz reforçar que, apesar das inconsistências apontadas no item 2.1 do Relatório de Auditoria nº 10/2015, a PRT 3º Regional não admite em seus contratos, em especial, o CONT 1/2015, a manobra conhecida como “jogo de cronograma”. A PRT3 assumiu o compromisso de encaminhar para AUDIN, tão logo esteja formalizado, cópia do Termo Aditivo ao CONT 1/2015, que refletirá as alterações promovidas no cronograma físico-financeiro da obra de construção do edifício-sede da PTM de Uberlândia. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade, que informou ter havido o remanejamento de etapas sem a devida alteração do cronograma físico-financeiro, bem como sem a devida formalização através de termo aditivo, e justifica que, em virtude do ocorrido, não se ateve aos marcos de cada etapa. O cronograma físico-financeiro foi alterado conforme comunicação por e-mail enviado para AUDIN/MPU, datada de 10/8/2015, em que a Unidade informa que será motivo de aditivo contratual. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes no Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 10/2015 foram consideradas satisfatórias. 366 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 4ª Região Ordem 1 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 8/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.1, 3.3, 3.3 e 3.4) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 8/2015; Ofício nº PRT 4ª/GAB/Nº 164/2015, de 09 de julho de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO – RS Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Abster-se de realizar, nas contratações para execução de obras e serviços de engenharia sob o regime de empreitada por preço global, medições e pagamentos de etapas não concluídas de acordo com a previsão do cronograma físico financeiro (item 2.1.1) Justificar a realização de medição e pagamento de etapa não concluída, em desacordo com a previsão do cronograma físico financeiro e com a orientação transmitida a essa Unidade em mensagem eletrônica expedida pela Secretaria de Auditoria em 10/2/2015. (Item 2.1.1) Informar quanto à apuração de responsabilidade da empresa por atrasos na execução do Contrato nº 26/2014, com vistas à aplicação de penalidades, e promover a adequação do cronograma físico-financeiro, se for o caso. (Item 2.1.1) Promover o ajuste entre o ritmo da execução física e financeira da obra e o cronograma físico financeiro. (Item 2.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Em relação a etapa 1 do cronograma físico-financeira do TC 26/2014, a execução da subetapa "Barracão, Depósitos e Sanitários" (valor de R$ 75.702,55) foi prejudicada, uma vez que a área disponível se mostrou insuficiente para implantação do canteiro da obra e para a locação dos contêineres de vestiário e sanitários. Em decorrência, a contratada propôs, via oficio, executar o estaqueamento da bacia de contenção, para que posteriormente este espaço pudesse ser ocupado pelas áreas de vivência e instalações de barracão previstas em contrato, o que só poderia ocorrer na segunda etapa. De forma complementar, como havia pouco espaço livre no canteiro de obras, a contratada justificou também ser arriscado construir o barracão e depósitos antes das escavações para os blocos de fundações, pois poderia haver risco de desmoronamento, já que as instalações estariam locadas próximas aos blocos e vigas de fundações. Em relação aos serviços agrupados como subetapa "Instalações de Água, Luz e Esgoto" (valor R$ 16.543,55), que incluía a entrada de energia elétrica em média tensão no canteiro de obras, a contratada infbrmou demora na análise e liberação do respectivo projeto pela concessionária local, a qual levaria em média 40 dias para emissão da análise técnica. Diante dos impedimentos justificados, ainda no primeiro mês da obra, a empresa executora solicitou que os serviços referentes a tais instalações fossem realocados no cronograma físico-financeiro, considerando que as instalações de baixa tensão de energia elétrica, já providenciadas pela contratada, seriam suficientes para a manutenção dos serviços previstos em cronograma. Assim, justificadamente os serviços das subetapas, referidas acima, não foram executados e não integram a medição da primeira etapa da obra (etapa 1), e os demais serviços previstos para o período foram executados integralmente, conforme parecer da empresa de apoio a fiscalização, o que permitiu o pagamento do montante de R$ 121.291,64. Em paralelo, esses serviços não executados na etapa 1 foram redistribuídos, de acordo com as justificativas técnicas, em novo cronograma físico-financeiro proposto pela Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN/MPU nº 42/2015 contratada para execução da obra, o qual foi aprovado após análise técnica por esta Regional, e originou a publicação de termo aditivo ao contrato em questão, conforme anexo a este oficio. 367 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Assim, não houve o pagamento de etapa não concluída, uma vez que os serviços não pagos foram realocados dentro de outra etapa do cronograma físico-financeiro, nos termos do primeiro termo aditivo ao contrato n° 26/2014. Por este motivo, deixamos de instaurar procedimento administrativo visando a apuração de irregularidades da contratada, por entender já estarem justificados os realocamentos das subetapas não executadas. Conforme exposição acima, entendo ter apresentado as justificativas e atendimento aos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 do Oficio n° 14/2015/AUD1N-MPU. Saliento que durante a execução da etapa 3 da obra foram identificadas possíveis irregularidades na execução do referido contrato, cujos procedimentos administrativos foram instaurados e está em fase de saneamento. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade, que encaminhou justificativas a respeito dos procedimentos adotados, esclarecendo que foi verificada a necessidade de alteração das etapas da obra, em virtude de dificuldades encontradas quando do Micro da execução, tais como a insuficiência da área disponível para implantação do canteiro da obra, vestiários e sanitários. Assim, foi realizada a revisão do cronograma físico-financeiro, formalizada por meio do 1° Termo Aditivo, assinado em 8/5/2015. Dessa forma, o pagamento efetuado em 14/5/2015 no valor de R$ 121.291,64, relativo a 1ª etapa, foi realizado em conformidade com a previsão do cronograma físico-financeiro atualizado vigente. Em consulta ao SIAFI foi efetuado pagamento em 25/5/2015 no valor de R$ 788.199,08, relativo a 2ª etapa, em conformidade com a previsão do cronograma físico-financeiro. Quanto às possíveis irregularidades identificadas pela Unidade na execução da 3ª etapa da obra, aguarda-se os resultados dos procedimentos administrativos instaurados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 8/2015 foram consideradas satisfatórias. 368 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 5ª Região Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 1 Relatório de Auditoria nº. 21/2015 3 (item 3.1) Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 21/2015; Ofício nº 234/2015 — GAB/PRT-5a Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO – BA ------- Descrição da Recomendação Abster-se de realizar, nas contratações para execução de obras e serviços de engenharia sob o regime de empreitada por preço global, medições e pagamentos de etapas não concluídas e/ou de valores em desacordo com a previsão do cronograma físico-financeiro. (Item 3.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A PRT 5° Região realizou o pagamento de valores inferiores ao estipulado em cronograma físico-financeiro, pois foi o que efetivamente foi executado pela empresa contratada. Com prudência e zelo pelo erário, só foi pago aquilo que efetivamente foi executado e medido, sendo que todos os serviços pagos estavam previstos nas respectivas etapas. Em função da constatação de que a medição estava menor do que o previsto em cronograma, foi solicitado a empresa Paraguaçu Engenharia Ltda., que atualizasse o Cronograma, o que foi realizado e está em anexo a esta resposta. Em estrita observância ao quanto alertado pela auditoria, a PRT 5 não mais realizará pagamentos em desacordo corn o cronograma, e caso haja atraso na obra será solicitado à empresa, antes da realização de qualquer medição, que seja atualizado o cronograma físico-financeiro da obra. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Quanto a manifestação a respeito dos procedimentos a serem adotados para evitar medições e pagamentos de etapas não concluídas, a atualização do cronograma físico-financeiro nem sempre é a forma a ser utilizada para essa finalidade. Independente de medidas como a relatada, constando eventual atraso, por culpa da empresa, na execução dos serviços, a Administração deve aguardar a conclusão da etapa para a efetivação do respectivo pagamento, e aplicar as penalidades contratuais. Nestes casos, eventuais reajustes não devem incidir sobre parcelas em atraso e que eventual dilação do prazo de execução não deve gerar custos para o erário. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 21/2015 foram consideradas satisfatórias. 369 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 2 Relatório de Auditoria nº. 21/2015 3 (item 3.2) Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 21/2015; Ofício nº 234/2015 — GAB/PRT-5a Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO – BA ------- Descrição da Recomendação Promover o ajuste entre a execução física e financeira da obra e o cronograma físico-financeiro Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Conforme abordado na resposta ao item 3.1, a PRT5 já providenciou junto a empresa contratada, a atualização do cronograma. O cronograma físico-financeiro da obra poderá ser atualizado à medida que haja necessidade. Síntese dos Resultados Obtidos Quanto à manifestação no sentido de que o cronograma poderá ser alterado à mediada em que haja necessidade de ajustes entre a execução física e financeira e o cronograma, este nem sempre é o procedimento a ser utilizado para se promover o ajuste. Há situações em que o interesse público impõe a adequação da execução física apenas pela modificação do ritmo dos serviços, e o ajuste da execução financeira tão somente aguardando-se a conclusão da etapa para a efetivação do pagamento, devendo ainda, se for o caso, apurar a responsabilidade pelo atraso e aplicar as penalidades cabíveis. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 21/2015 foram consideradas satisfatórias. 370 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 3 Relatório de Auditoria nº. 21/2015 3 (item 3.3) Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Comunicação Expedida Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 21/2015; Ofício nº 234/2015 — GAB/PRT-5a Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO – BA ------- Descrição da Recomendação Informar quanto à apuração de responsabilidade da contratada pelos supostos atrasos evidenciados nas 1ª e 2ª medições, relativas à execução do Contrato nº 4/2015, com vistas à aplicação de penalidades. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Corn relação aos atrasos nas 1ª e 2ª medições, duas ocorrências contribuíram para o fato. Em primeiro lugar as chuvas torrenciais, amplamente noticiadas pela mídia, que assolaram o município de Salvador no período de março a julho. Em segundo lugar a necessidade de realização de dois tipos de sondagens de solo adicionais, que não são comuns em edificações deste tipo, a saber, sondagem rotativa e sondagem mista em rocha fraturada, com vistas a garantir a maior segurança possível em uma etapa crucial da obra, fundações, face à especificidade do solo existente. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 21/2015 foram consideradas satisfatórias. 371 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 6ª Região Ordem 1 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 19/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.1) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 19/2015; Ofício PRT 6ª REG nº 140/2015 — GPC, de 18 de agosto de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO – PE Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Incluir no cronograma físico-financeiro referente ao Contrato nº 32/2014, firmado com a empresa Pollux Construções Ltda, a descrição de todos os valores a serem pagos a cada etapa, incluídos os valores relativos ao BDI. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Em relação ao alegado neste item, cumpre ressaltar que, em que pese o cronograma físico-financeiro do contrato sob análise não considera mensalmente o valor do BDI, para tanto, foi instruída uma Comissão de Fiscalização e contratouse uma empresa fiscalizadora, a quem incumbe, entre outras atribuições, verificar a correção dos valores pagos mensalmente. Tal verificação, ao ser realizada, leva em consideração o BDI do serviço ou do equipamento, não havendo a possibilidade de a empresa contratada definir quais valores serão pagos pela Administração a título de BDI. Ainda assim, a Administração da PRT 6ª Região fará constar do cronograma físico-financeiro os valores mensais do BDI, conforme orientação da AUDIN. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 19/2015 foram consideradas satisfatórias. 372 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 2 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 19/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.2) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 19/2015; Ofício PRT 6ª REG nº 140/2015 — GPC, de 18 de agosto de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO – PE Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Abster-se de realizar, nas contratações para execução de obras e serviços de engenharia sob o regime de empreitada por preço global, medições e pagamentos de etapas não concluídas e/ou de valores em desacordo com a previsão do cronograma físico-financeiro. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Os pagamentos das 2 (duas) primeiras medições foram realizadas parcialmente em virtude, sobretudo, de acontecimentos imprevisíveis que levaram a interrupção dos serviços e a impossibilidade momentânea de conclusão de algumas etapas, como por exemplo, o processo de acomodação do terreno onde se encontram a atual sede, o que ocasionou o aparecimento de fissuras em parte do edifício, levando a sua evacuação emergencial por três dias, e a suspensão dos serviços de estaqueamento, a fim de que se procedesse, naquela ocasião, uma análise diagnóstica do problema surgido, conforme informado, inclusive, por meio do Ofício n° 070/2015 – GPG, cuja a resposta se deu por meio do PARECER AUDIN N° 1.288/2015. Desse modo, ao se retornarem os serviços, não foi possível a conclusão daqueles relativos ao estaqueamento completo do terreno, o que gerou impactos na conclusão das etapas subsequentes. Das 121 estacas, foram efetivamente concluídas 118, isso em razão de tal circunstância. Diante desses fatos, em virtude da efetiva realização dos serviços e do comprovado investimento na obra, e considerando a impossibilidade de previsão de quanto tempo se daria para realização dos serviços necessários para a finalização do previsto para as 2 (duas) primeiras etapas do cronograma foram realizados os pagamentos do que foi efetivamente realizado pela empresa contratada, tendo em vista a dificuldade da mesma em manter a mobilização estrutural sem recebimento de quaisquer valores e por um lapso temporal que não se poderia, àquela oportunidade, se precisar. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 19/2015 foram consideradas satisfatórias. 373 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 3 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 19/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.3) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 19/2015; Ofício PRT 6ª REG nº 140/2015 — GPC, de 18 de agosto de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO – PE ------- Descrição da Recomendação Promover o ajuste entre a execução física e financeira da obra e o cronograma físico-financeiro. (Item 3.3) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada O ajuste solicitado pela AUDIN, já está sendo implementado. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 19/2015 foram consideradas satisfatórias. 374 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 4 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 19/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.4) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 19/2015; Ofício PRT 6ª REG nº 140/2015 — GPC, de 18 de agosto de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO – PE Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Informar quanto à apuração de responsabilidade da contratada pelos atrasos evidenciados nas 1ª e 2ª medições, relativas à execução do Contrato nº 32/2014, com vistas à aplicação de penalidades. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada E quanto a recomendação do item 3.4, Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 49/2015, já há tramitação na Regional PRT 6ª Região, do processo n° 2.06.000.0060741201510, que objetiva a apuração da responsabilidade da empresa contratada nos fatos que resultaram no abalo estrutural da atual edificação de nossa sede e que ocasionou, via de consequência, o atraso das obras de execução do novo edifício-sede, objeto finalístico das medições ora tratadas. A instauração do processo acima mencionado se deu por orientação do Parecer AUDIN n° 1.288/2015. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 19/2015 foram consideradas satisfatórias. 375 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 7ª Região Ordem 5 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 20/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.1) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 20/2015; Ofício nº 171/2015 — GAB PC PRT 7ª REGIÃO Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO – CE Código SIORG ------- Descrição da Recomendação A Unidade deve celebrar termo aditivo aos contratos de obras e serviços de engenharia sempre que ocorrer alteração do cronograma físico-financeiro respectivo mencionando explicitamente no novo termo a modificação ocorrida. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A recomendação tomou por base achado de que o primeiro termo aditivo ao Contrato n° 13/2013, teria contemplado alterações no cronograma, mas que o novo cronograma não foi juntado ao processo de aditivo. De fato, o primeiro aditivo do contrato trata da supressão do sistema VRK motivado por recomendação técnica da Coordenadoria de Arquitetura e Engenharia da PGT (CAE/PGT), e o cronograma havia sido enviado a própria CAE/PGT para analise tendo se juntado posteriormente ao processo quando do seu retorno. Dessa forma, a recomendação já, foi suprida quanto ao aditivo mencionado no achado, que consta a fl. 5823-5825 Volume XI do Processo 081370926/12 juntado desde 19.12.2014, e que será adotada a providencia recomendada em eventuais aditivos em eventuais aditivos futuros. Síntese dos Resultados Obtidos Em relação a alegação da Unidade de que o novo cronograma não foi juntado ao processo de aditivo, observamos que o apontamento desta AUDIN-MPU foi a falta de referência explicita no termo aditivo da modificação ocorrida no cronograma físico-financeiro. Entretanto, conforme citado pela Unidade que “será adotada a providencia recomendada em eventuais aditivos futuros”, a recomendação foi considerada atendida. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 20/2015 foram consideradas satisfatórias. 376 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 6 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 20/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.2) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 20/2015; Ofício nº 171/2015 — GAB PC PRT 7ª REGIÃO Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO – CE Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Abster-se de realizar, nas contratações para execução de obras e serviços de engenharia sob o regime de empreitada por preço global, medições e pagamentos de etapas não concluídas e/ou de valores em desacordo com a previsão do cronograma físico-financeiro. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada O Relatório aponta que foram identificados medições e pagamentos parciais de etapas inconclusas e que tal estaria em desacordo com o item V do Acordão n. 1977/2013 do TCU. O acórdão 1977/2013 é a base para se identificar os limites da empreitada por preço global, pelo que se destaca os seguintes pontos que tratam da própria definição elaborada no acordo: 13. Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, já que esse critério de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos quantitativos dos serviços executados. 14. Além disso, cabe ao fiscal assegurar a execução da obra em absoluta conformidade com o projeto e as especificações técnicas. Nesse sentido, não podem ser admitidos pagamentos por serviços executados em desconformidade com o estipulado, ensejando superfaturamento por serviços não executados ou por qualidade deficiente. Observa-se, portanto, que a preocupação do TCU quanto a empreitada por preço Global reside de fato na busca de evitar pagamentos de serviços não executados ou executados em qualidade insuficiente. O cronograma físico-financeiro relativo ao Contrato n. 13/2013 divide-se em trinta etapas e em cada uma delas são previstos diversos serviços em suas respectivas porcentagens, sem indicação de marco físico próprio que se possa delimitar que não o atingimento da porcentagem de execução física dos serviços. Dessa forma, as medições são feitas de acordo com o atingimento dos diversos percentuais de serviços que cumpre a etapa, conforme devidamente atestado pela fiscalização técnica da empresa ENPROL engenharia a qual possui ART vinculada fiscalização da obra. Portanto, o marco físico que caracteriza a superação da etapa e a soma do percentual de execução de cada urna dos itens que a comp-5e, não havendo no projeto e no cronograma executados urna marco físico mais claro que possa ser seguido para realização dos pagamentos. Qualquer visita a obra ou análise mais detida dos componentes da edificação em relação aos projetos demonstra com facilidade que só foram pagos os serviços efetivamente executados e que os serviços estão inteiramente compatíveis com a qualidade prevista no projeto, pelo que não há qualquer infringência a legislação ou ao contrato nos pagamentos realizados. Sobre a preocupação quanto ao “jogo de cronograma”, apresentada pela auditoria ao final do item 2.1.1, ressaltamos que a análise sugerida for realizada pelos engenheiros da CAE/PGT e que o cronograma e a planilha do Contrato n. 13/2013 não apresentam quaisquer indícios de sobre preços ou subpreços. Ressalte-se, ainda, que a obra fá passa da 21” etapa, com previsão para trinta etapas, e somente urna aditivo foi firmado e que se refere a supressão do sistema VRV como jaci indicado no item anterior. 377 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Síntese dos Resultados Obtidos Depreende-se da análise do estudo realizado pelo Tribunal de Contas da União consubstanciado no Acordão n° 1977/2013 — TCU — Plenário, que teve a finalidade de consolidar os entendimentos relativos ao regime de empreitada por preço global, que o cronograma físico-financeiro deve estabelecer, em termos quantitativos e qualitativos, os marcos que caracterizam a etapa, para fins de medição e pagamento, seja em termos de demarcação física ou percentuais de serviços, conforme Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN/MPU n° 64/2015. A forma de medição adotada pela fiscalização no caso em análise é inadequada para contratações por preço global, uma vez que é especifica para a empreitada por preço Unitário, na qual as medições são realizadas por item executado. Assim, a fiscalização adotou uma forma mais trabalhosa e onerosa para a Administração efetuar as medições, e menos Trabalhosa e onerosa para a contratada, admitindo na execução contratual algumas das desvantagens da empreitada por preço unitário, qual sejam a maior dificuldade nas medições e o desestimulo ao cumprimento de prazos. Em caso concreto, a Corte de Contas corroborou o entendimento sobre a Necessidade de conclusão da etapa física para o pagamento das etapas do cronograma físico-financeiro, conforme o Acordão n° 0589/2015 — TCU—Plenário, parcialmente transcrito a seguir. No caso, o organ. Fiscalizado firmou aditivos para atender a determinado do TCU, que havia verificado a deficiência na definição das etapas do cronograma físico-financeiro, emitindo determinação no sentido de se melhorar a precisão das medições, constante na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN/MPU n° 64/2015. Por fim, os critérios de medição a serem utilizados por essa unidade são aqueles estabelecidos na legislado especifica e na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Órgão esse responsável pelo julgamento das contas do Ministério Público do Trabalho. Portanto, a recomendação para abster-se de realizar, nas contratações para execução de obras e serviços de engenharia sob o regime de empreitada por preço global, medições e pagamentos de etapas não concluídas e/ou de valores em desacordo com a previsão do cronograma físico-financeiro. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 20/2015 foram consideradas satisfatórias, salvo em relação ao item 3.2, para o qual as providências serão devidamente tomadas, conforme recomendação. 378 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 7 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 20/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.3, 3.4) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 20/2015; Ofício nº 171/2015 — GAB PC PRT 7ª REGIÃO Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO – CE Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Promover o ajuste entre a execução física e financeira da obra e o cronograma físico-financeiro (item 3.3). Justificar o atraso de 7,3% na execução do Contrato no 13/2013, firmado com a Pollux Construções Ltda., devendo apurar a responsabilidade da empresa pelos atrasos, com vistas a aplicação de penalidades. (Item 3.4) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A Administração envidará esforços para ajustar a execução física e financeira da obra e o cronograma físico-financeiro. Sobre os atrasos, a Administração esclarece que parte dos itens em atraso estão justificados tecnicamente pela empresa de fiscalização. Outros, porém, não estão justificados, razão pela a Administração está apurando a responsabilidade da empresa Contratada. Com este objetivo foi autuado o Processo n. 081370981/2014, ainda em curso, com objetivo de apurar os atrasos mencionados e, se for o caos, aplicar as penalidades previstas em lei e no contrato. Síntese dos Resultados Obtidos Diante das informações prestadas a recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 20/2015 foram consideradas satisfatórias. 379 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 8ª Região Ordem 1 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 27/2015 Item do RA 3 (item 3.1) Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO – PA Comunicação Expedida Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 27/2015; Ofício nº 245/2015da/PRT/8ª Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Justificar o atraso na execução do Contrato nº 16/2012, firmado com a Santa Rita Engenharia Ltda., e informar sobre a apuração de responsabilidade da empresa pelos atrasos com vistas à aplicação de penalidades. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada O atraso na execução da obra, que inicialmente preá vista para entrega em 14/02/2014, foi concluída em 06/7/2015, ocorreu em razão de várias situações imprevistas par ocasião da elaboração do Projeto Básico o que sabidamente é inerente a obras de reforma, bem como de diversos dificuldades enfrentadas ao longo de toda a execução dos serviços, conforme algumas dificuldades elencadas na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN/MPU nº 59/2015. Diante de todos os imprevistos e dificuldades na execução dos serviços, que forma acompanhados de perto pelo Órgão, auxiliado pela fiscalização contratada e eventualmente por Engenheiros da PGT/MPT, não se julgou devido imputar responsabilidade à empresa executora, que todo tempo demonstrou interesse e empenho em concluir e entregar a obra. Síntese dos Resultados Obtidos Algumas das ocorrências relatadas pela Unidade como causas dos atrasos na execução da obra podem ter decorrido de inadequações dos projetos, a exemplo da necessidade de alteração na locação das estacas, da previsão de equipamento de ar Condicionado já fora de linha, inadequação do projeto ao elevador contratado, incompatibilidade de diâmetros entre a tubulac5o de saída da drenagem pluvial do prédio e a rede A esse respeito, ressaltamos que as licitações para execução de obras e serviços de engenharia somente devem ser realizadas após a elaboração de projetos de engenharia adequados aos serviços a serem contratados. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União tem considerado, inclusive, a possibilidade de apuração da responsabilidade, conforme item 9.1.4 do Acórdão n° 2910/2012: 9.1.4. Apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas adotadas que comprovem a apuração de responsabilidade, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa: 9.1.4.1. Dá projetista contratada, Contécnica Consultoria Técnica Ltda. Em relação as deficiências do projeto básico° apontadas no item 3.1 do Relatório de Fiscalização 382/2012; No caso em análise, a administração afastou a responsabilidade da contratada. Diante das informações prestadas, e considerando que a reforma já foi concluída, a recomendação foi considerada atendida. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes no Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 27/2015 foram consideradas satisfatórias. 380 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 2 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 27/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.2 e 3.3) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 27/2015; Ofício nº 245/2015da/PRT/8ª Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO – PA Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Promover a adequação do cronograma físico-financeiro. Efetuar o aditamento contratual para. Adequação do cronograma físico-financeiro, corn as alterações dos termos aditivos, referentes ao Contrato n° 16/2012. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A última atualização do cronograma foi apresentada pela empresa, o aditivo de prorrogação do contrato, e as planilhas de medições posteriores ao último envio de documentação a AUDIN - MPU, no mês de janeiro de 2015, que finalizam a execução e pagamento do contrato e aditivos. Síntese dos Resultados Obtidos Diante das informações prestadas a recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes no Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 27/2015, foram consideradas satisfatórias. 381 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 9ª Região Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 1 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.1 (item 6.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PR Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Em futuras licitações para contratação de bens e serviços comuns, utilizar a modalidade pregão na forma eletrônica, salvo se houver comprovada inviabilidade técnica devidamente justificada (item 6.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne à opção de pregão presencial, não obstante a recomendação da AUDIN -MPU, esta Unidade acata a mesma, porém observa, a exemplo: no processo licitatório pregão eletrônico 012/2014 - Aquisição de Lâmpadas e Reatores com apenas 08 itens, foram necessários 4 dias úteis de trabalho exclusivo de um servidor, inclusive, sem que houvesse êxito total na aquisição, caso que se entendeu ser contraproducente. Observa-se que a demora para a finalização do certame, ocorreu em função dos prazos constantes do sistema Comprasnet (comprasgovernamentais) para toda a movimentação documental e necessária ao atendimento pleno das etapas. Ainda, na forma de outro exemplo: citamos a realização do certame nº 005/2013 na modalidade eletrônica visando a aquisição de carimbos, no qual sagrou-se vencedora uma empresa de carimbos de Brasília/DF.- ITA Ind. e Com. de Carimbos Ltda. -, quando havia a necessidade de troca de borracha em carimbo no valor aproximado de R$ 5,00 (cinco reais), o custo para envio à PRT9, é maior do que o próprio material ofertado na licitação. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional está executando todas as licitações na Modalidade Pregão na forma Eletrônica, seguindo a recomendação da AUDIN-MPU, embora a Divisão de Administração considere preferível a licitação na modalidade Pregão Presencial, haja vista que: 1) muitas vezes há necessidade de amostra/testes de alguns materiais; 2) dificuldade de atender ao padrão descritivo do material (PDM) ao incluir os itens no Sistema ComprasNet, haja vista que o sistema possui itens com detalhamentos específicos e que por vezes não atendem à necessidade da Regional, ainda muitos itens do catálogo do Sistema, os quais poderiam atender às especificações, mesmo que de forma parcial, se encontram inativos, vedando a atualização do cadastro; 3) como o Pregoeiro perde cerca de 4 dias de trabalho em certames com cerca de 10 itens, nas licitações para aquisição de materiais comuns de almoxarifado seriam gastos, no mínimo 10 dias de dedicação exclusiva do Pregoeiro, a depender da quantidade de propostas e fornecedores por item, do tempo randômico do sistema, das constantes desclassificações por falta de atendimento a requisitos e/ou não entrega de documentos no prazo estabelecido no sistema Compras Net. No mês de dezembro de 2015, a Regional precisou optar pelo Pregão presencial, excepcionalmente, em quatro licitações, haja vista os prazos automáticos do Sistema ComprasNet e necessidade de aguardar prazos para entrega de documentos originais. Fatos que tornam muito demorado o certame na modalidade pregão eletrônico, inviabilizando a equipe por dia para outras atividades e certames, e que, possivelmente, inviabilizaria a contratação. 382 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 2 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.2 (6.2.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Adotar medidas quanto a paginação do processo de documentação de pagamentos, para que sejam datadas, numeradas, assinadas ou rubricadas, com a identificação do responsável. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Setor de Cálculos Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A Procuradoria Regional do Trabalho da 9.ª Região tem cumprido as determinações constantes na Lei 9.784/1999, numerando, datando e assinando os processos administrativos. Ocorre que, no caso, a conferência e a formação de volume de documentos, relativo aos pagamentos de todos os contratos continuados (vigilância, limpeza, copeiras, movimentação de bens, recepção e telefonista), da PRT/sede e das 09 PTM's, está a cargo do Setor de Cálculos, composto por um único servidor (técnico administrativo), que prioriza os cálculos contábeis em procedimentos da área fim e em ações judiciais, em face dos prazos existentes. Além disso, tem priorizado a conferência dos documentos e os próprios cálculos nos processos administrativos, essencial para o pagamento as contratadas, razão pela qual referido volume de documentos acabou não tendo a formalidade exigida. Ressalto que já houve pedido de priorização do setor, com lotação de um analista contábil, fato que não ocorreu devido a suspensão das nomeações dos cargos novos em 2014. Recomendação observada. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. Volumes de documentos numerados pelo Setor responsável. 383 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 3 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.3 (item 6.2.2.1) Ofício nº 79/2015/AUDINMPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Manifestar-se sobre o controle de entrega de uniformes para os serventes que prestam serviços na Unidade, exigindo da contratada Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do Contrato nº 012/2011, o fornecimento de acordo com a periodicidade prevista no Termo de Referência. Em caso de não comprovação do fornecimento, exigir o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a esse título e, se for o caso, aplicar as penalidades cabíveis. (Item 6.2.2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido, o responsável pela fiscalização dos contratos - Seção de Serviços Gerais e Transporte - encaminhou ofício nº 07/2015 à empresa Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do contrato 012/2011, visando o ressarcimento dos valores pagos indevidamente e ainda estando em análise a aplicação das penalidades cabíveis. Em resposta ao citado ofício, a empresa se manifestou expressamente (doc. anexo), requerendo o prazo de 30 dias para entrega da documentação exigida, a qual passará pela análise do setor competente desta Regional. Quanto à entrega dos uniformes, a Regional informa que irá ajustar os procedimentos com vistas a controlar a mesma entrega por parte da empresa Apollo Ltda., bem como das demais empresas prestadoras de serviços, com a criação do Setor de Serviços Gerais e Transporte, visando o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno relativos à fiscalização dos contratos de serviços continuados, conforme informado no item 13.7. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade, devendo a Unidade informar à AUDIN/MPU os resultados alcançados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A empresa apresentou os comprovantes de entrega dos uniformes nas páginas 20 a 129 do Volume de Documentos. Em análise à quantidade dos itens de uniforme que a empresa deveria ter fornecido, no período contratual de 19/05/2011 a 31/12/2014, e a quantidade entregue, devidamente comprovada, foi elaborada a planilha pela PRT9, na qual constam os itens que a empresa deverá ressarcir à Administração, relativamente ao período citado, além das penalidades pelo descumprimento contratual. O Processo Administrativo está na fase de recurso. 384 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 4 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.4 (item 6.2.2.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Exigir da contratada Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do Contrato nº 012/2011 a apresentação de apólice de seguro contra riscos e acidentes de trabalho em favor de seus empregados. Em caso de não comprovação, exigir o ressarcimento dos valores pagos a esse título durante o período em que os empregados ficaram sem a cobertura do seguro e, se for oi caso, aplicar as penalidades cabíveis. (Item 6.2.2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido, o responsável pela fiscalização dos contratos - Seção de Serviços Gerais e Transporte - encaminhou ofício DA nº 07/2015 à empresa Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do contrato 012/2011, visando à apresentação de apólice de seguros contra riscos de acidentes de trabalho em favor dos seus empregados. Em resposta ao citado ofício, a empresa se manifestou expressamente (doc. anexo), requerendo a dilação de prazo para apresentar tal comprovação. Ainda, não havendo a comprovação, serão exigidos ressarcimento dos valores pagos durante o período em que os empregados permaneceram sem a cobertura. Estando em análise a aplicação das penalidades cabíveis. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. Da apólice de seguro de vida em grupo, a empresa simplesmente destacou a Cláusula Sexta da CCT da categoria, a qual aborda a exigência dos empregadores de contribuírem para o serviço de Assistência Social Familiar, o qual prevê assistência para o trabalhador em caso de incapacitação permanente por perda ou redução de sua aptidão física ou aos dependentes deste no caso de falecimento do funcionário, conforme segue: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR As empresas arcarão com o custeio em favor de todos os seus empregados aos sindicatos profissionais, pelo serviço assistencial em caso de incapacitação permanente para o trabalhador por perda ou redução de sua aptidão física ou a seus dependentes em caso de seu falecimento... (grifamos) O referido benefício previsto na CCT não configura seguro de vida, motivo pelo qual será exigido o ressarcimento à Administração de valores que deveriam ter sido pagos a este título. O Processo Administrativo está na fase de recurso. 385 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 5 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.5 (item 6.2.2.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Informar sobre as medidas adotadas pela Administração com vistas à comprovação, pela Empresa Apollo Serviços Terceirizados, da prestação de garantia contratual relativa ao Contrato nº 012/2011, no período de 19/5/2012 a 19/5/2013, bem como sobre o ressarcimento de valores eventualmente pagos indevidamente a título de custos com o seguro e sobre a aplicação de penalidades previstas na Cláusula Décima do contrato. (Item 6.2.2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido, informa que o responsável pela fiscalização dos contratos - Seção de Serviços Gerais e Transporte - encaminhou ofício DA nº 07/2015 à empresa Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do contrato 012/2011, reiterando a necessidade de apresentação da Garantia Contratual, não havendo apresentação no prazo exigido, será exigido ressarcimento dos valores eventualmente pagos indevidamente a título de custos com o seguro bem como será aberto o Processo Administrativo para a aplicação das penalidades cabíveis. Em resposta ao citado ofício, a empresa se manifestou expressamente (doc. anexo), informando em síntese: que houve a expedição de Apólices em 19/05/2013 a 19/05/2014, e de igual forma em 2014, referente ao período de 19/05/2014 a 19/08/2015, e ainda por ter havido a alegada emissão de apólice neste prazo, a qual se encontra vigente, pedem a "convalidação do passado". Cediço que as exigências contratuais e legais devem ser integralmente cumpridas dentro do prazo de 30 dias solicitados para entrega da documentação exigida, a qual igualmente passará pela análise do setor competente desta Regional. No mesmo sentido, a DA informa que irá ajustar os procedimentos com vistas a controlar a entrega das apólices por parte da empresa Apollo Ltda., bem como das demais empresas prestadoras de serviços, se for o caso. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade, devendo a Unidade informar à AUDIN/MPU os resultados alcançados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A administração encaminhou o oficio DA nº 07/2015 a empresa Apollo e essa informou que houve a expedição de Apólices em 19/05/2013 a 19/05/2014 e 19/05/2014 a 19/05/2014 e que entende que essas apólices convalidam o passado. Não é esse o entendimento desta Regional. A PRT 9ª Região ficou longo período sem garantia contratual e contou com a sorte de não ter ocorrido sinistro durante esse intervalo. O Processo Administrativo está na fase de recurso. 386 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 6 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.6 (item 6.2.2.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Comprovar os repasses, pela Empresa Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do Contrato nº 012/2011, dos valores referentes aos benefícios de assistência médica, benefício social familiar e fundo de formação profissional, referentes a todo o período de execução do contrato. Em caso de não comprovação dos pagamentos, exigir o ressarcimento dos valores pagos a esse título e aplicar as penalidades previstas em contrato. (Item 6.2.2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne à recomendação da D. AUDIN, esta Unidade acata a determinação, e nesse sentido, informa que o responsável pela fiscalização dos contratos - Seção de Serviços Gerais e Transporte - encaminhou ofício DA nº 07/2015 à Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do contrato 012/2011, visando o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de benefícios de assistência médica, social familiar e fundo de formação profissional de todo o período do contrato. Em resposta ao citado ofício, a empresa se manifestou expressamente (doc. anexo), requerendo a dilação de prazo para apresentar tais comprovantes. Em não havendo tal comprovação será exigido o ressarcimento, bem como a aplicação de penalidades cabíveis. (Item 6.2.2.1) Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade, devendo a Unidade informar à AUDIN/MPU os resultados alcançados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A empresa juntou os comprovantes de pagamento dos benefícios às folhas 130 a 365 do Volume II de Documentos. Os referidos documentos foram analisados por esta Regional, que editou as tabelas com os Benefícios de Assistência Médica, Fundo de Formação Profissional e Benefício Social Familiar. Pela análise preliminar da tabela de Benefícios de Assistência Médica, observou que os meses de novembro de 2013 e dezembro de 2012 apresentaram, respectivamente, 5 e 8 filiados, ou seja, um número inferior aos 15 postos de trabalho da Regional. Pela planilha de Fundo de Formação Profissional, observou que não foi comprovado o pagamento referente ao Fundo de Formação em 2011 no mês de agosto, em 2012 nos meses de dezembro e novembro, em 2013 nos meses de dezembro, novembro, outubro, setembro, julho, maio e janeiro e em 2014 foi comprovado apenas o mês de janeiro. Em análise da Planilha de Benefício Social Familiar, observou que não foi comprovado o pagamento referente ao Benefício Social Familiar em 2012 no mês de janeiro, março, novembro e dezembro, em 2013 nos meses de janeiro, maio, junho e julho. Foi autuado processo administrativo para restituição dos valores pagos e aplicação de penalidades, o qual está na fase de recurso. 387 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 7 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.7 (item 6.2.2.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Aperfeiçoar os mecanismos de controle interno administrativo relativos à fiscalização dos contratos de serviços continuados. (Item 6.2.2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Visando o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno relativos à fiscalização dos contratos de serviços continuados, a Regional criou a Seção de Serviços Gerais e Transporte, assim como desmembrou a Divisão de Apoio Administrativo em Divisão Administrativa e Departamento de Orçamentos e Finanças. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. Diante da falta de pessoal no Setor de Compras e Contratos, o serviço de fiscalização e controle dos serviços terceirizados foi deslocado para o setor de serviços Gerais e Transporte. Dessa forma, a fiscalização e acompanhamento dos contratos de serviços terceirizados torna-se mais efetiva e direcionada. A fiscalização na Regional é tripartida, sendo a fiscalização in loco realizada, na sede, pelo setor de serviços Gerais e Transporte e nas PTMs pelos Diretores de Secretaria; a fiscalização documental é feita pelo Setor de Cálculos; e a fiscalização fiscal é feita pelo Setor de Orçamento e Finanças. No entanto, é concentrada na sede a notificação das empresas e demais procedimentos administrativos. 388 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 8 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.8 (item 6.2.2.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Na próxima repactuação do Contrato nº 012/2011, suprimir dos encargos sociais o item referente a "aviso prévio trabalhado", tendo em vista que os referidos custos são considerados integralmente pagos no primeiro ano do Contrato, devendo ser zerado nos anos subsequentes. (Item 6.2.2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido adotará as providências necessárias. Ainda, informa que o responsável pela fiscalização dos contratos - Seção de Serviços Gerais e Transporte - encaminhou ofício DA nº 07/2015 à empresa Apollo Serviços Terceirizados, responsável pela execução do contrato 012/2011, visando informar sobre tal situação. Em resposta ao citado ofício, a empresa se manifestou expressamente (doc. anexo), requerendo a manutenção na planilha de custos e formação de preços o item "Aviso Prévio Trabalhado" uma vez que há substituições de funcionários da contratada. No mesmo sentido a DA entende que seja de interesse da Regional, um posicionamento da D. AUDIN, em sendo possível, visando esclarecer este aspecto, ou seja, a se cobrança será sempre em parcela única - primeiro ano de contrato -, e ainda, como ficaria a situação que a empresa levantou sobre substituição/nova contratação de pessoal para o posto? No mesmo sentido, informa que irá aguardar manifestação da D. AUDIN visando ajustar os procedimentos, tanto da empresa Apollo Ltda., bem como das demais empresas prestadoras de serviços, se for o caso. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. A respeito do questionamento da Unidade, conforme a jurisprudência do TCU, Acórdão N° 1.904/2007 - PLENÁRIO, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro ano de vigência do contrato, devendo ser excluído da planilha a partir do segundo ano, uma vez que só haverá uma demissão e uma indenização por empregado, e calculado com base em percentual incidente sobre a remuneração dos empregados. No mesmo sentido, o Parecer SEORIJAUDIN-MPU nº 688/2014, itens de 8 a 12. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. Foi acatada pela Regional a recomendação da Audin para suprimir os encargos sociais referente ao "Aviso Prévio Trabalhado", tendo em vista que os referidos custos são considerados pagos integralmente no primeiro ano do contrato, com fundamento nos precedentes citados pela AUDIN. Já foram levantados os itens dos quais à Administração deverá ser ressarcida, restando ainda a apuração dos respectivos valores. Foi autuado processo administrativo, o qual está na fase de recurso. 389 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 9 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.9 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Nas próximas licitações para obras e serviços de engenharia, justificar a adoção do regime de execução, dando preferência, no caso de reformas de edificações, à empreitada por preço unitário. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido adotará as providências necessárias. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional reitera que adotará as medidas necessárias para seguir a recomendação da Audin. 390 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 10 Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.10 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Demonstrar, analiticamente, eventuais reduções e/ou elevações de custos decorrentes dos aditamentos do contrato nº 007/2013. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Encaminhadas planilhas com os valores detalhados das empresas Engekons (responsável pela reforma) e Empresa LCNeia (responsável pelo projeto básico). Síntese dos Resultados Obtidos Análise da AUDIN: Consideramos a recomendação acatada. Porém, alertamos a Unidade que atente, na contratação de obras e serviços de engenharia, para a necessidade de existir orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários. A Administração está obrigada a adotar, desde o projeto básico, planilhas orçamentárias que expressem a composição dos custos unitários dos itens de serviço, com detalhamento suficiente à sua precisa identificação, nos termos exigidos pelo art. 7º, § 2°, inciso II da Lei 8.666/1993 e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consubstanciada na Súmula 258: "As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicadas mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas." Nesse teor, a LDO 2013 -Lei nO12.708/2012, art. 102, caput e § 2°. A respeito, a exigência de composição de custos com base em índices de referência aplica-se não somente à elaboração do projeto básico, mas também em eventuais alterações consoante o art. 102, § 4º, do referido normativo: "Deverá constar do projeto básico a que se refere o inciso IX do caput do art. 6°da Lei no 8.666, de 1993, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias, as quais deverão ser compatíveis com o projeto e os custos do sistema de referência, nos termos deste artigo."Conforme já apontado no Relatório de Auditoria, a Unidade não apresentou o orçamento analítico, com a composição de todos os custos unitários, mas somente o orçamento sintético, ainda assim com o uso de unidades genéricas "glob", em desacordo à jurisprudência do TCU, e sem os quantitativos unitários, a exemplo do item "a", do conjunto de itens nº 02. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional está ciente e acata a Recomendação para exigir orçamentos detalhados nas planilhas de formação de preços nas contratações de obras e serviços de engenharia, incluindo a composição de todos os custos unitários, para evitar as unidades genéricas. 391 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 11 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.11 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Justificar o valor estabelecido para a proposta, no valor de R$ 100.000,00 oferecida à Contratada Eng Cons, relativa ao 1º Termo Aditivo da reforma do edifício-sede da PRM Campo Mourão. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Conforme planilhas apresentadas no item 13.10, verifica-se que as propostas dos valores dos serviços necessários à conclusão da obra, encaminhadas pela Contratada, somam o valor de R$ 204.233,60. A redução do valor dos referidos serviços foi negociada em duas reuniões (23/04/2014 e 28/05/2014) para o valor total de R$ 100.000,00, que eram os recursos que a PRT9 dispunha à época. Segue digitalizadas as Notas de Crédito no valor de R$ 100.000,00, que foram juntadas aos autos quando da elaboração do Termo Aditivo: Nota de crédito - Item 13.11. Síntese dos Resultados Obtidos Análise da AUDIN: A Unidade justificou, porém, não apresentou o orçamento no valor global de R$ 100.000,00, com a correspondente composição dos custos unitários, de modo a indicar os valores que foram adotados como referência pela Administração para a contratação do referido valor. Desse modo, é importante alertar para a necessidade de observância das disposições do Decreto nº 7.983/2013, Capítulo II, DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, e CAPÍTULO III, DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DAS PROPOSTAS E CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, quando da formação de preços para obras e serviços de engenharia. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional está ciente e acata a Recomendação que alerta para a observância do contido nos Capítulos II e III do Decreto nº 7.983/2013, bem como esclarece que já está tomando providências para evitar a reincidência do fato apontado, tanto na elaboração dos orçamentos de referência, quanto nas propostas de formação de preços e eventuais aditivos em obras e serviços de engenharia. Foi requisitado, novamente à Engekons a apresentação de planilha contendo o valor global e os valores unitários e respectivos quantitativos detalhados, em relação aos valores do primeiro e do segundo termos aditivos, nos Autos do Processo Administrativo de análise de aplicação de penalidades, no entanto não houve manifestação da empresa. O processo Administrativo está na fase de recurso na PGT, relativamente à aplicação de penalidade de inidoneidade. 392 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 12 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.12 (item 6.4.1.1) Comunicação Expedida Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Informar à Audin-MPU as providências tomadas em relação à Empresa LCNeia em razão das deficiências detectadas nos projetos de reforma da sede da PTM Campo Mourão, inclusive quanto à aplicação de penalidades e eventual ressarcimento de valor pago indevidamente por serviços não prestados. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne à solicitação da D. AUDIN, esta Unidade informa que foi autuado o devido Procedimento Administrativo visando a indenização por atrasos nas entregas dos respectivos projetos. Ainda, que há previsão de abertura de novo P.A. para a aplicação das demais penalidades cabíveis. Cabe salientar que a Divisão de Administração desta Unidade Regional não possui pessoal suficiente para atender a demanda de serviços no setor, incluída aí, a de abertura e controle de Procedimentos Administrativos, o que justificaria, em tese, a não imediata abertura dos respectivos procedimentos. No mesmo sentido, informa que adotará as medidas necessárias afim de ajustar os procedimentos, no que for possível. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A regional esclarece que, diante da falta de pessoal e grande acúmulo de serviços, houve atraso na análise do processo administrativo em tela, bem como ainda se encontram pendentes de análise os demais contratos de prestação de serviços de elaboração de projetos e das vistorias firmados com a LCNeia, em especial o da reforma da PTM de Campo Mourão. Em 2015, foram priorizados os procedimentos de análise de aplicação de penalidades da Claro (telefonia móvel e acesso à Internet, cujas faturas estão sem pagamento por falha da empresa, dentre outros problemas), que já foi concluído; e o da Engekons, que está na fase de recurso na PGT. Como não houve o ressarcimento do valor dos alugueres pela LCNeia, os Autos do Processo Administrativo foram enviados à AGU para cobrança judicial. 393 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 13 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.13 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Encaminhar à AUDIN-MPU as anotações de Responsabilidade Técnicas específicas para cada um dos projetos relativos à obra de reforma da sede da PRT Campo Mourão, referentes ao Contrato nº 008/2013, tendo como responsável a empresa LCNeia Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. (item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Esta unidade informa que os documentos colacionados aos autos do Contrato em referência - ART Nº 20133107371 e a RRT nº 1543788, foram digitalizadas e encaminhadas à D. AUDIN/MPU, acompanhando as respostas ao R. Relatório. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Divisão de Administração encaminhou a decisão do processo administrativo autuado contra a Engekons para o CREA – Conselho Regional de Engenharia, para as providências necessárias. 394 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 14 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.14 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Nas licitações de obras e serviços de engenharia, abster-se de utilizar projetos básicos e executivo desatualizados. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido adotará as providências necessárias, cabendo a esta D.A informar que não há nos quadros de pessoal desta Unidade Regional servidor/pessoa devidamente habilitada para análise e acompanhamento dos projetos e obras, sendo esta outra demanda/carência do setor. No mesmo sentido, informa que adotará as medidas necessárias afim de ajustar os procedimentos, no que for possível. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional reitera que adotará medidas para cumprir a recomendação. 395 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 15 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.15 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Elaborar orçamentos de referência para as modificações contratuais em contratos de obras e serviços de engenharia. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido informa que adotará as providências necessárias. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional reitera que adotará medidas para cumprir a recomendação. 396 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 16 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.16 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Manter, quando dos aditamentos de contratos de obras e serviços de engenharia por preço global, o desconto percentual em relação ao preço global de referência. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido informa que adotará as providências necessárias. Síntese dos Resultados Obtidos Análise da AUDIN: Entendemos que a recomendação foi acatada pela Unidade, que deverá informar à AUDIN/MPU os resultados alcançados quanto à manutenção do desconto percentual em relação ao preço global do contrato em análise. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional está ciente e acata a Recomendação, e informa que foi requisitado, novamente à Engekons a apresentação de planilha contendo o valor global e os valores unitários e respectivos quantitativos detalhados, em relação aos valores do primeiro e do segundo termos aditivos, nos Autos do Processo Administrativo de análise de aplicação de penalidades, no entanto não houve manifestação da empresa. O processo Administrativo está na fase de recurso na PGT, relativamente à aplicação de penalidade de inidoneidade. Portanto, a resposta ao item ficou prejudicada. 397 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 17 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.17 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Abster-se, nos contratos de obras em regime de empreitada por preço global, de ajustar termos aditivos em decorrência de erros ou omissões nos orçamentos, exceto se houver subestimativas ou superestimativas relevantes, considerando os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido informa que adotará as providências necessárias. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional reitera que adotará medidas para cumprir a recomendação. 398 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 18 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.18 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Fazer constar no Edital ou no Contrato cláusula expressa de concordância da contratada com a adequação do projeto e com as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, que não podem ultrapassar, no seu conjunto, 10% do valor total do Contrato. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ---------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao Relatório da D. AUDIN, esta Unidade acata a recomendação, e no mesmo sentido informa que adotará as providências necessárias. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional reitera que adotará medidas para cumprir a recomendação. 399 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 19 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.19 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDINMPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Manifestar-se sobre o pagamento em desacordo com o cronograma físico-financeiro, relativo à medição parcial da 5ª etapa da obra de reforma da sede da PTM Campo Mourão. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada No que concerne ao pagamento da 5ª parcela do cronograma físico financeiro à empresa EngeKons, assim se manifestou a Diretora da PTM de Campo Mourão: “Manifestação sobre pagamento em desacordo com cronograma físico financeiro 5ª parcela Conforme cronograma físico financeiro a quinta etapa seria a última etapa da obra de reforma da sede da PTM de Campo Mourão, no valor de R$ 262.231,42”. As medições das etapas foram realizadas nas seguintes datas: primeira em 14/02/2014; segunda em 25/03/2014; terceira em 25/04/2014 e quarta em 28/05/2014, sendo a 5ª medição realizada em 17/07/2014, na qual a empresa Engekons Construções e Incorporações, deveria entregar os seguintes itens: Item 00 01 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Serviços Encargos sociais complementares Canteiro de obras Espelhos/vidros Instalações elétricas Sistema de proteção contra descarga atmosférica Instalações de lógica/telefonia/CFTV/alarme Instalações de prevenção e combate contra incêndios Instalações hidrossanitárias Instalações de climatização Gradil/passeio Pinturas Comunicação visual Serviços finais R$ 4.800,00 3.390,00 5.573,16 25.283,48 9.360,00 6.084,34 3.402,00 6.634,52 31.046,08 23.383,39 67.933,94 29.730,00 45.610,51 Em 17/07/2014 foi realizada visita na obra da nova sede da PTM de Campo Mourão, por esta servidora, pelo Procurador do Trabalho, Dr. Fábio Fernando Pássari, pela representante da empresa LCNéia, Srta. Nathália, e representante da empresa Engekons, na qual foi constatada que a obra se encontrava em fase final, restando para serem concluídos os seguintes itens: a) A fiação elétrica, telefonia e lógica, não estavam concluídas em razão da alteração no projeto de instalação elétrica; b) Os aparelhos de ar condicionado, não estavam instalados, conforme justificativa constante na ata de reunião de 17/07/2014; c) As pinturas internas e externas não estavam concluídas em razão da alteração do projeto elétrico, parte interna deveria ser refeita. d) A estrutura do estacionamento estava chumbada, faltando a cobertura. Segundo a Construtora a mesma seria concluída na semana seguinte; e) As louças sanitárias e acessórios não estavam instalados, porém, estavam todos na obra. 400 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO f) Praticamente 100% do piso interno já estava colocado, faltava apenas a área em que seria instalado o rack da sala de informática. O piso de granito da escada interna, que dá acesso ao arquivo morto, também já havia sido colocado; g) Todas as esquadrias de alumínio já estavam colocadas e estavam exatamente de acordo com o projeto. Todo o revestimento externo em tijolinho a vista já havia sido executado; h) O gradil externo da fachada e o portão de acesso de veículos já estavam instalados, faltava apenas a pintura final (preto fosco) do gradil; i) Todos os muros já estavam pintados na cor de concreto, faltava apenas acabamento em algumas partes; j) Toda a calçada e todo o piso tátil da calçada externa também já estavam executados; k) A rampa e a escada externa já estavam prontas, faltava apenas colocação de parte do revestimento (granito flameado) e do corrimão (que já tinha sido encomendado em aço inox); l) Faltava a pintura na mureta ao redor da Araucária que fica no estacionamento; m) As portas de vidro já estavam na obra, porém, só seriam instaladas no final da obra; n) As portas já estavam instaladas, faltava apenas o acabamento no caixilho e o verniz; o) A base de concreto dos mastros também já estava pronta. Alguns itens não foram 100% concluídos, porém pode-se observar que em compensação alguns itens do aditivo ao contrato já estavam concluídos ou adiantados. O valor da 5ª etapa, conforme cronograma físico financeiro, era de R$ 262.231,42, sendo pago da seguinte forma: Nota fiscal nº 201440, no valor de R$ 110.513,66, pago em 02/07/2014; Nota fiscal nº 201468, no valor de R$ 151.717,76, foi parcialmente pago em 18/12/2014, no valor de 122.249,38. Nesta vistoria foi constatado que, conforme mencionado acima, alguns itens não estavam prontos, porém paralelo à execução do projeto inicial a empresa foi executando os serviços contratados através dos aditivos feitos ao contrato, os quais já estavam parcialmente concluídos no momento da referida vistoria." Síntese dos Resultados Obtidos Análise da AUDIN: Conforme já apontado por esta AUDIN/MPU, inclusive com fundamento em entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1.998/2008 TCU - Plenário), é irregular o pagamento de etapas da obra em desacordo com o cronograma físico-financeiro. Além disso, o Tribunal de Contas entende que as alterações de cronograma físico-financeiro devem ser objeto de termo aditivo, a exemplo do exarado no Acórdão TCU nº 4.465/2011 - Segunda Câmara: "9.2.2. Passe a celebrar termo aditivo aos contratos de obras e serviços de engenharia sempre que ocorrer alteração do cronograma físico-financeiro respectivo, mencionando explicitamente no novo termo a modificação ocorrida". Desse modo, recomendamos à Unidade que, em caso de atraso na execução de obras e serviços de engenharia por culpa da contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, celebre termo aditivo sempre que ocorrer alteração do cronograma físico-financeiro, mencionando explicitamente no novo termo a modificação ocorrida. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional acatou a recomendação da Audin, bem como encaminhou transcrição dos itens relativos aos pagamentos da 5ª, 6ª 7ª e 8ª etapas da obra, do Memorando nº 019/2015/DA, no qual foi feita análise das falhas da Engekons na execução do Contrato nº 35/2013 e autuado processo Administrativo para aplicação de penalidades, o qual está na fase de recurso na PGT. 401 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 20 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.20 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Informar quanto a providências adotadas em decorrência do atraso verificado na execução da 5ª etapa da obra de reforma da sede da PTM Campo mourão, especialmente quanto à aplicação das penalidades cabíveis. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Esta Unidade Regional informa que está tomando providências para abertura de Procedimento Administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do atraso. Como ainda já salientado no item 13.12, esta Divisão de Administração não possui pessoal suficiente para atender a demanda de serviços no setor, incluída aí, a abertura e acompanhamento de Procedimentos Administrativos, o que justificaria, em tese, a não imediata abertura dos respectivos procedimentos. No mesmo sentido, informa que adotará as medidas necessárias afim de ajustar os procedimentos, no que for possível. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade devendo a Unidade informar a AUDIN/MPU o resultado do referido Procedimento Administrativo. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional informa que o Memorando nº 019/2015/DA, refere-se à análise minuciosa dos descumprimentos contratuais da Engekons, incluindo o atraso na 5ª etapa da obra, cujo processo administrativo para aplicação de penalidades está em fase de recurso na PGT, diante da aplicação de pena de inidoneidade. 402 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 21 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 13/2014 Item do RA 13.21 (item 6.4.1.1) Comunicação Expedida Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Abster-se, nos contratos de obras e serviços de engenharia por preço global, de efetuar pagamentos de valores em desacordo com o cronograma físico-financeiro, exigindo a execução dos serviços em conformidade com as etapas previstas. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A Unidade acata a recomendação e no mesmo sentido informa que adotará as providências necessárias. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional reitera que adotará medidas para cumprir a recomendação. 403 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 22 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.22 (item 6.4.1.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Encaminhar à AUDI-MPU comprovantes das doações referentes ao material retirado do imóvel quando da reforma do edifício sede da PTM Campo Mourão, como portas, janelas, caixilhos, louças, lustres e metais, bem como comprovantes dos respectivos recebimentos pela Entidade Assistencial beneficiária. (Item 6.4.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Esta Regional encaminha na forma de anexo, o Termo de Doação devidamente assinado pelos responsáveis pela Paróquia Nossa Senhora, referente a doação dos materiais retirados do imóvel da PTM de Campo Mourão. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação específica de comprovar a doação foi atendida pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. 404 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 23 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.23 (item 10.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Justificar e providenciar a indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do Órgão dos veículos oficiais da PRT 9. (Item 10.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada A Unidade acata a recomendação e no mesmo sentido informa que adotará as providências necessárias para identificação dos veículos oficiais da Regional. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional providenciou placas imantadas adesivadas, para identificação nas portas das viaturas, na sede e PTMs, as quais podem ser retiradas e recolocadas a qualquer tempo, haja vista que, em alguns casos, a viatura deve estar descaracterizada, para resguardar a integridade física de membros e servidores (principalmente em áreas de risco no combate ao trabalho escravo). 405 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 24 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.24 (item 11) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Encaminhar a esta AUDIN/MPU o relatório contendo os gastos mensais dos celulares corporativos, discriminado por aparelho, usuário e cargo, relativo ao exercício de 2014 (em planilha eletrônica), bem como os comprovantes de eventuais recolhimentos de valores excedentes dos limites estabelecidos na Portaria PGT nº 126/2014. (Item 11) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Esta unidade informa o encaminhamento dos Memorandos nº 254, 255 e 267/2014/DA. Ainda, que estão pendentes a substituição das faturas dos celulares corporativos, motivando a necessidade de conclusão desses ajustes para início do efetivo acompanhamento, devido atesto dos respectivos usuários e cobrança de excedentes, que já verificados, ocorreu apenas por parte de dois usuários - transporte e cerimonial -, sendo que o primeiro já se justificou, e do segundo, aguarda-se manifestação, conforme informado no Memorando DAA nº 267/2014. Síntese dos Resultados Obtidos Análise da AUDIN: Conforme os memorados apresentados pela Unidade, a Empresa CLARO S/A ainda não efetuou os ajustes necessários para correção de valores das faturas que apresentaram valores em desacordo com o contrato. Neste sentido, consideramos que a recomendação foi acatada, devendo a Unidade encaminhar a AUDIN/MPU o relatório contendo os gastos mensais tão logo as faturas pendentes de correções e ajustes sejam substituídas pela Claro S/A, bem como comprovantes de eventuais ressarcimentos. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional comunica que foi concluído o processo administrativo, com aplicação de pena de multa e advertência, após recurso e reconsideração da decisão pelo Procurador-Chefe (cuja decisão inicial era pela rescisão, multa e suspensão de licitar com a PRT9). A Empresa Claro, efetuou a correção das faturas até agosto de 2015, quando da conclusão do referido PA, sendo todos os valores de celulares, modens e tablets pagos pela Regional. No entanto, após esse período as faturas deixaram de ser corrigidas pela empresa e novamente os pagamentos não puderam ser efetuados pela Regional. Há necessidade, portanto, de autuação de novo processo administrativo. As faturas corrigidas até agosto de 2015 foram encaminhadas aos usuários para atesto das ligações. A Regional esclarece que não foram identificadas faturas individuais acima do limite estabelecido em Portaria, à exceção das restituídas ou justificadas. As faturas posteriores a setembro de 2015 somente serão encaminhadas após a correção a ser feita pela Claro. 406 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 25 Relatório de Auditoria nº. 13/2014 13.25 (item 12.1) Ofício nº 79/2015/AUDIN-MPU Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PARANÁ ------- Descrição da Recomendação Informar a esta AUDIN/MPU, quando da conclusão da sindicância objeto do processo administrativo nº 2.09.000.010026/2014-33, sobre os resultados alcançados. (Item 12.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Esta unidade informa que em 26/02/2015, fez conclusos à Exma. Procuradora do Trabalho, Dr.ª Margaret Matos de Carvalho, os Autos do Processo em comento, cuja manifestação da Exma. Procuradora (doc. anexo), na mesma data, foi no seguinte sentido: "Informo que farei a aquisição dos equipamentos extraviados, com as mesmas especificações técnicas, o que informarei oficialmente até o mês de junho/2015." Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade, devendo a Unidade informar a esta AUDIN-MPU, assim que ocorrer, o efetivo ressarcimento dos equipamentos extraviados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Recomendação relativa ao período da Auditoria de 9 a 12/9/2014, recebida pelo Gestor da PRT 9ª Região em 7/1/2015, conforme Ofício nº 326/2014/AUDIN-MPU. Resposta apresentada pela PRT9 no Ofício nº 020/2015/GAB, de 2/2/2015. Ofício Audin nº 079/2015, de 31/32015, recebido com análise das justificativas apresentadas, as quais foram consideradas satisfatórias. A Regional comunica que ainda não houve ressarcimento/reposição dos equipamentos extraviados, cujo prazo foi concedido até o mês de junho de 2015. Segundo a procuradora, adquiriu o notebook e o dockstation, no entanto recebeu apenas o notebook. Ficou de restituir os equipamentos à regional assim que recebesse o dockstation, no entanto não houve a entrega dos bens. 407 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO PRT 10ª Região Ordem 1 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 24/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.1) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 24/2015; Ofício nº 237/2015GAB PC, de 20 de agosto de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO – DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Justificar a manutenção do saldo de empenho, referente à Nota de Empenho nº 2012NE000494, emitida em favor da MTD Engenharia Ltda. para execução da 1ª etapa da construção do edifício-sede da PRT 10ª Região – DF (item 2.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Informo que a nota de empenho nº 2012NE000494 emitida em favor da MTD Engenharia Ltda já foi cancelada, conforme documento do SIAFI. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi atendida. A Unidade providenciou o cancelamento da nota de empenho, em virtude de não existir o compromisso objeto da inscrição em restos a pagar, conforme observação inserida no SIAFI. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 24/2015 foram consideradas satisfatórias. 408 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 2 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 24/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.2 e 3.3) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 24/2015; Ofício nº 237/2015GAB PC, de 20 de agosto de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO – DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Justificar o atraso de 20,50% na execução do Contrato nº 14/2013, firmado com a Construtora Atlanta Ltda., e informar à AUDIN-MPU quanto a abertura de processo para apuração de responsabilidades da empresa pelos atrasos verificados na execução, com vistas à aplicação de penalidades (item 2.1.1) Promover a adequação entre a execução da obra e o cronograma físico-financeiro referente ao Contrato nº 14/2013 (item 2.1.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada Durante a execução da obra foram detectados serviços adicionais necessários ao bom desempenho estrutural da edificação, inclusive para melhorar a segurança dos trabalhadores e futuros usuários. Foram realizados diversos estudos para assegurar a execução destes trabalhos, entretanto, não havia recursos orçamentários disponíveis para que fosse possível aditamento contratual incluindo esses novos serviços. Nesse ínterim, os serviços em andamento tiveram obrigatoriamente que ser desacelerados até que os referidos recursos orçamentários estivessem disponíveis. Foi firmado o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2013, no qual foram incluídos os novos serviços sendo, então, readequado o cronograma físico-financeiro. Síntese dos Resultados Obtidos A Unidade acatou as recomendações e apresentou justificativa para o atraso na execução. Pelas informações prestadas, infere-se que, em virtude da indisponibilidade de recursos orçamentários para incluir “serviços adicionais necessários ao bom desempenho estrutural da edificação”, diminuiu-se o ritmo da execução por solicitação da Unidade, e não por culpa da Contratada. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 24/2015 foram consideradas satisfatórias, salvo em relação aos itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, para os quais emitimos recomendações complementares. 409 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 3 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 24/2015 Item do RA Comunicação Expedida 3 (item 3.4, 3.5) Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia n° 24/2015; Ofício nº 237/2015GAB PC, de 20 de agosto de 2015 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO – DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS Código SIORG ------- Descrição da Recomendação Justificar o atraso na execução do Contrato nº 30/2014, firmado com a LL Construtora Ltda., e informar à AUDINMPU quanto a abertura de processo para apuração de responsabilidade da empresa pelos atrasos verificados na execução, com vistas à aplicação de penalidades. (Item 2.2.1) Promover a adequação entre a execução da obra e o cronograma físico-financeiro referente ao Contrato nº 30/2014 (Item 2.2.1) Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Divisão de Administração Código SIORG ------- Síntese da Providência Adotada O período de janeiro a abril/2015 é caracterizado pela ocorrência de muitas chuvas, por esse motivo, apesar do Contrato nº 30/2014 ser de dezembro/2014, a PRT10, só emitiu ordem de serviço para a obra em maio/2015, justamente com o objetivo de evitar que os serviços iniciais (montagem do canteiro, movimento de terra e fundações) fossem realizados sob chuva, o que poderia comprometer o andamento e a qualidade dos serviços. Entretanto, durante o mês inicial da obra (maio/2015), atipicamente, ocorreram chuvas, atrasando naquele mês os serviços planejados. Espera-se que em setembro de 2015 os serviços já estejam de acordo com o cronograma físico-financeiro. Síntese dos Resultados Obtidos Das informações prestadas pela Unidade, infere-se que o atraso na execução do objetivo decorreu de chuvas não previstas no mês de maio, o que teria prejudicado a execução dos serviços iniciais da obra, e que em setembro de 2015 esperava que os serviços já estivessem de acordo com o cronograma físico-financeiro. Em relação ao deliberado retardamento de cinco meses na emissão da ordem de serviço, lembramos que o atraso no início da obra pode resultar em reajustes das etapas remanescentes que ultrapassarem o período de 12 meses, gerando despesa que poderia não ocorrer se a obra fosse iniciada dentro do período previsto incialmente. Em virtude do prazo decorrido, recomendamos que a Unidade encaminhe à AUDIN/MPU demonstrativo do cumprimento, pela Contratada, do cronograma físico-financeiro vigente, e em caso de atraso na execução, não se abstenha de apurar responsabilidades da contratada pelo atraso, visando a aplicação das sansões legais e contratuais. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações constantes do Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia nº 24/2015 foram consideradas satisfatórias, salvo em relação aos itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, para os quais emitimos recomendações complementares. 410 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 4 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 05/2014 Item do RA 13 (item 13.4) Comunicação Expedida Relatório de Auditoria nº. 05/2014 Órgão/entidade objeto da recomendação PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO – DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS Código SIORG ------- Descrição da Recomendação: Na próxima repactuação do Contrato n.º 9/2011, celebrado com a empresa Agroservice Empreiteira Agrícola Ltda., referente à prestação de serviços de limpeza e conservação, suprimir da planilha de custos o item referente a “Aviso Prévio Trabalhado”, tendo em vista que os referidos custos são considerados integralmente pagos no primeiro ano do contrato, devendo ser zerado nos anos subsequentes. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Setor de Contratos Código SIORG ------- Síntese da providência adotada: Recomendação atendida. Síntese dos Resultados Obtidos A recomendação foi acatada pela Unidade. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor As manifestações e justificativas apresentadas em face das recomendações foram consideradas satisfatórias 411 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO Ordem 5 Identificação do Relatório de Auditoria Relatório de Auditoria nº. 05/2014 Item do RA 13 (item 13.6) Comunicação Expedida Relatório de Auditoria nº. 05/2014 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO – DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS ------- Descrição da Recomendação: Justificar ou, nas próximas contratações de serviços de agenciamento de viagens e correlatos, adequar a forma de remuneração da contratada à IN/MPOG n.º 7/2012. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG Setor de Contratos ------- Síntese da providência adotada: Recomendação atendida. Na próxima contratação de serviços de agenciamento de viagens e correlatos, adequaremos a forma de remuneração da contratada à IN/MPOG n.º 7/2012. Síntese dos Resultados Obt